委托试验合同

2022-05-22 委托合同

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同的类型越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的委托试验合同3篇，欢迎阅读与收藏。

委托试验合同篇1

　　合同编号：

　　甲方(委托人)：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路

　　风电场道路工程项目部

　　乙方(检测机构)：丘北县建设工程质量检测中心

　　检测机构编号：20_250098R

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程

　　1.2工程地点：丘北县舍得乡

　　1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

　　1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

　　1.5开工日期：20_-4-1

　　1.6其它：

　　第二条：检测项目

　　甲方委托乙方的检测项目：

　　原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测

　　砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验

　　其它：

　　第九条争议的解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

　　第十条附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

　　甲方：(盖章)

　　乙方：(盖章)

　　法定代表人：

　　联系人：联系人手机：

　　合同订立时间：年月日

委托试验合同篇2

　　委托单位：

　　受委托单位：

　　签订时间：

　　签订地点：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方：北京 (以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：国家空管系统“1501”工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目

　　2、工程地点：

　　3、建筑面积：

　　4、结构类型：

　　5、层数：

　　6、结构完成日期：

　　7、工程竣工日期：

　　二、试验检验范围及试验检验资料标准

　　1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。

　　2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-20xx的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。

　　3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。

　　三、试验检验费用收取标准及结算方式

　　中相应单价的 %支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。

　　3、甲方每月25日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。

　　四、甲方的权利与义务

　　1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。

　　2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。

　　3、本合同有关条款中甲方应负的`责任。

　　五、乙方的权利与义务

　　1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求，对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时，乙方应24小时内通知甲方，若因乙方原因延误工期，乙方需承担相应的赔偿责任。

　　2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告，要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告，给甲方正常施工造成的影响，乙方需承担相应的赔偿责任。

　　3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。

　　六、违约责任

　　1、乙方未按照合同履行义务，给甲方造成损失的，应承担相应的经济责任。

　　2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。

　　七、合同的效力

　　本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方指定签订合同的公章为“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”，其它印章一律不具备效力。

　　本合同未尽事宜，经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充，修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认，并加盖“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。

　　八、其它约定事项

　　收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。

　　九、争议解决方式

　　本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工程所在地人民法院起诉。

　　十、附则

　　本合同壹式伍份，自双方签字盖章之日起生效。

　　委托单位名称：受委托单位名称： (盖章) (盖章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　单位地址：单位地址：

　　联系电话：联系电话：

　　传真：传真：

　　签定日期：

委托试验合同篇3

　　委托单位： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　甲方近期施工任务重，无法及时完成施工临时用电工程电气工作，特请乙方对该工程进行电气试验。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1. 工程名称：

　　2. 工程地点：

　　3. 工程内容：

　　4. 工程工期：本工程定

　　第二条：工程承包范围及决算依据

　　1. 工作范围：电压等级为1kV以上及35kV以下，高压开关柜、变压器、电缆等配电设施

　　2. 工程结算依据：

　　(1)本工程预算、结算根据：费用构成及计算标准：①闽建筑〔20xx〕103号关于颁发《全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表》(20xx版)的通知;②建设工程人工预算单价：根据闽建筑[20xx]15号文件《关于调整建设工程人工预算单价的通知》;③定额采用：《第二册·电气设备安装工程》、《福建省建筑安装工程费用定额》(20xx版)及闽建筑〔20xx〕4号文件福建安全文明施工取费标准和使用方法的通知。

　　3、决算方式：采取以预算代结算方式结算。

　　第三条：工程款拨付及结算

　　1、在合同签订之日起的二天内，甲方向乙方支付调试贰仟伍百零叁元整(小写)￥：2503.0 元，一次性付清。

　　2、乙方收到测试费及甲方提供了具备试验条件并书面通知乙方后，在七个工作日内完成试验。

　　3、甲方负责试验人员、设备及器具的车辆运输及现场试验配合工作。

　　第四条：纠纷解决办法

　　本合同未尽之处，可参照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规并由双方协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成时，可向合同签订人民法院提请讼诉。

　　第五条：本合同壹式肆份，甲方持壹份，乙方持叁份。

　　甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

　　法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章)

　　委托代理人：委托代理人：

　　开户银行：账户名称：