授权委托书合同

2022-06-25 委托合同

  在人们越来越相信法律的社会中,合同的类型越来越多,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编收集整理的授权委托书合同,仅供参考,大家一起来看看吧。

授权委托书合同1

  一、没有授权委托书代理签订合同,是否有效

  1、甲方在没有乙方委托的情况下,是无权处分。乙方有权说合同无效。

  2、从行政程序上讲,从乙方的名字还成你的名字,程序上有瑕疵,乙方如果向你主张权利,甲方应与你承担连带责任。

  3、乙方如果想与你完善手续,补一个书面的委托书,时间往前提,当然也是有效的。

  二、签订授权委托书时应当注意以下事项:

  1.委托的期限一定要写明起与止的时间,不写起止的时间,就容易引起争议。

  2、特别授权委托书如果是公民之间的,应当办理公证,以确保委托行为的真实性、合法性。

  授权委托书是指当事人为把代理权授予委托代理入而制作的一种法律文书。它是委托人实施授权行为的标志,是产生代理权的直接根据。授权委托书分为两种:一种是民事代理授权委托书;另一种是诉讼代理授权委托书。

  三、合同效力

  合同效力,指依法成立受法律保护的合同,对合同当事人产生的必须履行其合同的义务,不得擅自变更或解除合同的法律拘束力,即法律效力。这个“法律效力”不是说合同本身是法律,而是说由于合同当事人的意志符合国家意志和社会利益,国家赋予当事人的意志以拘束力,要求合同当事人严格履行合同,否则即依靠国家强制力,要当事人履行合同并承担违约责任。

  综上所述,没有授权委托书代理签订合同,通常情况下,如果你无法提供授权委托书,合同是会被认定为无效合同的。所遇,在没有授权委托书的情况下,不要随意代理别人签订合同。另外,建议大家仔细阅读合同效力方面的知识,防治上当受骗,更多相关知识您可以咨询律图无锡律师。

授权委托书合同2

  委托人:XX公司

  受托人:XX(身份证号:XX)

  XX(身份证号:XX)

  ……

  兹委托上述受托人,代表受托人:

  1、 通知本公司职工XX((身份证号:XX)):委托人与该职工的劳动合同关系于XXXX年X月X日解除;

  2、 向该职工出示《解除劳动合同通知书》(附后);

  3、 就职工关于解除劳动合同的相关疑问,进行解答。

  授权期限:

  自本委托书签发之日起,至上述事项办理完毕止。

  委托人:XX公司(盖章)

  XXXX年X月X日

授权委托书合同3

  徐州亿网网络科技有限公司:

  我单位 __________________________,现申请网站备案,委托__________前去办理,请接洽!

  此致

  法 人:

  公司盖章:

  时间:

授权委托书合同4

  委托人:________

  法定代表人:________职务:____________

  受委托人:________姓名:________

  工作单位:________职务:________

  兹委托代理委托人签订与____关于合同授予代理权如下:

  1、代为洽谈协议,商定协议内容。

  2、作为代理人在签署协议。

  受托人在行使本委托书下的委托事项,委托人对受托人行为承担全部法律责任。

  本委托书有效期限至协议签订日期止。

  委托单位:________

  法定代表人:________

  ____年____月____日

授权委托书合同5

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定,以及市政府集中采购中心职责,甲乙双方就货物、工程和服务政府采购委托代理事项达成本协议。

  一、甲方将本单位政府采购项目的货物、工程、服务采购委托乙方代理。

  二、甲方职责及工作内容

  1、依法进行政府采购活动。

  2、委派1名分管领导及1名熟悉本采购项目情况的技术人员参与整个采购过程。

  3、向乙方提供采购项目的立项、概算批文,经审批的采购计划、资金来源及落实情况,项目技术、服务、商务要求及其他需要提供的资料。

  4、审定采购工作计划和采购文件等文件,配合乙方答复投标人的质疑。

  5、在政府采购专家库或建设工程评标专家库中抽取评委,并按规定参加评标。

  7、邀请监察、财政等政府采购监督管理部门现场监督开标、评标。

  8、根据评标报告确定中标、成交供应商,或委托评标委员会确定中标、成交供应商,协助乙方向落标人发致谢函。

  9、与中标、成交供应商签订政府采购合同,也可以委托乙方签订。在规定时间内将采购合同副本报政府采购监督管理部门和政府其他相关部门备案。

  10、履行合同,办理政府采购国库集中支付申请手续。

  三、乙方职责及工作内容

  1、依法进行政府采购活动。

  2、编制采购工作计划,根据甲方采购需求,按照政府采购监督管理部门的采购文件范本编制采购文件,提交甲方审定后执行。

  3、委托有工程造价咨询资格的机构编写工程上限控制价格,并送市工程预决算审核所审核。

  4、在规定时间内将采购文件和评标报告等报政府采购监督管理部门和政府其他相关部门备案。

  5、发布采购信息和公告。

  6、组织投标报名,发售采购文件。

  7、组织投标人踏勘现畅?

  8、采购文件澄清、答疑及修改工作。

  9、投标保证金、履约保证金和质量保证金的收缴、退还、代管工作。

  10、在规定的时间和地点,受理符合采购文件要求的投标文件。

  11、组织开标、评标会,复核评标报告。

  12、发出中标、成交通知书,向落标人发致谢函,并在指定媒体发布中标、成交信息。

  13、组织、协助甲方与中标、成交供应商签订政府采购合同。

  14、答复供应商质疑,并协助监管部门处理投诉事项。

  四、乙方免费代理甲方的委托,在采购过程中发生的与项目有关的费用由乙方承担。

  五、采购文件由乙方按批准的收费标准向投标人收取,甲方不得参与标书收入分成。

  六、未尽事宜,双方另行协商解决,所签订的补充协议为本协议的组成部分。

  七、本协议一式肆份,双方各执壹份,其余贰份由甲方分送南宁市财政局和南宁市建设工程招标投标监督管理办公室备案。本协议经双方法定代表人签字后生效,有效期至双方协商解除本协议之日止。

  甲方: 乙方:

  法定代表人(或委托代理人)

  法定代表人(或委托代理人)

  签 字: 签字:

  年月日 年月日

  授委托书签订须知:

  授权委托书是指当事人为把代理权授予委托代理入而制作的一种法律文书。它是委托人实施授权行为的标志,是产生代理权的直接根据。

  授权委托书分为两种:一种是民事代理授权委托书;另一种是诉讼代理授权委托书。授权委托书的基本内容应当包括:

  l、委托人和受托人的姓名、性别、出生日期、职业、现住址。

  如果委托人是法人的,则应写明法人的全称、地址、法定代表人姓名等情况。

  2。委托的事项一定要写得明确、具体。

  应当注意的是,在民事代理中,代理人受托的事项必须是具有法律意义的,能够产生一定法律后果的民事行为。我国《民法通则》第63条第3款明确规定:“依照法律规定或者按照双方当事人约定,应当由本人实施的民事法律行为,不得代理。”如具有人身性质的遗嘱、收养子女、婚姻登记等法律行为。

  3、委托的权限范围,是代理人实施代理行为有效的依据,律师代书时一定要写明确。

  在民事代理中,委托人授予代理人代理权的范围有三种情况:

  A、一次委托,即代理人只能就受托的某一项事务办理民事法律行为;B、特别委托,即代理人受托在一定时期内连续反复办理同一类性质的民事法律行为;C、总委托,即代理人受托在一定时期内办理有关某类事务或某一种标的物多种民事法律行为。

  在民事诉讼代理中,委托代理权分为两种:

  A、一般委托,即委托代理人只能代当事人为一般的诉讼行为,如提出证据、进行辩论、申请财产保全等。B、特别委托,即委托代理人受托进行某些重大诉讼行为,如有权代理当事人承认、变更、放弃诉讼请求;有权提起上诉或反诉;有权与对方当事人和解等。理应注意的是,我国《民事诉讼法》第62条针对婚姻案件的特殊性质,对当事人委托代理人时授予的代理权限作了限制性的规定,即“离婚案件有诉讼代理人的,本人除不能表达意志的以外,仍应出庭;确因特殊情况无法出庭的,必须向人民法院提交书面意见。”

  订授权委托书时应当注意以下事项:

  l、授权委托方法有三种:明示授权、默示授权和追认。

  2。委托的期限一定要写明起与止的时间,不写起止的时间,就容易引起争议。

  3、特别授权委托书如果是公民之间的,应当办理公证,以确保委托行为的真实性、合法性。

授权委托书合同6

  委托人:姓名:xxxxxxxxx(身份证复印件附后)身份证号:xxxxxxxxxxxxxx

  受委托人:姓名:xxxxxxxx(身份证复印件附后)身份证号:xxxxxxxxxxxxxx

  兹委托xxxxx代理我方,与xxxxxxxxxxxx依法签订xxxxxxxxxxxx合同,由我方负责执行,承担责任。

  授予代理权如下:

  1、代理我方进行合同谈判,商定合同内容,作为我方代理人在合同上签字;

  2、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

  3、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

  本委托书有效期限至xxxxxx止。

  委托人:xxx

  20xx年xx月xx日

授权委托书合同7

致:

  兹授权 ,代表我公司前来与贵司签

  署贵我双方之间的《 合同》(该合同一式 份;

  合同标的为 ;合同金额大写为人民

  币,小写为。

  签约日期为)。

  授权期限:自年 月 日起至上述合同签署完毕时

  止。

  被授权人无转委托权。

  有限公司

  年 月日

  

授权委托书合同8

委托人:

  法定代表人: 单位:职务:

  受委托人:姓名:

  工作单位:单位:职务:

  兹委托 代理委托人签订与 关于 合同

  授予代理权如下:

  1、代为洽谈协议,商定协议内容;

  2、作为代理人在签署协议;

  受托人在行使本委托书下的委托事项,委托人对受托人行为承担全部法律责任。

  本委托书有效期限至协议签订日期止。

  委托单位:

  法定代表人:

  年 月 日

  

授权委托书合同9

  授权方:地址:

  法定代表人:

  被授权方:地址:

  法定代表人:营业执照号:

  一、授权依据

  本授权委托书依据上述双方于200 年 月 日共同签署并已生效的《 》(填写合同编号、名称)出具。

  二、授权范围

  (一)授权的地域范围

  本《授权委托书》只适用于 省 市范围内办理授权事项之用,超越授权地域范围使用本《授权委托书》均属无效使用,不对授权方产生任何法律效力,一切后果由被授权方自行承担。

  (二)授权的事项范围

  授权方兹授权被授权方在授权地域范围内从事如下事项:

  (详细按照授权依据上的授权事项进行填写)

  在上述授权事项范围内,被授权方通过合法方式代表授权方从事活动的,其法律后果方由授权方承担,否则被授权方任何超越授权事项行事或以不合法的方式行事的,产生的一切后果概由被授权方自行承担。

  三、授权期限

  1、本授权委托书的有效期为 年,自 至 止。

  2、授权方在授权期限内合法提前撤销授权的,授权亦自行终止,本《授权委托书》失效。

  3、授权期限到期,本《授权委托书》失效。

  授权期限到期或授权被授权方提前撤销后,被授权方仍以授权方名义行事的,对授权方不产生任何法律效力,一切后果由被授权单位自行承担。

  四、其他

  1、本《授权委托书》自授权期限开始之日起生效。

  2、本《授权委托书》一式二份,双方各持一份,均具有同等法律效力。

  3、本《授权委托书》未尽事宜,按双方签署的《 》(就是填写授权依据)执行。

  4、本《授权委托书》不得擅自转借、涂改或复印,否则无效。

  5、本《授权委托书》失效后,被授权方需将《授权委托书》退回授权方。

  授权方: (盖章)

  年 月 日

  注意事项:

授权委托书合同10

  致:

  本授权书宣告: 身份证编号: 系我单位员工,现授权其为合法网站备案负责人,全权办理网站备案事宜,该负责人有权在网站备案现活动中,以我单位的名义签署文件,以及处理与此有关的一切事项。

  授权单位: (公章)

  日 期: 年 月 日

授权委托书合同11

  委托人:__________ 性别:____ 年龄:____

  住址: ___________________________

  身份证号码:______________________

  受托人:____ 性别:____ 年龄:____

  住址: ___________________________

  身份证号码: _____________________

  委托人拟购买座落于____________________的房屋,鉴于________________________________,以____为委托人,以____为受托人,由委托人特向受托人出具本《授权委托书》,授权受托人全权处置有关____________________的房屋的所有事宜。具体授权如下:

  一、受托人即全权代理委托人处置____________________的房屋相关的所有事宜,包括但不限于购买、抵押、出租、出售、赠予、过户等及与其有关事务(包括但不限于签署有关文件、代为领取该房屋的《他项权证》和《房屋所有权证》、与买方/卖方签订《房屋买卖合同》、办理房屋买卖合同公证、代为向派出所申请该房的户籍关系核查情况证明、查档、办理房屋产权过户手续、代收

  房款及协助买方办理银行按揭贷款等相关手续、办理交房等相关事宜、到产权处或税局交纳相关税费及手续费等)。

  二、委托人承担在处置前述房屋过程中发生的一切费用。

  三、委托期限:____年____月____日至____年____月____日。

  四、受托人有权转委托。

  五、受托人在代理权限内签署的一切相关文件委托人均予以承认,由此在法律上产生的权利、义务均由委托人享有和承担。

  委托人:xxx

  受托人:xxx

  xxx年xx月xx日

授权委托书合同12

  本人委托 幢 单元 室 为本人(本梯位/本幢号/本楼层)的业主代表,代为行使以下权利:

  1、委托该业主代表参加业主(代表)大会并行使本人的投票权,在业主(代表)大会上进行以下事项的表决:

  (1)制定和修改管理规约、业主大会议事规则 □

  (2)选聘和解聘物业管理企业的相关事宜 □

  (3)专项维修资金使用和续筹方案的决定 □

  (4)选举业主委员会委员 □

  (5)审议业主委员会的工作总结,物业管理企业的《物业服务工作总结》等文件 □

  (6)业主委员会与物业管理企业拟签订的《物业服务合同》中的服务内容、质量标准和收费标准等内容 □

  (7)公共收益,如电梯广告、屋顶和墙面广告、停车场经营收益、公共场所、场地或设施设备的经营收入等的管理(含分成)和使用办法。□

  2、委托期限: 年 月 日至 年 月 日

  3、本授权委托书即日起生效,在委托日期之前签的授权委托书即日起失效。

  4、备注:

  (1)同意的请在选项后画“○”,不同意的画“Χ”。

  委托人(本人签名): 住 幢 单元 室

  委托日期: 年 月 日

授权委托书合同13

  委托人(甲方): 名称或姓名:

  法定代表人: 身份证号:

  住所:电话:

  委托代理人: 身份证号:

  受托人(乙方):

  名称或姓名: 资格证书号:

  法定代表人: 身份证号:

  住所: 电话:

  委托代理人: 身份证号:

  根据有关法律、法规、政策的规定,双方在平等、自愿、诚实、信用、协商一致的基础上,签订本合同。

  第一条、代理事项

  公司,于 年 月 日成立,由甲方经营,甲方拥有该公司100%股权。该公司目前拥有位于 国有土地,《国有土地使用证》证号为: 。甲方同意将所持有的公司100% 股 权 转让 ,其中包括公司名下的 亩土地使用权现状。现委托乙方引进合作方。

  第二条、合同标的

  土地面积: 土地性质: 使用年限: 土地用途:

  第三条、委托底价及代理费标准:

  甲方委托乙方代理销售块宗地的销售底价为人民币 万元/亩,乙方高于该委托底价成交的,其溢价部分为乙方的代理费。如报价低于销售底价,甲方确认成交的,乙方代理费用为该宗土地成交总价的 %。

  用为该宗土地成交总价的

  第四条、代理期限:

  1、自月年乙双方均未提出反对意见,本合同代理期自动延长____个月。合同到期后,如甲方或乙方提出终止本合同,则按本合同中合同终止条款处理。

  2、在本合同的有效期限内,除非甲方或乙方违约,双方均不得单方面终止合同。

  3、在本合同有效代理期内,甲方不得在海南地区指定其他代理商。

  第五条、代理费结算方式:

  甲方及其股东与乙方引进的合作方只要签订合同,视为乙方工作已完成,甲方就应该按照与乙方引进的合作方签订合同的付款方式及比例当日同步支付居间费用给乙方。居间费用转账账户由乙方指定。

  第六条、甲方责任:

  1、甲方应向乙方提供该块土地的土地证复印件(加盖公章)、甲方的营业执照副本复印件(加盖公章)、法人代表身份证复印件((加盖公章)、法人代表身份证明书原件(加盖公章),以及与该块土地相关的法律文件复印件(加盖公章)等资料并保证所提供资料的真实有效性。

  2、甲方应当尊重乙方的劳动成果,配合乙方的实际报价报于买家,不得以任何方式将该宗土地的委托底价透露给买家影响了乙方的报价。在促进成交的基础上,如买家与甲方洽谈后出价低于乙方的报价,甲方应与乙方协商妥善解决。

  第七条、乙方责任:

  1、乙方应妥善保管好甲方提供的该宗土地的资料,不得随意印发,确保交易过程中甲方的商业秘密不得外泄。

  2、乙方应在合法的途径下进行该宗土地的交易,不得脱离实际做夸大虚假宣传,如因夸大虚假宣传造成甲方的损失乙方要负全部责任。

  3、积极促成买家在甲方委托权限范围内与甲方签订买卖协议,达成交易。

  第八条、违约责任:

  1、如因甲方提供的虚假资料或延期支付代理费而给乙方和乙方客户造成的经济损失,甲方负责全额赔偿并承担相应的法律责任。

  2、如因乙方不在合法的途径下代理销售该宗土地或在代理销售的过程中做虚假宣传给甲方造成的经济损失,乙方负责全额赔偿并承担相应的法律责任。

  第九条、合同的终止和变更:

  1、在本合同到期时,双方若同意终止本合同,双方应通力协作作妥善处理终止合同后的有关事宜,结清与本合同有关的法律经济等事宜。本合同一但终止,双方的合同合同关系即告结束,甲乙双方不再互相承担任何经济及法律责任,但甲方未按本合同的规定向乙方支付应付费用的除外。

  2、经双方同意可签订变更或补充合同,其条款与本合同具有同等法律效力。

  第十一条、其他事项

  1、本合同一式 份,甲乙双方各执 份,经双方代表签字盖章后生效。

  2、在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。

  甲方: 乙方:

  地址: 地址:

  法人代表: 法人代表:

  委托代理人: 委托代理人:

  联系电话: 联系电话:

  年 月 日

授权委托书合同14

  签订时间:

  厂房场地平整合同

  发包人:

  法定代表人: 联系方式:

  地址:

  承包人:

  法定代表人: 联系方式: 资质等级: 邮箱:

  地址:

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的.原则,双方就 项目土方施工工程项目事宜协商一致,订立本合同。

  1、 工程概况

  工程名称: 工程地址: 工程承包范围: 2、合同价格

  2.1场地平整工程单价(含税)为每平米人民币 元(大写: 角整),场地平整工程量为 平米,合同价格为: 元(大写: 元整)。

  (1)此合同为固定总价,任何情况下均不作调整。

  (2)合同单价已包含在施工过程中发生的一切费用。包括但不限于如下内容:±30cm土方平整、机械进出场费、场内外和沿线道路保洁费用、道路清洁费用、文明施工费用、周边协调、承包人合理的管理费、利润、税金等一切费用。3、支付方式

  付款方式为待工程完工验收合格并出具验收合格单后一次性付清。承包人应向发包人提供符合合同并满足甲方财务要求的真实、有效、合法的发票,否则发包人有权迟延付款且不承担违约责任。

  4、合同工期

  4.1 工程工期:开工日期: 年 月 日,竣工日期: 年 月 日工期总日历天数为: 日。(或:本工程的开工日期以发包人发出的开工通知书中载明的日期为准,工期总日历天数为: 10 日。)

  4.2 上述工期指自开工之日起的绝对日历工期,含冬雨季及恶劣气候(如大风、沙尘、冰雹、持续高温等)、政府政治性会议或其他事件(如高考、运动会、重大节假日)等因素,为不变期间。

  4.3 工期如有变更,以发包人和承包人形成的书面确认文件为准;承包人不得以任何理由拖延工期;发包人对承包人进度计划的认可不减轻或免除承包人在合同中的义务和责任。

  5、工程质量

  5.1承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得发包人同意,并办理变更手续后方可改变施工。

  5.2工程质量符合 甲方验收 标准。 6、双方一般权利与义务 6.1 发包人的权利与义务

  (1)向承包人提供与工程相关的资料,向承包人提供具备施工条件的施工场地并指定承包人的具体进场位置。

  (2)及时履行合同中约定的竣工验收、结算义务。 (3)按合同约定向承包人支付合同价款。 6.2 承包人的权利与义务

  (1)在签订合同之前,承包人已经对施工现场及其周边环境,进行了认真细致和全面的勘察及检查,并且已经就任何可能存在的疑问从发包人获取了足够的澄清和解答。承包人应对其就上述资料的任何理解、推论或解释负责。

  (2)边坡修整必须能满足发包人及国家相关施工规范要求,以保证基础边坡的稳定。

  (3)承包人负责挖土及运土过程中一切相关事务的处理(包括但不限于测量放线、组织开挖工程施工、人工清土、转运、机器设备组织与管理、运输道路维修、挖掘地面垃圾清运、环卫部门的检查等);

  (4)承包人需严格按照发包人指示将所运土方运至发包人指定区域,未按照发包人指示进行的,发包人对此所运土方不予计量支付;承包人不得中途倒土、卖土。

  (5)承包人应及时清理场地及运输道路洒落土方。按照当地政府要求对运至现场的土方进行覆盖。

  (6)承包人负责按规定办理好有关环境保护、消防、安全生产和施工噪音管理等手续,因此而发生的费用已经包含在本合同价款中;如承包人未按本条约定及时办理上述手续,因此导致的相关行政主管部门的行政罚款由承包人承担,如因此给发包人造成损失的,承包人应承担赔偿责任。

  (7)承包人负责妥善保护好地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木以及道路等公用设施;所有可能因此发生的费用已经包含在本合同价款中。

  (8)承包人的施工作业不得对施工场地与公共道路的通道和公共道路系统及其功能造成任何损坏;否则,承包人应负责维修,如因此导致第三人遭受损失或招致行政处罚,承包人应负责赔偿或承担行政处罚责任。

  (9)承包人有义务按照有关规定采取严格的安全防护措施,确保施工安全和第三者的安全;凡施工中发生的一切安全事故(包含但不限于承包人施工人员自身损害或致人损害),均由承包人负责。

  (10)承包人负责基槽周边维护,直至工程总包人进场。

  (11)在签订合同之前,承包人已经对工作范围的地理、人文等环境了解清楚,在施工过程中对于周边村民等人为的干扰、恶意阻扰施工等行为,承包人应自行解决,损失的工期不予顺延。

  7、 安全施工

  7.1 承包方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律规定及各项规定,严格按照安全标准组织施工。

  7.2 承包方使用的各类机械、脚手架及防护设施,应有专人进行检查,并做好检查记录,确认符合安全标准时,持有本人特种作业操作证的人员方可操作。

  7.3 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。

  7.4事故发生时,发包人和承包人均有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。

  8、 环境控制

  承包人在施工过程中应遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定,避免造成环境污染,对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。

  9、 验收

  工程具备验收条件的,承包人应在工程竣工前 2 日,将验收日期以书面形式通知发包人,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,工期相应顺延。工程经检验合格,承包人应自验收合格之日起5天内向发包人移交竣工资料。验收如不合格,承包人应无条件配合发包人返工至合格。

  10、违约责任

  10.1如承包人未能按合同约定工期完工,每逾期一日,须向发包人支付 5000 元违约金。逾期超过5天的,发包人有权解除合同,承包人应支付签约合同价格的20%的违约金。除此之外,因工期延误给发包人造成其他损失的,承包人应负责赔偿。

  10.2如承包人虚假计量土方,承包人应向发包人支付虚假计量数额2倍的违约金。

  10.3承包人在施工期间倒土、卖土,或未将土方运至指定地点的,除赔偿发包人实际损失外还需向发包人支付违约金10000元/次。

  10.4土方施工严禁超挖,因承包人违反发包人技术要求而造成的返工费用及发包人因此遭受的一切经济损失,均由承包人承担。

  10.5因承包人违反本合同约定而产生的违约金、损害赔偿金等,发包人均有权在任何一次付款中直接予以扣除,不足部分有权向承包人追偿。

  10.6发包人不能按照合同约定及时结算工程款,逾期30日仍不能支付的,之后每逾期一天,应向承包人支付应付未付款项的0.1%的违约金。该项违约金累加不超过签约合同价格的5%。因承包人原因致使发包人违约的,发包人无须支付上述违约金。

  11、争议解决

  因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议,双方协商解决,协商不成的,同意交由合同签订地人民法院解决。

  12、其他

  本合同一式陆份,发包人执肆份,承包人执贰份,均具同等法律效力。本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

  13、附件 附件1 廉洁协议

  附件2 营业执照副本复印件

  附件3 签约代表授权委托书及身份证复印件 附件4 关于设计变更、工程签证相关事宜的协议 (以下无正文)

  (本页为签字页)

  发包人:(签章) 承包人:(签章)

  签约代表:

  签约代表:

  电子信箱:

  签约时间:

  开户银行:

  账 户:

  监督电话:

  董事长办公室:

  电子信箱: 签约时间: 开户银行: 账 户:

授权委托书合同15

  授权书是由当事人预备,及赋与一位他信任的人之一项权力——当他在精神或健康上出现问题,以致不能打理他个人财务时,替他作出财务上之决定,如买卖物业、银行存支、交税及交其他单据。授权书是可以即时生效,又或者可以指明有事故发生后才生效,直至当事人去世之时为止。如果没有事故发生的话,当事人依然可以自己掌管自己的财务。有法人授权书、委托授权书等等

  授权书格式

  致:(招标人全称)

  本授权书宣告:(投标人全称)(职务)(姓名)合法地代表我单位,授权(投标人或其下属单位全称)的(职务)(姓名)为我单位代理人,该代理人有权在(公路项目名称)第合同段(或大桥)工程的投标活动中,以我单位的名义签署投标书和投标文件,与招标人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

  投标人:(盖章)

  授权人:(签字)

  被授权的代理人:(签字)

  日期:年月日

【授权委托书合同】相关文章:

精选合同授权委托书12-25

合同授权委托书12-10

合同授权委托书06-21

合同授权委托书格式04-11

合同授权委托书的范文04-03

签合同的授权委托书03-30

个人的合同授权委托书03-28

关于合同授权委托书12-26

合同签署授权委托书01-18