工程协议书

2022-02-27 协议书

  在生活中,大家逐渐认识到协议的重要性,协议对双方的事务履行起到积极作用。拟起协议来就毫无头绪?下面是小编精心整理的工程协议书5篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

工程协议书 篇1

  甲方:_________

  乙方:_________

  为了维护某小区25、26、27、28栋楼居户的合法权益,甲、乙双方于_________年_________月_________日签订《建筑施工补偿协议》,因为乙方在某小区施工对小区25、26、27、28栋楼居户出行安全、生活环境、噪音污染等造成了一定的伤害或加重,约定由乙方向甲方提供适当的经济补偿作为对居户伤害的回报,经甲、乙双方协商,达成如下协议:

  第一条 建筑施工时间

  双方约定,施工的期限为20xx年3月至20xx年10月,总计2.5年,商讨的赔偿金额依此期限计算,如果施工方未能按时完工,则补偿金额作相应增加。

  第二条 在不影响施工进度的前提下。

  夜间建筑施工应尽量降低噪音的污染,尽量减小对小区居户休息的影响。

  第三条:在协议施工期间。

  尽量减少因施工对小区居户的出行安全、生活环境、噪音污染的影响,以免对小区居民造成更加严重的潜在伤害。

  第四条:乙方在签订协议后,必须按时足额的将经济补偿赔付到位。

  逾期应按协议的方案增加补偿,并承担由此造成的一切后果。

  第五条: 赔偿金额:

  经小区居户全体会议研究决定,赔偿金额为每户每年4000元,共计10000元,小区25、26、27、28栋楼居户共计144户,因施工逾期,根据逾期时间,按上述商讨的金额与时间的比例进行追加补偿。

  第六条:赔付时间。

  自协议签订之日起一个月内每户的补偿足额赔付到位,逾期按银行三年期商业性质利率计算追加赔付金额。

  第七条 争议的解决

  本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第八条 其他

  本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

  本协议一式两份,双方各执一份,具有相同法律效力。

  甲方(盖章):_________

  乙方(盖章):_________

  代表人(签字):

  _______ 代表人(签字):

  _______ 年____月____日

  _________年____月____日

工程协议书 篇2

  一、索赔成立

  1、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

  2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

  二、工程索赔的依据

  按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同,工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。

  三、索赔事项概述

  由我单位承建的,于20xx年12月27日举行开工典礼,于20xx年12月28日我单位积极组织进场,投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20xx年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处理停工、半停工状态,至20xx年4月26日开始复测A区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。开挖时间为20xx年4月28日,延期时间为54天。

  根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方,局部存在成片大量石方,与原设计地质情况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。

  根据甲乙双方签订的施工合同;专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔54天。

  通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存

  在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。

  四、索赔项目

  索赔事件性质分以下几种:

  1、工期延长索赔,

  2、工程变更索赔,

  3、工程中断索赔,

  4、工期终止索赔,

  5、工程加速索赔,

  6、意外风险和不可预见因素索赔,

  7、其他原因索赔。

  结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更, 其中工期延长索赔分以下几部分组成:

  1、人工费:

  由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。

  2、施工机械费:

  因索赔事件发生,额外工作增加的机械使用费,工效降低以及机械停工、窝工的费用,现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。

  3、管理费:

  因索赔事件发生,额外增加的现场管理和公司管理费,按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

  4、利息:

  主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期利率计算。

  5、措施费:

  包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

  五、索赔计算

  一、工程延期索赔

  1、人工费:

  工日:17×54工日=918工日

  人员窝工按照定额单价乘以0.75,

  52.23元×0.75×918=35960元

  工资上涨费不予考虑。

  2、施工机械费:

  挖机350型2台市场租赁价48000元/月,推土机16t2台市0场租赁价24000元/月,压路机20t2台24000元/月。

  48000元×54÷30×2=172800元

  24000元×54÷30×4=172800元

  3、管理费

  合同工期120天,现延期54天,投标管理费为1240949.7元

  工程延期管理增加费用:1240949.7÷120×54=558427元

  4、利息

  履约保证金115万元,按照现行中国人民银行规定的同期利率5.6%计算。

  1150000元×54÷30×5.6%=115920元

  5、措施费

  合同工期120天,现延期54天,投标措施费为381448.67元

  工程延期管理增加费用:381448.67÷120×54=171652元

  工程延期索赔合计:1227559元

  二、工程变更的索赔

  原设计A区挖方211490m3,根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为

  5.6%,由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实,现场开挖实际图示比例为17.5%,增加石方开挖数量为28551m3,单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价,坚石次坚石比例按照2:8选定,暂定价格为61.8元/m3,原单价为10.12元/m3,工程变更索赔金额为:(61.8-10.12)×211490×(17.5%-5.6%)=1275479元

  索赔金额合计:1227559+1275479=2503038元

  六、索赔说明

  此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔,主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响,中期计价支付延期产生的费用,施工期间由于图纸延期造成的误工,工程量增加产生的利润和管理费的索赔,工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。

  20___年__月__日

工程协议书 篇3

  甲方:_______________________

  乙方:_______________________

  为了在工程建设中防止各种不正当行为的发生,促进本单位的党风廉政建设,根据国家和________________有关工程承发包和廉政建设的各项规定以及________________关于《________________》,特订立如下协议:

  一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________关于党风廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。

  二、甲方及其工作人员应做到

  (一)甲方工作人员(含家属、子女,下同)不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

  (二)甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得向乙方索要(或接受)通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品,不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

  (三)甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

  (四)甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排,以及出国出境提供方便。

  (五)甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

  (六)甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

  三、乙方及其工作人员应当做到

  (一)乙方应当通过正常途径开展相对业务工作,不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员(含家属、子女,下同)赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

  (二)乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

  (三)乙方不得以洽谈业务、签订经济协议等为借口,邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

  (四)乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

  四、乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者,应当向甲方领导或者甲方上级单位举报,甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。

  五、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员,甲方应向乙方上级领导或有关部门举报,由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

  六、本协议作为工程承发包协议的附件,经协议双方签署后立即生效。

  七、本协议一式四份,甲乙双方各执一份,送交见证部门和纪检监察机关各一份。

  甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年_______月_______日_________年_______月_______日

工程协议书 篇4

  立协议书单位 XX乡XX村(甲方)

  XX乡XX村(乙方)

  为了充分利用石峡水库的水,扩大灌溉面积,发展农业生产,经双方协商,决定共同修建一条渠道.特立本协议书,以利工程的进行。

  一、渠道南北走向,共长5000米,深1米,底宽1米,上宽3米。北段3000米,占用甲方土地;南段20xx米,占用乙方土地。

  二、工程北段由甲方负责施工,南段由乙方负责施工。双方均要按照协议绘制的渠道图纸修建。

  三、工程从今年秋末冬初开始,春节前竣工、验收。

  四、需要工具由双方自备。部分工具互相调剂。甲方借给乙方小平车l0辆,乙方借给甲方抬筐100个。所借工具的.折旧费,由借方付给对方,工具损坏由借方向对方赔偿。

  五、所需经费由双方受益多少分配;劳力报酬由各方负责解决。新渠和旧干渠接口处闸门修建费由双方平均负担。

  六、双方各抽调干部3人共同组成工程指挥部负责修渠组织工作。甲方出1人为指挥:乙方出1人为副指挥,其他人为指挥部成员。

  七、请乡长负责监督工程实施和本协议执行情况,如有一方工程不合格或违反协议,依据情节于以批评,或责令弥补损失。

  八、本协议及附件三种一式四份,双方各存一份,负责监督的乡长一份,另一份送县人民致府存查。

  X X乡X X村村民委员会(盖章)

  代表X X X(签名)

  X X乡X X村村民委员会(盖章)

  代表X X X(签名)

  XX年XX月XX日

  附:

  1.工程图纸一张(略)

  2.经费预算、经费分配表一张(略)

  3.指挥部成员名单一张(略)

工程协议书 篇5

  出租方(甲方):

  承租方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》的规定,为明确出租方和承租方的权利和义务,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:

  一、租赁设备概况:

  二、设备的使用地点及工程情况: 。

  三、设备的所有权:

  本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权,承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。

  四、甲方的基本责任:

  1、提供良好的设备和操作驾驶员。

  2、甲方驾驶员应该按设备操作规程施工。

  3、在施工过程中,甲方驾驶员必须听从乙方的安排,如果工作现场出现险情不能施工的,甲方有权拒绝施工。如果乙方强行施工,造成事故和经济损失由乙方负责。

  4、合同履行期间,机械的液压油机油、维修、零配件的费用均由甲方负责。

  五、乙方的基本责任:

  1、为甲方驾驶员及管理人员提供食宿。

  2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。

  3、乙方不得强迫甲方驾驶员违章作业或超负荷工作。在施工期间,施工现场范围内地上地下设施及不明物,如有损坏由乙方负责赔偿。

  5、进出场拖车费用: 个月内由乙方全部承担进出场拖车费;超出 个月,由甲乙双方各承担一半的费用,乙方负责进场的拖车费,甲方负责出场的拖车费用。

  六、结算方式及相关事宜:

  1、租赁期间:租期自 年 月 日开始计算租金, 至 年 月 结束。租赁期满,乙方付清全部租金并将设备完好交还甲方后,办理退场手续。

  2、单价:大写:

  3、结算方式:设备租赁费按 (月天小时)计算,乙方确认设备后向甲方支付定金 元(大写: )。本设备按 (月天小时)结算租赁费用。

  4、在租期内,乙方指定一名时间记录人配合驾驶员准确做好时间记录。

  5、油料提供: 负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的燃油。。

  6、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方的书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。

  七、在工地上施工期间,因乙方指挥不当所造成的机械损坏或造成的人员伤害,全由乙方负责,甲方不承担任何责任。

  八、违约责任:

  (1)在合同期间,如果甲方违约,罚款三千元。

  (2)在合同期间,如果乙方违约,支付往返拖车费及 (当月当天)租金。

  (3)如果乙方拖欠租金,从违约之日起每日按欠款总额的百分之十支付滞纳金给甲方。

  九、争议的解决:

  有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

  十、此合同共五页,壹式贰份,由甲、乙双方各执一份,甲乙双方签字之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【精选工程协议书模板汇总5篇】相关文章:

【精选】承包协议书模板汇总9篇02-26

精选承包协议书模板汇总五篇02-23

精选工程专业求职信模板汇总五篇02-06

购房合同协议书模板汇总02-11

精选工程通知汇总10篇01-31

工程分红协议书02-18

工程承包协议书09-03

承包协议书模板汇总五篇02-17

【热门】工程实习报告模板汇总8篇02-09

绿化工程协议书02-21

辞退协议书 安全协议书