真石漆施工合同

2023-04-13 施工合同

  随着法律观念的日渐普及,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编精心整理的真石漆施工合同,欢迎大家分享。

真石漆施工合同1

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  甲方请乙方建一幢日/田字型框架式水泥砖混结构二层住宅楼,现甲乙双方自愿达成以下协议:

  一,工程形式:

  甲方负责建房所需的钢筋、水泥、红砖、沙石灰、碎石等材料。乙方负责楼房的'主体工程施工,及建房中的一切机械工具。

  二,工程工价:按楼面投影面积计算,每平方米元。

  三,甲方责任:

  1,提供施工用水、电。

  2,及时提供一切需用建材。

  3,整个工程捣基础、楼面等时,一次性付给甲方生活费补贴元。

  四,乙方工程内容:

  1,楼房主体建筑、柱、梁、墙、楼面等各种规格由甲方确实。

  2,淋砖,工程结束后,清理各楼层。

  3,墙内外批灰,但不包括门面。

  4,楼顶砌围封一米高。

  5,用水泥砌楼梯三角。

  6,安装线盒、打出线槽、预留管道孔和线孔。

  7,前檐阶捣水泥。

  8,柱、梁用全新模板。

  9,负责安装地砖、梯步砖、卫生间墙砖、外墙砖、墙线砖

  五,乙方必须保证达到如下要求:

  1,保管好并合理使用甲方的建筑材料。

  2,水泥柱注重垂直度,偏差不能超过1厘米。砖墙要求竖直,偏差不超过1.5厘米,砖体对缝不超过两层。

  3,捣水泥楼层时不得有水泥纸和其它大的杂物。

  4,地砖、梯步砖与地面不密合率不超过砖总数1%,墙砖、墙线砖与墙面不密合率不超过砖总数2%

  六,乙方要实行安全施工,施工中造成安全事故,由乙方承担一切责任,与甲方无关。

  七,乙方要确保施工质量,如达不到甲方要求,甲方有权要求乙方翻工,翻工所需工钱和材料由乙方负责。

  八,工程付款:每完成一层主体工程后,甲方付给乙方%,余下工程款在全部完工验收合格后一次性结清。

  九,工程时间从年月日~年月日,乙方确保按工期完工,如不按时完工交方,则按工程款5%付给甲方。

  十,以上不尽事宜,由双方协商解决。

  十一,以上协议一式两份,签字后即生效。

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  日期:_______________

真石漆施工合同2

  建设单位:___________________

  施工单位:___________________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、省市有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就瑞和华府售楼部外墙真石漆工程施工承包事宜达成如下合同条款,以明确责任,共同遵守。

  第1条工程概况

  1.1工程名称:___________________

  1.2工程地点:___________________

  1.3承包范围:___________________

  1.4承包方式:包工、包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。

  第2条合同工期

  2.1合同工期为_______天

  2.2开工日期:____年____月____日

  2.3竣工日期:____年____月____日

  2.4对以下原因造成竣工日期推迟,工期相应顺延:若因甲方现场基础墙面交接时间推迟以及天气原因,导致延误工期的竣工日期顺延。

  第3条质量要求:合格

  3.1、外墙涂装工艺标准:本工程外墙采用单彩真石漆涂装工艺。乙方施工前先做样板,施工工艺及样板效果由甲方确认,样板完成后甲乙双方签字确认。乙方施工时要求均匀满面涂布,不得漏涂;严格按照甲方设定颜色效果涂布。

  3.2、本工程真石漆材料使用武汉霞光建材有限公司生产的霞光牌真石漆,如发现乙方使用假冒伪劣产品,甲方有权责令乙方停工,并由乙方赔偿一切甲方经济损失。

  3.3、工程施工应严格按照现行国家建筑行业质量规范要求施工,服从总包单位指挥,质量标准为合格。

  3.4、外墙真石漆保证使用20__年不褪色。

  第4条承包方式及工程定价

  4.1本工程承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。定价采用综合单价包干的方式包干,综合包干单价为每平方米元,计量面积按实际展开面积据实核算计量。另外售楼部女儿墙内侧采用一般的防水涂料施工,颜色由甲方确定,综合包干单价每平方米元。

  4.2所有材料进场按相关规定要求验收,甲方及监理单位有权对各种材料进行复检,乙方必须积极配合,如复检不合格的检测费用和造成的损失由乙方承担。

  4.3本合同外墙真石漆工程量暂估为平方米,女儿墙内侧面积约平方米。合同总价暂定为:元,大写人民币:柒万柒元整,最终总价以实际面积结算为准。

  4.4付款方式:

  4.4.1、本合同签订后,施工人员进场,腻子层施工完毕付至合同总价的%。

  4.4.3、真石漆施工完毕,付至合同总价的%。

  4.4.4、竣工验收合格,施工技术资料齐全,并移交给甲方办理竣工决算后,付至决算总价的95%。

  4.4.5、剩余5%留作质保金,质保金在质保期满后一次付清,质保金不计利息,质保期为一年,自竣工验收合格交付之日起计算。

  4.4.6乙方每次结款时须提供武汉市江夏区国、地税局认可的有效税务发票。

  第5条甲方责任及义务

  5.1甲方指派为驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、工作进度进行监督检查,办理验收、变更等事宜。

  5.2本工程委托武汉工程建设监理咨询有限公司进行工程监理。

  5.3开工前七天内向乙方提供施工图纸和现场交底。

  5.4及时审批乙方提交的`各种计划、报表、详图、方案。

  5.5根据合同条款按时支付工程款。

  5.6及时向乙方下发与本工程有关指示、指令及设计变更和洽商。

  5.7牵头进行工程的竣工验收。

  第6条乙方责任及义务

  6.1乙方指派驻工地代表。乙方必须派出强有力和足够人数的项目管理班子进入现场,在开工前必须对外墙粉刷质量全面检查,及办理中间交接验收,如发现达不到施工前的要求,必须及时通知甲方。

  6.2准时进场,施工中应严格按照发包方代表依据合同发出的指令,并严格遵守国家及武汉市的各种法律、法规,服从现场管理制度及各项要求,并积极准备全部施工所需的设备,材料及人员,按时按质量完成本承包工程。

  6.3严格按甲方制定的工程总体进度计划及时编制、报送本工程施工组织设计、进度计划和具体的、有针对性的、可操作性强的施工方案(包括图纸,说明施工工艺操作和节点处理),并严格按经甲方批准的施工组织设计、进度计划和施工方案进行施工。

  6.4按国家和武汉市工程竣工验收有关规定,在甲方规定时间内向甲方提供完整本工程竣工资料和竣工验收报告及竣工图。(验收合格后十日内向甲方提交竣工资料一式三套)

  6.5乙方应对施工过程的安全负责:按有关规定,采取严格的安全防护措施,现场人员都应全面遵守各种适用于工程的相关法律或规定的安全施工条款。若乙方在施工中造成的安全事故、人身伤亡、财产损失等由乙方承担。

  6.6乙方应积极配合甲方、监理方的检查。

  6.7服从甲方、总承单位现场管理。

  6.9除甲方同意外,乙方不得允许其工人居住在施工现场,也不得在施工现场的限制区内非法进入。

  第7条违约责任与奖罚

  7.1乙方对施工现场的安全负全部责任(含费用、第三方责任)。若因乙方原因造成的工程安全事故,同时对甲方造成不良影响的,乙方除承担经济、工期等损失外,并按合同价的5%作为处罚金。

  7.2甲方应严格按本合同约定的付款方式及时付款,不得以任何形式、任何理由拒付或拖延。并承担付款不及时给乙方造成的相关损失。

  7.3若乙方不按规定支付民工工资,从而给甲方造成不良影响,甲方有权直接从工程款中扣除相关费用支付给民工,乙方亦须全额赔偿和承担因其未适时支付给民工款项而给甲方造成的经济损失。

  第8条结算方式

  1、结算资料:内容完整,各方签章齐全,文件深度符合结算要求。结算资料一式4份。

  2、结算方式:按合同综合包干单价执行。若由于甲方原因发生了设计变更,合同中有相应单价的套相应单价,无相应单价的其费用双方协商。

  第9条其它约定

  10.1开工前双方共同确定现场施工工作面,并签字认可。

  10.2现场布置由乙方统一安排,但必须经监理、甲方认可,现场管理工作由乙方负责。

  10.3乙方自购的材料,严格执行投标报价时的承诺,未经甲方允许,不得擅自调换.

  第11条合同争议解决

  本合同在执行中若发生的一切争议,双方可通过友好协商的方式协商解决,若协商不成时,任何一方均可提请人民法院裁决。

  第12条合同份数与生效

  1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

  2、本合同一式肆份,双方各执两份。

  甲方:___________________

  乙方:___________________

  ____年____月____日

真石漆施工合同3

  甲方:

  乙方:

  为保护甲乙双方的合法权益,保证施工工程的质量和工期,根据《中华人民共和国经济合同法》甲乙双方本着公正、诚实、守信的原则达成一致意见并签订本合同,双方愿意共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、施工地点:

  3、施工范围:真石漆

  二、施工质量和标准

  施工时,乙方严格按着甲方要求,进行施工,保证工程表面平整,不存在裂缝、起鼓,阴阳角不直等,其他达到甲方工程要求。

  三、施工日期:开工日期:竣工日期:

  四、甲方职责

  1、甲方负责提出施工验收标准和施工工艺要求。

  2、负责与现场单位协调乙方顺利施工创造条件。

  3、负责提供施工原材料。

  4、负责施工现场的安全及质量检查。

  5、组织施工单位,质监部门对工程的验收。

  6、负责及时支付工程款。

  乙方责任:

  1、严格按照甲方确定的施工图集说明进行施工。

  2、组织人员进场,并保证施工质量,按时完工。

  3、在施工期间做好现场防火,防盗及安全生产工作,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故由乙方负责。

  4、施工所需工具,机械由乙方负责配备。

  5、乙方工人进入现场需自己配备安全措施,如安全绳,安全带,安全帽等,移动脚手架,需配备安全网。

  6、负责保管由乙方提供的材料及工具,如丢失或损坏由乙方按价赔偿。

  7、如出现材料的'丢失或材料超出消耗,及施工质量造成的损失,其材料等费用,由乙方负责。

  8、乙方必须服从甲方监理和质监部门的管理,检查,监督。

  五、承包方式及付款方式

  1、承包方式清工真石漆元/平方米。工程量约平方米,验收后以实际工程量结算。

  2、付款方式

  工程达到刮完腻子及刷完底漆,验收合格后付工程款的%;工程完成后并达到验收标准支付工程款的%。综合验收后付到工程款的%,余款作为质保金,待保修期满后一次性付清(保持期为)。

  3、如不及时拨款,乙方有权停工待款,因此造成的所有损失由甲方负责。

  六、违约责任

  甲乙双方严格按照合同条款履行各自的责任,如有违约,违约方承担一切责任。

  七、附则

  1、本合同自双方签字后生效。

  2、本合同未尽事宜,双方本着实事求是的原则协商解决。

  3、本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效率。

真石漆施工合同4

  甲方:

  乙方:

  经甲、乙双方充分协商,决定由乙方承担工程施工,为明确双方责、权、利,本着平等互利的原则,签定以下合同条款,共同遵守执行。以下均以甲、乙方说明!

  工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  工程量:

  工程单价: 大写 小写

  工程预算造价:大写:小写

  承包范围及方式:

  乙方根据色彩搭配方案及施工技术交底要求,对该工程的项目按包质量,包进度、包工包料的承包方式进行施工。材料、色彩及施工工艺;

  材料、色彩及施工工艺:

  材料:

  色彩:

  大面积主色:色卡卡号;线条搭配色(详见搭配方案):色卡卡号

  施工工艺:

  工程造价及付款方式:

  五、工程造价及付款方式:

  1、本工程预算面积约 ㎡(结算按实际面积结算):

  2、每平方米造价为

  3、预算总造价为 元

  4、本合同签定后以每橦为结算单位,乙方在批刮外墙专用腻子完成后,甲方支付工程进度款为预算总造价的40%;乙方滚刷封闭底漆施工完成后,支付工程进度款到预算总造价的价的80%;修补完成合格后,支付工程进度款到总造价的95%,余款工程总造价的5%在一年保质期满后一个月内付清。甲方若违约,乙方停止施工,甲方除因承担工程总造价的10违约金外,并承担由此给乙方所造成的一切经济损失。若需再次重新施工,所造成的工程质量问题,由甲方负责。

  五、工程施工工期:

  本工程施工有效期为 天,从具备开工条件之日起计算(具体开工时间以甲方书面通知为准);工程施工中若因不可抗具等自然天气问题不能施工,时间顺延,如因甲方原因不能施工,甲方因承担由此给乙方所造成的经济损失。

  六、品质保证:

  为用户提供3年的品质保证

  七、双方责任:

  甲方:

  负责现场总进度计划的实施并及时进行检查落实、及时解决影响施工进度的问题。

  对乙方的施工实行监督、检查和协调。做到及时发现、及时纠正、及时解决非乙方原因造成的施工困难。

  按合同约定及时支付工程款,以确保工程施工的顺利进行。

  乙方:

  严格执行国家分发的施工及验收规范和质量检评标准、保质量、保进度、保安全,优质完成施工任务。

  施工期间必须接受甲方监理人员的监督管理,及时提交有签证及文件。

  做到文明施工、安全施工,负责自行施工部分的.安全设施和安全措施。

  在施工过程中,出现的一切安全以及人员伤亡事故均由乙方自行负责。

  八、工程验收:

  1、工程具备整体验收条件后,乙方应提前三天通知甲方,甲方接到通知后应在一周内验收,否则视为验收合格完成。

  2、本工程甲方验收后,在一年保修期内因乙方施工造成的工程质量问题由乙方无偿

  修理。

  九、其它条款

  1、本合同生效后,经甲方确定认可的品种、颜色不得变更,如甲方要求变更,经双方协商一致,签定补充协议,由此引发的费用和后果由甲方承担。

  2、未尽事宜,双方另签订补充协议,作为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  3、本合同由甲、乙方代签字盖章后生效,工程竣工结清余款,保修期满后自动失效。

  4、本合同一式肆份,双方各执两份。

  5、本合同纠纷管辖地为乙方所在地人民法院。

  甲方: 委托代理人:

  日期:

  乙方: 委托代理人:

  日期:

真石漆施工合同5

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合本工程具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本合同,共同信守。

  第一条 工程概况

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三 、承包范围:

  四、承包方式:

  五、工期: 日历天

  六、开工日期: 年 月 日

  七、竣工日期: 年 月 日

  第二条 涂料选定

  1、涂料选定:该工程涂料选用杭州金质化工有限公司生产的浙江大学“金质丽”品牌涂料。

  2、基本施工工艺:

  a、墙面清理及修补(含找平);

  b、外墙专用腻子批底;

  c、外墙水性抗碱封闭底漆;

  d、弹性涂料面层;

  3、施工前乙方须提供样品,待甲方确认后方可施工。

  第三条 合同价款的支付及结算方式

  一、合同价款:

  1、水性平面氟碳漆面积(暂定) 800平方米,单价70 元/平方米,合计¥56000.00元;

  2、弹性平涂涂装面积(暂定) 20xx 平方米;单价35 元/平方米,合计¥70000.00元;

  3、工程造价(暂估价)为: ¥126000.00 元,大写(人民币):拾贰万陆仟元整 。

  二、工程款支付及结算方式:

  1、涂料基层腻子批底完成后,甲方支付给乙方人民币6万元;

  2、工程完工验收合格,决算完成后,甲方支付合决算总额的 95% 。

  1、 决算完成支付到决算总额的95%,留5%质保金,质保期一年满后一周内支付给乙方。

  2、 工程决算面积:以现场实际施工面积为依据。

  第四条 工程期限

  一、根据工程实际情况,商定工程总工期(具备条件) 天施工日,具体进场日期以开工报告为准。

  二、如遇下列情况,工期相应顺延:

  1、按施工准备规定要求,不能提供施工场地、水源、电源、道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。

  2、甲方代表同意给予顺延的的其他情况。

  3、因甲方原因而影响下一道工序施工时。

  4、人力不可抗拒的因素和其它不可预见的原因造成中途停工。

  三、若发生工期顺延情况,乙方应就延误的内容和因此发生的`经济支出向甲方提出报告,甲方收到报告3天内应予以确认答复,逾期不答复,乙方即可视为报告内容被确认。

  第五条 工程质量、安全及验收

  一、工程质量等级:工程质量应达到国家或相关行业质量检验评定合格标准。

  二、乙方按“金质丽”施工工艺及材料说明,结合本工程的特点、要求进行外墙施工。

  三、工程施工完工后验收以项目通过综合竣工验收合格为准。

  四、施工过程中必须服从总包方统一管理和外墙装饰其他班组的配合。

  第六条 工程保修

  一、 本工程乙方质量保修期:工程施工质量保证一年,工程保质期内如属质量问题,由乙方免费维修。

  二、 质量保修期内,非乙方原因所造成的质量损坏或维修,乙方将提供免费人工服务。

  第七条 争议解决的方式

  本合同在履行过程中如若发生争议,甲方、乙方应协商解决;如果协商不成,经有关部门调解无效,则约定向合同签定地人民法院起诉。

  第八条 其它约定事项

  一、本合同未尽事宜,一律按《合同法》的有关规定,经合同双方共同协商,作出补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。

  二、本合同经甲方、乙方双方签字、加盖公章后生效,工程验收合格,结清工程款后终止。

  四、本协议一式 份,甲方 份、乙方 份。合同自双方盖章,代理人签名后生效。

  甲 方:委托代理人:电 话:签约地点:签约日期:

  乙 方: 委托代理人:电 话: 年 月 日

真石漆施工合同6

  甲方:__________(以下简称甲方)

  乙方:__________(以下简称乙方)

  为保护甲乙双方的合法权益,保证施工工程的质量和工期,根据《中华人民共和国经济合同法》甲乙双方本着公正、诚实、守信的原则达成一致意见并签订本合同,双方愿意共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程名称:众兴塑业2#厂房夹芯板墙真石漆工程

  2、施工地点:天长经济开发区经二路

  3、施工范围:众兴塑业2#厂房东夹芯板墙真石漆

  二.承包内容和范围:包工包料

  工序:夹芯板表面处理→刷一遍底漆→批两遍外墙腻子→喷两遍外墙真石漆→后刷一遍面层胶。

  乙方所有材料的搬运清理及材料归还均由乙方负责并按要求放回指定地点。

  本工程承包方式:①单包工程,业主供氟碳漆,真石漆,罩光漆。施工方负责各种工具,脚手,辅助材料,电线,电箱等。②双包工程即包工包料,施工方负责氟碳漆,真石漆,罩光漆及各种工具,脚手,辅助材料,电线,电箱等。

  三、承包方式及付款方式

  1、承包方式

  真石漆元/平方米(不含税价),验收后以实际工程量结算。

  2、付款方式

  ①、本工程甲方不预付工程款,合同内容全部完工验收合格付结算总价30%,三月后付结算总价的30%,六月后付结算总价的'30%,余款10%作为质保金,一年无质量问题一次付清(无息)。

  ②、质保金退还:甲方在本工程完工验收合格后一周内一次性退给乙方。

  四、工程保修金及保修期

  1、工程保修金:按本工程总结算价的10%作为工程质量保修金,保修期满无质量缺陷一周内无息付清。

  2、保修期:质量保修期从工程竣工(业主)验收合格之日算起1年。

  3、保修期间若发生工程质量问题需维修的,在收到维修通知单三天内务必到场处理;否则,甲方有权委托其它人进场维修,所发生的相关维修费在保修款中扣除。

  五、施工质量和标准

  施工时,乙方严格按按规范和甲方要求,进行施工,对夹芯板表面用钢丝刷或清洁球处理,增强附着力,防脱落,用胶带粘贴分格,规格大小按原墙面色泽一致,无明显流挂,饰线平直,保证工程表面基本平整,不存在裂缝、起鼓,阴阳角不直等,其他达到甲方工程要求。

  六、工期:

  _____(天)

  七.安全要求

  1、乙方进场前必须进行安全知识和班前教育,必须戴安全帽、穿软底鞋,特殊部位必须系好安全绳。对不能适应高空作业人员禁止进场作业。

  2、文明施工,在施工现场不准打架、斗殴,不准酒后作业,不准私自电线乱拉乱搭,不准生火做饭,如发现罚款500元/次。

  3、施工现场安全文明施工由施工方负责,高空作业,安全用电必须有专业安全员管理,出现一切安全责任,均由施工方自行承担,与甲方无关。

  4、如因乙方责任造成安全事故赔偿纠纷的,乙方不积极主动处理,使受害人起诉甲方,经劳动人事仲裁委员会或法院裁定判决甲方赔偿受害人损失的,甲方有权向乙方提出全额索赔,并在乙方工程结算款中扣除。

  八、职责

  甲方职责

  1、甲方负责提出施工验收标准和施工工艺要求。

  2、负责与现场单位协调,为乙方顺利施工创造条件。

  3、负责提供施工原材料。

  4、负责施工现场的安全及质量检查监督。

  5、组织施工单位及相关部门对工程的验收。

  6、负责及时支付工程款。

  乙方责任:

  1、严格按照甲方确定的施工要求进行施工。

  2、组织人员进场,并保证施工质量,按时完工。

  3、在施工期间做好现场防火,防盗及安全生产工作,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故由乙方负责。

  4、施工所需工具,机械由乙方负责配备。

  5、乙方工人进入现场需自己配备安全措施,如安全绳,安全带,安全帽等,移动脚手架,需配备安全网。

  6、负责保管由乙方提供的材料及工具,如丢失或损坏由乙方自负。

  7、如出现材料的丢失或材料超出消耗,及施工质量造成的损失,其材料等费用,由乙方负责。

  8、乙方必须服从甲方现场项目负责人及部门的管理,检查,监督。

  九、违约责任

  甲乙双方严格按照合同条款履行各自的责任,如有违约,违约方承担一切责任。

  十、附则

  本合同一式二份,双方各执一份,本合同自双方签字后生效。

  甲方:_____乙方:_____

  _____年_____月_____日

真石漆施工合同7

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,乙方承接甲方外墙真石漆工程施工事宜,经双方友好协商,签订本合同。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程范围:外墙真石漆施工及维护等;

  4、承包方式:包工。

  第二条:工程期限

  乙方于xx年x月x日进入现场,xx年x月x日竣工,总工期为x天。

  第三条:合同价款

  一、合同定价

  乙方按/平方米包工(含施工人员保险),预计工程量约为x平方米,最终按实际施工面积进行结算。

  二、工程款支付方式

  1、按施工工序分四个阶段付款:①腻子底层处理完工(该工序价格/m2);②打砂纸,做保护底漆涂刷完工(该工序价格/m2);③弹线打格完工(该工序价格元/m2);④真石漆喷涂二遍完工(该工序价格元/m2)。每完成一个工序验收合格后按该部分工程量的60%工程款进行拨款,其余40%工程款待完成下一个工序时同时拨款。

  2、乙方如能按期按质完成工程任务,待工程验收合格后甲方再以x元/m2作为奖励,一次性拨付。

  第四条:工程质量

  一、质量等级:按照国家有关规范进行验收,乙方承诺工程项目均达到国家验收标准。

  二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工,并接受甲方工程部的监督。

  三、乙方在施工过程中要注意成品保护,如有损坏现象将做罚款处理赔偿。

  四、杜绝材料浪费,如发现乙方施工人员有浪费材料现象,浪费材料费用在乙方工程款中扣除。

  第五条:安全责任

  一、高空作业所需安全带、安全绳等安全用具,由乙方自己准备。

  二、在施工过程中出现任何安全事故,由乙方自己承担责任,甲方不负责任。

  第六条:双方责任

  甲方责任:提供施工所需材料,按施工进度拨付工程款,施工所需水电及施工生活区。

  乙方责任:施工所需各种工具、安全设施和安全措施,做好安全施工和文明施工,承担一切安全责任。

  第七条:违约责任

  一、遇暴雨或由不可抗拒因素所造成的停工,工期顺延。

  二、工程未能通过验收,乙方在甲方要求的时间内整改至验收合格,工期不顺延;因此造成工期延误的`,按合同暂定总价5%/天计收违约金。

  三、由于乙方施工质量不合格造成的返工,一切费用由乙方承担。

  第八条:本工程未尽事宜由双方协商解决

  第九条:本协议一式三份,甲方二份,乙方一份,双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

  甲方(章):

  代表人:

  签约日期:

  乙方(章):

  代表人:

  签约日期:

真石漆施工合同8

  甲方:_________________________________________

  乙方:_________________________________________

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条工程概况

  1.工程地址:_________________________________________

  2.施工内容:_________________________________________

  外墙涂料粉刷,总面积约________________平方米。

  外墙真石漆粉刷,总面积约:_____________平方米。

  3.工程开工日期:______年______月______日

  4.工程竣工日期:______年______月______日

  5.工程承包方式:包工包料。

  6.工程总天数:______天,雨天顺延。

  第二条工程价款

  外墙涂料粉刷工程价款按照每平方米______元计算(大写)_________________(_______________元,以实际测量面积计算)。外墙真石漆工程价款按照每平方米______元计算(大写)_________________(_______________元,以实际测量面积计算)。增加工程,增加造价;减少工程,减少造价。

  第三条质量要求

  1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。

  2.工程验收标准:所有外墙涂料粉刷面________色,外墙真石漆粉刷面________色。

  3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

  4.凡由乙方采购的材料,产品质量由乙方自负;包括施工质量由乙方负责。

  5、乙方要精心施工,确保颜色一致,如不能保持颜色一致,其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

  第四条材料供应

  乙方提供的`材料如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

  第五条付款方式

  合同签订后,甲方在工程开工时付______%的工程款;工程竣工验收合格,双方进行结算,乙方开具发票后,甲方在三个月内支付______ %的工程款,剩余的_______%工程款作为工程质量保证金,在工程质量保证期(自验收之日起壹年)内没有质量问题,质量保证期满后日内一次性付清。

  第六条工程工期

  乙方应按期完工,如果延迟完工,每逾期一天,从总工程款中扣除200元。

  第七条工程验收

  双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

  第八条其他事项

  本合同为工程承包合同,甲乙双方无雇佣关系。乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担,因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任和赔偿。

  第九条违约责任

  合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

  第十条争议解决

  本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决。协商解决不成的,可向人民法院提起诉讼。

  第十一条本合同自双方盖章或签字后生效。

  第十二条本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

【真石漆施工合同】相关文章:

真石漆采购合同模板06-15

施工合同06-13

施工合同模板06-12

爆破施工合同06-14

装饰施工合同06-14

监控施工合同06-13

村镇施工合同06-13

网络施工合同06-13

桥梁施工合同06-14

鱼塘施工合同06-13