在现在的社会生活中,越来越多地方需要用到协议,签订协议是解决纠纷的保障。拟起协议来就毫无头绪?下面是小编为大家收集的防水施工安全协议书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
防水施工安全协议书 1
施工单位:_______公司
(以下简称甲方)
承包单位:_______有限公司
(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司 __ 防水工程委托乙方施工, 为了明确双方在施工过程中的权利、 义务和责任, 按照确保工程质量、 工程进度、 工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 工程内容:
根据公司棠德花园项目施工总承包(标段二)工程施工联系单和设计变更通知 单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5 厚),屋面防水工程 采用聚氨酯851防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式:
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
厨卫间聚合物防水每平米_______元;屋面851聚氨酯防水每平米_______ 元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:
乙方应确保公司棠德花园项目施工总承包(标段二)防水工程达到优良标准, 严格参照广东省防水工程新规范标准 dbj15-19-97 和广州市现行有关标准及甲 方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基 层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、 甲方责任:
(1) 应提前提出施工计划, 并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提 交乙方限时整改。
2、 乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告 及深圳市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲 方抽送市建科院检验合格后使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除 不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的`各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方 各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程 质量达到优良标准,并对工程保修三年。
六、付款方式:
本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优 良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方,留_______%的工程款作保 修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、其它:
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲 方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:(签章)
代表:
代表:
乙方:(签章)
防水施工安全协议书 2
甲方:
乙方:
甲方以包工、包工期、包质量与包安全的方式将淇县人民医院医技楼屋面防水卷材施工工程交于乙方负责完成,为了明确双方责任,结合具体情况,经协商一致签订本协议,并共同遵守。
一、施工内容
淇县人民医院医技楼工程屋面SBS防水卷材施工的全部施工内容(包括刷底油、卷材垂直运输、卷材热熔粘贴、细部处理等等)
二、施工单价
屋面防水卷材施工第一层单价为4.5元/m2,第二层单价为4元/m2。
三、施工期约
20____年__月__日到20____年__月__日,总工期__天。
乙方应在本协议工期内完成本工程,若因乙方原因致使工期延误,每延误一天对乙方处以500元/天罚款。
四、施工结算
工程量以最终粘贴面积计算。第一层施工完成,24小时闭水实验无渗漏后支付本层工程款的75%。第二层施工完成,24小时闭水实验无渗漏后支付全部工程款的75%。工程竣工验收后支付至90%,剩余10%为质保金待两年质保期过后一次性支付完成。
五、工程质量
质量标准应达到各项规范规定要求。防水层必须粘结牢固,接缝密实、四周及管道根、下水口等周围应密封严实,无渗漏现象。24小时闭水试验应无渗漏现像。若渗漏甲方有权要求乙方无条件修补直至无渗漏为止。
六、施工安全
1、开工前、乙方应做好本单位工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照防水施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙方负责。
3、遵守工地各项规章制度,服从甲方现场管理人员的指挥和监督管理。
七、施工保修
1、本防水工程保修期两年。
2、施工按合同完成后,如不符合标准,继续发生渗漏现象,乙方必须返工修理直至符合要求,并承担返修的`一切费用,由此造成的损失,由乙方全额赔偿。
八、本协议一式两份,甲方一份,乙方一份,双方盖章或签字即发生法律效力,违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。
甲方:乙方:
代表:代表:
签订日期:__年__月__日签订日期:__年__月__日
防水施工安全协议书 3
甲方:__
乙方:__
甲方防水工程总面积约为__平方米,现委托乙方使用下列防水材料进行整体或局部防水处理,实际面积由甲、乙双方代表实际丈量为准。
(一)、承包方式(仅供甲方选择)
A、甲方购买材料乙方派技术员现场技术指导,施工结束验收合格,技术指导报酬为每人每天__元,一次性付清。
B、甲方购买材料乙方施工,双方议定施工费为每平米__元,施工结束验收合格一次性付清。
C、乙方包工包料,使用材料等级质地标准由甲方确定,双方协商每平方米总造价为__元,一次包死。
(二)、质量要求
A、不管采取哪种承包方式,乙方都要保质保量完成甲方交给的施工任务,出现质量事故不得以任何理由推拖责任。
B、按防水工程规范组织施工,不得偷工减料。
(三)、施工期限:__天,乙方接到通知后年月提进入施工现场,______年______月______日结束,如因天气变化或其他原因造成的影响施工时间顺延。
(四)、结算办法:执行施工进度款,材料施工人员进入现场甲方应向乙方支付工程总造价______%材料款,金额大写为__,剩余款项按工程进度支付给乙方,工程结束验收合格,最后一次性付清。
(五)、乙方进入施工现场应做到安全文明施工,正在做到工完、料净、场地清,施工垃圾堆放整齐,由甲方指定堆放位置,乙方组织清运。施工中所发生的大小等级事故由乙方处理,甲方不承担任何责任。
(六)、施工期间,甲乙双方应做到互相配合、团结合作、甲方应为乙方提供必要的施工条件、住宿、水、电等。
(七)、保修办法:凡属乙方处理的各类防水工程均免费保修五年,保修期内确属施工质量发生的`问题,保修期内甲方携卡享受免费保修,乙方应做到随叫随到,不得以任何理由推拖(注:享受免费保修,不再扣除质量保证金)。
(八)、甲方必须把施工费汇入乙方提供的账户,如向乙方支付现金,收款人必须持有乙方法人委托书,否则出现的责任由甲方承担。
(九)、保修信誉卡,编号为__号。
(十)、本协议一式份(甲乙双方各执份为凭)
(十一)、本协议经甲乙双方代表签字盖章后生效。
备注:
甲方:__
代表签字:__
____年__月__日
乙方:__
代表签字:__
____年__月__日
防水施工安全协议书 4
甲方:___
乙方:___
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:___
2.工程地点:___食堂
3.工程内容:食堂屋顶防水及食堂室内粉刷(含人工、材料费)
二、合同工期:
计划开工日期:
计划竣工日期:
三、施工要求:
1、必须严格执行施工规范。安全操作。
2、施工期间乙方因工程需要使用该场地,乙方负责承担施工现场的清洁,做好施工现场保护及消防等工作。
3、乙方必须严格按照合同规定进行施工。
四、乙方在组织施工中必须按照甲方要求组织施工,要求全部过程合格标准;在施工中由于乙方本身原因造成的'停工、返工,材料损耗等产生的费用均由乙方自行负担。
五、验收工程、工程款及付款方式:乙方应主动配合甲方完成验收工作,该工程经甲方验收小组验收合格后,按工程实际造价(乙方提供发票)甲方付款。
六、在组织施工过程中,乙方应对施工人员进行安全教育,做好设施安全防护,如果乙方施工人员疏于防范,操作不规范等造成的安全事故均由乙方负责。
七、在组织施工过程中应科学规范,统筹安排,因乙方技术原因或操作不规范导致的其他损失,乙方必须向甲方承担。
八、对特别情况,尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同附件,与本合同具有同等效率,但不得与本合同抵触。
九、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份,即双方签订之日起生效。
发包人(公章):承包人(公章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
___年___月___日___年___月___日
防水施工安全协议书 5
建设单位:(以下简称甲方)
施工单位:(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将高碑店市华尊家园地下车库堵漏工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的.权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称:__地下车库。
2、工程地点:高碑店市__
3、工程内容:
__地下车库墙、板出现不同程度漏水现委托__防腐保温工程有限责任公司修堵漏水。
二、承包方式:
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工期:
整个工期为20_-11-10至20__-9-30。今年你施工单位把车库明显漏水处修堵,待明年雨季再一次进行修堵。
四、工程造价:
经甲乙双方确定包死价共计费用____元整。
五、质量标准:
乙方根据甲方要求认真组织施工,确保施工质量达到国家关于堵漏相关标准。
六、双方责任:
1、甲方责任:
(1)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输。
(2)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及河北省建设部门颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用。
(2)按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。
七、付款方式:
本工程无预付工程款,现将华尊家园车库有漏水处堵完,经甲方验收合格后支付工程款____元,待20__年雨季后出现漏水再次进行堵漏,工程全部完工验收合格后20__年9月30日前付至总工程款95%,余款5%作为工程质量保证金,三年后无质量问题一次性付清。
八、其它:
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
防水施工安全协议书 6
甲方:
乙方:
1、乙方为甲方做 使用材料为。
2、施工要求及标准:按双方商定的.标准施工完工后当场验收,至合格交工,如有疑异可在完工后当日提出。
3、甲方所提供的建筑防水基层面必须平整等符合防水施工条件。
4、工程质量保持期为防水层致漏水,乙方不负责任。
5、施工面积及价格:结算面积按实际施工面积计算,价格每平方米____元(不含税金)。
6、付款方式:施工中付总金额,完工验收合格后付总金额的,余额付清。
7、工期为
8、其它事项:在乙方施工过程中甲方免费提供水、电等施工条件,如因施工不当造成人员伤亡,责任由乙方承担。
备注:
9、此合同一式两份,甲乙双方各执一份,从双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
防水施工安全协议书 7
甲方:
乙方:
为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商,就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议,内容如下
第一条:工程概况
1.工程地址:湖北随县开发区
2.工程项目:公司综合楼楼面·厕所地面防水
3.施工内容:甲方要求乙方,防止楼顶,厕所地面漏水,漏雨的目的.
4.承包方式:包工不包料、包工期、包质量、包安全
第二条:工程价格:
1.屋面SBS每平米8元(含燃气)
2.厕所丙纶布每平米____元
第三条:质量要求
1.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应协商解决
2.工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外,还应当达到甲方要求的质量标准:施工后,楼顶整体平面平整,无鼓包,接口牢固,密封好,排水口流水通畅,室内外各处无任何漏水痕迹
第四条:工程工期
1.工程时间:自20__年10月26日开工,至20__年10月30日竣工
2.如果因乙方原因而延迟完工,每日罚款500元
第五条:付款方式
1.工程完工后付工程款70%,甲方保留5%工程款作为工程维修押金
2.工程保修期三年,在工程交工后三年内,工程质量出现任何问题,均由乙方无偿修理,保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方
第六条:施工安全:
1.乙方必须保持施工现场整洁,并遵守甲方公司安全管理的有关规定,对施工人员人为造成的不安全后果负全责
2.施工结束后,由公司派人对施工布局、施工质量进行验收,凡是没有达到要求的不符合标准的地方,重新施工,返工全部费用由乙方自行承担
第七条:合同生效:本合同双方盖章、签字后生效,本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力
甲方:
乙方:
______年______月______日:
防水施工安全协议书 8
甲方:__________(委托方)
乙方:__________(承接方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲、乙双方本着公平、自愿、互惠互利的原则,就甲方委托乙方进行防水施工事宜达成以下协议:
一、施工内容
乙方承接甲方委托,完成以下防水施工工程:__________(具体项目名称)。
二、施工期限及交付标准
1、施工期限:根据双方商定,乙方将在_________(具体时间)内完成防水施工工程。
2、交付标准:
(1)防水层完整、无裂缝、无漏水;
(2)防水材料符合国家相关标准,同时提供质量保证书;
(3)所用防水材料应具有防水、防尘、防油、耐磨损等功能;
(4)交付前须完成清理工作现场卫生整齐,不留杂物;
(5)乙方负责对施工质量进行检查,确保施工质量符合标准。
(6)交付标准以上项目应符合国家相关标准,并给予相应的质量保证。
三、双方权利和义务
甲方权利和义务:
1、提供准确的施工图纸、设计方案,技术要求,并按时支付款项;
2、按照双方协定供应所需原材料;
3、配合乙方进行施工现场的安排和管理;
4、如需要变更施工内容,应及时与乙方进行沟通。
乙方权利和义务:
1、按照合同约定完成施工任务,确保施工质量符合要求;
2、负责施工现场的安排和管理,并积极与甲方沟通;
3、使用符合国家标准的防水材料,质量合格,并提供相应证明材料;
4、现场施工过程中,积极采取安全防范措施,确保无事故发生。
四、价格及付款方式
1、价格:本次防水施工工程总价为___________(大写)人民币,其中包括防水材料、人工、设备等费用。
2、付款方式:
(1)首付:在合同签订后,甲方应按工程合同总价的30%支付给乙方,作为首付款项。
(2)中期支付:施工过程中,甲方应根据乙方所提出的付款申请单,按工程合同总价的'40%进行中期支付。
(3)竣工验收:工程竣工验收合格后,甲方应立即支付剩余的30%工程合同总价,作为竣工款项。
五、违约责任
1、若甲、乙双方一方或多方未履行或违约而引起损失的,责任方应向对方承担相应的赔偿责任。
2、如乙方施工过程中,施工质量不符合要求,甲方有权要求乙方重新施工,并对乙方进行相应的处罚。
3、如因甲方原因导致施工进度延误,甲方应负责相应的违约责任和罚款。
六、其他条款
1、本协议未涉及的事项由双方共同商定,以书面形式确认后生效。
2、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________
法定代表人(签字):______________法定代表人(签字):______________
签约日期:____年____月____日签约日期:____年____月____日
防水施工安全协议书 9
发包方:
承包方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方的权利、义务和责任,经双方协商签订本合同。
一、工程概况
名称:____
地点:____
施工内容:____
宏源或三星牌4mm厚的SBS改性沥青防水卷材、国标一级宏源或三星牌4mm厚的.SBS改性沥青防水卷材、企标二级宏源或三星牌400g/㎡聚乙烯SBC-120防水卷材包工包料
二、承包单价:
4mm厚的SBS改性沥青防水卷材、国标一级,材料单价:27.00元/㎡;4mm厚的SBS改性沥青防水卷材、企标二级,材料单价:25.00元/㎡;300g/㎡聚乙烯SBC-120防水卷材,材料单价:10.00元/㎡。
其他人工及辅材费用按20__年四川省清单消耗定额及相关配套文件进行结算。
三、质量要求:
按照国家相关规范进行检测合格的产品。
本工程保修五年,保修期出现质量事故,分承包方免费保修,若非分承包方施工原因出现质量事故,分承包方不承担保修责任,但分承包方可协助总承包方处理,费用由责任方承担。
四、付款方式:
按已完工程的60%逐月支付,余款在工程竣工验收合格结算后三个月付至工程总价的97%,其余3%作为保修金,待保修期满后一次性付清(不计利息)。
五、违约责任
若承包方提供的防水材料,达不到国家规范规定及相关检验标准,造成的所有损失概由承包方存担。
六、其它
1、本合同经双方盖章后生效,施工完结清后失效。
2、本合同一式肆份,各持贰份。
3、未尽事宜,由双方另行协商解决。
发包方:__
委托代理人:__
承包方:__
委托代理人:__
____年__月__日
防水施工安全协议书 10
甲方:
乙方:
双方平等自愿条件下达成如下协议:
一、工程地点:
河南街联通后院
二、材料名称:
盘锦禹祥防水卷材4mm
三、工程造价:
1、约1000m2左右,28元/m2(包工包料)
2、其它费用按实际发生造价计算
四、甲方工作:
甲方负责向乙方提供临时场地屋面清理干净,对工程质量进行监督检查。
五、乙方工作:
按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务。
六、付款方式:
乙方材料及施工人员进入工地,甲方首付材料款贰万伍仟元整,其尾款待工程结束验收合格后按实际面积计算一次性付清,不留质保金。
七、质保期:
质保期五年(20__年4月25日至20__年4月25日止)。
八、责任划分:
在维修期内屋面防水发生漏点,乙方接到甲方通知后48小时内到达现场划分责任后协商解决维护,如发生不可抗力因素及人为破坏、基层潮气鼓起、墙体龟裂等问题,与乙方无关。如材料自然破损、粘接不牢乙方免费维修。
九、未尽事宜,双方协商解决,可补充协议。此协议一式四份,双方各持两份。
甲方: 乙方:
负责人: 负责人:
______年______月______日
防水施工安全协议书 11
甲方:青岛__建筑工程有限公司乙方:
甲乙双方经友好协商,达成工程合作协议,为了明确双方的责任与义务,特制定本协议,双方都应严格遵守。
一、工程名称:
__花园地下室防水工程
二、承包内容及价格:
__牌400克JS地下室防水(水泥甲方提供)价格为______元/㎡;
三、拨款方式:
工程款抵顶公司房屋,具体办法执行公司规定。
四、质量要求:
1、乙方进场首先要做样板工程,做好后由工程部组织验收,合格后方可按照承包范围全面施工,一次不合格维修至合格,二次不合格清出现场,永不雇佣,协议自动失效。
2、乙方在施工过程中,必须严格按甲方的技术交底、质量管理细则、现行国家施工技术验收规范、质量检验评定标准以及上级主管部门的有关规定认真组织施工,保证工程达到合格标准(注:JS水平搭接不小于10cm,筏板基础与剪力墙翻包宽度预留不小于50cm;每单位工程点渗不得超过3处,且无明显渗漏现象。点渗位置超过3处,按每处__元罚款;出现明显渗漏不予结算),并按规定由现场管理人员书面确认合格后,方可结算工程量。(若达不到合格标准,甲方有权中止合同,不与乙方结算。)
3、保修:
(1)工程保修金按10%扣除,保修期(6年)内若出现质量问题,乙方接甲方通知后24小时内必须到达现场,甲方视情况定维修时限,乙方必须按时维修好,否则甲方另安排人员维修,费用双倍从乙方工程款中扣除。
(2)在保修期内出现点渗第一次由乙方负责按甲方要求维修,如出现第二次不但要维修好同时罚乙方200元,同样出现第三次罚乙方400元,依次类推。
五、安全生产:
1、首先乙方必须为进场工人办理劳动保险或意外伤害险,所用工器具必须符合建管处要求。否则不得进场。
2、乙方进入施工现场必须服从甲方及项目部管理,严格执行施工现场管理规定。乙方应提高安全意识,加强对工人的安全教育管理,认真执行国家和甲方的有关安全技术交底,按安全操作规程进行施工,不得违章进行作业。屋面施工必须捆保险绳,甲方有权根据公司统一管理制度汇编对乙方的违章作业进行违约金的扣除和罚款;乙方必须正确使用“安全三宝”,对暴露出来的不安全因素必须及时整改。乙方有权指出工程的安全隐患,若达不到安全生产条件,乙方有权拒绝施工。若乙方出现安全事故,一切经济损失由乙方自负,甲方根据情节给予处罚。
六、文明施工:
乙方在施工的'过程中,必须严格遵守甲方的文明施工要求,在各自的施工工作面上,做到物料堆放有序、工完料净场地清。否则甲方有权按规定给与经济处罚或安排人工协助乙方对施工工作面进行整理,达到文明施工的要求,所有费用应由乙方双倍承担。乙方在施工过程中,必须注意交叉污染与成品保护,若出现污染或破坏现象必须按要求整改完好,需甲方整改的费用从结算中双倍扣除。
七、施工管理:
乙方在施工过程中,应加强工人的素质教育,不得出现随地大小便现象,若有违反,则对乙方扣除500元/人次违约金。乙方在施工过程中,应与其他工种配合好,不得出现打架斗殴的情况,若有发生,不论任何原因,甲方对乙方扣除1000元的违约金,并承担相应损失。乙方在施工过程中,若出现偷盗现象,不论偷盗物品价值大小(即使是一个钉子)最低罚款1000元,并负担现场所有失物的赔偿。乙方应积极配合甲方进行临时户口的登记办理,且不得出现违法乱纪现象,若有发生,交公安机关处理。
八、工期控制:
施工工期根据甲方的形象进度执行。为保证工期,乙方必须服从甲方的工程进度计划安排(筏板基础防水不超过两天,剪力墙防水不超过五天),随时调配工人,配合其他工种的施工,而且劳动力必须满足施工进度计划的要求,若属建设单位和不可抗拒的要素的影响,工期顺延,若因乙方的原因而造成工期的延误,按__元/日罚款,严重延误者清出现场,不予结算。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字后生效。本协议解释权归甲方。
十、双方发生争议,由莱西市人民法院判决。
甲方:乙方:_____
负责人:______负责人电话:______
____年__月__日___年__月__日
防水施工安全协议书 12
发包方:_________(以下简称甲方)
承包方:_________(以下简称乙方)
承包方式:_________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,就本项工程建设有关事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议:
第1条工期
1.1本合同工程定于____日开工;于年期日历天数为______天。工期如需提前,按约定的开、竣工日期计算的合同总工期总天数为______天。
1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出:
1.3工期提前或延误的奖罚,由双方协商后在合同中约定。
第2条图纸发包方于______年______月______日,向承包方提供 /套图纸。
第3条发包方、承包方驻工地代表。发包方项目经理姓名:_________;承包方项目负责人姓名:_________ 。
第4条发包人工作
开工前办理完毕土地征用,青苗、树木赔偿,坟地迁移,房屋、构筑物拆迁,地上及架空、地下障碍物清除,将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场,并保证施工期间的需要,向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料,提交办理有关证件、批件的合法手续,将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方,并于现场交验,协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题,合同签订后______天内组织会审图纸和设计交底,在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后______天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时,发包方按有关规定提供相应的防护措施,并承担有关的经济支出。
第5条承包人工作
5.1每月__日向发包方报送月度施工计划和已完工程进度统计报表。
5.2遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保卫、整洁卫生等各项工作,做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护:发现地下障碍和文物时,及时报告有关部门并采取有效保护措施,按有关具体规定处置,发包方承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后5天内向发包方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划。承包方不按合同约定完成各项工作时,应承担由此造成的经济损失,工期不予顺延。
第6条工程质量检查及验收
6.1当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包方自检,并于48小时前通知发包方参加,验收合格,发包方在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求,发包方不在验收记录签字,可视为发包方已经批准,承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格,承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出,由发包方承担。检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检验不合格,影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担。相应顺延工期。
6.2工程具备竣工验收条件,承包方按国家和本市工程竣工有关规定,向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后,发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的'有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
第7条设计变更及合同价款的调整
7.1施工中发包方对原设计进行变更,经批准后,发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知,否则,承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更,并于5天内,根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料,因变更导致的经济支出和承包方损失,由发包方承担,发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认,无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效,由此延误的工期相应顺延。
7.2本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整:
第8条工程价款及结算
8.1双方按国家和本市有关主管部门现行规定,在合同生效后,发包方按下表约定分次向承包方预付或支付工程款,发包方不按时拨付工程款,从应付之日起承担应付款的利息。
第9条材料设备的供应
9.1发包方按双方约定的《发包方供应材料设备一览表》(附后)供应材料设备,如与《一览表》不符时,承担相应违约责任。
9.2发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备,提供产品合格证明;如与设计和规范要求不符的产品,重新采购符合要求的产品,各自承担由此发生的费用。
9.3承包方需使用代用材料时,须经发包方代表批准方可使用,由此增减的费用双方议定。
第10条争议
发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可以采取下列一种方式解决:
第一种争议解决方式:向_________仲裁委员会申请仲裁;
第二种争议解决方式:向_________人民法院起诉。双方约定按第______种争议解决方式解决。
第11条违约
发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第12条合同份数
本合同一式两份具有同等效力,由发包方承包方双方分别保存。
第13条补充条款如下:
施工资料。面漆施工前通知发包方确定面漆颜色。原材规格最大下差只允许1个级别。______进场材料报发包方验收。下料前通知发包方。试验应具有水利资质并报发包方认可。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
防水施工安全协议书 13
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
一、工程概况
施工范围:屋面防水施工
施工主要内容:
1、铲除局部起泡和脱落的老化防水层;
2、安装排气孔;
3、做改性沥青防水卷材;
4、女儿墙做聚氨脂防水涂料。
二、编制说明:
编制依据:按甲方意图。
《建筑乙方质量管理条例》________版
《按国家gt19250—________标准》
《建设工程项目管理规范》g/t50326—________
《建筑工程施工质量检验评定统一标准》cg301—88各规安全规范、规定。
三、施工部署:
(一)施工准备
(1)项目负责人,五大员等组成骨干施工量,该专项屋面防水人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验,对具体技术及作范围相当熟悉,具有较强的现代管理意识和法律观念,能以甲方项目经理为核心,精心施工,达到优质、快速、安全的目的。
(2)制定严密的管理体制:施工力量准备,按照项目管理层组劳务作出层分离的原则,我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员,从公司抽调作技能过硬的技术工人,组成能打硬仗的施工作业班组,签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能,一岗多职,确保工程施工顺利进行。
(3)材料准备:工程开工前,我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的正规厂家合格产品。
(4)劳动力进场准备:
1)施工动员及交底,我们充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况,清楚施工特点,以及注意事项,做好心中有数,提高思想认识,振作工作精神,保证按质按量完成任务。
2)劳动的落实,保证措施
①根据施工方案、实施要求,提前落实安排和组织劳动力进场,并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。
②在做好上述需求计划落实之后,应另行做好施工劳动力安排预备计划,以备在必要时能随时召集调用,作为确保合同工期一项必要措施。
③对施工人员的'生活和后勤条件做充分考虑安排,包括住地、通讯、饮食、起居、卫生季节变化适应等方面,保证他们全力投入工作之中,确保施工进度和管理的需要。
(二)施工顺序及处理:
铲除局部起泡,脱落的防水层修补屋面炸裂处以及人为破坏处安装排气孔,清扫屋面,刷基层处理剂一遍做改性沥青防水卷材女儿墙做聚氨脂防水涂料。
(三)屋面防水工程质量的检查及验收:
防水层施工完毕,要进行检查,不得有鼓包、皱折、胶落和大的起壳现象,做到面层美观实用才能起到良好的防水效果,保证工程应有的防水寿命。
四、成品保护:
(1)施工人员要认真的保护好已完成的防水层,严防施工机具和建筑材料损坏防水层。
(2)不允许有尘土、杂物堵塞大小管口,排水部位,以保证排水畅通无阻。
五、质量保证措施:
(1)对屋面防水层需要多次检查有无破坏和刺漏,特别注意的是:一旦被破坏,必须根据破损程序进行更换或修补,决不留下隐患。
(2)要强化作人员成品保护意识和技能,在施工当中,每时每刻都应注意成品保护。
(3)施工现场要备足消防设施,消防道路畅通。
六、工期:
屋面防水为15天,从甲方项目通知具备有条件施工即日起计算。
七、工程质量:
确保合格,争创优良。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
防水施工安全协议书 14
甲方:________
乙方:________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北理工新型材料有限公司10KV配电房屋面防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。
一、 工程概况:
处理____有限公司10KV配电房防水屋面约330平方米
1、工程地点:
____循环经济工业园区
2、工程名称:
____有限公司10KV配电房防水屋面处理
3、工程内容:
新做一层SBS改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm厚,—15°),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工。
二、 承包范围及方式:
包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等:
1、 选用材质:3mm“SBS” 防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、 施工厚度要求:采用外3mm厚“ SBS ” 防水卷材
4、全部包工包料,单价为 27元/平方。
6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。
四、 工期:
按甲方项目部所安排的进度施工。
五、 工程质量:
1、工程质量标准:合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242—20__),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积 27元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。
达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的`工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法:
1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量,余下10%作质保金。
2、承包人剩余10%的工程款转作保修金,在保修期满后的14日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工 文明施工
安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。
十一、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。
十二、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十三、工程质量保修
本防水工程的保修期为三年;
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。
十四、违约责任:
1、 在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、 合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、 在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、 在保修期间(保修期为三年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部分可向乙方追索。
7、 在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。
8、 工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。
十五、其他事项:
1、 在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章):________
甲方负责人签字:________
签约日期:________
乙方(盖章):________
乙方负责人签字:________
签约日期:________
【防水施工安全协议书】相关文章:
防水施工安全协议书04-10
防水施工安全协议书11-11
防水施工安全协议书4篇12-13
防水施工安全协议书2篇01-29
防水施工协议书11-28
防水施工协议书04-11
防水施工协议书范文12-16
防水施工协议书13篇12-16
防水施工协议书精选12篇01-01