关于建设工程垫资合同

2024-02-05 15:09:42 关于建设工程垫资合同

  工程垫资的意思是指工程施工时,由承包方先行垫付建设单位应当支付的工程款、工程完工验收后由建设单位支付的行为。以下是小编为大家整理的关于建设工程垫资合同(精选7篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

  关于建设工程垫资合同1

  甲方:__________________

  乙方:___________________

  鉴于:甲方为具有资质的工程公司,乙方为甲方在____________项目的实际施工单位,乙方于_______年___月进场施工,并于___________年_______月_______日向甲方账户汇入工程垫资款_______元,用于甲方在___________项目的工程垫资;同时双方约定,阳泉项目业主方向甲方支付工程款后,甲方需尽快归还乙方之前为阳泉项目垫资的工程款项和利润分成。现经双方友好协商,达成以下协议。

  一、甲方需在收到项目业主工程款后的________个工作日内,向乙方归还工程垫资款_________元及利润分成_______元,共计___________元。

  二、甲方一次性收到项目业主各类工程款后,甲方需一次性支付乙方相关款项。

  三、如甲方分批收到项目业主工程款后,甲方需将每次收到的款项全部支付给乙方,直到所支付款项达到本协议约定总金额为止。如产生违约金,适用本条第一款,甲方向乙方所支付款项总金额将包括该违约金。

  四、如甲方未按前四条约定付款,甲方需按总金额__________%/每天向乙方支付违约金。

  五、如甲方在收到项目业主款项两个月后仍不履行或部分不履行本协议所约定的义务,乙方有权通过多种司法途径保护自身权益。

  六、如有其它未尽事宜,双方另行协商约定。

  七、本协议一式两份,签署后生效。

  甲方(盖章):_______________

  乙方(盖章):_______________

  签署日期:___________年_______月________日

  关于建设工程垫资合同2

  甲方(垫资方):___________________

  住所:____________________________

  身份证号码:_____________________

  联系方式(手机):_________________

  银行账户:_______________________

  银行账号:_______________________

  乙方(借资方):___________________

  住所:___________________________

  身份证号码:_____________________

  联系方式(手机):_________________

  依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:

  一、工程名称:________________________________________

  二、工程地点:________________________________________

  三、工程项目:总建筑面积约__________平方米。

  四、进场时间:定于_____年_____月底前。

  五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期本工程不得分包、转包。

  六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

  七、施工工期:

  自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为_____天。

  八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。

  九、工程造价:本工程投资额约_____亿元人民币。

  十、结算方式和计价标准:

  1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《建筑工程消耗量定额》、《安装工程消耗量定额》和《建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。

  2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

  3、工人工资单价:执行_____元/工日。

  4、施工措施费按取费标准的60%计算;

  5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。

  6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。

  7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。

  十一、付款办式:

  1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。

  2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。

  十二、协议履约金的支付与返还

  1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金_____万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

  2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察,待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

  3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

  4、具体事宜以正式施工合同为准。

  十三、甲方责任及义务

  1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

  2、负责三通一平,提供材料堆放场地。

  3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

  4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

  5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。

  6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

  十四、乙方责任及义务

  1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

  2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

  3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。

  4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。

  5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。

  6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。

  7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。

  8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。

  十五、违约责任

  乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的____%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

  十六、争议解决

  履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向_____市人民法院起诉。

  本协议与正签合同具有同等法律效力。本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

  甲方(签字、盖章):__________________

  乙方(签字、盖章):__________________

  签订日期:___年___月___日

  签订日期:___年___月___日

  关于建设工程垫资合同3

  甲方(出资方):_______________

  乙方(施工方):_______________

  鉴于甲方与乙方就甲方提供垫资用于乙方承接的建设工程事宜达成一致意见,双方经友好协商,特订立本合同,共同遵守并履行以下条款:

  一、项目名称及内容

  甲方同意向乙方提供垫资用于乙方承接的建设工程项目,具体项目名称及内容详见附件《建设工程项目清单》。

  二、垫资额度及支付方式

  甲方同意向乙方提供垫资金额为_______________元,用于乙方在建设工程项目中的资金周转。

  垫资款项支付方式:甲方应在乙方提出垫资申请后,将垫资款项支付至乙方指定的账户。

  三、垫资利息及返还方式

  甲方向乙方提供的垫资款项不收取利息。

  乙方应在建设工程项目结束后,将甲方提供的垫资款项及利润返还给甲方。

  四、垫资使用及监管

  乙方应严格按照合同约定使用甲方提供的垫资款项,不得挪作他用。

  甲方有权要求乙方提供垫资使用情况的相关资料,并有权对乙方使用垫资的情况进行监管。

  五、违约责任

  若乙方未按合同约定使用垫资款项或未按时返还垫资款项及利润的,应承担相应的违约责任。

  若甲方未按合同约定支付垫资款项的,应承担相应的违约责任。

  六、其他约定

  本合同自双方签署之日起生效,至建设工程项目结束后返还垫资款项及利润之日终止。

  本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_______________

  乙方(盖章):_______________

  签订日期:_______________

  签订日期:_______________

  关于建设工程垫资合同4

  甲方:________________

  乙方:________________

  鉴于甲方拥有一项建设工程项目,但目前资金短缺,需要乙方垫资,为此,双方经友好协商,达成如下协议:

  一、垫资金额

  1.1 乙方同意向甲方垫资金额为______________________人民币,用于甲方建设工程项目的资金需求。

  二、垫资方式

  2.1 乙方向甲方垫资的方式为_____________________。

  三、垫资利息

  3.1 甲方应按照约定的时间向乙方支付垫资利息,利息率为______________________%。

  四、垫资期限

  4.1 乙方向甲方垫资的期限为______年______月______日,甲方应在约定期限内将垫资金额归还给乙方。

  五、垫资用途

  5.1 甲方应将乙方垫资的资金用于_____________________。

  六、违约责任

  6.1 若甲方未能按时归还垫资金额或未能按约定支付利息,甲方应承担违约责任,并按约定支付违约金。

  七、其他条款

  7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效,至垫资款项归还完毕之日终止。

  甲方(盖章):______________________

  乙方(盖章):______________________

  签订日期:______________________

  签订日期:______________________

  关于建设工程垫资合同5

  甲方:________________

  身份证号码:________________

  联系地址:________________

  联系电话:________________

  乙方:________________

  身份证号码:________________

  联系地址:________________

  联系电话:________________

  根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就甲方在建设工程中需要垫资的事宜,达成如下协议:

  一、合同金额及用途

  甲方向乙方借款金额为________________元,用于建设工程的垫资。

  借款用途仅限于建设工程的垫资,不得挪作他用。

  二、借款期限及利率

  借款期限为______年______月______日,自借款发放之日起计算。

  借款利率为________%,按月计算,逾期按日计算。

  三、还款方式

  甲方应按照约定期限按月偿还借款本金及利息。

  还款方式为________________。

  四、还款保证

  甲方保证按照约定期限及金额按时还款,不得拖欠。

  如因特殊情况导致还款困难,甲方应提前通知乙方,并经双方协商确定新的还款计划。

  五、违约责任

  若甲方逾期未还款,应支付逾期利息及违约金。

  如甲方恶意拖欠还款或无法履行还款义务,乙方有权向法院申请强制执行。

  六、其他事项

  本合同自双方签字盖章之日起生效,至借款全部归还之日止。

  甲方(签字):________________

  乙方(签字):________________

  日期:________________

  日期:________________

  签字盖章:________________

  签字盖章:________________

  关于建设工程垫资合同6

  甲方(出资方):____________________

  乙方(承接方):____________________

  鉴于甲方拟对______________进行建设,为保障工程项目的顺利进行,甲方与乙方就工程项目的垫资事宜达成如下协议:

  一、垫资金额

  甲方同意向乙方垫资金额为人民币______________元整,用于工程项目的建设和施工经费。

  二、垫资方式

  甲方应在签订本合同后的______________个工作日内将垫资款项支付至乙方指定的'账户。

  乙方应在收到垫资款项后,按照工程项目进度和需要进行合理使用,确保资金使用的安全和合法性。

  三、垫资期限

  本合同自双方签订之日起生效,至工程项目竣工验收之日止。

  如工程项目因不可抗力等原因导致延期,乙方应及时通知甲方,并经双方协商确定延期期限。

  四、资金监管

  乙方应对垫资款项进行专门账户管理,并确保资金使用的透明和合规。

  乙方应根据工程项目的实际需要及时提供资金使用情况的报告给甲方,确保甲方对垫资款项的监督和了解。

  五、利息及违约责任

  乙方应按时按量使用垫资款项,如有闲置资金产生利息,应归甲方所有。

  如乙方未按约定使用垫资款项或挪用资金,应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

  六、其他约定

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  本合同自双方盖章之日起生效。

  甲方(盖章):______________

  日期:______________

  乙方(盖章):______________

  日期:______________

  关于建设工程垫资合同7

  甲方:________________

  乙方:________________

  鉴于甲方愿意为乙方的建设工程提供垫资支持,为明确双方权利义务,特订立本合同。

  一、垫资金额

  1.1 甲方同意向乙方提供建设工程垫资,金额为____________________人民币整。

  1.2 垫资款项将用于______________________工程的建设,具体用途为______________________。

  二、垫资期限

  2.1 垫资款项自本合同签订之日起生效,至工程完工验收并结清款项之日止。

  2.2 如工程延期或发生其他不可抗力事件,导致垫资期限延长,甲方同意延长垫资期限,但需提前书面通知乙方并经双方协商一致。

  三、垫资利息

  3.1 甲方向乙方提供垫资支持,不收取利息。

  3.2 如因乙方原因导致垫资期限延长,甲方有权要求乙方按照市场利率支付相应的利息。

  四、垫资还款

  4.1 工程完工验收并结清款项后,乙方应当立即将垫资款项返还给甲方。

  4.2 如乙方未能按期返还垫资款项,甲方有权要求乙方支付相应的违约金。

  五、保密条款

  5.1 双方在履行本合同过程中所获知的对方的商业秘密、技术秘密及其他保密信息,应当予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方披露。

  六、违约责任

  6.1 如因乙方原因导致工程未能按期完工并结清款项,乙方应当承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

  6.2 如因甲方原因导致垫资款项未能按期返还,甲方应当承担相应的违约责任,并支付违约金。

  七、法律适用与争议解决

  7.1 本合同的签订、履行、解释及争议的解决,均适用中华人民共和国法律。

  7.2 本合同履行过程中如发生争议,双方应当友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼解决。

  八、其他事项

  8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

  甲方(盖章):______________________

  日期:______________________

  乙方(盖章):______________________

  日期:______________________

【关于建设工程垫资合同】相关文章:

建设工程垫资合同(10篇)10-29

工程垫资合同范本(通用5篇)11-15

建设工程施工承包垫资协议书范本(精选10篇)12-19

垫资协议书02-17

垫资服务协议书03-17

垫资协议书12篇03-02

房屋垫资合同范本(通用6篇)05-30

垫资协议书范本(精选7篇)08-15

委托垫资合作协议书(精选6篇)12-04

建设工程咨询合同04-24