设计委托书

2023-06-28 委托书

　　被委托人在行使委托书上的合法权益内，被委托人不承担任何法律责任。在社会一步步向前发展的今天，我们在生活中也会经常用到委托书。那么，怎么去写委托书呢？下面是小编精心整理的设计委托书，仅供参考，大家一起来看看吧。

设计委托书1

　　工程名称：拉萨洗涤厂施工图设计

　　委托人：青海青藏铁路劳动服务公司（以下简称“甲方”）

　　设计人：中铁二院西北勘察设计有限责任公司（以下简称“乙方”）

　　1、本设计委托书是根据辅业资产管理中心审批的规划设计提出的施工图设计要求，作为我公司委托设计单位进行施工图设计的主要依据。

　　2、本设计委托书是我公司对拉萨洗涤厂提出的成本控制和设计要求，设计单位进行施工图设计时，都必须遵照执行。设计委托书的部份内容，设计单位根据具体情况，同我公司进行沟通，可以作一定幅度的微调和必要的补充。

　　3、本设计委托书的未尽事宜，设计单位要遵照国家有关标准规范执行。

　　第一章设计要求

　　1.1 设计依据

　　1.1.1 本施工图设计委托书。

　　1.1.2 有关部门审批的规划方案设计。

　　1.1.3 国家有关法律、法规、标准、规范及省、市有关设计技术规定。

　　1.2 设计原则

　　1.2.1 满足安全经济

　　设计要满足安全性和耐久性，要符合国家规定的设计规范和各项

　　强制性标准，安全放在建筑设计的首要位置。在保证安全的前提下，满足经济合理，特别是燃油锅炉房要考虑电器、消防、燃油管路、日用油箱、储油箱等设备设施安全使用，进行优化设计，降低建造成本。

　　1.2.2 考虑设备安装使用

　　不能因为施工图存在设计缺陷，影响到设备的安装和今后的维护使用。要充分考虑设计细节，诸如设备安装位置、室内外管线的隐藏、洗脱机的安放、洗脱机位置等，提高建筑品质。

　　1.2.3 满足设计深度

　　施工图设计要表达清楚，特别是影响建筑外部造型的处理，要深入细化，要有节点详图，满足直观性要求，以方便预结算人员、现场管理人员和施工人员的理解，不能因为设计图表达不清晰明了而让人产生误解，避免无法将设计理念落实到施工的现象。在图纸中不允许出现“甲方二次细化设计”等内容。不可避免需要进行二次设计的部分，设计方需征得甲方同意后方可实施。

　　1.2.4 符合环保节能

　　合理处理生产污水、垃圾排放，将环保、节能理念融于设计中去，在考虑经济可能性的条件下，应用新材料和新技术。

　　1.3 成本分析控制

　　1.3.1项目成本控制：

　　1.3.1.1项目的成本应按各分项工程进行控制，控制内容包括：土建结构、墙体、防水、门窗、公共部位装修、电气、给排水和暖通等子项。

　　1.3.1.2设计单位应对各分项进行拆分，对结构体系选型、机电设备系统设计、材料选择、设备选型、管材选择要进行优化设计和成本比对，严格按规划的项目预算进行控制施工图的土建和安装的造价。 1.3.1.3在本委托书中应明确土建和安装的总造价元/㎡，应细分为土建和装修（元/㎡）、电气（元/㎡）、给排水（元/㎡）和暖通（元/㎡）等造价控制。

　　1.3.2项目投资分析控制：

　　项目投资分析控制表

　　1.4总图设计

　　1.4.1 总平面设计

　　1.4.1.1 建筑物之间的距离应满足防火间距、日照间距、各工程管道占地宽度等的设计要求。设备入口要考虑无障碍设计。

　　1.4.1.2 锅炉房设计要按照国家颁布的燃油锅炉房设计规范和实地勘察结果结合，来最大满足我公司使用需要。

　　1.4.1.3 各管线检查口尽量设于绿化中。

　　1.4.2 标高设计

　　1.4.2.1 室内外标高不得有误，要注意其与周围道路及环境的关系。总图标高与单体设计标高必须协调。

　　1.4.2.2 道路标高坡向与雨水口位置相符，道路面层标高设计应向坡向雨水排水口方向，坡度宜控制在0.2%～1%。

　　1.4.3 道路设计

　　1.4.3.1 根据情况洗涤厂内的建筑物周围要设消防车道，满足消防规范。

　　1.4.3.2 场内的.道路应考虑装卸车辆能够调头进出。 1.4.3.3场内机动车道上的排水沟盖板要选用水泥盖板。 1.4.4 附属日用油箱间设计

　　1.4.4.1 日用油箱间应尽量设在远离劳务工宿舍区。

　　1.4.4.2 日用油箱间设在下风向和较隐蔽处，与住宅保持一定距离，外部与道路相连，方便加油车停车加油。

　　1.4.4.3 日用油箱间需安装防火、防爆、防盗三防门，屋顶需安装防火、防爆屋顶排风机和侧壁风机，并和消防联控系统相连。

　　1.4.4.4 日用油箱间由于有燃烧爆炸的危险以及油蒸气对人员健康的影响，故应单独设于锅炉间一侧，且应设置防火墙与其它房间分开。

　　1.4.4.5 日用油箱间日用油箱的最低油位应高于燃烧机的吸入口0.5～1.5m。保证燃烧机的油泵有足够的灌注头。

　　1.5燃油锅炉房设计

　　1.5.5.1 锅炉房室内部分由生产间（锅炉间、油泵间、油箱间、水处理间）和生产辅助间（操作间、值班室）还有日常应用间（卫生间、洗浴间）等组成，室外构筑物包括：烟囱、地下储油池。各室内房间及室外构筑物应合理布局，保证工艺流程和工艺管线顺畅紧凑，安装检修方便。

　　1.5.5.1 锅炉间地面应铺设抗静电、防滑瓷砖，根据燃油锅炉的外形尺寸打离地面不少于30CM的混凝土安装基座。

设计委托书2

　　项目名称：

　　项目建设地点：

　　合同编号：

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　签订日期：二○一一年月日

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　甲方委托乙方承担项目设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条合同签订依据

　　1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《广州市城市规划条例》。

　　1.2 国家及地方有关规划、建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3 建设工程批准文件。

　　1.4

　　1.5

　　第二条委托项目内容及范围

　　2.1 项目名称：。

　　2.2 项目地点：。

　　2.3 用地面积：。

　　2.4 建筑面积：/平方米（以规划行政主管部门审批文件为准）。

　　2.5 委托内容及标准：

　　第三条甲方责任

　　3.1 甲方应在本合同签订后五日内，向乙方提交项目委托书，该委托书包含本项目所涉及各个阶段的明确的设计任务要求，该委托书为本合同的组成部分之一。

　　3.2 甲方应在本合同签订后五日内，向乙方提交以下所有设计基础资料： 3.2.1 ； 3.2.2 ；

　　3.2.3 ； 3.2.4 ； 3.2.5 。

　　3.3 乙方在3.2条所述清单基础上，要求甲方提供在资料清单之外但属于乙方履行本合同规定的设计工作所需的其它资料的，甲方应予以配合并在接到乙方补充提交材料清单之日起五日内提供予乙方，但是乙方不得以此为由要求推迟乙方提交设计成果的时间。

　　3.4 甲方应当在本合同第4.1所述相应工作阶段开始之前五个工作日内，提交该工作阶段所涉相关主管部门、领导的意见和批示文件等文件复印件各一份。

　　3.5 若甲方提交上述3.1-3.4所述任一文件，超过规定期限十日（含十日）以内，乙方按本合同第4.1条规定交付设计文件的时间相应顺延；超过规定期限十日以上的，乙方有权单方重新确定提交设计文件的时间或解除本合同。

　　3.6 甲方应当对其提供资料的真实性、正确性、全面性、合法性负责，因甲方提供资料不足或错漏等瑕疵而导致日后出现的更改返工或任何第三方责任，甲方应负全责，并就乙方的更改工作双方另外协商确定甲方须额外支付设计费用。

　　3.7 甲方应就本项目与地方职能管理部门进行必要的协调工作。

　　3.8 甲方负责本项目因地方行业约束所需的专业部门设计统筹，并以乙方的总体平衡为基础。

　　3.9 甲方应配合乙方的工作进程，在尊重乙方工作的前提下及时提出有关规划设计要求（包括使用功能、技术配置等）和修改意见。

　　3.10 甲方收取乙方交付的符合本合同第一、二、四条规定内容的各阶段规划设计成果及相关文件，应及时审查认定，并出具书面修改意见或书面确认函。

　　3.11 甲方应按本合同第七条规定内容如期如数向乙方支付工作费用，本合同之设计费必须由甲方支付 (即直接由甲方账户汇入乙方账户内)。如甲方改由任何其他公司(包括其子公司及母公司)支付，甲方必须在汇款前提供有效的付款委托函予乙方。

　　3.12 甲方应支持乙方的设计回访工作，并提供相关资料复印件给予乙方归档。

　　第四条乙方责任

　　4.1 乙方应按本合同第二条规定进行设计工作并提交规划设计成果及相关文件。本项目设计按以下分阶段进行（审查、审批、公示时间不计算在下列工作时间内）：

　　4.1.1 第一阶段，自本合同已签订、乙方收到甲方按照本合约3.1-3.3条提交的资料、乙方在收到甲方按照7.2.1条支付相应费用该三条件共同满足之日起日内，完成（第一轮成果），该成果用于，一式份；

　　4.1.2 第二阶段，自乙方在收到甲方按照本合约3.4条提交的资料且甲方按照7.2.2条支付相应费用之日起日内，完成（第二轮成果），该成果用于，一式份；

　　4.1.3第三阶段，自乙方在收到甲方按照本合约3.4条提交的资料且甲方按照

　　7.2.2条支付相应费用之日起日内，完成（第三轮成果），该成果用于，一式份；

　　4.1.4 本项目的工作程序与具体的工作时间可由甲乙双方根据规划行政主管部门的要求协商确定和对上述工作时间安排进行调整，调整后甲乙双方完成相应工作的日期相应顺延，且免除因日期顺延产生的相应责任及权利。

　　4.2 乙方负责按相应规划行政主管部门的批复意见对各阶段规划成果进行修改，并按规划行政主管部门的要求参加专家评审会并进行汇报。

　　4.3 乙方对规划设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

　　4.4 乙方指定为负责人，全面组织协调本项目规划设计各项事宜。

　　电话：电邮： @gzupds.com

　　4.5 乙方负责保管归档全部规划设计底图及原始规划设计文件。

　　第五条技术要求和设计质量

　　5.1 本项目规划设计必须执行中华人民共和国现行规划行业设计规范、规定、规程、条例、标准等。

　　5.2 本项目规划设计文件应符合行业及地方通用标准和惯例，符合《广州市城市规划管理技术标准与准则》的要求。

　　5.3 本项目规划设计文件应满足甲方提供的项目委托书中经双方认可的'技术要求。

　　第六条成果认定

　　6.1 乙方按本合同第4.1条规定完成各阶段规划设计成果及相关文件，应以甲方书面认可的成果作为该阶段规划设计成果交付。

　　6.2 乙方交付各阶段规划设计成果后，甲方应在5个工作日内向乙方提出对该阶段规划设计成果的书面反馈意见或书面确认函；逾期将视为甲方同意该阶段规划设计成果。

　　6.3 针对乙方提交的各阶段工作成果，如因甲方或任何第三方原因等非因乙方过错原因而需要进一步修改的，甲方应当就修改要点及修改要求书面形式明确告知乙方，乙方应当在收到甲方书面意见之日起十日内就甲方的修改要求提交修正后的工作成果，修改期间构成乙方按照合同第4.1条规定交付期间的延迟；修改次数以两次为限，超出两次需要继续修改的，甲方须另行向乙方支付费用，具体费用标准双方另行协商确定，否则乙方有权不再继续修改或解除本合同。

　　6.4 乙方按本合同第4.1条规定进行各阶段规划设计成果交付后相应的送审工作，并以有关规划行政主管部门的书面审批同意文件为该阶段送审工作成果。因甲方或乙方原因暂停或终止该阶段送审工作超过30个工作日的，甲乙双方应就该阶段送审的确认另行协商工作成果。

　　6.5 乙方提供最终成果文件和图纸一式三份，及最终成果电子文件一式一份。

　　第七条费用及支付方式

　　7.1 费用

　　7.1.1 经双方协商，改造规划设计总费用为人民币整（￥元）（总费用不因政府批文批出总建筑面积的增减而变化）。

　　7.1.2 本费用包含本项目共次正式成果费用。即：。

　　7.1.3 本合同4.1条所述各阶段成果提交后，因非乙方过错而造成该阶段成果修改的，其费用由双方协商后另计。

　　7.1.3 本项目不含费用。

　　7.2 支付方式

　　7.2.1 定金及第一阶段费用：自本合同签订后五日内，甲方应支付总费

设计委托书3

　　委托方（甲方）：______________

　　承接方（乙方）：______________

　　根据《中华人民共和国合约法》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合约附件和所有补充合约），以便共同遵守。

　　一、甲方委托室内设计的地址______________，房型______________，用途______________，使用面积______________平方米。

　　二、甲方委托乙方室内设计，并且由乙方负责施工，其设计收费标准为每平方米______________元，收取设计费共计人民币______________元。

　　甲方委托乙方室内设计，且乙方不负责施工，其设计收费标准为每平方米______________元，收取设计费共计人民币______________元。

　　甲方应在_______年_______月_______日首期付50%设计费，并与乙方约定上门测量的时间和地点（原已收的300元上门勘测费，应自动转入设计费中）。乙方设计师在测量后天内完成平面布置图、顶面布置图及局总效果图各一张。

　　三、乙方完成初步设计方案后，甲方与乙方设计师经过沟通同意，填写设计方案进程表（见附件），由双方签字确认。甲方应支付设计费余款，乙方设计师将在_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共_______天完成全套装璜设计图及施工图纸。

　　四、图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方设计师沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，再次填写设计方案进程表，由双方签字确认。

　　施工过程中，设计师应有两至三次去现场放样及指导施工，以过到设计效果。

　　五、双方在未签订装潢施工合约前，全套设计图纸资料由乙方保存，甲方不可将设计图纸及工程造价表带出公司。

　　六、甲方如不按合约约定委托乙方施工，其设计费按原设计费总价增收100%，共计_______元。甲方付清增加的设计费后，由乙方将全套图纸交给甲方使用，并由乙方设计师到现场负责指导。甲方如不支付增收的设计费，乙方应将平面布置图、顶面布置图、电源、电话、电视、多媒体插座位置分布图交付甲方。

　　七、违约责任：

　　1、乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应当支付设计费总价的3%违约金给甲方。

　　2、乙方延期21天以上未完成设计图的，甲方有权解除合约，乙方应退还甲方的设计费用，并承担设计费总价50%的违约金。

　　3、乙方无故终止合约，除退还甲方所交的'设计费用外，还应按合约规定的设计费总价的50%作为违约金付给甲方。

　　甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间由双方另行约定。

　　八、设计合约经双方签字认可后，甲方必须按合约约定支付设计费。如甲方中途反悔，乙方不再退还已收取的设计费。

　　九、本合约中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向市室内装饰行业协会申请调解或向消费者协会投诉。当事人不愿通过协商调解解决，或协商、调解不成时，可以按本合约约定（将以下不选项定的解决方式划去）：

　　（1）向仲裁委员会申请仲裁；

　　（2）向人民法院提起诉讼。

　　十、本合约包括合约附件、补充协议，经甲、乙双方签字或盖章后生效。

　　十一、本合约一式两份，双方各执一份。

　　十二、双方约定以下补充条款：

　　1、___________________________________________________________________________________________

　　2、___________________________________________________________________________________________

　　3、___________________________________________________________________________________________

　　甲方签字（盖章）：______________

　　地址：_____________________

　　电话：______________

　　_______年_______月_______日

　　乙方签字（盖章）：______________

　　地址：_____________________

　　电话：______________

　　_______年_______月_______日

设计委托书4

　　工程名称：

编写单位负责人：

编写单位：

　　(签字)(签章) 年月日

　　精心设计，精心施工。

　　委托设计项目的具体要求及必须说明注意事项：

　　1.严格按照国家相关法律法规、行业设计规范要求进行设计。 2.根据工程项目实际情况，按照合理从优原则，结合改造区域给水管网现状进行系统综合设计。

　　3.在满足常压给水的前提下，最大限度的'降低工程造价，使投资效益最大化。

　　4.系统方案设计要充分考虑运行、维护、管理的便捷，可靠。 5.尽可能采用新工艺、新材料降低投资成本，便于运行管理。 6.管网系统方案设计要留有规划发展扩延空间。

　　示意图或其他说明：

　　示意图见附件

　　审批意见：（主要应说明对委托“说明及要求”是否可行或哪些更

　　改、要求设计完成日期、图纸交付单位、设计费由何单位支付等）

　　审批单位：经办人：联系人：电话：审批单位（签章）

　　年月日

设计委托书5

　　我单位在遵循平等自愿、公平和诚实信任的基础上，自愿将工程设计委托给济宁圣地电力设计院有限公司进行设计。

　　受委托单位（盖章）：

　　负责人（签字）：

　　委托单位（盖章）：

　　负责人（签字）：

　　委托日期：

　　委托单位联系人：

　　联系电话：

　　签订日期：

设计委托书6

　　委托人：

受理人：

有关事项说明

　　一、本委托书一式二份，审查部门一份、委托单位一份。

　　二、正文部分由建设单位填写，附表由设计单位填写。

　　三、填表内容应真实、准确、具体，一律用钢笔或签字笔填写，字迹要端正、清楚。

　　四、自收到审查意见书后，建设单位应督促勘察、设计单位在一周内完成审查意见回复，最长不得超过2个月，如超过2个月仍未回复的【包括历次回复间隔超过2个月的】，将视为审查终止，我中心不再保留该项目所有审查资料。

　　五、技术性审查工作结束后，建设单位应在3个月内到我中心办理相关手续，逾期未办理的`，我中心不承担相关责任和保存图纸【含勘察文件】的义务。

　　六、若修改内容涉及各专业图纸且有重大变更的，则应按要求重新申报施工图审查。

　　七、建设单位应当妥善保存审查资料，包括：审查意见书、回复意见书【含变更通知单】、合格盖章图纸、施工图审查合格证、抗震审查合格证，以上资料如遗失无法补办。

　　八、收费依据：宁价房[20xx]292号、宁价[20xx]10号、宁财综字[20xx]2号文

　　收款单位：南京市建设工程施工图设计审查管理中心帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 开户行：招商银行城西支行

　　施工图设计文件审查委托书材料清单

　　委托人：(盖章) 受理人：(盖章)

日期：日期：

设计委托书7

　　委托单位(公章)：___________ 200 ___年_____月____日

　　工程名称：__________________________

　　乙方接受甲方委托，代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标，该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》。

　　工程基本情况：______________________________________________________________________________________

　　总建筑面积：_________平方米结构：总长乘宽长宽_________(米) 层数：__________

　　工程总造价：_____________________________

　　工程位置：__________________________________________________________________________________________

　　一、建筑专业：

　　1.总平面图

　　2.相邻建筑物关系

　　3.建筑物市内外自然高差

　　4.建筑物自然地面确定

　　二、各层功能要求：____________________________________

　　三、各层层高及檐地高：________________________________

　　四、屋面形式：________________________________________

　　五、建筑物内外装修要求：

　　1.外墙面：____________ 2.内墙面：__________ 卫生间：_____________ 厨房：______

　　其他间：_____________

　　3.顶棚：________ 4.地面：____________

　　5.门窗：________ 6.其他：____________

　　________，身份证号码为________，特委托________部门/班组________，身份证号码为________，代办本人离职证明相关事宜。由此产生的一切后果均由本人负责。

　　结构专业：一、工程地质勘察资料：

　　在即将进入社会之际，为了更好地适应社会，我希望自己能够做到一种被别人需要的一种状态，至于做什么，就是在实践中，不断的学习、不断的锻炼。在获知贵公司正为积极谋求发展招贤纳才。我真诚的渴望能加入贵公司，为贵公司的发展壮大贡献我的'才智。

　　二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：

　　为全权代表，与我单位的公派出国留学人员签订《出国留学协议书》，并代表我单位处理该协议书中的一切事宜。

　　三、建筑场地内是否有隐蔽物如：旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：

　　四、场地其他情况：______________________

　　五、基础上部结构要求：

　　1.各层是否有特殊设备;设置位置，型号，荷载：_________________

　　2.各层是否有特殊荷载，位置及大小：___________________________

　　6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

　　3.各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置及尺寸：_______________________

　　4.结构设计其他要求：_________________________________________________

　　给排水专业：

　　一、建筑物给水、排水，人口、出口方向：

　　二、是否要求供应热水及其他要求：

　　三、消防供水情况：

　　四、建筑物处给水管网管径、压力情况：

　　五、给水调节间位置：

　　六、给排水专业其他要求：

　　委托书通常我们需要用到，那么大家知道委托书怎么写才具备法律效力吗?下面一起看看为大家介绍的最新委托书范文吧!

　　采暖专业：

　　一、采暖方式，周围采暖条件，采暖人口方向：

　　二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：

　　三、是否有特殊通风要求：

　　四、其他要求：

　　电气专业：

　　一、建筑物供电人口方向：_________________________________

　　二、电气照明设计要求：___________________________________

　　三、建筑物处的市网线径及电压情况：

　　四、电话系统设计要求：___________________________________

　　五、电视系统设计要求：___________________________________

　　委托单位： ________________(盖章) 法定代表人： ________________(签字或盖章) 受委托公司： _______________(签字或盖章) 法定代表人：________________(签字或盖章)

　　六、其他要求：___________________________________________

　　补充说明：_______________________________________________

　　受委托单位(章)：________

　　代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按召集的意思表决;

　　_______年_______月______日

设计委托书8

　　工程名称：______________________________

　　工程地点：_______________________________

　　合同编号：______________________________

　　（由设计人编填）

　　设计证书等级：__________________________

　　发包人：________________________________

　　设计人：________________________________

　　签订日期：______________________________

　　中华人民共和国建设部监制

　　国家工商行政管理局

　　发包人：____________________________________________________________________________________

　　设计人：____________________________________________________________________________________

　　发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条本合同签订论据

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2.2发包人提交的基础资料

　　2.3设计人采用的主要技术标准是：_________________________________________________________

　　___________________________________________________________________________________________

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1合同书

　　3.2中标函（文件）

　　3.3发包人要求及委托书

　　3.4投标书

　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

　　______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

　　第七条费用

　　7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　　7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费（#url#）。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　第八条支付方式

　　8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

　　8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的`50％，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

　　8.3双方委托银行代付代收有关费用。

　　第九条双方责任

　　9.1发包人责任

　　9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

　　9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

　　9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

　　9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护

　　装备。

　　9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

　　9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

　　9.2设计人责任

　　9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

　　9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

　　9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。

　　9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的％。

　　9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第十条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条仲裁

　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　第十二条合同生效及其他

　　12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。

　　12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：___________设计人名称：___________

　　（盖章）（盖章）

　　法定代表人：___________（签字）法定代表人：___________（签字）

　　委托代理人：___________（签字）委托代理人：___________（签字）

　　项目经理：___________（签字）项目经理：___________（签字）

　　住所：___________住所：___________

　　邮政编码：___________邮政编码：___________

　　电话：___________电话：___________

　　传真：___________传真：___________

　　开户银行：___________开户银行：___________

　　银行帐号：___________银行帐号：___________

　　建设行政主管部门备案：___________鉴证意见：___________

　　（盖章）（盖章）

　　备案号：___________经办人：___________

　　备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日

设计委托书9

　　×××××项目水暖工程设计任务书

　　给排水，消防部分

　　(一)、设计范围

　　×××××项目1#～13#住宅楼及底商(含人防部分)，地下车库，泵房，水源热泵机房、外管线及水源热泵用井。

　　(二)、系统设置、系统说明

　　1、系统设置

　　本小区设给水系统、热水系统、排水系统、消防系统

　　2、系统说明

　　(1)、给水系统

　　供水方式：本小区住宅、底商及车库由市政供水管网作为水源，采用变频供水和水池的供水方式。

　　供水压力：本区域市政供水压力0.10Mpa

　　自来水接口位置：中兴街(主管道DN200)、滨河街(主管道DN150)

　　(2)、排水系统

　　排水方式：1#～13#住宅楼及底商采用污废合流，污废水经化粪池处理后排入市政管网，室外雨污分流。

　　排水方向：小区雨水，污水排向北侧中兴街。

　　(3)、热水系统：住宅卫生间及厨房设热水系统，由卫生间内电热水器供给。

　　(4)、消防系统：本小区根据设计规范要求设置室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统及灭火器。

　　(三)、泵房及外管线

　　1、小区泵房设于地下车库内，

　　2、外管线工程材料

　　(1)、给水管：球墨铸铁管

　　(2)、污水管：HDPE双壁缠绕管

　　(3)、雨水管：HDPE双壁缠绕管

　　(4)、室外消火栓管：球墨铸铁管

　　(5)、室内消火栓外管线：焊接钢管

　　(6)、自动喷水灭火系统外管线：镀锌钢管

　　(7)、埋地钢管防腐：沥青漆、玻璃丝布。

　　(四)、1#～13#住宅楼及底商，地下车库

　　1、给水

　　(1)、计量方式：住宅及商业水表出户，一户一表，住宅水表设于管井内，商业水表设于各商户内。水表采用红外卡式。

　　(2)、设计要求：住宅阳台设洗衣机水龙头一个，商铺每户设拖布池用水龙头一个。住宅内卫生间及厨房内给水管暗敷，底商卫生间给水管明敷。吊顶敷设的'给水管做防结露。

　　(3)、工程材料：室内给水立管及各户水表前采用钢塑复合管，各户支管采用PPR管，管道等级S4。防结露材料为橡塑材料。

　　2、热水

　　(1)、住宅卫生间及厨房设热水系统，由卫生间内电热水器供给。热水器由用户自理，本次施工图设计只做由热水器到各用水点的预埋管。

　　(2)、安装要求：地面垫层及墙壁内暗敷。

　　(3)、工程材料：采用PPR热水管，管道等级S3.2。

　　3、排水

　　(1)、排水方式：住宅、底商采用污废合流。

　　(2)、设计要求：管井内增设排水管，每层管井内设地漏。住宅每户在阳台设洗衣机地漏一个，商铺每户设拖布池一个，地漏一个。室外设空调冷凝水管。立管底部采用离心铸铁管及管件。

　　(3)、工程材料：排水立管采用PVC-U螺旋消音管及管件，横支管及出户管采用普通PVC-U排水管。雨水立管采用国标PVC-U实壁管，不采用雨水专用管，除使用普通的塑料支架外，每隔两层增加钢支架。

　　4、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统及灭火器设置。

　　(1)、供水方式：来自小区泵房内消防泵。

　　(2)、设计要求：住宅、底商及车库消火栓箱与灭火器箱分开设置。住宅、底商及车库消火栓箱明装。住宅楼消火栓箱要求采用95S4-12戊型单栓消火栓箱。

　　(3)、工程材料：消火栓系统采用焊接钢管，自动喷水灭火系统采镀锌钢管。消火栓系统及自动喷水灭火系统阀门采用铸铁阀门。消防水箱采用玻璃钢水箱。

　　供热、通风与空调部分

　　(一)、设计范围

　　×××××项目1#～13#住宅楼及底商(含人防部分)，地下车库，泵房，水源热泵机房、外管线及水源热泵用井。

　　(二)、系统设置、系统说明

　　1、系统设置

　　本小区设供热系统、送排风及防排烟系统。

　　2、系统说明

　　(1)、供热系统：本小区采用水井加水源热泵机组供热。本小区住宅及商业部分均采用地板辐射采暖方式。

　　(2)、送排风及防排烟系统：本小区根据设计规范要求设置送排风及防排烟系统。

　　(三)、泵房，水源热泵机房及外管线

　　1、小区泵房，水源热泵机房集中设于地下车库内，

　　2、外管线工程材料

　　(1)、供热系统外管线：焊接钢管、无缝钢管

　　(2)、埋地部分保温：聚胺脂

　　(四)、1#～13#住宅楼及底商，地下车库

　　1、地板辐射采暖系统及散热器采暖系统

　　(1)、供热方式：本小区住宅部分采用地板辐射采暖方式，住宅内卫生间采用地板辐射采暖方式，厨房内不采暖。底层商业采用地板辐射采暖方式。

　　(2)、计量方式：一户一表，热量表设于水暖井内。住宅热量表采用红外卡式。商业部分在热力入口处设热量表，费用由用户均摊。

　　(3)、安装要求：分集水器在卫生间内明装。

　　(4)、工程材料：地板辐射采暖系统立管及主干管采用焊接钢管，入户

　　管至分集水器采用PP-R热水管，管道等级S3.2，地暖管采用PE-RT管。保温采用橡塑材料，埋地部分保温采用聚胺脂。

　　2、送排风与防排烟系统

　　(1)、系统设置：本工程设机械送排风及防排烟系统，并且排风系统与排烟系统合用，平时排风，火灾时排烟。商铺每户送风与排风均设调节阀。

　　(2)、安装要求：风管紧贴梁底敷设

　　(3)、工程材料：车库内风机采用低噪声箱式风机。风管材料采用玻璃钢材料。

设计委托书10

　　为了改善XXXXXX镇环境，有效控制那思镇污水对环境的污染，同时也是完善基础设施，增强城镇服务功能，提升城镇品位，改善镇区居民水环境质量的需要；经批准实施XXXXXXX污水处理厂工程。工程信息如下：

　　一、工程概况：

　　1、建设单位：XXXXXX开发投资有限公司

　　2、项目名称：XXXXXX镇污水处理厂工程

　　3、建设地点：XXXXXXX镇区排水沟下游一山林空地

　　二、建设规模

　　XXXXX发展和改革委员会20xx年1月25日《关于XXXXXXXXXX污水处理厂工程项目建议书的批复》（XXXX市发改环资【20xx】11号），建设总处理规模为1000m3/d的污水处理厂，处理工艺采用A/O+填料工艺+人工湿地，出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-20xx）一级A标准，尾水采用紫外线消毒，经尾水管排入附近那思江；污泥经浓缩脱水后运往城区垃圾填埋场进行填埋处置，项目分二期建设。一期（20xx年）建设污水处理能力为500m3/d的污水处理厂一座及敷设污水收集管网4.3km。一期总投资1192.47万元。

　　根据资金筹措情况及那思镇污水处理实际需求，现委托XXXXX设计院有限公司进行XXXXX镇污水处理厂工程的.一期（20xx年）建设工程的初步设计及施工图设计，日处理污水500吨/天，污水管网按项目的一期20xx年管网长度4.3km建设、主干管按二期20xx年日处理污水量1000吨/天设计。

　　委托单位（盖章）：XXXXXX开发投资有限公司

　　20xx年9月28日

设计委托书11

　　今委托xxx建筑设计有限公司进行我公司xxx老年社区项目的总图规划及单体工程施工图设计。

　　一、工程概况：

　　1、建设单位：

　　2、项目名称：

　　3、建设地点：

　　二、总图规划：

　　1、规划建筑用地面积为

　　2、本小区建筑密度、绿地率

　　3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

　　二、单体工程名称及结构体系：

　　1、单体类型及结构类型：

　　1）、沿街多层商住楼，采用结构；

　　2）、多层住宅，采用结构；

　　3）、小高层住宅，采用

　　4）、高层公寓，采用结构；

　　5）、6层综合楼，采用

　　6）、3层幼儿园，采用

　　2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

　　三、设计条件：

　　1、提供的有关设计资料清单见附表1；

　　2、各专业的具体设计要求详见附表2~8（表中打“∨”者为设计首选内容）。

　　3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的.要求。

　　四、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

　　委托单位：（盖章）

　　日期：

　　设计委托书附表

　　附表1 有关设计资料清单

　　附表2 主要墙体材料及厚度

　　附表3 室内、外墙装饰

　　附表4 地面、楼屋面

　　附表5 门、窗、栏杆及油漆

　　附表6 电梯

　　附表7 室外工程

　　附表8 给排水、暖通及电气

　　甲方（公章）__________ 乙方（公章）__________

　　甲方代表：__________ 乙方代表：__________

　　_____年___月___日 _____年___月___日

设计委托书12

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方自愿委托乙方为其设计电气安装工程，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　1．在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图，明确设备容量等；作为乙方设计的依据。

　　2．在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电气安装工程设计细则说明。

　　3．在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。

　　4．协议变更终止

　　（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的.劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电气安装工程的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。

　　（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。

　　（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

　　（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。

　　（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处理。

　　5．付费方式

　　（1）按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费用。

　　6．本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设计委托书13

　　一、设计概况

　　1、地势：北高南低，高差1.0米左右。

　　2、主导风向：西西北WWN。

　　3、气？温：常年平均气温10.6℃，最高气温39℃，最低气温—17.6℃。

　　4、冻土深度：70cm

　　5、历年最大风速：2.4米/秒。

　　6、历年平均日照：2800小时。

　　二、水暖电的供应情况

　　1、水源从矿一中输水管道对接，24小时全天供水。

　　2、电源由集团公司大院配电室引入。

　　3、热源由城市供热管道直供。

　　4、煤气由集团公司后院煤气调压站直供。

　　三、建筑面积与建筑用途

　　该宗地面积3519.2平方米，总建筑面积15997.05平方米，总平面布置为南北两栋楼，设置阁楼，南向布置一栋，层数6层，北向布置一栋，层数11层，划分为住宅，地下车库，底商。其中：

　　住宅：12343.60平方米，层高=层高>3.0米，总户数84户，占总建筑面积的77%。两室两厅一卫，建筑面积80—100平方米，占总户数的15%；三室两厅一卫，建筑面积110—130平方米，占总户数的25%；三室两厅两卫，建筑面积130—160平方米，占总户数的`50%；四室两厅两卫，建筑面积180平方米以上，占总户数10%。使用系数0.85—0.90。

　　底商：2606.04平方米，在南楼中地上1—2层设置，一层层高=层高>大于3.6米，二层层高=层高>3.0米，占总建筑面积的16%。

　　地下车库：1047.41平方米，层高3.0米，车位个数大于30个，总户数与车位的比例大于2.8/1。地下车库入口设置在