土方开挖施工合同

2024-08-06 施工合同

  在人们愈发重视契约的社会中,人们运用到合同的场合不断增多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编为大家收集的土方开挖施工合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

  土方开挖施工合同 1

  甲方:

  乙方:

  经甲乙方协商,甲方同意从乙方塘取土,为明确各方责任,确保按时,按质完成该项工程基础土方,可挖施工任务,按照有关规定,结合本工程的具体情况,在平等、互惠、自愿的`前提上双方达成如下协议:

  1、土方开挖工程均按要求施工验收达标合格。

  2、取土深度按塘土质定深度,宽长不变。

  甲方支付乙方修路押金贰仟元(¥:2000.00元)作为修路押金。

  1、乙方必须保证甲方施工顺利进行,不得让村民以各种方式进行阻拦。

  2、甲方在施工结束后,所经路面造成损坏由甲方一次性修复。

  3、工程结束之后,塘的经营看护移交乙方进行管理,后期所产生的一切后果与甲方无关。

  其他事宜待议

  本合同一式两份,经甲乙双方签字盖章后生效,双方各执一份。

  甲方:

  乙方:

  ___年___月___日

  土方开挖施工合同 2

  发包方(全称):_________________公园项目部(以下简称甲方)

  承包方(全称):_________________建筑装饰工程有限公司(以下简称乙方)

  依照有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将__________公园土方开挖工程承包给乙方。为了保证本工程土方开挖的顺利进行,明确甲乙双方的权利和义务,甲乙双方就土方开挖事项协商一致,特订立本施工承包合同,以资共同遵守,具体条款如下:_________________

  一、工程概况

  1、工程名称:_________________公园。

  2、工程地点:_________________新城。

  二、工程承包方式、范围和内容

  1、工程承包方式:_________________包清工。

  2、工程承包范围:_________________三建负责施工的__________公园基础、回填、地下室基坑、小区河道、市政道路的铺设等土方开挖工程。

  3、工程承包范围:_________________反铲挖掘机进退场、日常维护保养、修理、燃油添加、场址内移机、土方开挖、土方开挖的准备(包括场地平整、障碍物处理、驾驶员配备)、土方开挖过程等土方开挖涉及的全部内容。

  三、工程结算单价及结算原则

  1、零星工作量挖机每小时按190元计价,铲车每个台班按800元计价(每个工作台班以实际工作6小时计),地下室及1000M3以上土方的工作量以2.6元/立方米单价计价,需二次翻运的工作量甲乙双方另行协商另计机械工作台班。

  2、工程量或工作量按甲方提供的施工图或甲方现场负责人签证为决算依据。

  3、乙方应根据其工程价款,开具正式发票给甲方。

  4、乙方承包价款已包含挖机燃料费,修理和日常维护保养费用,驾驶员和员工工资、奖金,各类津贴、劳动福利和学习培训、技术措施、赶工费用,人员机械进退场费用,安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。

  四、土方开挖工期

  1、本工程土方开挖工期必须在保证土方开挖安全、质量的前提下,按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期后,第2天开始每延一天按1000元处以罚款,罚款最多不超过工程总结算价款的3%。

  2、遇人力不可抗拒因素,工期按甲方签证累计工期顺延。

  五、工程质量

  乙方按现行有关标准和甲方的要求保证挖机土方开挖的质量。

  六、甲乙双方责任

  1、甲方责任

  (1)全面履行合同约定,确保乙方正常施工。

  (2)督促乙方做好安全管理,文明施工。

  (3)甲方应向乙方提供临时生活用水、用电和宿舍。

  2、乙方责任

  (1)全面履行施工合同约定事项,严格按现行质量、安全标准、规程进行施工,确保正常施工。

  (2)服从甲方的指挥和管理,自觉遵守甲方的各项规章制度。

  (3)负责施工机具、设备和人员调配,乙方保证进场的土方开挖机具设备能满足施工和甲方管理的需要,人员机具设备投入计划必须征得甲方同意,现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。

  (4)因乙方原因造成的质量事故,乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格,并承担由此产生的施工增加费用。

  (5)全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。

  (6)工种之间必须友好相处,相互配合,不得相互推诿扯皮。

  (7)乙方施工人员家属或亲友探亲,禁止上工地现场,工地不安排住宿。如遇特殊情况,必须由项目部批准许可。亲友上工地现场,如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。

  (8)施工期间发生矛盾,应及时向现场负责人汇报,寻求商量解决,严禁聚众斗殴,如在施工现场发生聚众斗殴事件,不论有无理由每次罚款伍仟元;严禁在工地或宿舍内赌博,发现时每次罚款贰仟元,罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理,项目部不予承担任何责任和经济费用。

  (9)乙方劳务人员进入现场施工,必须进行三级安全教育,严格执行安全规章制度,一旦发生安全事故,查清原因如属乙方责任,按事故的实际损失由乙方自负外,同时追究相关责任,并视责任轻重采取重罚措施。

  (10)发生安全事故应立即组织抢救,并保护好现场,即刻上报项目部,严禁隐瞒事故不报。

  (11)积极配合项目部工作,做好上情下达,及时签订各级安全责任书,层层落实安全生产责任制。

  (12)乙方委派的工地代表_______________,为土方开挖工程施工安全的`第一责任人,应带头遵纪守法,不准违章指挥,违章作业,准确把握安全、质量、进度、效益的关系,保证全员安全,施工顺利进行。

  (13)积极配合各项目部组织的安全知识学习,宣传及业余上课,并落实到每个职工,真正做到安全第一、预防为主,增强以人为本的现场安全气氛。

  七、安全生产、文明施工

  乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理,遵守安全生产操作规程,设置专职安全员,并采取必要的安全防护措施,以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故,均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。

  八、质量验收

  按现行有关土方开挖质量验收标准和甲方要求进行验收,验收如不合格,则乙方应无条件配合甲方返工至合格。

  九、工程价款支付

  本工程___年3月至5月的土方开挖工程价款于8月份结算付清工程价款的80%,其余20%工程价款于春节前付清;

  本工程___年6月至7月的土方开挖工程价款于8月底结算,9月底给予付清此价款;

  本工程___年8月开始,每施工两个月结算一次工程价款,至第三个月上旬10号前付清上二个月已结算的工程价款,其余均依此类推。

  十、附则

  1、乙方必须有效组织人员、机具设备、燃料、资金,必须满足本工程的施工进度、质量、安全等需要,严禁转包。一旦发现乙方有转包现象,甲方有权单方面终止甲乙方双方施工合同,乙方所完成的工程价款应无条件由甲方自行处理。

  2、乙方应服从甲方的指挥和管理,严格执行甲方及甲方所在企业的所有规章制度,自觉遵守有关法律、行政法规,乙方在施工过程中如因管理混乱,工期不符合本合同要求,甲方有权单方面终止甲乙方双方施工合同,另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后,余款结算给乙方,对此乙方不得以任何理由加以拒绝。

  3、在履行合同过程中发生纠纷,双方应协商解决或请有关部门调解,一方不愿协商、调解或调解不成,向甲方企业所在地人民法院起诉。

  4、本合同一式五份,甲方、乙方、担保方各执壹份,报送甲方公司经营处、分公司各壹份。

  5、本合同由甲、乙双方当事人签字、盖章之日生效,工程款结算之日失效。

  甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________

  授权代理人:_________________授权代理人:_________________

  日期:_________________日期:_________________

  土方开挖施工合同 3

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  一、项目名称:_________________土方工程。

  二、项目内容:_________________本工程地块土方的开挖、运输、平整。

  三、工程总量及价格:_________________本工程土方总量约为m3;开挖、运输、平整土方__元/m3(不含石方),实做实收。

  四、工期要求:_________________按甲方要求进行基地土方的挖、运、填及整平。

  五、质量与施工要求:_________________

  1、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

  2、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。

  六、安全要求:_________________

  1、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。

  2、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

  3、开挖的.土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

  4、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

  七、结算及付款方式:_________________该工程结束,付清总工程款。

  八、仲裁与调解:_________________如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

  九、合同有效期:_________________本合同一经双方签字与公证后合同同等生效,甲方全部付清工程款后失效。

  十、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

  甲方单位(盖章):_________________乙方单位(盖章):_________________

  法人代表(签字):_________________法人代表(签字):_________________

  联系电话:_________________联系电话:_________________

  签订日期:_________________签订日期:_________________

  土方开挖施工合同 4

  发包方:_____________________(以下简称甲方)

  承包方:_____________________((以下简称乙方)

  经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方_____________________,签订以下协议:

  一、工程内容

  包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程(详见图纸)。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

  二、工期

  1、开工日期:本项目工程工期从_____年___月___日起至_____年___月___日止,共___个日历天。

  2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

  3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

  三、工程合同价款

  经协商本合同总承包价款为人民币:_______________。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。

  四、承建方式

  乙方对水电及园建工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

  1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板,必须经双方确认方可进料施工。

  2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

  五、工程付款办法

  1、本合同自甲、乙双方签订后___天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的___%,即人民币:__________元整。乙方收款后第___天安排人员进场施工。

  2、待完成总工程___%后,甲方于___天内向乙方支付工程合同价款的___%,即人民币:__________。

  3、工程竣工后,甲方于___周内向乙方支付工程合同价款的___%,即人民币:__________元整。

  4、竣工验收合格后___个月内,向乙方支付工程合同价款的._____%,即人民币:__________元整。

  六、程质量要求

  1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

  2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。

  七、工程竣工验收结算

  乙方于竣工后___天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后___天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于___个工作日内结算完毕。

  八、延期违约责任

  乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误___天计罚人民币_____元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币_____元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在___天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期___天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

  九、质保内容

  质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。

  十、质保期限

  以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为_____个月。绿化保养期为_____个月,保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

  十一、双方在施工中的几项规定

  1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工。

  2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。

  3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合“三通一平”要求),施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置,提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地,乙方有权顺延施工工期。

  4、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。

  5、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。

  6、工程竣工后,乙方负责施工范围内垃圾的清理,做到工完场清。

  十二、合同生效与终止

  本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

  十三、合同留存

  本合同___式___份,甲、乙方各执___份,具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

  委托代表:__________委托代表:__________

  签名:______________签名:______________

  签订日期:__________签订日期:__________

  土方开挖施工合同 5

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》其它相关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等互利的基础上达成一致意见,为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任,就乙方承揽甲方工程等事宜,制定本合同,以供双方共同遵守执行。

  一、工程概况:

  工程名称:珠海长隆国际海洋度假区一期

  工程地点:珠海市横琴岛

  工程内容:土方开挖回填运输

  二、承包方式及价款:

  PC200挖机__元/台班,共计两台(包括进退场费用);

  三、工程负责人

  甲方派___________同事为驻现场负责人,乙方派_____________同事为现场施工负责人,共同履行本合同的各项规定,对工程质量、进度进行监督,办理验收交接手续和其他相关事宜。

  四、工伤事故:

  乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工过程中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其它损失由乙方负担,乙方不得因此影响工程施工进度。

  五、工期:

  本合同全部工程于_____年____月开工至____年____月竣工,共____个月。在施工过程中,除遇下列情况外,工期不予顺延。

  1、因天灾或其它不可抗力的原因被迫停工的;

  2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的.;

  3、因甲方不能按期提供图纸、材料、设备以及其它约定的条件,以及设备不符合规格要求,被迫停工或不能顺利施工的。

  六、工程质量

  乙方必须严格按照甲方现场管理人员的要求,在指定位置、指定标高保质保量完成;

  七、双方责任

  甲方责任

  1、按本合同约定的期限支付工程款(含进度款和结算款);

  2、负责现场施工的协调指挥,派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查,办理签证中间工程的验收手续;

  3、在开工前,就本工程及相关项目向乙方进行技术交底;

  4、协助乙方办理施工人员的暂住证及劳动用工手续;

  5、核查乙方进场人员安全教育证,培训上岗证;

  乙方责任

  1、服从甲方、监理及业主现场指挥及管理;

  2、服从甲方现场的质量、安全、进度、文明施工等管理机构的管理;接受甲方按制订的工程进度奖罚制度进行奖罚、对承担的工程项目的施工质量、安全、进度、文明施工负责;

  3、按时组织施工,保质、保量、安全、按期完成本合同约定的全部工作内容并交付使用;

  4、制定妥善的工程质量和安全保证措施;

  5、对施工工人进行安全生产方面的教育,杜绝安全事故。

  6、乙方要做好安全生产工作,如发生安全事故,由此产生的费用由乙方自己承担。

  7、乙方必须将土方运输到甲方指定的地点,不得外运和乱弃。

  八、结算以及付款方式:

  1、以甲、乙方共同确认的实际完成工程量结算;

  2、每月按甲、乙双方确认的台班数乘以合同单价付款至80%;

  九、其他

  本协议自双方签字或盖章后生效,一式_____份,双方各持___份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  土方开挖施工合同 6

  甲方:_____________________

  乙方:_____________________

  为明确甲、乙双方权利、责任关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,并结合本工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程名称

  _____________________。

  二、工程地点

  _____________________。

  三、工作内容

  _____________________。

  四、工程范围

  按甲方提供的施工图纸和甲方批准的`施工组织设计在现场指定区域内进行施工,余土外运至渣场,渣场由乙方自行落实,甲方概不负责。

  五、合同工期

  开工日期:_____年___月___日;竣工日期:_____年___月___日。合同工期总日历天数___天。

  六、合同价款

  本合同采用单价包干合同,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成,其单价为:

  1、场内回填部分

  页岩(松次坚石)做回填方,按_____元/m3包干价执行。

  2、余土外运部分

  外运工程量不论运距远近,按_____元/m3包干价执行。

  3、其他

  若甲方需要向乙方临时租用机械设备,按租用期市场价计算租金,机械设备台班以甲方指定人员签证为准。

  七、工程结算

  工程完工验收合格后依据甲、乙双方现场实测方格网及实际收方工程量办理结算,结算完毕,移交竣工资料后,一次性付至结算金额的___%,剩余尾款___个月内付清。

  八、工程质量及技术要求

  本工程严格按照国家现行《土石方爆破工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》等进行施工和验收。同时,本合同约定:

  1、土石方工程施工完成后的验收标高与设计标高的误差不大于_____cm,垂直面无偏坡。

  2、进场施工前,必须提前___天向甲方分别提交:土石方调配及外运施工方案、安全文明施工方案及质量进度保证措施。

  3、场内填筑部分必须分层碾压密实,并优先选择页岩以内土石方回填,且在页岩以内土石方有剩的情况下,不得选用砂岩回填。

  4、建筑物及其基础外边线_____m以外范围内,回填土石方必须分层碾压,密实度不得小于_____%。

  5、竣工资料为___式___套。

  九、安全施工

  乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工,采取严格有效的安全防护措施,在施工作业中,所遇任何与工程相关事故,均由乙方自行负责。

  十、违约责任

  本合同工程不允许转包分包,若甲方核实乙方有转包分包行为,甲方有权单方面终止合同,乙方在接到甲方书面通知后___日内必须无条件退场,并承担该工程总工作量___%的违约金。

  十一、合同留存

  本合同___式___份,甲方___份,乙方___份,经双方签字盖章后生效,工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜,双方协商解决。

  发包单位:__________承包单位:__________

  法定代表:__________法定代表:__________

  土方开挖施工合同 7

  甲方:__

  乙方:__

  因________年____月____日下暴雨,造成__段发生了塌方,非机动车道无法行人、行车。经请示领导同意,将此塌方地段的土方挖运及清理工作承包给乙方施工,为明确双方权利义务,特订立如下协议:

  1、承包内容:清理及挖运非机动车道、人行道内的土方,修整该段边坡,避免再次发生塌方。施工时,发生的工程量以我委委派的人员计量为准,工程造价按市场价进行结算。

  2、工程结算办法:挖机费按270元/小时计算,土方挖运按100元/车计算,以上单价含一切税费。

  3、质量要求:乙方在施工过程中必须严格把握质量,施工过程中必须按照文明施工要求,并负责竣工后道路的'清洁。

  4、工期要求:乙方在签订本合同后必须立即组织人力、物力精心安排,周密部署,保证在今日内顺利完工。

  5、安全施工要求:乙方在施工过程中必须树立安全意识,采取安全措施,加强安全管理,如在施工过程中因乙方原因导致的安全事故,其一切经济、法律责任概由乙方负责。

  6、付款办法:要求乙方全额垫资建设,在工程验收合格付清。

  7、本合同一式八份,甲方执六份,乙方执两份,自签合同起生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  _________年____月____日

  土方开挖施工合同 8

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方友好协商,甲方同意将陕西警官职业学院新校区图书馆项目土方开挖施工工程发包给乙方,为明确双方责任,确保按时、按质完成该项工程基础土方开挖施工任务,按照有关规定,结合本工程的具体情况,在平等、互惠、自愿的前提上,双方达成如下协议:

  一、工程概况

  工程名称:陕西警官职业学院新校区图书馆土方开挖工程工程地点:西安市北郊草滩大道以东,河滨路以西,留园路以北,央湖北路以南。

  工程承包范围:在甲方指定的项目位置,甲方提供开挖土方的范围,由乙方开挖,项目范围内符合甲方图纸要求的土方含承台土方,包括土方开挖、运输、堆放、平整(不包含人工平整)。

  二、质量标准:

  1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。

  2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。

  3、中间工序验收必须达到合格标准。

  三、合同工期:

  工期从______年___月__日至___月___日。

  四、结算方式:

  开挖及处置堆放每立方米土方叁拾元整:(包含土方运输及处置堆放场地)一次性发包(不含税收)工程量以开挖图纸结合实际放坡以双方现场实测核定为准。乙方应在分包工程全部完成7日内。持甲方验收资料向甲方负责人申报完成,甲方负责人确认验收达到合格后视为完工。

  五、付款方式;

  在土方工程全部竣工,甲方负责人确认验收达到合格后15天内付清乙方工程款。

  六、安全施工:

  按国家有关法律、法规、安全施工规范要求,乙方做到安全文明施工,清理现场及道路抛洒土,冲洗道路等。在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济损失及法律责任均由乙方自负。乙方应无条件按甲方确定的质量要求与安全文明施工要求施工,保持现场街道卫生整洁。

  八、双方责任:

  1、乙方负责基坑整平,修整变坡、坑底标高控制,部分地段机械无法进入的,人工配合开挖等一切质量要求。

  2、乙方要认真考查施工现场,充分考虑到工程施工中各种因素的`影响。

  3、乙方施工过场中若场内外发生的安全事故,均由乙方承担和费用,因乙方施工造成甲方桩管损毁的,乙方承担甲方因此造成的一切费用。

  4、施工时,乙方应采用大、小挖掘机配合施工(小挖掘机挖承台)

  5、乙方在施工过程中土方运输沿线的清扫或清洗由乙方负责协调并承担由于土方运输而引起的责任和费用。

  6、乙方不得在甲方的场地斗殴、惹是生非,一切要听从甲方现场人员指挥。否则甲方有权随时取消与乙方的合同关系,乙方应按合同约定的时间完成开挖任务:否则甲方有权取消与乙方的合同关系。

  九、合同未尽事宜双方协商解决

  本合同一式二份,经甲、乙方双方签字盖章后生效,双方各执一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  土方开挖施工合同 9

  发包人:___________________(以下简称“甲方”)

  承包人:___________________(以下简称“乙方”)

  甲乙双方本着诚实信用、公平公正的原则,经友好协商,就乙方承包甲方位回填土方工程达成如下协议:

  一、承包工程名称土方回填工程

  二、承包方式及范围

  1、包工包料、包机械、包质量、保安全、包文明施工

  2、乙方提供土方、运输(自卸车)、推土机到甲方工地回填,甲方提供的回填区域:__________m*宽_________m区域,回填土后标高达到_________m。

  三、合同工期:整个项目土方回填总工期共_________天,自至_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止(包括法定节假日),如遇大雨等人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。

  四、回填土方质量要求

  1、土料:小块风化石

  2、回填土方中的风化石块直径不宜大于厘米,大于厘米的风化石块量不得大于土方总量的千分之零点五。

  3、回填土方必须经推土机平整压实,土质及回填质量应得到甲方认可。

  五、合同价款及支付方式

  1、承包单价__________________元/m3(含税价),综合报价包含土方工料费、运输费及按要求回填平整压实的费用,运输距离不作为承包价格的'计量因素。

  2、工程价款支付:工程期间甲方无需付款,为乙方全垫资,工程完成经甲方验收合格后给予支付工程款。

  六、施工要求

  1、乙方按甲方提供的指定地点回填,回填土方质量必须经过甲方现场管理人员的认可方可回填,并须保证土方运输的连续性。

  2、在回填过程中,乙方必须接受甲方管理人员的监督和检查。

  3、安全文明施工:乙方应对其现场操作人员做好安全教育工作。若因乙方原因造成人员伤亡(含第三者)或甲方财产损失,乙方应承担全部责任。

  七、本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款

  八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份

  甲方:_________________

  ___________年___________月_________日

  乙方:_________________

  ___________年___________月_________日

  土方开挖施工合同 10

  甲方:_________身份证:___________(以下简称甲方)

  乙方:_________身份证:___________(以下简称乙方)

  经甲乙双方友好协商达成如下协议:____________

  甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的.畅通。

  乙方负责运输:____________

  运输地:______________要求乙方车辆:________部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距:_____________公里运费:__________元

  结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)

  此协议双方认同,在约定时间内于________年____月____日乙方将施工车辆安排到现场,甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。

  甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的__%违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车___________元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金___________元/天。

  此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

  甲方:________________乙方:___________________

  代表人:_____________代表人:__________________

  _________年____月____日_________年____月____日

  土方开挖施工合同 11

  甲方:

  乙方:

  甲方承建沱江镇市政道路建设,乙方自愿向甲方承包土方工程施工,依照《中华人民共和国合同法》有其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,现将有关事项双方协商如下:

  一、工程地点:江华县沱江路。

  二、沱江路路基的土方施工,具体包括平整、碾压、临时便道。

  三、工程造价:甲方以道路填方计量为准,单价为:__元/m,结算方量以城西开发公司和审计局结果为依据。

  四、付款方式:甲方按乙方所做工程量满8万元拨75%工程进度款,余款在工程竣工验收合格后1个月内付清,中途预支燃油款。

  五、乙方必须严格按照设计图纸要求按国家市政工程施工规范施工,按国家市政工程验收标准验收,分层压实厚度不大于30cm,按设计要求达到各填土层,区域密实度、层层测量,层层检测,表面横坡一致,下雨不积水,边坡整齐稳固下雨不滑坡,每天收工现场无废积土堆,整洁卫生,争创优良工程。

  六、乙方必须保证机械及时到位,如机械出现问题,应及时抢救,否则,乙方必须从外面调机械进场,不影响甲方正常施工。

  七、乙方必须文明施工,安全第一,推土机、压路机一切安全事故费用由乙方自负,如甲方须加班加点,一切费用均由乙方自理,乙方必须服从建设方和甲方统一指挥安排,否则,不符合施工条件和程序,盲目施工,甲方有权强迫停工,其一切后果由乙方自负。

  八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。

  甲方(公章):

  乙方(公章):

  法定代表人(签字):

  法定代表人(签字):

  _______年_____月_____日

  土方开挖施工合同 12

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  一、项目名称:

  土方工程。

  二、项目内容:

  本工程地块土方的开挖、运输、平整。

  三、工程总量及价格:

  本工程土方总量约为m3;开挖、运输、平整土方 元/m3(不含石方),实做实收。

  四、工期要求:

  按甲方要求进行基地土方的挖、运、填及整平。

  五、质量与施工要求:

  1、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

  2、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。

  六、安全要求:

  1、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。

  2、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的`监督管理。

  3、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

  4、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

  七、结算及付款方式:

  该工程结束,付清总工程款。

  八、仲裁与调解:

  如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

  九、合同有效期:

  本合同一经双方签字与公证后合同同等生效,甲方全部付清工程款后失效。

  十、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

  甲方单位(盖章):_________________乙方单位(盖章):_________________

  法人代表(签字):_________________法人代表(签字):_________________

  联系电话:_________________联系电话:_________________

  签订日期:_________________

  土方开挖施工合同 13

  发包方(以下称甲方):_________________________

  承包方(以下称乙方):_________________________

  根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

  第一条、工程项目

  一、工程名称:_____安装工程

  二、工程地点:_____

  三、承包方式:包工、包机械、包安全

  第二条、工程期限

  合同工期总日历天数_____天

  第三条、工程价款、结算及付款方式

  本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组_____元/组(一组_____块电池板)。

  1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

  3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的`按单价_____安装组数进行费用结算。

  4、费用支付,施工结束后,甲方_____日内支付相关工程费用

  第四条、甲乙方责任

  1、甲方需把料运至安装现场。

  2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于_____cm。

  3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

  4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

  5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条、件进行维修。

  第五条、安全施工

  乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  第六条、奖惩责任

  1、如_____月_____日前安装达到_____光伏板安装,则按_____元标准进行结算。

  2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的_____%向守约方支付违约金。

  第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第八条、附则

  本合同一式_____份,甲乙双方各执_____份,自双方代表签字。

  甲方:______________________乙方:______________________

  代表人:___________________代表人:_____________________

  电话:______________________电话:______________________

  日期:______年_____月_____日日期:______年_____月_____日

【土方开挖施工合同】相关文章:

土方开挖施工合同11-20

土方开挖施工合同07-05

土方开挖施工方案09-15

土方开挖施工方案06-11

土方开挖施工方案08-23

土方开挖施工合同6篇11-20

土方开挖施工合同(6篇)11-20

土方开挖施工合同9篇03-02

土方开挖施工安全协议通用12-22