土石方运输合同

2024-05-28 运输合同

  在人们的法律意识不断增强的社会,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同也是避免争端的最好方式之一。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编为大家收集的土石方运输合同,欢迎阅读与收藏。

土石方运输合同1

  发包方:_____ (以下简称甲方)

  承包方:_____ (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律,就长沙公司豪廷广场土方运输工程一事,经甲、乙双方共同商议,双方秉着平等互利、诚信合同的原则达成如协议:

 一、工程运输概况

  1、工程名称:湖南长沙市马王堆豪廷广场土石方运输工程

  2、工程地点:长沙芙蓉区马王堆

  3、承包内容:土石方运输

  二、承包方式

  1、运价结算每车单价为公里(人民东路东6线弃土场),运价结算每车单价为 乙方(签字)_____

  电话_____ 电话_____

  身份证号码:_____ 身份证号:_____

  _____年提供充足的燃油,乙方结算燃油的费用,甲方提供的燃油不得高于市场价格。(燃油必须符合车辆出厂要求及工作环境的.要求)。

  第四条:甲方的权利与义务

  1、甲方负责工程爆破。

  2、甲方统一管理、调度和指挥。

  3、甲方无条件负责乙方司机的住房问题。

  4、甲方在每月前给乙方制订当月的土方量。

  第五条:乙方的权利与义务

  1、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。

  2、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥。

  3、违章开车等,造成大小事故由乙方负全部责任。

  第六条:其他责任

  1、乙方车辆进场后,甲方必须在当天安排开工,如拖延工期,挖机甲方按1800元/天赔偿、汽车按300元/天赔偿乙方损失。(每月双方可有3天的停工日)

  2、甲方在正常工作中不得随意停产,因甲方原因造成乙方误工,乙方不属违约并且甲方应按1800元/天标准补偿乙方的损失。

  3、在工程作业中,甲方爆破造成人员伤亡的,乙方概不承担任何责任。

  4、甲方确保完成爆破任务,不得影响每台挖机每天1500立方的工作量。

  5、乙方可根据甲方工程量的要求增加车辆。

  6、甲方应按照本合同的第二条约定及时支付乙方运费,如未能按时支付运输款,乙方有权利停工,造成的误工,由甲方承担一切后果与责任。

  7、乙方车辆在进入甲方工作区域内,甲方先付乙方托用费8000元整。

  8、甲方必须保证乙方工作期限,如提前解除乙方的工作期限,甲方必须无偿支付乙方的托运费,并承担一定的补偿费(补偿费由双方协商拟定)。

  9、在正常工作中,车辆出现需维修问题,费用由乙方自理。在维修期间,延误甲方工程不得算乙方违约。

  10、甲方制订的工作量每月不得小于18万方、不得大于24万方,如增加或减少工作量,甲乙双方必须提前一月协商解决。乙方如不能完成甲方制订的工作量,甲方有权不付乙方当月的工程款。

  第七条:其他约定

  1、 本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外,任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。

  2、 本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向当地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。

  3、 本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。

  4、 本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。

  甲方:(签字):_____ 乙方:(签字):_____

  电话_____ 电话_____

  日期:_____

土石方运输合同2

  建设单位:___(以下简称甲方)

  总包单位:___(以下简称乙方)

  分包单位:___(以下简称丙方)

  经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将______防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。

  一、工程名称: ___.

  二、工程地点:___ .

  三、工程内容:___ .

  四、工程造价:约___万元,___元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。

  五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。

  六、工期:___年 ___月___日至___年 ___月___日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。

  七、质量:符合国家现行规范标准要求。

  八、材料要求:

  所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产,否则除更换为原生材料生产外,施工方承担工程造价20%的违约金。

  九、材料规格及厂家:材料为“奥斯泰”牌PVC防水卷材,1.5mm厚和“奥斯泰”牌AST合成高分子防水涂膜,1.5mm厚。______有限公司生产。

  十、工程款支付方式:

  (1)材料进场后付合同价款的40%;

  (2)底板施工完毕后付合同价款的40%;

  (3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%;

  (4)留5%作为工程保修金,一年内付清。

  经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。

  十一、双方的权利和义务

  1、甲方和乙方有权对丙方的'施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。

  2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。

  3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。

  4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。

  5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。

  6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。

  十二、竣工验收:

  工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。

  十三、违约责任:

  1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚500元。

  2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。

  十四、工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。

  十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向甲方所在地法院提起诉讼。

  十六、本协议一式三份,三方各执壹份。

  十七、本协议签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。

  甲方:(盖章) 法定代表人(或委托代理人)

  乙方:(盖章) 法定代表人(或委托代理人)

  丙方:(盖章) 法定代表人(或委托代理人)

  ___年___月___日

土石方运输合同3

  甲方:___________________

  乙方:___________________

  一、甲方修建龙桥乡新XX3.2公里水泥路,需要运输沙石料,乙方现有大型双桥_____可供甲方沙石运输使用,经甲乙双方多次协商达成共识,甲方同意使用乙方_____运输甲方所需3.2公里水泥路面的全部沙石运输,现达成协议如下。

  二、具体协商细节项目条款如下:

  1、甲方所需用大河沙是王家沙,甲方给乙方结帐王家沙,乙方运到甲方使用料场,按每立方135元人民币结算。

  2、甲方所使用石子,乙方运到料场按每立方110元人民币结算。

  三、付款办法:乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费,甲方按百分之五十当场结算清楚。

  四、乙方给甲方所运输甲方3.2公里水泥路的所下欠的百分之五十余款,甲方必须在20_________年12月31日之内全部给乙方结算清楚款项。

  五、甲方邀请乙方担任龙桥乡新XX3.2公里路的沙石运输,乙方不得以任何理由拖延甲方施工用料,否则,造成停工待料,由乙方负担责任。

  六、乙方在甲方正常施工开始,乙方负担甲方的全部沙石运输业务,甲方不得安排其它任何_____拉料进场(除长途沙石)。如甲方自己小车运料进场,乙方无权干涉,除此之外,甲方违约时,甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。

  七、以上合同是通过甲乙双方认真考虑,达成共识,所签订的'本合同,任何一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约,需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。

  八、本合同一式三份,自签字之日起生效。

  甲方:___________________乙方:___________________

  日期:___________________日期:___________________

土石方运输合同4

  发包方(甲方):__________

  承包方(乙方):__________

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,为明确甲方发包,乙方承包过程中的权利、义务和责任,双方本着自愿、互惠互利的原则,经友好协商,达成共识并签订以下条款:

  一、工程概况:

  1、工程名称:__________

  2、取土地点:__________

  3、承包方量:__________

  二、承包内容

  1、车辆安排:本工程约定于年日正式开工,清运车辆为:自卸单翘工程车,第一批车辆不能少于__________台。于开工前必须进场,根据工作面需要增加运输车辆,甲方需提前通知乙方。

  2、承包单价及运输里程:运输单价单运为:元/吨人民币(不含挖机装车费用);运输全程公里数为__________公里,如运输里程超__________公里,每公里每吨增加运费元人民币,以此类推(以上报价均不含爆破、不含税票,若需税票,甲方负责税款)。

  3、土石方计量方式:按每部车辆实际装载过磅吨数计算。

  4、结算方式:铜管定第一个月,甲方必须当天对账结算,并于第2天中午12点之前将运费进行结算付清款项由甲方转入乙方指定账户。合同签定起第二个月起运费按月结算。每月15号前结算上月运费。如甲方违约,乙方可以立即停止运输,所产生的后果由甲方承担并负责经济赔偿。

  5、乙方指定以下银行账户作为乙方收取甲方运费的唯一有效的银行账户:

  户名:

  帐号:

  开户行:

  三、运输质量

  1、乙方必须按甲方所需的车辆数及时调度。乙方应派专人每日向甲方交付票据,计入乙方日常运输台账,由甲乙双方指定经办人员共同签字确认。作为日后运费结算的基准和依据。并协商工作事宜。合同双方均不得采用虚假记录、或其他方式在运输数量上弄虚作假。如甲方弄虚作假,必须按虚假部分运输车辆数量的运费的十倍计算,作为违约金赔偿乙方;如乙方弄虚作假,除虚假部分的运输车辆不得作为运费的计算依据外,还必须按虚假部分运输车辆数量的运费的十倍计算,作为违约金赔偿甲方。

  2、乙方运输车辆应按甲方的要求,在指定时间内进入施工现场,开展运输作业,根据工作面增加车辆由甲方决定并提前通知,乙方应予以最大配合。

  3、乙方必须按甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成,运输、卸车等任务,不负责卸土后场地平整。

  4、乙方建立按时作业制度,不得迟到、早退、因车辆维修或其他特殊原因方可暂停运输作业。

  四、甲方责任:

  1、甲方提供土区给乙方土石方量,及提供施工场地的照明设备,甲方必须配备足够的挖掘机给予乙方及时装车,甲方必须配备足够的爆破设备及破碎设备,以保证充足的土石方量供乙方及时装车。

  2、甲方处理好辖区内政府部门以及周边群众之间的关系,并负责环保、城管(城建)、派出所、运管、交警、路政等部门的理顺关系,并保证乙方运输车辆在运输期间的道路通及顺利运行,如相关执法部门查扣乙方运输车辆,所有扣分,扣证、车辆割斗及罚款费用一切由平方负责处理和支付(在乙方车辆手续齐全的前提下)。如遇至当地村民的干扰及相关执法部门查扣车辆,所造成乙方机械与车辆停工24小时(含24小时)以上的,自停工之日起由甲方赔偿给乙方每台车(含挖机)每天__________元人民币作为误工费。

  3、除恶劣天气或不可抗拒的自然因素影响作业及车辆维修外,必须确保乙方车辆正常运输,施工作业时间为:早上__________点至晚上__________点,由于甲方原因造成乙方机械与车辆停工,甲方负责赔偿乙方每台车(含挖机) __________元/天作为误工费。

  4、甲方负责处理道路修复、清理路面撒漏泥土等问题。由甲方办理手续问题造成乙方车辆割斗的费用和损失由甲方承担全部责任。

  5、甲方有权对乙方人员的安全和技术检查,有权纠正、制止、处理现场各种违章作业和不安全行为,对乙方违反公司制度、方位安全操作规程的行为进行教育,并按规定处理。

  五、乙方的责任:

  1、乙方应按甲方通知,配置手续齐全的运输车辆和安排合法且经验丰富的'驾驶员如数准时进场,并做好施工前管理人员进场等事项。

  2、乙方应保证进场的全部车辆,在未经过甲方同意的情况下不得自行调离其他车辆。除本合同规定理由以外,乙方无正常理由,运输车辆不得无故退场或罢工,如有违约,由乙方负责赔偿给甲方每天每台__________元人民币。如乙方违约调离车辆经营与本合同以外的事项。造成一切的责任和费用由乙方承担与甲方无关,如给甲方造成损失由乙方赔偿。

  3、施工过程中严格执行和遵守施工作业的安全规定,杜绝只抓生产不重视安全和违章作业行为。如发生道路和施工安全事故由乙方自行负责,甲方不负任何责任。

  4、机械操作人员和管理人员必须遵纪守法,不得滋事扰民,尊重当地民情,工作前不得喝酒,一旦出现以上问题,应该协助甲方将滋事人员清退出场或交由政府有关部门处理,并赔偿给甲方由此造成的经济损失。

  5、乙方全权负责承包范围内的生产经营管理,并承担质量管理、安全经营、文明施工、保险、劳务管理、工期控制、薪资支付等所有责任,如承包期间发生任何事故、欠薪事件、非法用工、处罚等,均由乙方承担责任,给甲方造成损失的,由乙方另赔偿,甲方并有权在未付的工程款中直接扣除。

  6、乙方应提供相关技术人员、现场管理人员,对施工标段、施工过程进行实时监督和指导,发现问题及时向甲方告知,并协助解决。

  六、附则:

  1、甲、乙双方必须共同认真履行本协议,如有未尽事宜,甲、乙双方应友好协商解决,如有争议双方协商未果,可以上诉当地劳动仲裁机构或向当地人民法院起诉。

  2、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方签字后立即生效,直至工程运输完成并结清运输款后自动失效。

  3、因为政府政策或者法律法规而停止开采,本合同作废,甲乙双方不需要为此承担任何责任。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

土石方运输合同5

  甲方:__________(托运方)

  乙方:__________(承运方)

  甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,为了明确双方的权利和义务,经双方协商一致,自愿签订本协议。

  一、工程名称:______

  二、工程量:______

  三、进场日期:______

  四、运输计量及单价:按车货厢尺寸及装土高度现场计量计车数,单价为人民币______元/立方米(大写:______元每立方米),以上运输单价为含税价。运距2公里内。

  五、结算付款方式:

  乙方根据经甲方现场负责人员签字确认的土石方运输计量单据,定期与甲方对账。前期由乙方自行垫资运输,待所有土石方工程运输完工后由甲方开具统一的运费结算单并根据业主拨款情况,按结算金额的80%支付运输款,余款待整体工程结束后一并付清。在签订本协议后,如果乙方半途退场或随意停运,甲方有权解除协议并不支付乙方任何费用,所有责任及后果全部由乙方承担。

  六、甲方责任:

  1、甲方负责修整维护运输途中的非等级道路,保证运输道路平整畅通。

  2、甲方有偿提供乙方驾驶员伙食,收费标准每人每天______元人民币(伙食费)。不提供住宿及车辆燃油。

  七、乙方责任:

  1、乙方为甲方提供满足施工要求的运输车辆,并保证按承诺数量和性能组织车辆进场。保证进场车辆状况良好,服从甲方的运输调配,保证及时完成运输任务。

  2、乙方与甲方签订安全生产协议外还应与所有车辆车主签订安全生产协议。

  3、乙方车辆停置待工期间的费用由乙方自行承担。乙方自行负责车辆燃油及维修并承担费用。乙方所有人员住宿自理。

  4、因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果乙方自负,甲方不予承担任何责任。

  5、乙方人员应服从甲方现场管理和指挥,遵守甲方的各项规章制度,任何情况下,不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规的活动,由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责。

  6、在运输过程中,因乙方车辆交通违章发生的交警及运管部门的处罚费用及争议由乙方自行处理。

  7、在运输过程中,因乙方原因发生安全事故造成人员财产损失全部由乙方承担,与甲方无关。

  8、履行本合同期间,乙方与第三方发生的任何争议和纠纷均由乙方自行处理并承担相应责任。

  八、违约责任:

  1、甲方必须与乙方委派的专人进行运费结算,不能单方面付款给运输车司机或其他人,否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。

  2、施工过程中,在未经甲方允许的情况下,乙方擅自将所属车辆调离现场、无故停工,或给其他单位使用,视为乙方违约,由此所产生的经济损失由乙方全部承担,甲方有权终止合同,剩余运费不再支付并追究乙方违约责任,扣除履约保证金。

  3、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门的罚款甲方有权从乙方的.运输款中扣除,运输款不足时乙方应如数补偿。

  4、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他不正当方法在运输数量上弄虚作假。否则,除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外,还须按虚假部分运输数量的运费的十倍计算违约方应予承担的违约金。

  九、其它约定:

  1、在合同执行过程中如发生争议,双方应本着公平、合理的原则及时协商,协商不成,任何一方均可提诉讼,并提交甲方所在地人民法院。

  2、本合同未尽事宜,双方可通过友好协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

  3、如遇不可抗拒力造成停工等导致本合同不能实施,双方均不负任何责任。

  十、本合同书一式伍份,甲方执叁份,乙方执贰份具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效,至本项目土石方运输结束并结清所有财务账款后自动终止。

  甲方(章) 乙方(章)

  代表人___ 代表人___

  身份证号___ 身份证号___

  单位地址___ 单位地址___

  电话___ 电话___

  合同签订日期___ 合同签订日期___

土石方运输合同6

  甲方:____________________(以下简称甲方)

  乙方:___________________(以下简称乙方)

  乙方承接甲方土石方工程运输业务,双方本着平等,自愿,互惠互利的原则,经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同,规定如下条款:

  一、工程地点:

  _________

  二、工期时间:

  三年(期满可续签合同),

  三、结算方式:

  每三天结算一次,全额现金,或存入银行黑卡,确保乙方当天收到

  四、运输计费:

  1、泥口至转运场,8公里以内为每车人民币_________元。(运输税后价)

  2、超出8公里,每公里加人民币_______元(运输税后价)

  3、转运场至加工厂,12公里每吨人民币______元(运输税后价)

  4、超出12公里,每公里加人民币________元(运输税后价)

  五、挖机装车计费:

  泥口装车每车人民币________元(税后价);转运场装车为每车人民币___________元(税后价)。

  六、合同签订生效后,甲方需支付乙方进场费:挖机每台人民币_________元,泥头车每台人民币___________元;乙方必须在_____天内组织_______台车辆,挖机进场开工。

  七、甲方责任:

  1、理顺周边关系,运政,交警,环保,国土,城管,确保道路顺畅,在乙方车辆不违规运输的情况下,发生责任费用由甲方负责。(因以上范围扣车超过24小时,甲方赔偿乙方误工费,每天每台500元人民币)。

  2、因甲方原因造成连续停工,误工二天的`从第三天开始每天每台车由甲方赔偿损失500元人民币,不可搞自然灾害除外。

  3、协调好工地管理人员,提供足够油料,负责道路及时清理,整平,保证乙方车辆顺利安全行驶。

  4、正常天气情况下,甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于25天。

  5、备足资金我,按时支付给乙方运输费,若甲方不按时或无故拖延支付乙方运输费超过两天,乙方有权停工,并向甲方追讨工程费及追讨款项期间的误工费。

  八、乙方责任:

  1、合同签订后,乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工,乙方车辆进场后必须服从调度,安全生产;乙方车队如因违规操作,发生交通安全事故,或非其它甲方负责意外,一切责任由乙方承担。

  2、如乙方车队在道路行驶中,所发生的交通事故,由乙方负责全部经济责任及法律责任。

  九、未尽事宜双方协商解决

  本合同经甲方,乙方双方签字,盖章生效,本合同一式两份,甲。乙双方各执一份,此合同具有同等法律效力,

  受法律保护,甲。乙双方共同遵守。

  甲方:___________________________乙方:____________________________

  电话:___________________________电话:___________________________

  身份证号:_______________________身份证号:_______________________

  合同签订日期:20xx年______月_____日

土石方运输合同7

  合同编号:116663

  甲方:____镇场镇:余XX

  乙方:阳通乡个体运输户:黄XX

  一、甲方修建龙桥乡新XX3.2公里水泥路,需要运输沙石料,乙方现有大型双桥车辆可供甲方沙石运输使用,经甲乙双方多次协商达成共识,甲方同意使用乙方车辆运输甲方所需3.2公里水泥路面的全部沙石运输,现达成协议如下。

  二、具体协商细节项目条款如下:

  1、甲方所需用大河沙是王XX,甲方给乙方结帐王XX,乙方运到甲方使用料场,按每立方135元人民币结算。

  2、甲方所使用石子,乙方运到料场按每立方110元人民币结算。

  三、付款办法:乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费,甲方按百分之五十当场结算清楚。

  四、乙方给甲方所运输甲方3.2公里水泥路的所下欠的百分之五十余款,甲方必须在________年____月____日之内全部给乙方结算清楚款项。

  五、甲方邀请乙方担任龙桥乡新XX3.2公里路的沙石运输,乙方不得以任何理由拖延甲方施工用料,否则,造成停工待料,由乙方负担责任。

  六、乙方在甲方正常施工开始,乙方负担甲方的全部沙石运输业务,甲方不得安排其它任何车辆拉料进场(除长途沙石)。如甲方自己小车运料进场,乙方无权干涉,除此之外,甲方违约时,甲方必须一次性全部结清前期的`一切料款和运费。

  七、以上合同是通过甲乙双方认真考虑,达成共识,所签订的本合同,任何一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约,需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。

  八、本合同一式三份,自签字之日起生效。

  公证人签字:甲方:

  乙方:

  ________年____月____日

土石方运输合同8

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》等有关条例,甲乙双方为了顺利完成本项目土方运输工程的建设、本着互惠互利、优势互补、诚实守信的原则,在公平、公正、公开的基础上,经双方友好协商,特制定本项运输土方协议:

  一、工程名称:生产用房

  二、承包内容:土方外运项目

  三、工程量约为 20xx方,以实际完成的车辆外运车次为准。

  四、工程期:20xx年8月22日至完工。

  五、运输单价:乙方应提供运输车辆20立方米计算,土方保运、远距工地至15公里(含 公里), 160 元/车,(以上运输单价均为税后人民币单价)。

  六、付款方式:每天按实际外运车次付款 160 元/车次(加油费用暂时不扣除),五天为一结算周期,即扣除油费后付清所余下款项。依次类推,遇国家正常假日及休息日延期到上班日结算。

  七、甲方责任:

  1、甲方工地必须保证有足够的`土方供乙方装运。

  2、甲方负责修复主干道路,如碰到石头、抽水由甲方负责,保证运输道路畅通。

  3、甲方负责国土资源、环保、村委、国土林业局、交警、城管等有关部门的一切相关手续和费用。

  4、如果遇到甲方责任第3条项目内容中造成乙方停工运输,甲方负责补贴乙方每天每台车辆50元。

  八、乙方责任:

  1、因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果甲方不予承担任何责任,后果乙方自负。

  2、乙方保证进场到甲方工地的车辆情况良好,每天最少工作20小时,每月出勤率达90%以上(无法抗拒因素除外),乙方车辆进场后必须全权服从甲方的调试和一切车辆运输安排。

  3、任何情况下,乙方不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规的活动,由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责与甲方无关。

  4、乙方保证完成任务,车辆和设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工,及跳槽给其它单位运输。

  5、施工过程中,因乙方原因造成周边塌边,机械车辆事故等,影响周边建筑物,责任由乙方全部承担,与甲方无关,乙方人员的工伤、安全、意外等一切由乙方全部承担,与甲方无关,乙方人员的工伤、安全、意外等一切由乙方自负,与甲方无关。

  九、违约责任:

  1、甲方应按时支付乙方运输费用,若不按时支付运输费用,如违约超过3天,乙方车队有权停工追讨运输费及相应损失费用( 100 元/车/天的违约补偿)特殊情况甲乙双方可协商解决

  2、甲方不能收集乙方手下车辆运输卡,单方面付款给司机或其他人,必须由乙方委派专人和甲方到公司结算工程款,否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。乙方结款人员结款后应保证必须按时支付车辆运输费用,否则由此造成的任何后果由乙方相关负责人负责。

  3、乙方中途不得以提高单价等理由而罢工,如乙方未完工车辆和设备是擅自调离现场或有意停工,及跳槽运输,视乙方违约,由此所产生的一切经济损失由乙方全部承担,甲方有权终止合同。

  4、乙方要服从甲方的管理和指挥,指定专人每日向甲方上报工作进度和按规定时间上交运输单据。如发现管理人员和施工人员有不正当的交易而损害任何一方利益,甲方将给予违规者以一罚十的经济处罚并付还给受损失的一方。

  十、其它事项:

  1、协议在执行过程中如发生争议时,双方应本着公平、合理的原则及时协商处理,协商无果则由当地仲裁机械仲裁。

  2、本协议书未尽事宜,双方应本着友好合作精神协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

  3、如遇有自然灾害,政府有关部门要求停工等不能实施合同条例,双方均不负任何责任。

  十一、本协议合同书一式两份,甲乙双方各持一份,同具法律效力。本协议合同书自双方签订日起生效,本项目工程完工,帐清后自动终止。双方需严格遵守执行。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

土石方运输合同9

  土石方车辆运输协议书

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。

  一、项目工程名称:

  二、项目工程地点:

  三、工程量:要求运输车辆20辆,每增加一辆运输车辆,相应增加车辆。

  四、工期:

  本项目工程期限拟自____ 年____月____日起至____年____月____日止,如遇不可抗力,自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的,则工期相应顺延。

  开工时间为____年一月一日,总工期为____日历天,以甲方正式开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延。

  五、单价、结算

  以车厢容积为标准算方(加高部分另行计算立方),运距公里综合计价白天17元每吨,晚上16.5元每吨(该价格为税后价)

  甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。 在第二个工作日的17点前,按照乙方前一天的总运输款支付全款。

  六、双方的权利义务

  (一)甲方的权利义务

  1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿,所产生的费用由乙方承担(甲方提供两个活动板房供乙方使用,并承担这两个板房的费用)。

  2、在乙方施工过程中,加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切

  费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。

  3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。

  4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的.各项事宜。

  (二)乙方的权利义务

  1、乙方车辆司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规则,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理,运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

  2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

  3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

  4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。

  5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。

  6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求:年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

  七、特别约定

  1、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,造成乙方停工,甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助,连续停工超过八小时的以一天计算。

  2、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的,甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。

  八、违约责任

  1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。

  2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。

  九、争议解决办法

  本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  十、其他

  1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。

  2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。

  甲方代表: 乙方代表:

  身份证号码:身份证号码:

  联系电话: 联系电话:

  签订时间: 年月日 签订时间:年月日

土石方运输合同10

  甲方:

  身份证号:

  电话:

  乙方:

  身份证号:

  电话:

  甲、乙双方根据《中华人民共和国公路货运相关法规》的规定,本着公平、公正、诚信规范的原则,友好达成以下协议:

  一、工程项目:土石方运输项目

  二、项目内容:

  三、项目明确:

  1、承运地点:

  2、运输单价:以吨位计算石方(8公里有5公里多的水泥路)5.2元/吨(税后价)。后每超五百米,按一公里加0.6元/吨。

  3、付款方式:开工三天所做款为履约保证金工完当天24小时内结清,后一天结一次,一天的次日结清(即第二天下午五点前付清款)。

  4、甲方场内包修路,保证路面畅通,可以正常行驶。

  5、合同期限:从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

  四、双方责任

  甲方责任

  1、为确保乙方能按时、按质、按量地完成甲方的运输工程,甲方负责协调交警(即路面)、路政和当地政府有关部门及工地周边的村民关系,确保乙方在不受外来干扰的环境中顺利安全地完成运输工程。

  2、甲方负责计算方量及付款,并准时按实际运输工程量结算付款到乙方指定账户,保证不拖欠乙方运输工程款及相关费用

  3、甲方负责提供油料给乙方车队使用,油料费在支付工程款中扣除,油料费价格比市场价低0.3元/升,并保证油料质量。

  4、甲方负责指定乙方车辆作业的具体位置,指派现场施工人员指挥乙方装卸作业,记录运输量,甲方合理调配钩机,满足乙方的装方量要求,确保乙方正常运输。

  5、甲方负责装车安排卸车位置,负责卸车点的土方叠平及施工现场余泥堆方点及所有路面清理与维护,确保道路畅通。如甲方卸土点遇特殊情况需临时调整,必须在约定运距离范围内,若超出约定运距范围,需甲乙双方共同协商调整运输费用。

  6、甲方负责运输许可证、凡是甲方安排装运的所有车辆,在运输工程中被当地政府有关部门、周边群众干扰、阻拦、被扣、罚款等一切责任由甲方出面协调并承担该费用。如果因甲方原因造成乙方停工的,甲方支付元/天误工费给乙方。

  乙方责任

  1、乙方对管理的车辆做好安全教育、安全检查、安全行驶、文明运输。组建车队,车辆在往返行驶中出现一切交通事故由乙方负责承担,对于乙方的人员,机械,车辆在运输中途出现的一切交通事故,均由乙方自行承担。

  2、在合同期间的施工范围中,安全事故由乙方全部负责,甲方不负连带责任。乙方车辆必须严格按照甲方规定的线路及施工便道行驶,如有违规违法的行为所造成的一切后果由乙方自行承担。

  3、乙方车队进入现场后,要严格遵守甲方的各项规章制度、听从调遣、服从指挥、规范的保质、保量按时安全的完成运输任务。乙方要把安全生产放在第一位,工作人员轮换休息,不得疲劳驾,严格遵守交通法规。如因违章、违规、违纪、违法所造成的车辆、人员及他人生命财产安全,乙方责任自负。

  4、乙方车队工作人员由乙方统一管理,遵纪守法。进驻现场的所有工作人员吃、住、行都由甲方负责,出现违法乱纪、喝酒、打架、斗殴事件,乙方要严肃处理。如乙方需要甲方配合处理,甲方应积极协助乙方妥善处理。

  5、乙方车辆正常工作后,如因不可抗力因素(如地震、雨雪、战争、国家强制停工等)所造成的停工、误工由运输方自行承担。

  6、乙方在合同期内要保证90%以上的车辆正常运作、不跳舞、不旷工。不允许提前进退场,如要退场必须提前一周提出书面申请,经甲方同意后方可退场,并在退场时补足相对应数量车辆。

  7、乙方自身制定相应的'施工安全措施必须征求甲方同意,承担由于自身安全保护措施不力造成的经济损失和责任。乙方必须严格按照安全操作规程进行运输,乙方自身人员安全由其自行负责,同时乙方要给运输及工作人员购买人身保险。

  8、全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定,并制定相应的内部管理措施,由于违反规定而发生的一切后果乙方自负。

  9、乙方保证不拖欠工人工资和运输车辆车辆等费用,如甲方发现乙方拖欠,甲方有权处罚乙方当期工程款。

  10、乙方进入施工现场必须配合甲方管理、调度、爱护公物、节约能源。甲方负责乙方的居住、乙方负责自己的生活和公共卫生,并做好预防自然灾害引起的各项防范安全措施。

  五、违约责任

  为了更好的确保双方利益,双方应自觉遵守本协议条款,不得违约。如任何一方违约,守约方可根据相关法律维护乙方利益,双方就违约责任达成以下基本共识:因不可抗因素或其它特殊原因导致的工期暂缓、误工、费用支付拖延(不超过48小时),个别车辆中途退出或调整等,甲乙双方应本着友好合作、互相谅解的精神,积极协调、妥善解决,不以违约论处。

  六、乙方车主必须遵守执行本须知。乙方车主在运输途中车辆坏在途中,应及时与甲方联系协调解决。

  七、以上条件双方要严格执行,双方在进行经营活动时按本协议实施法律行为,承担民事责任,如出现人力无法抗拒因素(如地震、雨雪、战争、国家强制停工等)协议自动失效。

  八、本协议未尽事宜,甲乙双方另行签署补充协议,补充协议及双方业务往来的相关票据等文件资料,与本协议具有同等的法律效力。

  九、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方公司盖章和法定代表人或委托人签字,自工程土方运完工期后合同自动失效。

  (后附:双方身份证复印件和乙方指定银行卡)

  甲方签字:

  乙方签字:

  xx年xx月xx日

土石方运输合同11

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》法律法规规定,为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任,确保运输顺利完成。双方在自愿、平等、互利的原则下,经甲、乙双方协商达成共识,并同意签订如下合同:

  第一条:工程内容

  运输土石方,甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。

  第二条:工程承包运输时间价款及付款方式

  1、工程时间为一年,即年月日到年月日。

  2、单价以本工程单趟运距为1500米以内,按每立方3元人民币计,(此为完税价)。

  3、每次结算以计量验收单为准,路程以双方共同核实实际路程为准。

  4、付款方式:日清月结。

  第三条:燃油费用

  甲方负责提供充足的燃油,乙方结算燃油的`费用,甲方提供的燃油不得高于市场价格。(燃油必须符合车辆出厂要求及工作环境的要求)。

  第四条:甲方的权利与义务

  1、甲方负责工程爆破。

  2、甲方统一管理、调度和指挥。

  3、甲方无条件负责乙方司机的住房问题。

  4、甲方在每月前给乙方制订当月的土方量。

  第五条:乙方的权利与义务

  1、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。

  2、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥。

  3、违章开车等,造成大小事故由乙方负全部责任。

  第六条:其他责任

  1、乙方车辆进场后,甲方必须在当天安排开工,如拖延工期,挖机甲方按1800元/天赔偿、汽车按300元/天赔偿乙方损失。(每月双方可有3天的停工日)

  2、甲方在正常工作中不得随意停产,因甲方原因造成乙方误工,乙方不属违约并且甲方应按1800元/天标准补偿乙方的损失。

  3、在工程作业中,甲方爆破造成人员伤亡的,乙方概不承担任何责任。

  4、甲方确保完成爆破任务,不得影响每台挖机每天1500立方的工作量。

  5、乙方可根据甲方工程量的要求增加车辆。

  6、甲方应按照本合同的第二条约定及时支付乙方运费,如未能按时支付运输款,乙方有权利停工,造成的误工,由甲方承担一切后果与责任。

  7、乙方车辆在进入甲方工作区域内,甲方先付乙方托用费8000元整。

  8、甲方必须保证乙方工作期限,如提前解除乙方的工作期限,甲方必须无偿支付乙方的托运费,并承担一定的补偿费(补偿费由双方协商拟定)。

  9、在正常工作中,车辆出现需维修问题,费用由乙方自理。在维修期间,延误甲方工程不得算乙方违约。

  10、甲方制订的工作量每月不得小于18万方、不得大于24万方,如增加或减少工作量,甲乙双方必须提前一月协商解决。乙方如不能完成甲方制订的工作量,甲方有权不付乙方当月的工程款。

  第七条:其他约定

  1、本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外,任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。

  2、本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向当地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。

  3、本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。

  4、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

土石方运输合同12

  甲方: 身份证: (以下简称甲方)

  乙方: 身份证: (车队以下简称乙方)

  经甲乙双方友好协商达成如下协议:

  甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

  乙方负责运输:运输地:

  要求乙方车辆: 部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5。3米、车箱宽2。3米、车箱高1。4米

  运距: 公里 运费: 元/

  结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)

  此协议双方认同,在约定时间内于 年 月 日乙方将施工车辆安排到现场

  甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。

  甲方安排乙方工程项目收取合理的.管理费:工程总费用的 %

  违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天。

  此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  代表人: 代表人:

  年月日

土石方运输合同13

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律之规定,遵循平等,自愿的公平原则,双方就本土石方工程运输协议事项协商一致,订立本协议。

  一、 工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  二、 工程承包范围:

  清运。

  三、 合同期限:

  开工日期:

  竣工日期:从开工之日计算,1095天竣工。

  四、 工程质量标准、合格。

  五、 工程量: 1000 万立方米土石方,运距8-18公里,运输时间约一年。

  六、 工程运输里程:

  土石方运输,运距。

  七、运输工程执行价格:运距8-18公里,价格元,运输车辆达到35方拉60吨清运,运距每超1公里每车增加15元。

  八、车辆要求前四后八,20xx年后有效手续必须齐全,正副驾驶员需提供一寸蓝底照片八张(每车配两名驾驶员)。

  九、车辆调车费的支付方式:

  乙方运输车辆到场甲方需付调车费每辆元,挖掘机每台

  元。(调车费的支付方式甲乙双方协商后调车)。

  十、工程款的支付方式:

  进场施工后,第一天早上六点到第二天凌晨六点报工程量,下午十五点前结清工程款。

  十一、油料供应:

  甲方免费提供油料。

  十二、员工的安置:

  由甲方提供临建住房等设施,停车费、伙食费、水电费均由甲方负责。

  十三、甲方责任:

  如乙方车辆到场后超过48小时不能进场施工的,甲方必须每天每辆车补偿800元,驾驶员工资每人200元,如超过72小时还不能进场施工的,车队可以自行决定去留,返回的`一切费用均由甲方承担。如果车在施工中遇到地方干扰、闹事,施工中的路保、交警、城管均由甲方负责。如造成车辆停工和人员损失均由甲方负责,按时计算机械和人工工资,赔偿标准每台车800元,驾驶员工资每人200元。如工期完工后,车辆返回的路费均由乙方自理。

  十四、乙方责任:

  乙方必须严格按照规定的时间上车,以甲方有效通知为准,上车的时间3-5个工作日,如没有按照甲方的要求上车,乙方赔偿甲方每台车800元,乙方必须按规定提供车辆有关手续和人员资料,乙方进场施工的人员确保无犯罪前科,确保进入工地后一切听从指挥,遵纪

  守法,保守国家机密,遵守交通运输规定,如有违反者,由乙方承担一切责任和后果。装车、运输、机械人员的安全事故一切由乙方负责。 十五、业主和甲方原因造成工程款拖欠,停工按机械台班费(挖机24小时每台1200元,运输车24小时每台800元,人工工资每24小时200元)。如甲方工程款拖欠3天以上,乙方有权停工,造成的一切经济损失均由甲方负责。

  十六、其他未尽事宜,双方根据业主大合同和变更情况,另行补充协议或者协商解决。

  十七、协议生效与终止,自签订协议之日起,双方签章签字生效,工程结束,甲方全部结清乙方工程款后,此协议自动终止。(车辆手续不合格协议作废)。

  十八、违约责任:按国家合同法执行或者协议解决。本协议一式两份,甲方双方各执一份。

  甲方: 乙方:

 (盖章签字): (盖章签字):

  20xx年XX月XX日

土石方运输合同14

  甲方:_____

  乙方:_________

  根据国家_____和有关法律、法规的规定,结算时间情况和双方的权利、义务及责任,经双方协商,特定条例如下:

  一、工程名称:______

  二、工程地点:_____

  三、工程范围:______

  四、付款方式:

  1、土石方清运,运距公里,以车货箱内空空量计算。每立方米元,此价格为综合价。公里以外按每百米0.13元/立方米计算。

  2、每天结算一次,每天早上8点收前一天票(牌),乙方将所有_____的票(牌)交与甲方(甲方出具收据),经甲方和项目部核对无误后,于当日下午5点前将乙方所装运的实际车次付清乙方。

  五、甲方的责任和权利

  1、乙方机械设备进场后,甲方负责安排乙方司机和勤杂人员的住宿、水电、费用由乙方负责。

  2、甲方以每升6.8元油价供乙方使用,结账时扣除。

  3、甲方负责道路维修,倒土场的清理、平整,确保乙方的正常施工。

  4、甲方给乙方提供驾驶员必须的_____停放,维修和保养场地。

  5、甲方负责施工期间交通、税务、城管、警察及当地群众的干扰工作,确保施工现场和行驶路线畅通。

  6、甲方向乙方提供技术指导有关施工要求。

  7、甲方负责安排施工任务,说明平台作业地点及运输去向。

  8、甲方应及时保证乙方生产、生活用水、用电设施的通畅,及时协调外部供应,确保油料供应。

  9、甲方不得单独与司机结算,由乙方法定人指定人结算。

  10、甲方有权对乙方违反规章制度、岗位操作规章的行为进行教育,或给予经济处罚,或停业整顿,即解除合同,对乙方的`扣款从乙方工程款中扣除。

  11、如甲方出现问题,造成乙方不能施工,甲方应承担乙方每台自卸车每天元,挖掘机每天每台的损失费(如因不可抗拒的自然原因造成的停工,甲乙双方不追究)

  12、乙方_____进入施工场地后,甲方付给乙方调车费每辆车元,挖掘机每台元,15天内陆续扣除。

  六、乙方责任

  1、乙方要听从甲方管理人员安排,密切配合甲方工作,按指令装卸,不得乱装、乱卸,否则甲方有权按承建方项目部规定对违规_____罚款5000元,并对违规_____扣押20天。

  3、若甲方连续两天不能按时结清工程款,乙方有权停工。如乙方有特殊情况自愿退出工程项目,可提前30天当面告知甲方,不接受电函之类的告知,乙方必须由相等数量的_____补充,乙方_____退出,如提前一天退出,扣除_____30000元工程款项,并承担由此给甲方造成的经济损失。

  4、如因承建方无故停工或拖欠工程款项,乙方有义务协助甲方维护甲乙双方的利益。

  5、乙方司机及装机不得倒卖、伪造票据(牌),欺瞒甲方一经发现,甲方有权扣除乙方所有_____及装机实际运营的全部款项,并赔偿甲方由此造成的一切经济损失。

  6、后车厢无挡板扣除3立方。

  7、乙方_____在运输机施工中出现的一切伤亡事故于甲方无关,费用由乙方承担。

  七、因自然因素造成的停工,双方都不承担责任。

  八、在合同履行期间,甲、乙双方发生事故,双方友好协商。

  九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

土石方运输合同15

  托运方(甲方):________________

  承运方(乙方):________________

  合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜,达成如下协议:

  第一条运输任务

  由乙方负责某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业任务,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。

  甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。

  第二条合同期限

  自________年____月____日起至________年____月____日止。

  第三条运输起止地

  起始地:____________。到达地:____________。

  第四条运输车辆

  乙方提供自卸式工程运输车辆:________辆,车辆牌号:________,行驶证号:________,载重量:________吨。车辆需配备防尘、防抛洒装置。

  第五条运费结算

  运费按________元/吨*公里计算。

  因本合同土方运输所产生的税、费,由乙方承担。甲方支付的运费,乙方应出具运输费发票。

  按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。

  第六条运输质量和安全

  乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

  乙方在履行合同过程中,必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故,均由乙方负责。

  第七条燃油供应

  乙方运输车辆所需燃油按照国家定价由甲方提供,燃油费由乙方承担,由甲方从乙方运费中扣留支付。

  第八条合同保证金

  为保证本合同的顺利履行,乙方应于本合同生效后三个工作日内,向甲方交纳保证金________万元人民币(¥:________元)。上述保证金收取后由甲方出具保证金收据。

  合同期限届满后,上述保证金由甲方予以返还(从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外)。

  第九条运输管理

  1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。运输过程中,运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

  2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

  3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责,费用自理。

  4、乙方运输的土方在经过甲方指定地磅的计量后,计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量和运输里程记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。

  5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排,建立按时作业制度,不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的,应提前一日向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可暂停运输作业。

  第十条违约责任

  1、本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外,任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则,守约方可以要求对方继续履行本合同。并且,甲方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的',须返还乙方合同保证金;乙方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的,已交合同保证金将不予返回。

  2、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则,除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外,还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金。

  3、甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。否则,除及时支付乙方运费外,还须按银行同期贷款利率标准向乙方支付未结算部分运费的利息。利息计算时间自甲方违约付款之日起至欠款实际支付清结之日止。

  4、乙方运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内进入施工现场,开展运输作业,不得延误。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。

  5、合同期限届满后,乙方的运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内撤出施工现场,不得延误。否则,乙方所交合同保证金不得要求返还。

  6、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权,车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权,并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。

  7、乙方运输车辆不服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥,妨碍施工现场交通运输秩序的,按每查处一次处以违约金________元人民币(¥:________元)的标准,由甲方从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

  8、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求,定点装卸,不得乱装、乱卸。否

  则,甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算,从乙方运输台账中剔除;如属非定点卸载的,还须由乙方负责将非定点卸载部分的土方进行清理,装运至指定地点卸载。

  合同履行过程中,乙方如发生三车次以上(含三车次)非定点装载违约行为的,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。

  乙方每发生非定点装载一次,除承担上述违约责任以外,甲方还有权按________元/车次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

  9、甲方按照本合同第七条规定提供给乙方的燃油,乙方必须保证用于本合同土方运输任务,不得另作其他用途。否则,甲方有权终止对乙方的燃油供应。

  10、乙方运输车辆非经甲方批准,擅自停止运输作业时间累计达____个小时以上(含____小时)的,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,未结算部分运费将不再结算支付,乙方所交合同保证金不得要求返还。

  11、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染,被有关部门处以行政罚款的,由乙方承担。如因此给甲方造成损失的,甲方有权向乙方追偿,追偿时可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

  第十一条争议的解决

  本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。

  第十二条其他约定

  1、本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。

  2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。

  托运方(签字):____________ 承运方(签字):____________

  签约代表:____________ 签约代表:____________

  住所:________________ 住所:____________

  签约日期:________年____月____日 签约日期:________年____月____

【土石方运输合同】相关文章:

土石方运输合同07-15

工程土石方运输合同09-25

土石方工程运输合同08-30

土石方运输热门合同09-02

【推荐】土石方运输合同12-21

土石方运输合同【精】12-30

土石方运输工程合同02-22

土石方车辆运输合同04-22

土石方运输合同集合04-24