公司委托工程监理协议书

2023-12-06 18:13:58 公司委托工程监理协议书

  在人们的法律意识不断增强的社会,合同的用途越来越广泛,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编精心整理的公司委托工程监理协议书(精选5篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

  公司委托工程监理协议书1

  甲方:____________________________________

  地址:____________

  邮码:____________

  电话:____________

  法定代表人:____________

  职务:____________

  乙方:____________________________________

  地址:____________

  邮码:____________

  电话:____________

  法定代表人:____________

  职务:____________

  根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。

  第一条监理项目范围

  甲方委托乙方,按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理,监理范围:________________________质量控制、进度控制和投资控制工作。

  第二条期限费用

  服务期限为____年____月至____年____月。总费用为:________万元。

  第三条条款定义

  1、甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。

  2、甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。

  乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。

  3、本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。

  4、本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。

  5、在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。

  第四条本合同书的开始、完成与变更。

  1、按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。

  2、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

  3、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。

  4、如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

  5、如果如本合同书需延长(不可抗力等),甲乙双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。

  6、合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。

  第五条甲方的权力与责任。

  1、甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。

  2、甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度,甲方有权要求更换乙方主要人员,直至终止合同。

  3、对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。

  4、甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。

  5、甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。

  6、甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。

  7、甲方应在特殊条款中双方订明的期限内,对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。

  8、甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。

  第六条乙方权力与责任。

  1、乙方拥有合同中规定的权力,并承担相应全部责任。

  2、乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋,必须按照监理的职业准则完成其全部职责。

  3、在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助,在监理服务责任以内发生的费用,由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用,应征得甲方书面同意后,由甲方承担费用。

  4、乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录c中规定。

  5、乙方必须按附录e规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意,甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构,并确认总监理工程师。

  6、监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施,乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员,应代之同等技能的人员,其中主要监理人员的更换需经甲方同意,乙方派驻现场监理人员应连续稳定,保证监理工作正常进行。

  7、乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。

  8、乙方向甲方收取的`报酬,是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。

  9、乙方在监理的过程中,不得泄露甲方申明的秘密,乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。

  第七条调解与仲裁。

  在合同执行过程中,如甲乙双方发生争端,双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商,解决争端;若协商失败,任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效,任何一方可依法要求仲裁。双方同意由____仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中,双方应保证工程建设正常进行。

  第八条违约责任

  由甲方原因要求终止合同,甲方应至少提前2个月通知乙方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

  由乙方原因要求终止合同,乙方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

  甲方或乙方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。

  第九条特殊条款

  鉴于本工程的特点与实际需要,甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:

  1、额外服务:如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务,甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方,甲方应增加额外服务费。

  2、双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。

  3、监理服务期限:

  4、在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,乙方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。

  5、合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。

  6、甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份,甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还甲方。

  7、甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知乙方。

  8、乙方不承担施工中工伤事故的责任。

  9、违约金:由于甲方或乙方的原因要求终止合同,按一般条款第九条的期限办理。由于甲方原因终止合同,甲方支付乙方违约金____元。由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约金____元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量,应由甲方负经济责任。

  违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。

  违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。

  违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。

  违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。

  10、奖罚:甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在____元范围内,罚金在____元限度之内。

  为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定,乙方使用时受甲方监督。且立账备查。

  第十条本合同自签订之日起生效,本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方:____________________

  代表人:__________________

  ____年____月____日

  乙方:____________________

  代表人:__________________

  ____年____月____日

  公司委托工程监理协议书2

  委托单位:_________

  监理单位:_________

  本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。

  1、工程概况:

  工程名称:_________

  工程地点:_________

  工程规模为:_________

  2、合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。

  3、责任期限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。

  4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜,协商解决。

  5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。

  6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。

  7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1%(包含在质量保证金之中),施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋,土地归还甲方,经甲方验收合格后,予以退还。

  8、乙方拉运材料,设备离开_________时,应经甲方批准同意;甲方材料节余部分应完全归还甲方。

  9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活,生产临建拆除后,必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。

  10、未尽事宜,双方根据需要,经协商可另外签订补充合同。

  11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满,提交监理总结,结清监理报酬后自然失效。

  12、本合同正本一式两份(正本要求每页小签),双方各执一份,具有同等法律效力。副本十份,双方各执五份。

  甲方(盖章):_________

  乙方(盖章):_________

  代表(签字):_________

  代表(签字):_________

  地址:_________

  地址:_________

  电话:_________

  电话:_________

  传真:_________

  传真:_________

  签约地点:_________

  签约地点:_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  公司委托工程监理协议书3

  委托人:

  监理人:

  根据《中华人民共和国民法典》、有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件;工程建设强制性条文、有关技术标准;经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件;监理合同、施工合同等合同文件,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。

  一、工程概况:

  1、工程名称:____________________________工程

  2、建设地点:

  3、工程规模及特征:

  4、工程总投资__________万元。

  5、工期:______年___月___日-______年___月___日。

  二、监理依据

  1、国家标准《建设工程监理规范》

  2、建设部《工程建设监理规定》

  3、水利部《水利工程建设监理管理办法》

  4、《施工合同》、设计图纸及文件、招投标文件。

  三、监理范围

  1、监理项目名称:____________________________工程

  2、监理方式:巡视监理

  3、监理项目投资:__________万元。

  4、监理阶段:自______年___月___日始,至______年___月___日止。

  四、委托人的权利:

  1、对监理工作进行监督、检查,并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求;

  2、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权;

  3、核定监理人签发的工程计量、付款凭证;

  4、要求监理人提交监理月报、监理专题报告,监理工作报告和监理工作日记;

  5、委托人向监理机构免费提供的资料为:

  五、监理人的权利

  1、委托人赋予监理人如下权利:

  (1)审查承包人拟选择的分包项目和分包人,报委托人批准;

  (2)审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件;

  (3)核查并签发施工图纸;

  (4)签发合同项目开工令、暂停施工指示,但应事先征得委托人同意;签发进场通知、复工通知;

  2、审核和签发工程计量、付款凭证;

  3、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格,有权要求承包人撤换不职称的现场工作人员;

  4、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时,有权要求承包人增加或更换施工设备;

  5、当委托人发生本合同约定的违约情形时,有权解除本合同。

  六、委托人的义务

  1、工程建设外部环境的协调工作。

  2、按照约定的时间、数量、方式,免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。

  3、在本合同约定的时间内,就监理机构书面提交并要求做出决定的问题做出书面决定,并及时送达监理机构,超过约定时间,监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见,无须再作确认。

  4、与承包签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限,并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

  七、监理人的义务

  1、在约定的时间内组建监理机构(即______年___月___日-______年___月___日),并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人,将监理机构其及人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人;实施期间有变化的,应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

  2、发现设计文件不符合有关规定或合同约定时,应向委托人报告。

  3、核验建筑材料、建筑构配件和设备质量,检查、检验并确认工程的施工质量;检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患,或发生质量、安全事故,应按有关规定及时采取相应的监理措施。

  4、监督、检查工程施工进度。

  5、按照委托人签订的工程保险合同,做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

  6、按照施工作业程序,采取旁占、巡视,跟踪检测和平行检测等到方法实施监理。

  7、及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档,并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

  8、编制《监理日志》,并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

  9、按有关规定参加工程验收,做好相关配合工作。

  10、妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内合同终止后的一定期限内,未征得委托人同意,不是公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料,不得泄漏与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

  八、监理服务酬金

  1、监理正常服务酬金________万元包干,工程量增减不予调整。

  2、第二次支付时间为完成合同工程量的_____%,支付合同监理费的_____%;

  3、在工程完工验收前,支付至合同监理费的_____%,剩余的_____%在完工验收后_____天内全部支付。

  4、除不可抗力外,有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长,均应视为监理机构的附加服务,监理人应得到监理附加服务酬金:

  (1)由发托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理受到阻碍或延;

  (2)在本合同履行过程中,委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务;

  (3)由于非监理人原因暂停或终止监理业务时,其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

  (4)监理人完成附加服务应得到的酬金,按监理补充协议计取和支付。

  九、保密要求

  在本合同终止后_____年内,未征得委托人同意,不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

  十、合同变更与终止

  1、因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容、和服务形式发生较大变化时,双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商,签订监理补充协议。

  2、当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时,有权解除合同的一方要求解除合同的.,应书面通知对方;若通知送达后28天内未收到双方的答复,可发出终止监理合同的通知,本合同即行终止。因解除合同遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方赔偿损失。

  3、在监理服务期内,由于国家政策致使工程建设计划重大调整,或不可抗力致使合同不能履行时,双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

  4、本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金的即终止。

  十一、违约责任

  1、委托人未履行本合同规定的义务和责任,除向监理人支付违约金_________元外,还应继续履行合同约定的义务和责任。

  2、委托人未按本合同约定向监理支付服务酬金,除向监理人支付逾期付款违约金_________元外,还应继续履行合同约定的支付义务。

  3、监理人未履行本合同约定的义务和责任,除向委托人支付违约金_________元外,还应继续履行合同约定的义务和责任。

  十二、争议的解决

  1、争议调解机构为:_____________。

  2、仲裁机构为:___________市劳动仲裁委员会。

  十三、其他条款

  1、本合同书经法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

  2、在监理合同签订之日起15日内并已取得中标通知书(或免标批文)之后,由监理单位携带有关资料到建设工程所在地的质监站备案 。

  3、本合同书正本一式____份,具有同等法律效力,委托人执____份,监理人执____份。

  委托人:

  法定代表人(或授权代表人):

  单位地址:

  联系电话:

  电子信箱:

  传真:

  开户银行:

  账号:

  签订地点:

  签订时间:______年___月___日

  监理人:

  法定代表人(或授权代表人):

  单位地址:

  联系电话:

  电子信箱:

  传真:

  开户银行:

  账号:

  签订地点:

  签订时间:______年___月___日

  公司委托工程监理协议书4

  甲方(委托方):

  法定代表人:

  地址:

  电话:

  乙方(监理方):

  法定代表人:

  地址:

  电话:

  鉴于甲方拟在_________________进行_________________的建设工程,为了确保工程质量和工程进度的顺利进行,甲、乙双方经友好协商,就工程监理事宜达成如下协议:

  一、监理范围

  1.1 乙方应按照国家相关法律法规和工程监理规范,对甲方的建设工程进行全程监理,包括但不限于工程设计、施工过程、工程质量、安全生产等方面的监督和检查。

  1.2 乙方应对工程进度、质量、安全等方面提出监理意见和建议,并及时向甲方提供监理报告和监理意见。

  二、监理费用

  2.1 甲方应按照双方签订的监理服务合同,按时足额支付监理费用。

  2.2 监理费用包括但不限于监理人员工资、差旅费、住宿费等相关费用。

  三、监理责任

  3.1 乙方应派遣具有相关资质和经验的监理人员进行工程监理,并保证监理人员的独立性和客观性。

  3.2 乙方应严格按照监理服务合同和相关规定履行监理职责,对工程质量和安全进行监督和检查,确保工程按照设计要求和施工标准进行。

  四、保密责任

  4.1 双方在履行本协议过程中所知悉的对方的商业秘密及其他保密信息,均应予以保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方透露。

  4.2 保密期限为协议终止后的5年。

  五、争议解决

  在履行本协议过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至甲方所在地的人民法院解决。

  六、其他事项

  6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为工程竣工验收之日止。

  6.2 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):

  签字:

  签字:

  日期:

  日期:

  公司委托工程监理协议书5

  甲方:

  乙方:

  鉴于甲方拟进行_________________,现委托乙方作为工程监理单位,依法对该工程进行监理,甲、乙双方经友好协商,就工程监理事宜达成如下协议:

  一、工程监理范围

  1.1 乙方应对甲方委托的工程项目进行全程监理,包括但不限于工程设计、施工、材料采购、进度控制、质量检验等环节的监督和检查。

  1.2 乙方应按照国家相关法律法规和监理规范,对工程项目进行监理,并及时向甲方提供监理报告及意见。

  二、监理费用

  2.1 甲方应按照双方约定的支付方式和时间,按时足额支付监理费用。

  2.2 监理费用包括但不限于乙方工作人员的工资、差旅费、办公费用等,具体费用详见附件《监理费用清单》。

  三、监理责任

  3.1 乙方应严格按照监理协议和相关法律法规,履行监理职责,对工程项目进行全程监理。

  3.2 乙方应及时向甲方提供工程监理报告,对工程项目中存在的问题及时提出意见和建议。

  四、保密条款

  4.1 乙方应对甲方的商业机密和相关资料保密,不得向第三方透露或泄露。

  4.2 乙方应在监理工作结束后,将相关资料交还给甲方或按甲方要求进行销毁。

  五、违约责任

  5.1 一方违反协议规定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。

  5.2 如因不可抗力导致监理工作无法正常进行,双方可协商解决或解除协议。

  六、协议变更

  6.1 协议变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。

  6.2 协议变更后,变更协议具有同等效力。

  七、争议解决

  7.1 因履行本协议发生的争议,双方应友好协商解决。

  7.2 协商不成的,应提交有管辖权的人民法院解决。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):

  签订日期:

  签订日期:

【公司委托工程监理协议书】相关文章:

工程委托监理合同08-09

工程委托监理协议通用05-25

工程监理委托合同11-10

工程监理咨询公司实习报告04-07

工程监理公司实习报告范文04-28

建设工程委托监理合同07-14

工程建设监理委托合同04-24

工程建设委托监理合同10-25

甲方委托监理协议书08-08

装修公司工程监理岗位职责03-01