屋面防水维修施工的合同

2023-01-05 维修合同

  随着法律知识的普及,很多场合都离不了合同,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编为大家收集的屋面防水维修施工的合同,欢迎阅读与收藏。

屋面防水维修施工的合同1

  发包人(全称):__________________(以下简称甲方)

  承包人(全称):__________________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:__________________工程地点:__________________

  工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)

  二、工程承包范围

  承包范围:屋面防水工程

  三、合同工期:

  开工日期:__________________竣工日期:__________________

  四、质量标准

  工程质量标准:合格

  五、结算方式

  根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据__________________年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(__________________)89号文件。

  六、付款方式

  竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清。

  七、工程保修

  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  2.防水工程为年;

  3.装修工程为年;

  4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

  5.供热与供冷系统为

  6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。

  七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  八、合同生效

  合同订立时间:__________________年6月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

屋面防水维修施工的合同2

  (简称甲方)

  (简称乙方)

  本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,认真商议应共同遵守,严格履行以下条款:

  一、工程概况:

  1、工程地点:文三西路2号古荡街道办事处

  2、工程名称:屋面防水维修工程

  3、工程内容:进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材

  4、承包方式:包工、包料

  5、承包价格:28200元

  二、乙方职责:

  1、本工程开工之日起,听从甲方安排、服从甲方指挥,不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业,要带安全帽,屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成

  2、在屋面防水维修过程中,乙方要严格遵守文明安全规章制度,如有违反安全规章制度所造成的安全事故,由乙方自己承担

  3、质量保证,乙方所施工的屋面防水维修工程,在一年之内发现渗漏,乙方无条件免费保修(如自然灾害、人为破坏不在保修之列)

  三、甲方职责:

  1、甲方免费为乙方提供三通:路通、水通、电通

  2、协助乙方搞好安全设施,配合乙方进行施工,确保补漏工程顺利进行

  四、付款方法:

  屋面防水维修工程开工后,甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后,通过关水48小时测试不漏水,甲方应在五天之内一次性付清工程款(不包括任何税金)

  五、法律责任:

  1、合同签订之日起,任何一方不得擅自终止合同,违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金

  2、合同依法成立,具有法律约束力,合同发生纠纷时,甲乙双方应本着实事求是的精神,及时协商解决,如协商不成,任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁,及向人民法院提起诉讼

  3、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决,以上条款望双方共同遵守,此合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方签字盖章生效、

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

屋面防水维修施工的合同3

  甲方:_________

  乙方:_________

  经甲乙双方友好协商,现就乙方承包甲方所属________广场大厦、________公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议:

  1、工程具体范围:________广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水,卧龙公寓顶层面防水层,中餐厅层面防水层进行翻修处理,在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的.透气装置进行重新布置改造,对部分节点与立面墙体进行防水处理,具体工程量见<附件清单>,具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。

  2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包,包干价为_________元。

  3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工,采用符合国家标准的材料,确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题(人为或不可抗力因素除外)乙方负责修复,因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复,乙方承担修复的.所有费用。如在保修期内,出现质量问题,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方,甲方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担。

  4、工程进度及完成时间为7天,自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工,工期顺延,由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。

  5、工程完工且经甲方验收合格后,甲方在七个工作日内支付工程款的80%即_________元,其余20%即_________元留作质量保修保证金,一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方,余款在五年保修期满时支付给乙方。

  6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定,避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

  7、本协议一式三份,双方各执一份,甲方物业公司一份,自双方签字之日起生效。

  8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决,不能协商一致的,任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

  甲方:________商贸有限公司乙方:_________

  授权人签字:_________授权人签字:_________

  ____年____月____日

屋面防水维修施工的合同4

  发包人(全称):(以下简称甲方)

  承包人(全称):(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同、

  一、工程概况

  工程名称:工程地点:

  工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)

  二、工程承包范围

  承包范围:屋面防水工程

  三、合同工期:

  开工日期:竣工日期:

  四、质量标准

  工程质量标准:合格

  五、结算方式

  根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(20xx)89号文件、

  六、付款方式

  竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清、

  七、工程保修

  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  2、防水工程为年;

  3、装修工程为年;

  4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

  5、供热与供冷系统为

  6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、

  七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、

  八、合同生效

  合同订立时间:20xx年6月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

屋面防水维修施工的合同5

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《重庆市建筑管理条例》:甲、乙方双方友好协商,本着平等互利的原则精神,就群乐二期安置房一合同段屋面、厨房、厕所防水事项达成以下一致协议,并订立本合同共同遵照执行。

  一、 工程名称:

  群乐二期安置房一合同段。

  二、 工程地址:

  巴南区花溪镇群乐村

  三、 工程内容

  屋面及厨、厕防水面积:(最终以实际收方结算面积为准)。

  四、合同价款:

  (1)、“911”聚氨脂防水涂料2______ 元/平方),原材料牌子:重庆长寿升旺牌。

  (2),分格网及表面处理:/平方 (大写: )(此价格包括嵌缝油膏,一布二油贴缝)

  (3)、单价含成型交工的各种费用。

  五、工程总额:

  以实际最终结算价为准。

  以上单价包含基层处理、制作、安装材料(主、辅材)及人工费、运输费、利润、税金、管理费、安全费、清洁费、关水实验,工程所需检测的一切费用、维修费、放水等费用(不含增加任何费用),不含土建配合费。

  六、工程材料、质量和技术要求

  1、本工程屋面、厨厕防水材料:2______厚“911”聚氨脂防水涂料(重庆长寿升旺牌厂家)

  2、本工程屋面及厨厕防水由乙方负责施工。

  3、施工标准:按现行国家相关验收评定标准验收。

  七、工程工期

  1、本工程屋面、厨厕防水施工时间:(按甲方要求)

  2、施工进场时间:进场时间以需方书面通知为准。

  3、施工进度安排:严格按施工管理人员计划安排施工。

  若工程进行中工期要求有所调整,甲方应书面通知乙方。由甲方、土建施工方原因及其他不可抗力因素造成房屋及厨厕防水工期延误,乙方不予承担责任。

  八、付款及结算方式

  1、付款方式:

  (1)不支付预付款。

  (2)工程竣工验收并结算后,除结算总金额的5%作为质保金待质保期(质保期为五年)满后支付外,剩余款项甲方于结算后三十日后内一次性支付给乙方。

  2、如甲方未按上述要求履行付款义务,乙方有权对本工程作暂停处理,待甲方将工程款项支付后方予复工,由此产生的工期延误及其它责任,乙方概不负责。

  3、款项支付方式:乙方提供正式发票,甲方转账支付。

  4、结算方式:

  甲方应于工程验收合格(同时乙方提交甲方资料完备)之日起30日内乙方完成工程金额的结算工作(双方签字确认)。

  九、甲方责任

  1、提供工程有关设计图纸。

  2、提供材料库房,在现场内提供供水、电源接口由乙方使用,保证供水、供电。

  3、为乙方提供搭伙膳食方便。

  4、协助乙方对施工成品进行保护,由于甲方造成的损坏,由甲方自行负责。

  5、及时对乙方 的施工质量进行监督检查,提出整改要求。

  6、由甲方原因造成的返工费、运输费由甲方负责。

  7、积极组织协调工程完工验收,并协调乙方办理结算。

  十、乙方责任

  1、负责按甲方的要求施工。

  2、负责乙方施工人员遵守甲方现场各项管理制度,接受甲方检查。

  3、因乙方原因在制作、运输、安装过程中造成种种损失及费用由乙方承担。

  4、负责产品的制作、运输、安装过程的清洁、保护直至交验。

  5、明确派驻现场施工的负责人及技术、质量、安全人员并提哦给你名单及联系电话。

  6、按有关规定采取严格的安全保护措施,承担由于自身原因造成的安全事故,由乙方自行承担。

  7、施工前必须先做样板间,由监理、项目部、质监站同甲方共同审查合格后,才能进行大面积施工。

  十一、保修服务

  乙方承包范围内的全部工程五年内免费维修,因住户使用造成损坏,由乙方进行维修,但收取成本费用。

  十二、违约责任

  1、任何一方如中途单方撤销或无故不履行合同,除应偿付对方未履行合同总价款10%的违约金外,还要赔偿对方的一切损失。

  2、未尽事宜,按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

  十三、其它

  1、本合同经双方签字后立即生效。

  2、本合同未尽事宜,经双方协商签订补充协议明确,补充协议及合同那个附件与本合同具有同等法律效力。

  3、本合同保修期满并且无保修责任,工程款项付清后自然失效。

  4、本合同执行过程中如产生纠纷,甲乙双方应协商解决,协商不成,则向人民法院提起诉讼。

  5、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力,双方共同信守执行。

  甲方:(章)

  ____年____月____日

  乙方:(章)

  ____年____月____日

  • 相关推荐

【屋面防水维修施工的合同】相关文章:

屋面防水维修施工合同11-09

屋面防水维修施工的合同范本09-30

屋面防水维修施工合同8篇11-09

屋面防水维修施工合同(8篇)11-09

屋面防水维修工程施工合同09-07

屋面防水维修施工合同(通用8篇)11-09

屋面防水施工合同05-01

屋面防水维修合同模板12-16

屋面防水施工合同模板12-08