钢结构安全施工协议书

2024-06-09 施工协议书

  现如今,各种协议频频出现,签订协议可以保护当事人的合法权益。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编精心整理的钢结构安全施工协议书,仅供参考,希望能够帮助到大家。

  钢结构安全施工协议书 1

  发包单位(甲方):

  承包单位(乙方):

  甲方将本工程钢结构工程承包给乙方施工,为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订建筑施工工程合同的同时,签订本协议。

  一、 承包工程项目:

  1、 工程名称:

  2、 工程地址:

  3、 承包范围及内容:以甲乙双方所签订的合同为准

  二、工程项目期限:

  以甲乙双方所签订的合同为准

  三、协议内容:

  1、甲、乙双方必须认真贯彻执行江苏省和上级安全生产主管部门颁发的有关安全生产,消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动法规、条例、规定。

  2、甲乙双方必须设专职的安全管理人员抓安全工作,并经常对职工进行安全生产制度及安全技术教育,教育全员工做到不伤害自已,不伤害他人,不被他人伤害,严格执行安全操作规程。增强法制观念,提高职工安全生产思想意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

  3、乙方在施工期间所使用的各种机械设备应当场检查验收(安全保险装置是否齐全有效、电路接触情况是否良好,使用是否正常等。乙方自备的'设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责,并严格执行安全操作规程。在使用过程中,用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡等安全事故,全由乙方负责。

  4、施工前双方应做好安全技术交底工作,施工中乙方必须检查、督促施工人员严格遵守,认真执行有关规定。

  5、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产有关要求,接受甲方督促、检查指导,甲方有协助乙方搞好安全生产,防火管理以及督促,检查的义务,对检查出的隐患,乙方必须限期整改。

  6、在施工中乙方必须自觉遵守“安全生产六大纪律”,增强自我保护意识,正确使用好个人防护用品。施工人员的防护劳动用品、用具均由乙方自理;甲、乙方都有权应督促施工人员自觉穿戴好防护用具。

  7、乙方在施工中必须时刻牢记“安全生产,人人有责”的原则,处处应遵章守法,服从现场管理人员统一安排,不违章作业,不野蛮操作,不私拉乱接电器设备,不带小孩、妇女进入施工现场,特种作业人员持证上岗。对在施工中发现安全隐患及苗头及时排除并上报。

  8、乙方必须对施工人员开展经常性的遵纪守法教育,教育职工不做违法事,不偷拿工地财物和他人钱财,不无理取闹、不吵架,遵守社会公德,做文明公民。如有违者按弘盛建设工程集团有限公司安全管理细则及有关规定给予处罚。

  9、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方在施工期间出现大小安全事故,所造成的损失、责任等均由乙方承担。

  10、本协议同工程承包协议同日签字后生效,望双方严格执行,如由违反本协议而造成伤亡事故的,由违约方承担一切经济损失。

  补充:

  1、 施工期间,在乙方施工区域内,乙方必须指派专职安全负责人负责 现场安全工作。

  2、 乙方在施工期间出现一切安全事故,由乙方承担一切责任。

  乙方必须按施工方案施工,严禁违章操作。施工期间造成甲方建筑物损坏的,应按实赔偿并承担相应的后果。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  甲方代表: 乙方代表:

  _______年_______月_____日_______年_______月_____日

  钢结构安全施工协议书 2

  发包单位______(以下简称甲方)

  承包单位_________(以下简称乙方)

  为全面履行甲乙双方签订的工程施工合同内容,进一步明确在施工过程中,甲乙双方的安全责任,保护施工人员的安全和健康,防止伤亡事故发生,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法规,经协议商一致,特签订本安全生产协议。

  一、工程概况。

  1、工程名称:建国商砼搅拌站烘干机罩棚工程

  2、工程地址:建国商砼搅拌站

  二、工期

  1、开工日期___年___月___日

  2、竣工是期___年___月___日

  三、甲方的权利和安全职责

  1、甲方须认真贯彻国家和电力部门及地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策,严格执行有关法规、法令条例。

  2、甲方应按有关规定对乙方承包的工程并对施工现场进行不定期的安全施工检查指导。

  3、甲方在施工前应认真审核乙方开工报告、施工工组织设计,根据工程项目内容特点进行全面的安全技术交底,并组织有关人员对乙方施工人员在进场前的安全生产教育。

  4、当乙方出现严重违章作业,野蛮施工,管理混乱等,安全、文明施工严重失控情况下,甲方有权作出停工,整顿限期整改,直到解除工程分包合同的决定。限期乙方退出施工。

  5、甲方认为确实有必要暂停施工时,应以书面形式要求乙方暂停施工,并提出书面意见,当乙方实施处理意见并以书面形式提出复工要求后,甲方应当在48小时内组织验收,检查是否合格,并签字后给予答复。

  四、乙方的权利和安全职责

  1、乙方必须是具有独立承担民事责任的法人成其他出具其上级主管单位(法人单位)的委托书、及其资质相在授权委托书范围内工程的`经济组织。

  2、乙方必须遵实国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家行业、企业、安全技术标准,必须配备专门的安全生产管理人员,明确责任,随时检查安全生产情况关作好记录,必须接受甲方或甲方上级主管部门,政府有关部门的安全生产检查。

  3、乙方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。

  4、乙方必须学习掌握并执行甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。

  5、乙方必须执行三级安全教育制度,特种作业人员必须执行持证上岗制度,并坚持现场检查验收制度,禁止非特种人员从事特种作业。

  6、乙方必须执行甲方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案,乙方制定安全施工组织设计,编制本单位工程范围的安全施工方案和安全技术措施,并报甲方备案。

  7、乙方在组织施工生产时,必须先落实安全技术措施,防止事故发生,开工前必须进行分部,分项安全技术交底,全体施工人员熟悉施工图纸,掌握工程特点,及安全措施,并签名确认后,方可开工。

  8、乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品,凡进入施工现场的人员须遵守各项安全生产管理制度,正确使用个人防护用品,正确佩戴安全帽,高处作业须系好安全带,禁止穿拖鞋、高跟鞋或赤脚赤膊,施工现场内严禁擅自使用易燃、易爆物品,禁止吸烟及酒后作业。

  9、乙方必须在施工现场入口处,有危险作业部经挂有安全禁告标牌,必须搭设防护栅栏等可靠有效安全设施和警示标志。

  10、乙方必须抓好安全教育。所有参与施工的人员都须经过入场前的安全教育和岗位安全操作规程教育。未经安全教育的不得进入施工现场。不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

  11、乙方在容易发生火灾的区域动火时,应事前向甲方申请,经批准并同时采取有效的防范措施后方可施工。

  12、对施工现场的电气设施须具有有效的安全技术措施,特别是临时电源和移动电器规定装设漏电保护装置。

  13、施工期间,乙方指派专职人员负责本工程项目的有关安全、防火工作,乙方应经常联系甲方相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作,预防在事故发生。

  14、从乙方施工开始至工程竣工发生的任何安全事故均由乙方承担全部责任,与甲方无关。

  五、附则

  甲方、乙方必须严格执行本协议,本协议作为合同附件,一式二份,甲乙双方各执一份。

  发包方:______

  代表:

  日期:___年___月___日

  承包方:_________

  代表:

  日期:___年___月___日

  钢结构安全施工协议书 3

  甲方:

  乙方:

  一、工程名称:

  二、工程内容:

  三、安全施工措施:

  1. 乙方是安全施工的具体领导者,负责现场本队施工区域的安全施工实施。

  2. 乙方应派一名现场安全施工的专职人员,负责安全施工的教育监督检查。

  3. 明确安全施工责任,责任到到人,层层负责,切实地将安全施工落实到实处。

  4. 进入施工现场需正确佩戴安全帽。

  5. 施工机械机具每天使用前例行检查,特别是钢丝绳安全带每天在上班之前,进行一次性检查确保完好。

  6. 安装和搬运构件板材时须戴好手套。

  7. 在吊装时钢丝绳出现断钢丝和缠结时要立即更换。

  8. 一天工作结束时,要将安装的建筑物得真确支撑,以免发生意外。

  9. 在安装墙板时,使用的脚手架的每层操作平台要固定牢固,并做好防滑措施,拉好安全绳,系好安全带。

  10. 脚手架与墙板有两个以上的拉接点,并在外侧设两道支撑。支撑要固定在坚实有承载力的`地面上。

  四、防止高空坠落

  1. 现场施工人员均应正确佩戴安全帽,高空作业人员应正确安全带,并要高挂抵用,并系在安全可靠的地方。

  2. 在安全行走之前,屋面板必须完全连接在檩条上,且每侧均与其它屋面板连接。绝不能在部分连接或未连接的屋面板上行走,不得踩在屋面板的波峰上。

  3. 一旦发现屋面板留有油性的物质,立即抹去以防滑到或翻落。

  五、防止高空坠物伤人

  1. 构件绑扎必须牢固,起吊点应在构件的重心位置。吊装时应平稳,避免震动或摆动。

  2. 在吊装时对构件需绑好,留绳控制方向。

  3. 构件安装后,应检验各构件的连接和稳定情况,当连接确实安全可靠,方可松构卸索。

  4. 严禁在高空向下抛掷物料。

  六、防止触电事故

  1. 现场用电需有专业人员负责安装维护管理,严禁非电工人员随意拆改。

  2. 各种用电设备必须有良好的接地接零,对于现场用手持电动工具,必须有漏电保护器,其操作必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。

  3. 各种电线要经常检查,有问题及时处理。

  七、保险合同

  1. 所有现场高空作业人员必须购买人身保险合同(本工程短期保险合同亦可。)

  2. 工程部随时抽查,如现场高空作业人员无保险,按每人500元罚施工队长。

  3. 施工人员进入现场前,该工程所有高空作业人员保险合同原件交工程部检验,无保险人员禁止进行高空作业。

  以上条例如有违犯,视情严重处于__元以上的罚款,并且出现人身事故现象均有乙方承担,均与甲方无任何关系。

  甲乙双方签字(盖章)后生效

  甲方: 乙方:

  经办人: 经办人:

  电话: 电话:

  日期: 日期:

  钢结构安全施工协议书 4

  发包方:________(以下简称甲方)________

  承包方:________(以下简称乙方)

  兹有钢结构工程钢结构安装劳务委托乙方承包施工,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商一致,为明确双方权利和义务订立本合同。

  一、工程名称:________

  二、工程地点:________

  三、承包方式:劳务清包(含人工、辅材、机械、吊装、找补漆等)不含油漆、涂料、电费

  四、包工内容:

  劳务清包钢结构安装必须符合图纸设计和规范要求,工期必须按建设方合同要求及甲方要求及时完成。

  五、工程款结算办法:

  采用第2种结算方式。

  1、钢结构安装________元一吨、屋面板安装________________元一平米。

  2、钢结构安装________元/平方;建筑面积________约________平方米(据实结算)。

  工程款合计:(大写)(小写)________________元;签证变更另计。

  六、工期要求:

  本工程定于________年___月___日开工,________年___月___日竣工。合同工期总日历天数为________天。

  七、付款方式:

  合同签订后工人到工地5日内付工程款10%;钢架完付到50%;屋面、围护部分完付到80%;工程验收合格付到97%;剩余3%为质保金,一年后结清。

  八、施工进度:

  1、乙方认真接受甲方安排的施工计划进度,必须在规定的期限内完成所布置的任务,只能提前,不得延期,否则重罚,直至开除。

  2、乙方在规定的时间内完成甲方布置的施工任务,属于甲方供料不及时,甲方承担责任。

  九、施工质量要求:

  1、乙方严格按施工图、技术交底及规范要求施工。

  2、乙方必须接受甲方和监理部门的`监督管理。

  3、乙方要记好施工自检记录,每2天将记录清单上交甲方存档。

  4、每步工序经甲方验收合格后方可进行下道工序施工,不合格的坚决返工,所造成供料损失由乙方承担。

  5、甲方(和公司)的检查记录作为奖罚的依据。

  十、安全方面:

  1、乙方人员进入甲方施工现场前,接受甲方的安全培训后方可上岗,必须遵守国家及甲方的各项安全操作规章制度,严格按操作规程作业,每天上班前要有口头教育,每七天上交甲方一份安全记录清单。

  2、安全目标:安全无事故。

  3、在施工中发生的工伤事故,由乙方自己自行负责,所有费用和后果由乙方自己承担。

  4、对违章作业者,给与警告处分;不戴安全帽、安全带作业的,停工处理并罚

  款50元每人/每次,屡教不改者禁止进入工地并按公司有关规定给予处罚。

  5、遵守国家法律法规和甲方公司安全制度,在施工工地擅自违法、违纪引起民事、刑事案件和纠纷,责任乙方自负。

  6、乙方必须给其工人办理意外伤害保险。否则将给与经济处罚(按2元/平方米)

  7、乙方人员在本工程中必须服从甲方管理人员的管理、安排、调度等;必须遵循甲方公司的相关的管理制度(包括质量、技术、生活、工作等各方面)、施工规定、等等。

  8、工地现场达到市级安全文明施工现场标准。

  十一、材料管理:

  乙方视同甲方为一家,珍惜甲方的材料,爱护机械设备;现场材料归类堆放整齐,已完工序要清扫归堆,对三次警告仍不听者,甲方派人清理,乙方按1.5倍的工资支付甲方。

  十二、文明施工管理:

  1、乙方所有人员必须服从甲方管理,文明施工,时时维护甲方公司形象;听从甲方施工人员指挥,特别在作业时间及配合上必须服从指挥,发现屡不听从指挥者,甲方有权更换乙方或要求乙方更换班组及个人,乙方承担由此造成的一切经济损失。

  2、乙方必须服从甲方的规章制度,应负责所有员工不能偷盗甲方的财物或其他人的财物,不准打架斗殴,若出现此情况,乙方应承担甲方对肇事者(班组)的罚款或按财物实际价值的十倍进行罚款,情节严重者送公安机关处理。对于打架斗殴者(班组),不论谁是谁非最低均罚款500元/次。

  3、乙方所有人员必须服从甲方合理性的后勤工作安排,不能私自烧电饭

  锅、热得快、电水壶、电炉等危险性电器设施,违者按100元/次进行处罚,工地现场不能随意大小便,乱倒饭菜,垃圾到指定地点堆放,确保工地、宿舍卫生整洁。

  十三、其它事宜:

  1、零工130元/个。

  2、签证变更根据现行市场行情定价。

  3、未尽事宜协商解决。

  4、本合同在履行过程中发生的争议时,有双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第_(2)_种方式解决:

  (1)提交______东营市_____仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向甲方所在地的人民法院起诉。

  十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。

  甲方(章):________

  乙方(章):________

  代表人:________

  代表人:________

  银行账号:________

  银行账号:________

  联系电话:________

  联系电话:________

  _______年________月________日

  _______年________月________日

  钢结构安全施工协议书 5

  发包单位: (以下称甲方)

  承包单位: (以下称乙方)

  根据本工程的具体情况,经甲、乙 双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。

  一、工程地点:

  二、工程名称:

  三、工程面积:

  四、承包方式:

  五、工程造价:

  六、工程期限:开工 年 月 日 竣工年

  注:如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的.因素,工期相应顺延。

  结算方式:合同签订后甲方付乙方作为定金,材料及人员进场经甲方确认符合合同要求付合同款的 % ,完工经验收后付清全款。

  七、甲、乙双方责权:

  1、乙方应按钢结构标准及施工工艺施工。

  2、钢构部分税收(地税)由乙方自理。

  3、乙方应按规定向甲方提供有关复印件,及时向甲方汇报工程进度、质量。甲方应付对乙方施工质量及时验收。

  4、工程质保期为1年。质保期内因乙方施工或材料原因造成的质量问题,乙方接到通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修,不收取任何报酬,全力做好维修期内的服务工作。

  5、钢结构税收由乙方负责。

  6、进场材料如需检测合格,则检测费用由甲方负责;如检测不合格,则由乙方负责。

  八、如因下列情况而发生质量问题不属于保修之列:

  1、使用不善、人为破坏。

  2、自然灾害:如冰雹、风暴、暴雨所造成的防水层损坏。

  九、其他约定:

  1、施工期内乙方人员应无条件服从甲方安全管理,但乙方人员应自行提高施工人员的安全生产意识,施工中如甲方安全设施不妥,乙方没提出异议,施工造成的伤亡,其经济损失由乙方承担。

  2、末尽事宜,甲乙方随时协商,签订补充协议,作为合同附件。

  3、本合同一式两份,甲方双方各执一份。

  4、注:本合同施工范围只包括钢结构(钢柱、内外夹芯板墙及屋面工程)施工,不包括土建、不包括消防、不包括门窗、不包括吊顶等。

  甲方:

  乙方:

  电话:

  电话:

  甲方盖章:

  乙方盖章:

  年 月 日

  年 月 日

  钢结构安全施工协议书 6

  甲方:_______

  乙方:_______

  甲方委托乙方完成工,总面积(重量)约根据《中华人民共和国合同法》的原则明确双方责任,保证本工程顺利进行,经友好协商,达成下列合同以兹共同遵守:

  第一条:工程概况

  1、工程地址:_______

  2、工程内容:_______

  第二条:安装施工付款方式

  1、乙方按照甲方提供的图纸施工,使用材料标准、规格按照计算。

  2、工程单价:按照计算(税前)。

  3、安装施工总费用约,大写

  4、乙方施工对以及机械进入施工现场,甲方应支付给乙方生活费元,大写。

  5、元作为进度款,大写

  6、本工程安装完毕后三日内甲方支付至本工程总费用的98%工程款给乙方,本部分工程款合计:元大写元

  7、余款甲方验收完毕后30天内支付完毕。

  8、若因甲方原因未按时支付工程款,则余下部分按照日息1%支付给乙方利息。

  第三条:质量控制、安全生产、其他要求

  1、乙方严格按照甲方提供的(图纸、要求)组织施工,严把质量关,并接受甲方的监督。使工程质量合格。

  2、若因乙方责任导致钢结构主要构件如:不合格,乙方负责维修。

  3、若本工程安装完毕后甲方不验收,不按照约定付款,而擅自投入使用,乙方不再承担本工程的质量责任,并视为本工程验收合格。

  4、本合同签订后内甲方需使本工程施工场地及道路达到施工要求,提供涉及到主体工程的隐蔽及障碍物资料,与钢结构安装的相关资料;提供施工用水、用电、施工专用配电板一处,保证满足乙方施工用水、用电的需要,提供施工人员的`食宿用房;组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;

  5、甲方派驻为工程现场代表,全权代表甲方履行职责。

  6、乙方负责施工区域内乙方使用的临时设施使用及维护,保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,承担因自身原因违反有关规定造成的损失。

  7、甲方应保证施工期间不受外界干扰,确保工程顺利施工,若因场地限制,协调乙方施工机械进场。

  8、乙方严格安照相关安全文明施工规范施工,非甲方原因引起的安全事故乙方承担。

  9、若因甲方以及外单位无关工作人员擅自闯入工地现场,或者非乙方原因造成的安全事故由责任方负责。

  10、甲方为乙方免费提供施工人员住宿场所,和水电。

  第四条:施工工期

  1、根据双方协商,商定总工期天(日历天),自乙方到甲方约定的金额定金以后天内进场算正式开工,工期自此计算。

  2、遇下列情况,经甲方现场代表认可、签字后,工期相应顺延。

  2、1甲方不能提供本合同第二条第4、5项的要求,影响进场施工时间或影响工程地进度的;

  2、2在施工中如因甲方原因而指示造成停电、停水、未提供或提供的资料不准确而延误工期的;

  2、3设计变更或由于乙方不可抗拒的因素而影响工期的;

  2、4天气因素影响施工的,包括下雨和刮台风

  2、5未按本合同规定支付定金或工程进度款;

  2、6人力不可抗拒的因素而延误工期;

  2、7因土建延期或质量不合格而影响乙方正常施工,及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的;

  2、8乙方在以上情况发生后的三天内,就延误的内容和因此发生的经济损失向甲方代表提出书面报告,甲方代表收到报告后,应在三天内予以确认答复,逾期不予答复,则被视为乙方的报告内容和延期要求已被确认的。

  第五条:维修期

  一年内自然损坏免费维修,接到维修电话后保证24小时内到达。人为损坏甲方应付材料费,人工费。

  第六条:争议违约

  1、甲乙双方因合同执行引起的争议可提请当地司法机关进行调解,调解无效时任何乙方有权向各自地方人民法院起诉。

  2、若甲方不按合同履行义务,应赔偿给乙方造成的实际损失,并且顺延本工程工期。

  第七条:本合同一式2份,双方各持一份,两份具有同等效力

  甲方:_______

  乙方:_______

  代表人:_______

  代表人:_______

  电话:_______

  电话:_______

  地址:_______

  地址:_______

  日期:_______

  日期:_______

  钢结构安全施工协议书 7

  发包方(甲方):______________

  承包方(乙方):______________

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定,经协商一致,本着自愿、平等、互利的原则,现就钢结构__作、安装事宜达成如下一致协议。

  一、工程名称:

  ______________。

  二、工程地点:

  ______________。

  三、工程内容:

  ______________。

  四、工期:

  工程总工期______________天。

  工程具体开工时间以合同签定为准。

  五、工程造价:

  金额(小写______________人民币)

  (大写人民币)__________________________________________元整。

  六、承包及结算方式:

  承包方式:包工包料。

  结算方式:钢结构工程竣工验收合格后付97%,3个月后七天内付清总工程款。

  1、固定总造价合同,现金结算,不含税收管理费用,如需开票,税金另计。

  2、结算总价=固定总价+变更部分签证。

  七、质量要求:

  1、乙方应严格按照本合约和现行规范提供工程建设材料,安排组织本工程的施工作业。

  2、质量验收等级:合格。

  3、质量问题整改率:100%。

  4、乙方应保证所有构成工程实体的材料是全新的、未曾使用过。

  八、付款方式:

  1、第一期付款:合同签订后,2日内甲方付给乙方工程款元,作为材料备料款。

  2、第二期付款:主体钢架进场后,2日内甲方付给乙方工程款元。

  3、第三期付款:主钢架安装完毕后,2日内甲方付给乙方工程款元。

  4、第四期付款:3个月后付清总工程款

  九、甲方责任:

  1、负责工程的'审批手续,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时,甲方负责协调至正常施工止。

  2、提供现场施工场地。

  3、按本合同规定支付费用。

  4、甲方提供现场施工的用电用水,提供现场的三通一平。

  5、甲方负责与其他工程队协调。

  6、甲方协助乙方选好材料堆放场地。

  十、乙方责任:

  1、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行__作、安装。

  2、如现场条件与原定方案不符合,应及时报请甲方协商修改确定,经甲方确认后方可更改。

  3、乙方施工人员在施工期间应遵循甲方区域的管理规定,服从管理、遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

  4、非经甲方书面同意,乙方不得将钢结构部分进行转包,否则甲方有权拒付工程款。

  十一、违约责任:

  1、甲方未能按本合同规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的千分之一计算,向乙方支付违约金。

  2、除如遇不可抗力因素(如暴雨、暴雪、七级以上大风等)或甲方原因造成停工,工期可相应顺延外,若乙方无正当理由未能按本合同按时工作、安装,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。

  十二、争议解决方式:

  因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,按照以下方式解决:诉至甲方所在地的人民____。

  十三、其他:

  1、甲方认可的图纸及乙方工程项目报价清单,均作为本合同主要组成部分。

  2、本合同经双方签字之日起生效。

  3、本合同未尽事宜,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  甲方:______________

  乙方:______________

  ____年__月__日

  钢结构安全施工协议书 8

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  建设面积:约4500㎡

  二、工程承包范围

  承包范围:安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的'所有工作内容(包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。

  三、承包方式:包工包料

  四、合同工期

  进场安装日期: ____年____月 ____日

  安装竣工日期:____ 年____月____日

  合同工期日历天数: ____天。

  五、质量标准

  工程质量标准:合格

  六、分包合同价款

  按合同价款确定方式执行,实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。

  七、合同生效

  合同订立时间:

  合同订立地点:

  本合同双方约定 双方签字、盖章 付款后生效

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  _________年____月____日

  钢结构安全施工协议书 9

  甲方:

  乙方:

  依据国家,地方现行法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的基本原则,甲方将北京八达市政工程机械公司钢构厂房基础工程承包给乙方施工。就此工程双方达成协议条款如下:

  一. 工程名称:北京八达市政工程机械公司钢构厂房基础工程。

  二. 工作地点:大兴区黄村镇刘村西。

  三. 承包范围及施工内容:乙方负责按图纸要求对此工程基础部分承包施工。

  四. 技术要求:

  1. 按照此工程施工图纸技术数据,结合现场实际情况进行厂房基础部分施工。

  2. 要求不低于图纸技术标准要求,保证图纸要求各项技术指标达到合格标准要求。

  五. 承包方式:乙方包工包料。

  六. 工程量及工程价款:

  工程总量为图纸要求标准,工程总价: 。

  七. 结算方式:

  1. 乙方自筹材料及全部施工所需工具、人员及现场临电等事宜。

  2. 工程完工10日内,工程款一次性付清。

  八. 此合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方代表人签字,盖章(画押)生效。

  甲方:代表人:年 月 日

  乙方: 代表人:年 月 日

  钢结构安全施工协议书 10

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方友好协商就神华神东煤炭集团万利一矿灌浆站主体钢结构工程(主要施工内容包括:灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架(包括紧固件、连接件、配件、辅料),基础预埋钢结构地脚螺栓,主体外围护结构岩棉夹芯板;钢结构外刷底漆及防火涂料,屋面排水天沟,主体门窗,配电室及值班室屋顶结构、屋面板,配合其他工种施工等。

  一、承包范围

  甲方提供施工图纸,但不提供施工机具,乙方包工包料施工(包括施工机械、辅料)。乙方施工范围包括灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架(包括紧固件、连接件、配件、辅料),基础预埋钢结构地脚螺栓,主体外围护结构岩棉夹芯板;钢结构外刷底漆及防火涂料,屋面排水天沟,主体门窗,配电室及值班室屋顶结构、屋面板,配合其他工种施工等。至工程完工验收,交付甲方。施工期间乙方负责与甲方协调关系(包括甲方提出的临时系统方案等)。

  二、承包价款 73.8(柒拾叁万捌仟圆整)万元,乙方进场之日起,主体施工工期为15天(主体包括钢结构、岩棉夹芯板围护),至合同全部内容施工完毕工期为20天,不能按时完成罚款5000元。

  承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:大、小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用; 原材料送检试验费用。

  本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

  三、开工日期自乙方进场开始计算,工期为15天。乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

  四、付款方式

  工程竣工后由甲方组织建设单位、监理单位对乙方工程进行验收,工程质量达到现行国家工程验收标准合格后,运行正常。签合同后付乙方首付款5万,乙方工程材料进入灌浆站施工现场后甲方付乙方工程款50%。工程验收合格后,甲方付给乙方工程款95﹪,剩余5﹪作为质保金,一年后付清。

  五、甲方责任

  1、甲方向乙方提供设计图纸、变更图纸及施工有关资料、文件。甲方提供临舍,其它生活设施和人工费用均由乙方负责。

  2、甲方监督乙方使用合格施工材料。

  3、甲方向乙方指派施工技术员进行技术交底,监督检查乙方在施工中存在的'问题。

  4、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

  5、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

  6、协助乙方办理现场施工人员出入证件(到当地派出所办理暂住证,其费用由乙方自理)。

  六、乙方责任

  1、乙方应严格按图施工,确保工程质量及进度。遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。乙方要严格按照设计文件和国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。必须达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。

  2、乙方在施工过程中遇到施工现场与设计图纸不相符之处,应与甲方协商征得甲方同意后方可继续施工。在施工中乙方不按图纸施工造成材料浪费返工,一切由乙方承担。

  3、乙方施工人员进入工地后应遵守工地纪律,文明、安全施工。甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。

  4、因乙方安全措施不利及违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关。

  5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:

  6、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

  7、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和50岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,禁止使用回族人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

  8、乙方必须确保施工时的规范用电,晚上加班必须派专人值班。

  9、乙方做到施工现场文明施工、管理施工人员文明施工,在施工现场不打架、斗殴。

  10 、乙方要严格按照设计文件和国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。必须达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。

  11、质量缺陷的经济责任

  12、凡乙方所承包的工程项目,出现质量不合格或质量缺陷,均由乙方负责返工或修复工作,其费用(人工、材料、机械)由乙方承担。

  13、乙方四个工种的作业队带班长,参与项目部安全质量责任制考核并进行同样的奖惩,享受同样的福利待遇;具体考核情况,见相关责任考核制度。

  七、 施工验收

  1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。

  竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

  2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)

  八、 工程保修

  1.保修范围、期限:____壹年____

  2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。

  九、 保险

  1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。

  2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

  十、 争议

  1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

  2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;

  2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

  2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;

  2.3 仲裁机构要求停止合同工作;

  2.4 法院要求停止合同工作。

  十一、 不可抗力

  1.按照标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。

  2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。

  3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

  4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

  十二、 合同解除

  1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。

  2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。 十三、 合同终止

  双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。

  十四、本合同一式三份,甲方两份、乙方一份具有同等法律效力。

  十五、 合同生效

  本合同双方约定 签字 后生效。

  合同签订时间:______________ 合同签订地点:______________

  甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________

  甲方电话:______________ 乙方电话:______________

【钢结构安全施工协议书】相关文章:

钢结构安全施工协议书04-10

钢结构安全施工协议书3篇01-11

钢结构施工协议书11-07

钢结构施工的方案06-24

钢结构施工协议书3篇11-07

钢结构安全协议书02-19

钢结构安全协议书03-30

钢结构安全协议书01-03

钢结构施工的方案(必备)06-27