销售合同

2022-04-30 销售合同

　　现今社会公众的法律意识不断增强，人们运用到合同的场合不断增多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编整理的销售合同8篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

销售合同篇1

　　甲方（受托方）：_________

　　乙方（委托方）：_________

　　甲乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

　　一、甲方接受乙方的委托

　　试销乙方_________杂志在_________地区三个月的试销业务。

　　二、_________杂志全国统一刊号

　　_________，邮发代号：_________。每月_________日出版，单价：_________，全年_________期，全年订价_________元。

　　三、乙方按甲方实销数量计算

　　以促销价_________元的_________折（不含发票）与甲方结款。甲方需在试销结束后两星期内将三期书款结清。

　　四、双方责任

　　甲方责任

　　1．收货后_________日内将刊物发送到_________各主零售网点，保证零售市场最高覆盖率；

　　2．试销_________杂志数量为_________本；

　　3．剩刊以寄回版权页的形式退回乙方。

　　乙方责任

　　1．承担_________杂志从乙方到甲方（市内）的运费；

　　2．每期免费为甲方提供_________本样刊；

　　3．保证每期_________杂志是国家合法出版物。

　　五、本协议有效期

　　为_________年_________月至_________年_________月。出版共_________期杂志。双方可视杂志销售状况，可优先考虑续签正式销售合同。其余未尽事宜，双方协商解决。

　　六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

　　乙方帐号

　　开户名称：_________

　　帐号：_________

　　开户行名称：_________

　　地址：_________

　　邮编：_________

　　付款方式为：汇款□支票□电汇□

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________代表（签字）：_________

　　地址：_________地址：_________

　　电话：_________电话：_________

　　传真：_________传真：_________

　　联系人：_________联系人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

销售合同篇2

　　甲方（受托方）：_________

　　乙方（委托方）：_________

　　甲乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

　　一、甲方接受乙方的委托，试销乙方_________杂志在_________地区三个月的试销业务。

　　二、_________杂志全国统一刊号：_________，邮发代号：_________。每月_________日出版，单价：_________，全年_________期，全年订价_________元。

　　三、乙方按甲方实销数量计算，以促销价_________元的_________折（不含发票）与甲方结款。甲方需在试销结束后两星期内将三期书款结清。

　　四、双方责任

　　甲方责任

　　1。收货后_________日内将刊物发送到_________各主零售网点，保证零售市场最高覆盖率;

　　2。试销_________杂志数量为_________本;

　　3。剩刊以寄回版权页的形式退回乙方。

　　乙方责任

　　1。承担_________杂志从乙方到甲方（市内）的运费;

　　2。每期免费为甲方提供_________本样刊;

　　3。保证每期_________杂志是国家合法出版物。

　　五、本协议有效期为_________年_________月至_________年_________月。出版共_________期杂志。双方可视杂志销售状况，可优先考虑续签正式销售合同。其余未尽事宜，双方协商解决。

　　六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

　　乙方帐号

　　开户名称：_________

　　帐号：_________

　　开户行名称：_________

　　地址：_________

　　邮编：_________

　　付款方式为：汇款□支票□电汇□

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________代表（签字）：_________

　　地址：_________地址：_________

　　电话：_________电话：_________

　　传真：_________传真：_________

　　联系人：_________联系人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

销售合同篇3

　　合同编号：

　　甲方:

　　统一社会信用代码：

　　通讯地址：

　　乙方：

　　统一社会信用代码：

　　通讯地址：

　　风险提示：

　　仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力，避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。

　　在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况，还可以通过电话、网络查询，最好亲自上门察看一下，尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检，是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致，股东构成如何，是否有不良记录，要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以兹共同遵守执行。

　　风险提示：

　　合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。

　　合同的内容应合法，且能充分保护自身权益，避免不利条款。根据合同双方力量的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全，力求用语准确、清晰、避免歧义，严防笔误、涂改。

　　一、货物清单及价格

　　序号货物编码配置及规格单位单价(RMB：元)数量总价(RMB：元)

　　合计

　　二、质量与技术标准和产品包装

　　1、质量与技术标准：

　　产品的质量技术标准为产品制造商(下称原厂商)制定的质量技术标准。

　　买方已知悉上述标准，并确认采用该标准的产品。

　　风险提示：

　　对于购货方提出的特殊包装方法应当引起足够的重视。包装物是否回收，包装的合理标示、包装物的商标印制、标识的著作权等问题都应按国际相关法律规定在合同中予以明确。

　　2、产品包装：

　　(1)有原厂包装的，按原厂包装标准;

　　(2)没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。

　　三、收货事项

　　风险提示：

　　应明确约定付款的时间。模棱两可的约定会给合作方找到拖延付款的理由。如约定“乙方在收货后一次性付清款项”，此约定只有始期，即“收货”，无终期，即到底是收货后当日/当时支付款项，还是收货后一日/两日/十日内付清?应该有明确的始期和终期。

　　1、本合同到货日期为：合同生效起_______个工作日内。

　　2、本合同实际支付金额为人民币(大写)_______。

　　3、甲方给乙方的付款方式：()支票;()电汇;()银行汇票;()LC;()T/T。

　　4、本合同付款方式：_______。

　　5、甲方未付齐货款全款(100%)之前，货物所有权归乙方所有。

　　6、定金：_______。

　　四、运输、交货、验收及异议的提出。

　　1、货物的运输和运输过程中的保险由_______方负责办理，费用由_______方承担。

　　2、乙方负责在将货物交付给甲方。甲乙双方应对货物共同验收，随货物箱内所提供的单据作为验收的标准，乙方供应货物在数量、质量和包装上符合生产厂家的规定，则视为乙方交货完成，交货后的风险责任由甲方承担。

　　风险提示：

　　如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖;如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。此外，合同中应列明收货方的经办人的姓名。经办人签收亦视买受人签收。重新委任签收人，须提交留有其签名的收货授权书。这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的事实，给诉讼中的举证带来困难。

　　因现在企业人员的变动较为频繁，当对方更换新的经办人时，应当要求对方提供授权委托书。对于送货到外地的卖方来说，应特别注意应尽量要求对方付清全款后再卸货，以防止外地买方卸货后不再支付余款，置于“货款两飞”的尴尬境地。

　　3、甲方发现收到的货物与规定的不符，应在货物到达之后_______个工作日内向乙方提出书面异议，乙方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助甲方解决，直至验收合格。甲方怠慢行使该项权利，视为产品验收合格。

　　五、免责条款

　　1、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟等不可抗拒的原因，导致合同不能全部或部分履行(或适当履行)的，免除相应的违约责任。

　　2、受到上述免责事项影响的一方，应在_______天内通知另一方。

　　3、如果受上述免责事项的影响，使本合同义务之履行延迟的时间超过_______天，则任何一方均有权解除合同而不承担任何后果，也可由双方协议采取其他补救措施。

　　六、违约责任

　　风险提示：

　　质量不符合合同约定，通常违约方应按照合同总金额的___%向守约方支付违约金。违约责任中是否包括预期利润，可以综合交易的实际的情况，约定违约方违约时须赔偿守约方的预期利润，约定的预期利润可以得到法院的支持。

　　根据合同法规定，当事人一方违约时，守约方只能向违约方主张违约金和经济损失的一种，既主张违约金又主张赔偿损失的一般不会得到法院的支持。

　　1、甲方逾期付款的，应每日向乙方支付合同总价款_______分之_______的违约金。

　　2、乙方逾期交货的，应每日向甲方支付合同总价款_______分之_______的违约金。

　　七、争议解决的方式

　　如履行本合同期间发生争议，甲乙双方应本着友好的方式协商解决，协商不成的，双方同意交由_______人民法院管辖，由败诉方承担律师费，交通费等相关合理费用。

　　风险提示：

　　在合同履行中出现问题，应积极主张自己的权利，并保留相关证据。如发现对方当事人的资信有问题，应要求对方提供担保。积极行使诉权保护自己的权利，以便因超过诉讼时效而蒙受损失，即及时提起诉讼或仲裁。

　　八、其他

　　1、甲、乙双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密，包括本合同文本，相关技术文件、相关数据，以及其他有关信息。

　　2、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题，一方作出有法律效力的意思表示，应以书面形式作出，加盖本方公章，且向对方送达，对方应_______个工作日内回函，否则视为无效。

　　3、本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力。

　　4、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方：(盖章)

　　委托代理人：

　　乙方：(盖章)

　　委托代理人：

　　签订地点：

　　签订时间：

销售合同篇4

　　买方： (以下简称甲方)

　　卖方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，甲乙双方就甲方向乙方购买苗木事项协商一致，特签订本合同，以资信守。

　　第一条标的、数量、交货

　　1.1 标的名称、品种、型号规格、单价、金额见合同附件“货物清单”，乙方交付的货物必须与合同附件“货物清单”的内容要求相一致。

　　1.2 供货数量：本合同“货物清单”的供货数量是预计数，实际供货数量以每次甲方实际要求的供货数量为准。

　　1.3 交货时间和地点：以“货物清单”记载的时间和地点为准，且应至少提前三个工作日(可视路程另行约定调整)通知乙方。若临时变更时间和地点的'应提前三个日历天通知乙方，并给予乙方充足的交货时间。

　　1.4 除技术规格另有规定外，计量单位使用公制。

　　第二条价格

　　2.1 合同金额为：人民币(大写)

　　详见合同附件“货物清单”。

　　2.2 本合同总价格为预计数，实际价格按每次实际供货数量乘以本合同单价为准，本合同实际结算金额超合同暂定总额时，甲、乙双方签订补充协议。

　　2.4 货物的单价详见合同附件(货物清单)。

　　第三条结算方式和付款方式

　　合同签订后，甲方应支付30%的预付款给乙方，作为定金。供花卉结束后，乙方凭甲方确认的“花卉验收单”及采购合同与甲方当日结算余款。本合同以人民币为货币单位，采用现金支付。

　　第四条花卉质量要求

　　由甲方到乙方苗圃选苗并做好标记,乙方应按甲方选苗并做好标记的花卉进行供货，确保产品质量。

　　第五条双方责任及义务

　　5.1 甲方责任：

　　⑴核实进场花卉的品种、规格、数量是否与“货物清单”相符，如不一致时，督促乙方及时调换。 ⑵按实际发货清单支付花卉款;

　　⑶负责合同履行，对货物质量进行验收等事宜;

　　5.2 乙方责任：

　　⑴保证花卉的质量达到甲方要求。

　　⑵按甲方的书面通知要求组织供货。

　　第六条验收方式

　　花卉进场后，由甲方工地负责人与乙方共同验收，验收标准按本合同约定内容进行。花卉验收合格后，由甲方工地负责人开据“花卉验收单”作为乙方结算凭据。若乙方未按甲方做好标记的花卉送货，甲方可以退货，乙方必须迅速将缺少部分的花卉补齐。

　　第七条违约责任

　　7.1若甲方无故拒绝收货或不按合同约定支付货款的，视为甲方违约，乙方有权单方面解除合同，并可要求甲方承担乙方一切经济损失和违约责任。(甲方逾期付款，按合同总金额支付给乙方每日0.5%的违约金，以此类推。)

　　7.2若乙方未在规定的时候内交货或货物质量达不到甲方的要求，需承担甲方的一切经济损失和违约责任。(按合同总金额支付给甲方每日0.5%的违约金，以此类推。)

　　第八条合同终止

　　8.1因解除而终止

　　8.1.1、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应按合同约定承担违约责任。违约金不足以弥补乙方损失的，乙方可继续向甲方追偿。

　　8.1.2、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向另一方支付违约金或赔偿损失。

　　8.1.3、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

　　8.2有下列情形之一的，合同权利义务终止：

　　8.2.1、本合同已按约定履行完毕;

　　8.2.2、本合同经各方协商一致而终止;

　　8.2.3、本合同因一方出现本条第(一)款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为)，另一方发出解除合同的通知;

　　8.2.4、法律法规规定终止的其他情形。

　　第九条争议的解决

　　因本合同的签订、履行而发生争议的，合同各方应本着友好、协作的态度进行协商;协商不成的，可以提起诉讼，双方同意由乙方所在地的人民法院管辖。

　　第十条其它

　　13.1、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　13.2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　13.3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

　　13.4、合同各方通讯地址改变的，应及时书面通知合同对方。

　　13.5、本合同条款中的货币形式均为人民币。

　　13.6、其他约定：乙方更换完成后负责草花以及灌木的养护直至草花寿命结束。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

销售合同篇5

　　合同编号:

　　需方: （以下简称甲方）

　　地址

　　供方：（以下简称乙方）

　　地址

　　根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商,就乙方向甲方销售并安装电梯事宜，双方自愿达成如下协议，以资双方共同遵守。

　　第三条质量和验收标准

　　3.1 电梯制造与安装完全符合：GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》、GB10060-93《电梯安装验收规范》、GBT10058-97《电梯术语条件》、GBT10058-97电梯试验方法等国家标准。

　　3.2 电梯技术规格参数及装饰、电梯功能配置符合合同附件约定。

　　3.3 所有安全不见完全符合国家标准，生产、检测、安装、检查等均按照国务院373号令《特种设备安全监察条例》执行。

　　3.4 电梯控制系统、曳引系统、门机系统采用富士电器元件，其性能可超过60万次无故障。

　　第四条供货与安装调试

　　4.1 交货日期:20xx年月日,

　　4.2 安装工期：乙方安装电梯完工时间不迟于20xx年3月日前。

　　4.3 交货地点:

　　4.4 乙方在签订本合同时，应向甲方提供生产许可证、设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明等证明文件；并由国家特种设备检验检测机构检测。乙方电梯安装完毕后，应由国家特种设备检验检测机构予以检验，以上所有检测及相关费用由乙方承担。

　　4.5 货到工地，由乙方负责卸货并承担因此产生的各项费用。

　　4.6 本合同产品的包装由乙方负责,费用由乙方支付，按适合铁路、海运或汽车的条件设计。

　　第五条双方责任

　　5.1甲方责任

　　5.1.1 负责电梯井道的土建工作（包括：门套、招唤盒、机房引座、缓冲器座等的混凝土灌注）及提供现场安装使用的少量土建材料（包括水泥、沙石、钢筋），以上材料费用由乙方承担，据实结算。负责电梯安装后的修补土建余尾工程。

　　5.1.2 提供施工用电，电费由乙方承担，把电力电源线（三相五线380V）接到电梯机房，提供防火装置（泡沫及1211灭火筒一个，完工后归还），

　　5.2乙方责任

　　5.2.1 负责电梯的安装及调试。

　　5.2.2 给予甲方电梯井道土建技术指导，监督其施工。并在质量范围内协助甲方解决特殊的技术问题,办理电梯的报装、报检手续，并取得检验合格证。

　　5.2.3 负责到当地特种设备安全监管部门办理电梯的报装、报检手续,在电梯安装完工经安装单位检验员验收合格后应报国家特种设备检验检测部门检验，检验费用由乙方承担。

　　5.2.4 提交生产、运输、安装、调试计划，并接受甲方监督。

　　5.2.5 遵守施工现场安全管理制度，落实现场安全防护措施，承担因安全事故所致的各项法律责任。

　　第六条付款方式及期限

　　6.1 本合同生效后内,甲方向乙方预付设备款人民

　　币整(￥元)。

　　6.2 自乙方设备安装调试完毕，甲方向乙方支付合同金额的 %即人民币圆整（￥ .00元）

　　6.3 自乙方安装设备经国家特种设备安全监管部门验收合格后_____内，甲方向乙方支付合同金额的%即人民币:____________圆整（￥ .00元）__。

　　6.4 甲方留设备款的 %即人民币圆整（￥ .00元）作为质保金，自乙方安装电梯经特种设备安全监管部门验收合格之日起满一年起无质量事故，甲方在上述期满之日起日内向乙方无息支付该款项。

　　第七条工程验收

　　乙方安装设备竣工后，乙方向甲方签发《竣工验收通知书》，根据本合同第四条2.3款向国家特种设备安全监管部门报检。验收中如发现不合格之处，

　　由甲方限期乙方整改并承担整改费用，如因此延误甲方整体工程进度，乙方应向甲方支付违约金人民币圆整（￥ .00元）

　　第八条保修期限及条件

　　乙方对所供电梯设备免费维修两年，终身维护，一年内出现非人为质量问题，整机包换。免费维修期从乙方安装的电梯设备经国家特种设备安全监管部门验收合格之日起计算。在免费维修期间，乙方承担电梯设备各项维修支出，免费维修期满后，乙方承担保修义务只收取材料成本费。电梯维护保养由甲、乙双方另行订立电梯维护保养合同。

　　第九条违约责任

　　9.1 甲方逾期未付清全部款项的,电梯的所有权归供方，乙方有权不交付电梯给甲方使用。

　　9.2 乙方不能如期向甲方交付电梯，应按照每逾期一日，向甲方支付违约金人民币_________整（￥ .00元）。

　　9.3 乙方不能按期完成电梯的安装调试，每逾期一日，向甲方支付违约金人民币________整(￥.00元)。

　　9.4 乙方所供电梯不符合本合同约定质量标准以及在安装完毕后产生质量事故，由此产生的各项法律责任均由乙方承担。

　　9.5 本合同其他条款对违约责任有约定的，从其约定。

　　第十条合同附件

　　附件一产品技术参数及要求。

　　附件二电梯基本功能及主要部分(进口)配件。

　　合同附件是本合同的组成部分。

　　第十一条特别约定

　　由于电梯是根据甲方要求及土建情况面设计、制造的专用产品,一旦发生产品逾期提货或取消合同,都会给双方造成损失。因此,请甲方密切关注合同的供货期,如有异常情况不能按期提货(包括推迟基建期、暂缓基建期、停止基建期),请及时于合同供货前以口头或书面形式向乙方通报，由甲方另行指定交付安装日期。

　　本合同一式 4 份，每份 9页，双方各执 2份。

　　甲方

　　单位名称：

　　公章：

　　法定代表或授

　　权代理人签章：

　　签定日期：

　　单位地址：

　　电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　纳税人代码：

　　邮政编码：

销售合同篇6

　　签订地点：

　　合同编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，就甲乙双方对乙方提供的船艇联合销售事宜，订立如下合同条款，双方共同恪守履行。

　　一、销售产品及价格

　　1、甲方向乙方提供拟联合销售游艇的型号及配置清单（详见附件）

　　2、甲方向乙方提供拟联合销售游艇的底价和市场销售价格（详见附件）

　　二、合作方式

　　1、由甲方向乙方提供销售船型的相关资料。乙方进行市场营销推广，并承担相应的费用；

　　2、甲方提供该游艇的底价和市场价格给乙方，高出底价的部分扣除税收为乙方收益部分。

　　3、船艇购买信息确认后，由甲方和客户签订购船合同并收取船艇售出的总费用，并开据游艇售出发票给客户。甲方收款后按协议支付给乙方抽成，乙方须支付甲方抽成等额的增值税发票。

　　4、根据客户的意愿，若客户最终直接跟甲方签订购买合同，则甲方须给乙方该船成交额(含税)的4%作为抽成。

　　5、游艇售出后，该游艇的售后服务由甲方承担，对于游艇存在的任何缺陷包括但不限于质量问题，乙方不承担任何连带责任。

　　三、客户确认

　　1、乙方将制作一份《客户信息确认单》详见附件，确认单上将明确记录乙方带来看船的客户相关信息，一式两份。

　　2、乙方第一次带客户到甲方（所代理、生产）的游艇上看船，甲方须派工作人员到现场确认并签署《客户信息确认单》(甲乙双方各一份)，签署人不管以后是否一直为甲方服务，但其签署的信息将长期有效。

　　3、《客户信息确认单》的签署，将意味着甲方承认该客户是由乙方推荐的，不管今后该客户是通过何种渠道与甲方达成游艇购买合同的，乙方都将按照合同约定向甲方收取应得的抽成部分，《客户信息确认单》应为乙方向甲方取得抽成的基础依据。

　　4. 因甲方在和乙方签订该协议前已从事了一定时间的销售活动，积累了一定的客户资源。如乙方所推荐的客户为甲方原有客户资源，甲方将不签署《客户信息确认单》。特殊情况甲乙双方可另议分成后，做为个案操作。

　　四、违约责任

　　甲方不得以任何方式猎取乙方的客户信息后私自成交，否则应当承担违约责任。一经发现，乙方有权通过以下途径处理：

　　1、终止双方合作合同；

　　2、甲方必须赔偿乙方遭受的经济损失，赔偿额度按照该船市场价格的6%赔偿；

　　3、将其不守信誉的行为通告其他游艇企业同行；

　　4、通过法律途径解决。

　　五、合作时限

　　甲、乙双方联合销售期限自合同签订之日起生效，止于合作双方的其中一方以书面形式提出终止，本合同方终止。

　　六、付款及发票

　　1、客户与甲方达成购买合同，客户支付定金后，甲方先付抽成的50%给乙方，客户打第二比款的时候，甲方应付清另外的50%抽成。

　　2、乙方收到款项后，向甲方提供正规的发票。

　　七、其他约定

　　1、甲乙双方应对双方间的商务信息严格保密，未经对方同意，不可将其泄露给第三方,反之违约方承担相应违约责任。

　　2、甲方所代理、生产的船艇的产品资料、宣传品、LOGO等，仅限于乙方用于销售、宣传等营销推广活动，如乙方用以从事其它违法活动，其后果由乙方承担，与甲方无关。

　　3、、本协议一式贰份，双方各执一份。附件作为本协议不可分割的部分，与本协议具有同等法律效力；

　　4、、未尽事宜或由于联合销售游艇船型的变更，双方可另行签订补充协议。

　　甲方（委托方）：

　　法定住址：

　　法定代表人：

　　乙方（被委托方）：

　　法定住址：

　　法定代表人：

　　合同附件

　　船艇型号、配置、底价及市场销售价格

　　1、船艇型号：

　　船艇基本参数：

　　搭载引擎：

　　游艇底价（含税）：

　　市场销售价格（含税）：

　　船艇配置：

　　2、船艇型号：

　　船艇基本参数：

　　搭载引擎：

　　委托销售价格（含税）：

　　市场参考价格（含税）：

　　船艇配置：

销售合同篇7

　　甲方：xx有限公司

　　乙方：

　　1．本合同根据中华人民共和国经济合同法规定，并经甲乙双方协商签定，共同遵守下列条款：

　　2．经双方友好协商，乙方向甲方购买日本二手岛津sct－全身ct机一台。

　　3．甲方负责机器的拆卸、安装及运输工作。其运输过程中所产生的一切费用均由甲方承担。（机器到达医院后所发生的装卸费用均由乙方承担）

　　4．乙方负责协助甲方卸车，安装工作为甲方提供卸车，安装需要的一切便利条件。

　　5、甲方负责机器的安装调试，机器安装调试合格，可正常工作运转后，双方签署保修合同。

　　6、保修方式：甲方负责整机保，保修期内ct机的维修费，零件费，差旅费均由甲方承担。

　　7、购买价格：人民币万元整

　　8、付款方式：合同签订后机器起运前货款一次性付清。

　　9、如双方有任何一方违约，按照中华人民共和国经济合同法，双方均有权在当地法院提请诉讼。

　　10、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。本合同一式两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：xx有限公司

　　乙方：

　　年月日

销售合同篇8

　　20xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，然而乙方违反合同约定，房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方，且在施工过程中使用不合格材料，导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患，被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。房屋买受人发现房屋存在质量问题，可拒绝收房，要求开发商维修后再交房，如开发商未在合理期限内交付房屋的，可根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条第一款规定：《合同法》第九十四条的规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外”之规定要求解除房屋购买合同，合同解除后可要求开发商退还购房款及赔偿利息。

　　案情回顾

　　邱思源称：20xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，邱某购买其开发建设的岭誉小区五街二栋102号双拼别墅一栋，并按合同约定以银行按揭方式付清全部价款1698563元。根据合同约定，乙方3应在20xx年7月30日前交房。然而乙方违反合同约定，房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方，且在施工过程中使用不合格材料，导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患，被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。此外，该房屋只进行过消防设计备案，未予消防竣工验收备案，亦未进行规划验收备案，该房根本无法达到商品房交付使用的条件，至今已逾期交房超过90日。根据双方签订的商品房买卖合同第九条第二款及第十条之规定，逾期超过90日后，甲方邱某有权解除合同，乙方应当自甲方解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按甲方累计已付款的15%向甲方支付违约金。因设计变更，乙方未在规定时限内通知甲方，甲方有权退房，乙方须在甲方提出退房要求之日起30天内将甲方已付房款退还甲方，并按同期银行活期存款利率支付利息。但乙方从未履行设计变更的告知义务，直至甲方于去年7月初查看房屋而发生安全事故后，经投诉查证才发现事实真相，被告蓄意剥夺原告的知情权和选择权，误导甲方作出错误选择投入大额购房资金，显失公平，造成利益受损，乙方应按甲方所付房款而造成的实际经济损失予以赔偿。

　　法律分析

　　关于乙方是否有逾期交房的违约行为。

　　甲、乙双方签订的《商品房买卖合同》第八条约定：“出卖人应当在20xx年7月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房经验收合格。……”，但由于乙方擅自变更设计未通知甲方，且在施工过程中存在使用不合格EPS装饰线条等不当施工行为，致使房屋存在多处质量问题及安全隐患。经整改后，涉案商品房直至20xx年11月6日才办理了消防验收备案，20xx年2月13日才办理了工程竣工验收备案，乙方上述行为已严重违反了合同关于“商品房经验收合格”的交付条件之约定，应认定已构成逾期交房之违约行为。

　　关于甲方邱某于20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的法律效力问题。

　　根据以上认定，乙方已构成逾期交房之违约行为，至甲方20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》时，已逾期交房超过90日，根据《商品房买卖合同》第九条“……逾期超过90日的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的15%支付违约金”之约定，甲方向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的20xx年11月9日即已产生解除商品房买卖合同的法律效力，乙方应当在20xx年11月19日前退还原告全部购房款1698563元，并支付原告违约金254784元，合计1953347元。因乙方逾期未支付上述款项，又形成了新的违约事实，故乙方应当自20xx年11月20日起，按照中国人民银行规定的同期同类逾期贷款利率向原告支付上述款项的利息损失。

　　综上，甲方要求被告退还购房款1698563元，并支付违约金254784元

　　法条链接

　　《中华人民共和国消防法》第十一条规定“国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责”；第十三条规定“按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：（一）本法第十一条规定的建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；（二）其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。”