销售合同

2022-05-13 销售合同

　　在当今不断发展的世界，合同的类型越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编收集整理的销售合同5篇，欢迎阅读与收藏。

销售合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　兹由甲方向乙方订购下列产品，经双方协议，按照《中华人民共和国合同法》订立条款如下，以资共同遵守。

　　设备清单见附件

　　1、交货时间：乙方在20xx年10月31日到货并安装调试完毕，逾期为违约行为，每延误一天合同总价降低1%。

　　2、交货地点：甲方指定地点。

　　3、运输费用：乙方完全承担。

　　4、付款方式：全部货到验收合格，调试安装完毕后，甲方支付给乙方合同价款的70%，在试验仪器正常运行六个月后，再支付总款额的20%，在正常运行十二个月后，全部款额付清。首次付款时乙方必须提供税票。结算总费用为XX.00元。

　　5、验收标准：甲方按照国家及行业标准对乙方供应设备进行验收，清单所有仪器必须是新设备且证件齐全(包括说明书、出厂检验证书、合格证等)。并进行试验仪器使用前的培训工作。

　　6、售后服务：乙方负责试验仪器的安装调试并承担安装调试费用。乙方承诺三个月内产品如有质量问题包退、包换;提供三年免费上门维修;终身维修。

　　7、其他无偿服务：乙方为体现对本次供应合作的诚意，现承诺将甲方自行调遣到石武项目的试验设备进行无偿、免费维修。

　　8、合同附件：乙方必须提供本单位有效的营业执照和资质证书等相关材料。

　　本合同一式肆份，甲乙双方各执正本贰份存查。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

销售合同篇2

　　20xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，然而乙方违反合同约定，房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方，且在施工过程中使用不合格材料，导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患，被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。房屋买受人发现房屋存在质量问题，可拒绝收房，要求开发商维修后再交房，如开发商未在合理期限内交付房屋的，可根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条第一款规定：《合同法》第九十四条的规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外”之规定要求解除房屋购买合同，合同解除后可要求开发商退还购房款及赔偿利息。

　　案情回顾

　　邱思源称：20xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，邱某购买其开发建设的岭誉小区五街二栋102号双拼别墅一栋，并按合同约定以银行按揭方式付清全部价款1698563元。根据合同约定，乙方3应在20xx年7月30日前交房。然而乙方违反合同约定，房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方，且在施工过程中使用不合格材料，导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患，被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。此外，该房屋只进行过消防设计备案，未予消防竣工验收备案，亦未进行规划验收备案，该房根本无法达到商品房交付使用的条件，至今已逾期交房超过90日。根据双方签订的商品房买卖合同第九条第二款及第十条之规定，逾期超过90日后，甲方邱某有权解除合同，乙方应当自甲方解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按甲方累计已付款的15%向甲方支付违约金。因设计变更，乙方未在规定时限内通知甲方，甲方有权退房，乙方须在甲方提出退房要求之日起30天内将甲方已付房款退还甲方，并按同期银行活期存款利率支付利息。但乙方从未履行设计变更的告知义务，直至甲方于去年7月初查看房屋而发生安全事故后，经投诉查证才发现事实真相，被告蓄意剥夺原告的知情权和选择权，误导甲方作出错误选择投入大额购房资金，显失公平，造成利益受损，乙方应按甲方所付房款而造成的实际经济损失予以赔偿。

　　法律分析

　　关于乙方是否有逾期交房的违约行为。

　　甲、乙双方签订的《商品房买卖合同》第八条约定：“出卖人应当在20xx年7月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房经验收合格。……”，但由于乙方擅自变更设计未通知甲方，且在施工过程中存在使用不合格EPS装饰线条等不当施工行为，致使房屋存在多处质量问题及安全隐患。经整改后，涉案商品房直至20xx年11月6日才办理了消防验收备案，20xx年2月13日才办理了工程竣工验收备案，乙方上述行为已严重违反了合同关于“商品房经验收合格”的交付条件之约定，应认定已构成逾期交房之违约行为。

　　关于甲方邱某于20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的法律效力问题。

　　根据以上认定，乙方已构成逾期交房之违约行为，至甲方20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》时，已逾期交房超过90日，根据《商品房买卖合同》第九条“……逾期超过90日的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的15%支付违约金”之约定，甲方向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的20xx年11月9日即已产生解除商品房买卖合同的法律效力，乙方应当在20xx年11月19日前退还原告全部购房款1698563元，并支付原告违约金254784元，合计1953347元。因乙方逾期未支付上述款项，又形成了新的违约事实，故乙方应当自20xx年11月20日起，按照中国人民银行规定的同期同类逾期贷款利率向原告支付上述款项的利息损失。

　　综上，甲方要求被告退还购房款1698563元，并支付违约金254784元

　　法条链接

　　《中华人民共和国消防法》第十一条规定“国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责”；第十三条规定“按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：（一）本法第十一条规定的建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；（二）其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。”

销售合同篇3

　　合同分类编号规则

　　1、目的

　　为加强合同的标准化管理，根据公司合同管理规范的要求，特制定本规则。

　　2、范围

　　本规范除特别指明外，适用于任何以格润公司为签约主体签订的涉及公司经营的所有合同和协议。

　　3、职责

　　3.1 总经办负责本规则的制订、修改、实施指导和监督。

　　3.2 公司各部门合同管理人员和总经办档案管理人员负责本规则的具体实施、管理。

　　4、方法和标准描述

　　4.1 合同分类编号应遵循下列原则：

　　4.1.1 适应公司以太阳能组件产品为主营业务的合同管理需要；

　　4.1.2 与公司管理、项目管理和成本管理相匹配的分类方法；

　　4.1.3 公司所有合同都应按统一标准进行分类并连续编号。

　　4.2 合同分类编号

　　4.2.1 合同共分为三类：采购类合同、销售类合同和综合类合同。各类合同均按级编码进行分类编号。各级编码之间使用“-”进行连接。

　　4.2.2 合同编号方法：（按四级编码）

　　4.2.2.1 一级编码：根据公司名称分类，一级编号代码由二个大写字母表示，两个大写字母是公司名称前两个汉字拼音的第一个字母。

　　4.2.2.2 二级编码：为合同类别分类，二级编号代码由二个大写字母表示，两个大写字母是合同类别名称前两个汉字拼音的第一个字母。

　　4.2.2.3 三级编码：为合同物品具体分类，三级级编号代码由二个大写字母表示，两个大写字母是合同物品具体类别名称前两个汉字拼音的第一个字母。

　　4.2.2.4 四级编码：为合同签订年份和月份分类，四级编号代码由年份后两位数和月份两位共同表示，共思维阿拉伯数字。

　　4.2.2.5 五级编码：根据合同签订先后顺序编流水号，在前四类的最小类范围内进行连续编号，编号代码为三位阿拉伯数字，从001自999。

　　5、合同/协议编号方法：

　　XX -

　　XX - XX-

　　XX XX XXX

　　公司缩写合同类别物品具体类别签订年份月份顺序号

　　（一级）（二级）（三级）（四级）（五级）

　　6、合同具体编写

　　6.1．公司缩写：代号两位GR

　　6.2.合同类别缩写：代号两位采购类CG、销售类XS、综合类ZH

　　6.3.综合类细分类缩写：

　　1)、财务类：CW

　　2)、工程类：GC

　　3)、人事类：RS

　　4)、物流类：WL

　　5)、咨询类：ZX

　　6)、其他类：QT

　　7、具体编号形式请见以下举例：

　　1）供应部采购合同于20xx年3月份签订的第2号采购原材料合同：

　　编号为“GR-CG-YL-1403002；”

　　2）营销部销售合同于20xx年3月份签订的第16号销售产品合同：

　　编号为“GR-XS-CP-1403016；”

　　3）总经办综合类合同于20xx年3月份签订的第1号咨询服务合同：

　　编号为“GR-ZH-ZX-1403001；”

　　8、附则

　　此编号规则于20xx年4月1日起实施。合同的分类编号自本规则发布之日起一律适用本规则。

　　二Oxx年三月二十二日

销售合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方本着平等互利，共同发展的原则，经双方友好协商，签订图书销售合同，以明确双方的权利、义务及责任。

　　第一条销售范围：

　　1、乙方享有甲方全部合法出版物在＿＿＿＿＿地区内的发行销售权。

　　第二条甲方权利和义务

　　1、甲方保证所供图书是正式出版物，质量达到国家行业要求标准。

　　2、甲方收到乙方要货订单后，须在2个工作日内给予答复。对于乙方急需订购图书，甲方应在当天给予答复。

　　3、甲方应及时向乙方提供新书的电子书目、宣传资料和其他出版信息。甲方应在新书入库前一周通知乙方，并做好各项发行服务工作。

　　4、甲方有义务定期或不定期地对乙方进行业务培训指导，开展业务讲座或其他宣传推广活动，做好营销服务工作。

　　5、甲方应以乙方报订数方式发货为主，也可根据市场情况配发新书。

　　6、甲方应与乙方每月进行一次业务核对，核实当月实发实收图书的种类、数量是否相符。

　　第三条乙方权利和义务

　　1、乙方应将订单传真、邮寄（或其它方式）给甲方，订单须乙方确认签名同时加盖公章方为有效。如采用形式传递给给甲方，乙方应注明“凭此传真件有效”；若电话报数应将订单原件邮寄给甲方。

　　2、订货、添货业务由乙方授权专人负责，该负责人有义务提供甲方委托销售图书的市场销售信息。

　　3、乙方在向终端用户销售时，可在甲方发货折扣的基础上浮不低于5个百分点；乙方批销折扣不得低于甲方发货折扣，乙方不得窜货和恶意竞争。

　　4、乙方应向下级代理商、零售商和最终用户发布甲方各种新书信息，并在本地区内积极宣传推广。

　　5、乙方应保证甲方图书不低于6个月的销售周期，争取最大销售量，扩大市场占有率。

　　6、一般图书甲方给予乙方3个月的帐期（重点图书另行商定）。乙方应保证按时回款，达到或超额完成甲方规定的回款要求。

　　7、乙方不得盗印或销售盗印的甲方图书，并与甲方联合打击盗版，以保证双方合法利益。

　　第四条结算折扣

　　1、甲方给予乙方供货折扣为折，教材类图书（中高职教材图书、社会培训教材、教学软件类图书），特殊图书按特殊情况处理。

　　第五条发货及验收

　　1、发货费用：甲方供货给乙方的发运费用由甲方承担。甲方货物到达乙方指定站点后，正常的转运、存储、提货等费用由乙方负责。

　　2、发货依据：甲方根据乙方订货单以及新书出版情况和当地市场状况采取供应与主发。

　　3、发运方式：甲方一般为汽运，也可根据乙方要求而定（在订货单上注明）。

　　4、乙方收到货物5个工作日内需向甲方反馈货物信息，10日内无回告，我方视为收货无误。

　　5、图书在运输途中丢失或污损，应由运输部门开具证明，以便甲方追究相关单位责任，同时补发图书或调整帐目。

　　第六条退货

　　1、乙方在年度内可退回甲方滞销图书，退货率不得超过12%。

　　2、若甲方对某种书进行清算，提前一个月书面通知乙方，乙方应在收到通知一个月内将该书余货退回甲方，逾期视为乙方该书已经销售。

　　３、退货方式：乙方有权选择退货运输方式，并承担正常的全部退货费用。如甲方指定退货运输方式或调拨图书，费用由甲方全额支付。

　　４、退货规定；

　　（１）乙方退货须向甲方传真退书目录清单，得到甲方确认后方可退货。

　　（２）乙方退货的图书必须完好无损、无污渍，能正常销售。

　　（３）甲方收到乙方退货后，对图书进行清点，并在10个工作日内与乙方确认退货数量，残损图书由乙方负责。

　　（４）甲方的图书如出现质量问题或出版内容问题，乙方有权退货，由此产生的费用甲方应全额支付。

　　第七条帐款结算

　　１、甲乙双方业务负责人每月必须核对往来账目一次（每月日至日，按协议规定进行结算。

　　２、乙方每月月底前向甲方结算一次叁个月前的货款。

　　第八条合同终止及其他

　　１、本合同履行过程中，乙方若明显不能满足经销条件，不具备经销能力，甲方可撤销其经销资格和销售合同、并终止双方责权。甲方在合同终止前３０天内通知乙方，在此期间双方应继续履行本合同。

　　２、双方中的任何一方如认为需要变更本合同条款，应提出书面意见，双方可另行商定。

　　３、甲乙双方在本合同执行期间发生争议，本着友好协商。协商不成，双方有权向当地仲裁机构提请民事诉讼。

　　４、本合同有效期自＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿年＿＿月＿＿日。

　　５、本合同自双方当事人签署日起正式生效。

　　６、本合同部分条款无效不影响其他条款的效力，其他条款依然有效。

　　７、未尽事宜，双方协商解决，签订补充协议。

　　８、本合同一式叁份，乙方各执一份，甲方执两份，具有同等法律效力。

　　甲方：四川省前程文化事业有限责任公司乙方：

　　代表：代表：

　　日期：＿＿＿年＿

　　＿月＿＿日日期：＿＿＿年＿＿月＿＿

销售合同篇5

　　甲方（供方）：

　　负责人：

　　乙方（需方）：

　　负责人：

　　甲方向乙方提供乙方所需产品，双方在公正、平等、自愿的基础上，达成如下协议，以供双方遵照执行。

　　一、合同标的

　　1、本合同所确定的产品为甲方生产的__________，具体的名称、规格、价格、数量及金额以甲方的价格表或甲方发货清单为准。

　　2、产品符合国家食品安全标准、国家卫生检疫标准及双方约定的质量标准。

　　3、产品的保质期为_______。在保质期内，产品出现非人为损害的质量问题，甲方无条件退货或换货。

　　二、产品价格

　　1、甲方产品的价格以甲方的价格表或甲方发货清单为准。

　　2、甲方视成本及市场原材料变化有权更改供应价格，但应提前一个月通知乙方。

　　三、货款结算方式

　　甲、乙双方根据实际情况的不同采用如下货款结算方式之一：

　　1、先款后货结算（□是；□不是），甲方在收到乙方货款5日内按乙方指定地点将货物发出；

　　2、现款现货结算（□是；□不是）；

　　3、批结（□是；□不是），甲方按每批______件为一送货单位向乙方供货，次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款；

　　4、期结（□是；□不是），甲乙双方按_____月为一货款结算期，乙方应于_____天无条件支付甲方当期所供产品全部价款。

　　乙方必须按时结算货款，不得延迟。本协议结束之日，乙方应结清所欠甲方所有货款。

　　乙方向甲方支付的所有款项应汇入甲方指定的银行账户中，未经甲方书面许可，不得更换该账户或以现金等形式支付给任何个人，否则，乙方应承担由此造成的损失。

　　四、交货方式与验收方式

　　1、乙方可选择自行从甲方指定地点提货（□是；□不是）或甲方送货（□是；□不是）。乙方自行提货所产生的`一切费用（包括但不限于运费、保险费、卸货费等）由乙方承担。

　　2、乙方需提前_____天以________(书面或口头)方式向甲方订货，甲方应根据乙方订货单上的品种、规格、数量以及送货地点等约定事项送货，由此产生的一切费用（包括但不限于运费、保险费、卸货费等）由甲方承担。

　　3、乙方在收到甲方运送的货物后应立即对货物的品名、规格、数量、质量等进行验收，若发现产品的品种、规格、数量和质量等不符合国家规定标准及双方约定标准，应于三个工作日内以书面方式向甲方提出异议，否则视为甲方已通过乙方对交付货物的验收。

　　五、双方责任

　　1、甲方应按合同约定的规格、数量及时将产品送达甲方。

　　2、甲方应保证所供产品符合国家质量标准和本合同的要求，如在保质期内产品出现非人为损害的质量问题，甲方无条件退货或换货。

　　3、如因甲方产品质量问题给乙方及第三方造成人身损害、损失的，由甲方承担由此产生的一切费用。

　　4、乙方应按照合同约定准时支付货款。

　　5、本合同履行过程中任何一方遇到不可抗力情况致合同不能履行，应及时通知对方并采取适当的措施将损失降低到最小的程度。

　　六、违约责任

　　1、甲方应如期按约定时间交付货物，若逾期履行义务，每逾期一日甲方应向乙方支付相当于合同总价款千分之______的违约金。若逾期超过十五日，乙方有权单方面解除合同，甲方除应将已收款项返还乙方外，还应向乙方支付相当于合同总价款的________%作为违约金；若乙方要求甲方继续履行合同，甲方应承担上述逾期交货的违约责任。

　　2、产品质量须符合国家质量标准和本合同的要求，否则，乙方可以要求甲方重新补发符合质量标准的产品，由此产生的一切费用由甲

　　方自行承担。乙方要求退货的，甲方除应将已收款项返还乙方外，还应向乙方支付相当于合同总价款的__________%作为违约金，违约金不足以赔偿损失的，甲方还应做相应赔偿。

　　3、甲方需按订货单上约定数量交货，少交的部分，乙方若需要，甲方应照数按时补交，若逾期交货，每逾期一日，甲方应向乙方支付相当于合同总价款的千分之________作为违约金。乙方如不需要，可以退货，由于退货所造成的损失，由甲方承担。

　　4、若甲方无任何违约行为，乙方必须按第三条约定的结算方式向甲方支付相应款项，否则，每逾期一日乙方应向甲方支付相当于合同总价款千分之______的违约金。迟延超过三十日以上的，则甲方有权书面通知乙方解除本合同并可向乙方索赔相应损失。同时，在乙方延迟支付货款期间，甲方有权暂时停止向乙方供货。

　　七、合同效力及争议解决

　　1、本合同有效期为__________年_______月____日至_________年______月_______日。

　　2、本合同一式两份，由甲、乙双方签名盖章后生效，由双方各持一份同具法律效力。

　　3、若甲乙双方中有一方需要终止合同必须提前30天以书面方式通知对方，甲乙双方中任一方在合同期内无故终止合同者，需承担给对方造成的损失。

　　4、因本合同的执行发生任何争议，双方首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院诉讼。

　　甲方：乙方：地址：地址：授权代表：授权代表：电话：电话：传真：

　　签订时间：

　　传真：签订时间：