工程协议书

2021-12-15 协议书

　　在充满活力，日益开放的今天，越来越多地方需要用到协议，签订协议是提高经济效益的手段。一般协议是怎么起草的呢？以下是小编帮大家整理的工程协议书8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程协议书篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，甲方愿将新蔡县余店镇文化路商住楼外墙乳胶漆工程委托给乙方施工完成。为维护双方权利，明确双方责任，结合实际情况，制定如下条款，双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　工程名称：新蔡县余店镇文化路商住楼

　　工程地点：新蔡县余店镇文化路

　　承包范围：外墙涂饰，包工包料

　　承包工程期限：按甲方书面通知开、竣工时间为准

　　二、双方权利义务：

　　甲方工作：

　　1、向乙方提供工程量及开、竣工时间

　　2、提供施工场地及原材料堆放地点

　　3、随工程进度对工程验收或竣工验收

　　乙方工作：

　　1、乙方自备施工用大小机具并保养

　　2、负责施工人员的人身安全、防护，如出现问题并承担后果责任及费用。做好工程在验收前的自检工作。配合甲方对工程施工中间验收及竣工验收，保证工程质量，按甲方通知时间保质保量完成施工任务。

　　3、负责施工人员的吃住，生活费用，按时支付施工人员工资。

　　4、工程竣工后，在没有交付使用前对成品保护，做到工完场清。

　　5、对验收不合格部位必须返工重做，直到验收合格为止并承担返工所用的一切费用及甲方提出合理按规定的罚款。

　　三、工程质量要求：合格

　　四、工程质量验收：

　　1、工程所用材料品种，颜色必须符合设计要求或选定样品要求：底层的质量必须符合相应等级规定。

　　2、腻子的塑性和底层的粘接应牢固平整。刷漆严禁掉粉、起皮、裂纹、漏刷和透底。

　　五、合同价款：按外墙满面积计算(即空口实算)一楼卷闸门口不算面积。每平方米元

　　六、付款方式：

　　七、保修时间：按国家规定屋面防水时间保修或甲、乙双方约定时间年，保修金约定元。

　　八、违约：合同签订后，双方均不得违约，如有违约，有违约方承担违约责任并承担万元违约金赔偿给对方。

　　九、争议：在执行合同中间发生争议，双方可友好协商解决争议，协商不成，可将争议提交有管辖权的人民法院进行裁决。

　　十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字按指印生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程协议书篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方于20xx年3月11日签订工程联营施工合作协议（合同编号：），根据双方约定在签订合同3个月之内开工。具体原因如下：

　　一、由于业主方和相关政府职能部门就工程事宜仍在协商处理过程中，进展缓慢。

　　二、现目前建设手续合法文件已有，如：项目批文的建设工程规划设计审查、消防设计审查、环境影响评价批准书等。

　　三、该项目初步设计图已完成，并处于报审过程中。

　　根据20xx年8月5日乙方向甲方所发告知函，主动要求解除双方联营施工合作协议。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就终止合同事项协商一致，订立本协议，具体事宜如下：

　　一、甲方在一个月之内（即20xx年9月5日前）退还乙方缴纳的履约保证金和安全保证金总计（）。

　　二、资金利息：从缴款之日起至退款之日止（3月11日起至8月11日止5个月），按月利率1%支付，共计人民币大写：（￥：元）计取。

　　三、贵公司必须在约定的9月5日前退还本金元（大写：），如到期贵公司不以转帐方式支付给世昌劳务公司，则违约条款为：违约方支付对方违约金元（大写：），同时延后一天按元的1‰（千分之一）计取。

　　四、甲乙双方分别实施以上三条后，双方签订终止合同即生效产生法律效力。

　　本协议正本两份，具有同等效力，由甲方和乙方各保存壹份。

　　甲方：（公章）乙方：（公章）负责人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　时间：时间：

工程协议书篇3

　　第一条共同投资人的姓名及住所

　　甲方：_________身份证号：__________________

　　乙方：_________身份证号：__________________

　　丙方：_________身份证号：__________________

　　甲乙丙三方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，就各方共同出资并由甲方以其名义享有_________股权，并作为发起人参与_________公司的发起设立事宜，达成如下协议。

　　第二条共同投资人的投资额和投资方式

　　共同出资人的出资额为人民币_________元，其中甲方出资_________元，占出资总额的_________%;乙方出资_________元，占出资总额的_________%;丙方出资_________元，占出资总额的_________%

　　三方一致同意用出资总额_________的股权作为出资，参与股份公司的发起设立，各共同投资人将各持有股份公司股本总额的_________%。

　　第三条利润分享和亏损分担

　　共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。

　　共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。

　　共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。若共同投资的股份转让后，各

　　共同投资人有权按其出资比例取得财产。

　　第四条事务执行

　　1.甲方、乙方、丙方作为共同投资人身份执行共同投资的日常事务，包括但不限于：

　　(1)在股份公司发起设立阶段，行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务;

　　(2)在股份公司成立后，行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务;

　　(3)收集共同投资所产生的孳息，并按照本协议有关规定处置;

　　2.甲乙丙三方投资人有权相互检查各自所负责日常事务的执行情况，当三方中一方或两方不再参加公司日程事务的管理时，从事公司管理的一方或两方有义务向不再参加公司管理的两方或一方报告共同投资的经营状况和财务状况;

　　3.甲乙丙三方执行共同投资事务所产生的收益归共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人承担;

　　4.任何一方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成共同投资人损失时，应承担赔偿责任。

　　5.共同投资人可以对某一方或两方执行共同投资的事务提出异议。提出异议时，应暂停该项事务的执行。如果发生争议，由共同投资人投票共同决定;

　　6.共同投资的下列事务必须经共同投资人同意：

　　(1)转让共同投资于股份有限公司的股份;

　　(2)以上述股份对外出质;

　　(3)更换事务执行人。

　　第五条投资的转让

　　1.共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经共同投资人同意;

　　2.共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人;

　　3.共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。

　　第六条其他权利和义务

　　1.任何一方不得私自转让或者处分共同投资的股份;

　　2.共同投资人在股份有限公司成立之日起三年内，不得转让其持有的股份及出资额;

　　3.股份有限公司成立后，任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额;

　　4.股份有限公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。

　　第七条违约责任

　　为保证本协议的实际履行，任何一方自愿提供其所有的财产向其他共同投资人提供担保。任何一方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的情况下，以上述财产向其他共同投资人承担违约责任。

　　第八条其他

　　1.本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议。

　　2.本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_________份，共同投资人各执一份。

　　甲方(签字)：_________乙方(签字)：_________ 丙方(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____ _________年____月____

工程协议书篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着诚信互利的原则，现就甲方扩建寺院工程项目达成协议如下：

　　一、工程概况，工程承包范围：

　　1、钟楼、鼓楼规格：室外宽m，室外长m，天，皇殿规格：室外宽m，室外长m，厢房层规格：室外宽，室外长 m，大雄宝殿规格：室外宽 m，室外长 m，基础建设，室内地板规格300㎜×600㎜×25㎜由乙方承担。（不包括室内的佛台和室外的走廊、栏杆、石板、油漆彩绘）

　　2、以上规格尺寸如有更改或增加情况，则以联系单签证为准。

　　二、结算方法：一次性包价

　　1、钟楼：万元，厢房万元，大雄宝殿万元。

　　2、人工材料补差，远距离运输：

　　3、管理人员和工人安全保险：万元

　　合计总造价是：元整

　　4、施工用电、用水由寺院负责支付。

　　三、付款方式：

　　1、本协议签订后，机械人工进场施工，八天内付工程款元，基础浇好付工程款万元，主体结顶付工程款万元，屋顶盖瓦开始付工程款万元，完工付工程款万元，余款一年内付清。

　　2、工程质量达到国家验收标准为合格，安全实行团体保险，希望乙方时刻做好防范工作。

　　3、工期以开工报告为准，工期

　　四、验收标准：

　　1、验收标准以乙方提供的图片为准。

　　五、违约责任：

　　1、若乙方未能按合同规定时间内如期完工，则均属违约，应给予甲方经济赔偿，赔偿金额为工程总造价的 10 %。

　　2、若甲方未能够按期付款，则均属违约，应给予乙方经济赔偿，赔偿金额按工程总造价的。

　　3、本协议委托内容确定以及费用总额，委托变更、中止、解除和提前终止需双方书面确认。如任何一方违约，违约方须赔偿对方所有损失。

　　六、争议解决：

　　如双方有不统一认识的地方，双方应本着友好的精神协商解决，如双方有不同意见，则根据国家有关合同法标准规定执行。如再若发生不同意见，可申请法院解决。

　　七、本协议一式四份，双方各执两份，均具有同等法律效应。

　　八、协议书未尽事宜由双方另行协商签订补充协议给以确定，补充协议与本协议书有冲突的则以补充协议书为准。

　　九、本协议自签定之日起生效。

　　甲方代表（盖章）：乙方代表（盖章）：

　　法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：

　　或指定授权人：或指定授权人：

工程协议书篇5

　　甲方：

　　乙方：中國寰宇通信香港有限公司身份证号：

　　甲乙双方为了发挥双方的优势，承接事宜，双方本着平等自愿、等价有偿的原则，经协商一致，达成协议条款如下：

　　一、乙方负责联系并落实以为甲方开拓市场名义，承接____-大雄宝殿施工事宜，并负责最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　二、甲方负责按承包合同施工，需按约定支付给乙方工程咨询费。

　　a）本工程造价约元人民币，甲方需支付给乙方总造价的 %咨询费。咨询费部分所涉及的各项税费由甲方承担，与乙方无关。

　　b）甲方需以现金的方式支付给乙方上述费用，合同签订后即立马报销乙方前期该项目开展所产生的差旅住宿等费用。

　　c）甲方在签订合同后进场拿到第一笔预付款后，支付给乙方工程总价的 %。

　　d）剩余部分在第二笔预付款后全部结清。

　　e）甲方在与建设方签订协议后即全权负责该项工程的质量安全，人员安全，工程进度，及材料设备的安全及常规维护，如有意外与乙方无关）

　　f）甲方在工程建设中应严格按照建设部相关标准来对该工程等项目进行合理施工，不能有偷工减料事情发生，如有违背建设形象的事情所产生的不良后果，由甲方自行承担，乙方不对此负任何责任）

　　三、协议终止

　　本协议签字生效后，如果至_____年____ 月_____日，乙方仍未协助甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同，本协议自动终止。

　　四、本协议一式份，双方签字盖章后正式生效。

　　甲方（签章）乙方（签章）

　　联系方式联系方式

　　时间：

工程协议书篇6

　　一、立协议双方：

　　（以下简称甲方）

　　（以下简称乙方）

　　二、立协议事由：

　　甲方于年月承包工程施工。在甲方施工过程中需租赁作为甲方施工过程中主要施工机械设备，乙方现有愿意租赁给甲方使用。

　　三、合同基础：甲乙双方本着公平、公正、自愿、互惠互利的原则。

　　在遵守各项法律法规的前提下，经双方协商同意签订本协议。本协议如有与法律法规相抵触的地方应服从法律法规。

　　四、本机械使用地点：。

　　五、本机械租赁期限：自年月日起至年月日止。

　　六、本机械租赁结算方式：每月（自然月）由甲方向乙方支付元整租赁费。后期不足半个月按半个月计算超过半个月而不足一个月按一个月计算，施工期每月付本车贰万元供费，以项目部拨款日为结算日，余款退车时结清。

　　七、甲方权益与责任：

　　1、甲方需无偿提供乙方设备进场后停放场地和看管人员，以保证甲方设备的安全，如有发生被盗或损坏物品，由甲方负责赔偿或修复。

　　2、甲方应将所有设备作业面达到其设备的安全值。

　　3、在特殊环境下应设立标志、标线的路段由甲方负责完善设施。

　　4、在施工过程中不可要求乙方违章操作，因此造成的损失由甲方承担责任。

　　5、甲方应按时付清乙方的机械设备租赁费用，因未按时付清租赁款而造成乙方强行使设备停运的`后果由甲方承担。

　　6、甲方负责乙方机械设备的燃油和操作人员的住宿和生活费。

　　7、甲方对乙方提供的设备有经常维修或长时间不能修复的，有权要求更换同规格型号的设备，对乙方进场人员不服从甲方安排的，有权要求退场。

　　八、乙方权益与权力：

　　1、乙方设备和人员进场后应服从甲方的安排，积极配合甲方的工作。

　　2、乙方应保持设备各零部件及各系统的安全可靠，操作人员必须持证上岗，因此造成的损失由乙方承担责任。

　　3、乙方人员进场应遵守甲方各项规章制度，有责任保护甲方财产安全，配合甲方消除事故隐患。

　　4、乙方有权要求甲方按时付清当月款项，乙方不负担提供发票，如甲方需要发票，乙方有义务提供，由此产生的费用由甲方承担。

　　5、乙方负责设备操作人员的道德责任，安全教育和技术培训。

　　6、乙方操作期间有权拒绝违章操作。

　　九、共同责任：甲乙双方本着友好、互利尊重对方权益的原则进行合作，共同遵守各项法律法规，以节约能源、保护环境、安全施工为已任，为建造优质高效环保工程而共同努力。

　　十、补充条款：本条款与其它条款有同等法律效力：

　　工程结束或甲方宣布退车，必须在结清乙方所有租赁的情况下视为解除合同。甲方若不能在退车时结清所有款项，由视为不能退车，租赁照计。

　　十一、毁约责任：

　　无特殊原因，不履行本合同内容的视为毁约。未经对方同意，单方面无故毁约的，毁约方应付元（人民币）给对方补偿。

　　十二、争议解决：

　　如发生争议、双方应友善解决好分歧、对双方不能解决的矛盾应交由乙方地方人民法院协商解决。

　　十三、协议生效：

　　本合同自双方签字之日起生效，本合同共十四项，一式两份、甲乙双方各执一份，本文涂改无效。

　　十四、协议双方签字：

　　甲方：

　　代表：

　　电话：

　　年月日乙方：代表：电话：年月日

工程协议书篇7

　　工程项目名称：_________________________________

　　甲方（发包单位）：_____________________________

　　乙方（承包单位）：_____________________________

　　为了规范建设市场，在工程建设中防止各种不正当行为的发生，确保建设工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建设部，监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神，根据_________________有关要求，并经甲乙双方同意，特订立如下协议：

　　一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________________关于廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。

　　二、甲方及其工作人员应做到

　　（一）向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。

　　（二）对本单位工程项目人员进行廉政教育；督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定，如发现有违反规定的，出给予当事人批评教育外，应视情节轻重，后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。

　　（三）甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意；在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

　　（四）甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

　　（五）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

　　（六）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，难以拒收的，必须按有关规定登记上交；不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

　　（七）甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

　　（八）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

　　（九）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

　　（十）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

　　三、乙方及其工作人员应当做到

　　（一）乙方应了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

　　（二）乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定），按时出席甲方召集的有关会议。

　　（三）乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

　　（四）乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

　　（五）乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

　　（六）乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

　　四、奖惩

　　（一）乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。情节严重的可向有关部门投诉或举报。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

　　（二）甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

　　（三）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。

　　五、本工程发包、建设、竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为，均适用本协议。

　　六、声明及保证

　　（一）甲方：

　　1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　（二）乙方：

　　1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　七、保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　八、不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　九、通知

　　（一）根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　（二）各方通讯地址如下：________________________________________________。

　　（三）一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任

　　十、争议的处理

　　（一）本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

　　（二）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第__________种方式解决。

　　1．提交_________仲裁委员会仲裁；

　　2．依法向人民法院起诉。

　　十一、解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　十二、补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　十三、合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_______年，自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送_________留存一份。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章)：________________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　地址：_______________________ 地址：_______________________

　　电话：_______________________ 电话：_______________________

　　_________年_______月_______日 _________年_______月_______日

　　签订地点：___________________ 签订地点：___________________