道路硬化工程施工合同

2023-03-15 施工合同

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的道路硬化工程施工合同，欢迎大家分享。

道路硬化工程施工合同1

　　甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________

　　根据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律、法规的规定，甲方将道路（硬化）工程发包给乙方施工，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，签订本合同，以兹双方共同遵守。

　　第一条、工程概况

　　1、工程地点：

　　2、承包范围：

　　3、承包方式：

　　4、工期：自________年________月________日至________年________月________日止；总工期日期为__天。

　　5、合同总价款：__________________人民币元；（大写）。

　　第二条、甲方的工作

　　1、在开工前日内，甲方向乙方提供本工程的全部施工图，同时组织乙方和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的'交底会审纪要。

　　2、指派为甲方本工程的代表，负责本合同的履行。对本工程的质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记等签证手续和其他事宜。

　　3、在乙方进场施工前，做好施工场地的三通一平工作，并向乙方提供地下管线布置图和有关隐蔽障碍物资料。

　　4、如确实需要拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线的，负责到行政主管机关办理相应审批手续。

　　第三条、乙方的工作

　　1、参加甲方组织的施工图纸的会审工作，拟定施工方案和进度计划，并交甲方审定。

　　2、指派为乙方在本工程中的项目经理，负责本合同的履行。项目经理应当按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、地上地下管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清除等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

　　5、在施工过程中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线。

　　6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　7、负责本工程施工范围内的施工安全工作。

　　乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。

　　第四条、关于工期的约定

　　1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。

　　2、因甲方原因未按约定完成提供图纸等工作，影响工期的，工期应当顺延。

　　3、因乙方原因不能按期完工的，经甲方同意，工期方可以顺延。

　　4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

　　第五条、关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程以施工图纸、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（50300—20__）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。若甲方要求全部或者部分工程达到优良标准时，双方可另行协商具体费用。

　　3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　5、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。

　　如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

　　但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第六条、工程价款的支付及结算的约定

　　1、合同生效后日内，甲方应当支付合同总价的%预付款，该笔预付款同时作为本合同履行的定金，计人民币元。

　　2、工程完工后，经甲方和其他相关部门组织竣工验收合格后3日内，甲方向乙方支付合同总价的.%，计人民币元。

　　3、工程结算后并且乙方将有关资料送交甲方后3日内，甲方向乙方支付至工程结算总价的95%，计人民币元。

　　4、其余5%的质量保证金，待质量保期满后15个工作日内支付。

　　如保修期内由于乙方原因产生的质量问题，由乙方免费维修，如乙方在接到维修通知后2天内不到，由甲方处理，所发生费用加10%的管理费由乙方承担。

　　质量保证金不计算利息。

　　第七条、关于材料和设备供应的约定

　　1、本工程甲方负责采购供应的材料和设备（具体见本合同附件）。

　　材料和设备应当符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。

　　凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。

　　由甲方供应的材料和设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。

　　甲方供应的材料和设备，经乙方验收后，由乙方负责无偿保管。

　　由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　2、凡由乙方采购的材料和设备，必须事先征得甲方同意。

　　如不符合质量要求或规格有差异，禁止使用。

　　若已使用，对工程造成的其他损失（包括但不限于拆除、重新施工等）由乙方负责。

　　第八条、奖励和违约责任

　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。

　　每停工或窝工一日，甲方支付乙方元，并顺延工期。

　　甲方不按合同的约定付款，则每迟延一日，按应付款额的万分之一支付违约金。

　　2、由于乙方原因造成不能按期完工的，则每迟延一日，按全部工程款的1‰支付违约金。

　　甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一日，甲方支付乙方元，作为奖励。

　　3、乙方按照甲方要求，全部工程项目达到优良标准时，除按本合同第五条第二款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励。

　　4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场的陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　5、甲方未办理任何手续，擅自同意乙方拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线的，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

　　6、未经甲方同意，乙方擅自拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线的，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责恢复原状并承担由此给甲方造成的损失。

　　7、除法定免责的情形外，若因乙方自己原因造成合同无法继续履行，乙方应当及时通知甲方解除合同。

　　因乙方原因导致合同解除的，乙方除应当向甲方支付由此造成的损失之外，同时应当向甲方支付合同总价款10%的违约金。

　　第九条、保修期：本工程的质量保修期：自工程竣工验收合格之日起1年。

　　第十条、争议的解决方式凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，则应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十一条、其它

　　1、本合同自双方法定代表人或者代表人签字并加盖公章后生效。

　　2、本合同相关附件与本合同具有同等的法律效力。

　　3、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

　　甲方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

道路硬化工程施工合同2

　　甲方：姓名__，性别__，年龄__，住址____身份证号码：____________________________________。

　　乙方：姓名__，性别__，年龄__，住址____身份证号码：____________________________________。

　　经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守：

　　一、项目名称：______________________________项目工程，

　　（以公司中标合同确认的项目内容及范围为准）

　　甲、乙双方合伙承包的项目，对外以公司名义出现。

　　二、工程地点：__________________________________。

　　三、工程造价：暂定______________万元人民币，最后以审定价为准。

　　四、合伙期限：合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

　　五、出资约定：

　　1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资________万元（￥.00）元，乙方出资万元（￥.00）元，总计万元（￥.00）整，作为______________费等，待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还，或由甲乙双方协商该笔款的用途。

　　2、后续用款及业主工程款步及时到位，需垫资时应由双方各出一半共同承担。

　　六、权利和义务：

　　1、双方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本（含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润甲方各占______%；乙方占____%。反之，本着风险共担的原则，如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚，由甲乙双方按各自所获利润分配比例分别承担。

　　2、双方确定，采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工，双方原则上不参与项目部的日常运作，但有权对工程进度、质量进行监督项目经理人选、应由双方进行协商确定，并由双方共同出委托书。

　　3、选用施工队组，确定各种单价，购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时，双方应进行协商，双方协商一致后报项目经理认可后方能执行。如双方协商无果，则有项目经理审定，双方不得干涉，否则按违约责任第1规定执行。

　　4、双方保证工程款专款专用，本工程设立共同专用账户，建筑公司拨付工程款进入该专用账户，从专用账户取款须经甲乙方双方一致同意，双方签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对日常财务开支进行管理，杜绝不必要开支，减少成本支出。

　　5、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票，部分无法开具发票的费用支出，须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。所有报销凭证必须经双方签认方可报销，施工期间甲乙双方人员应注意鉴别搜集各类发票，以供财务管理使用。

　　6、双方要发挥各自特长，在联系工程、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能，要互谅互让，共同面对和克服施工过程中遇到的困难，以确保本工程施工的顺利进行。

　　7、双方以领薪的形式按月从项目部领______元作为日常开支及应酬费用。任何一方对相关部门的招待在开支前应知会对方，相关费用在双方签字后方可报销。如一方因急事需超额用款时，需报对方批准后方可支出。工程资金紧张时双方均不得超额用款。

　　8、盈余分配，以出资为依据，按比例分配；

　　9、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的`出资为依据，按比例承担。

　　七、退伙

　　合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；

　　退伙需经对方同意，方可实行；

　　未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　八、违约责任

　　1、违反上述规定，一方给另一方造成损失时，责任方（过错方）应双倍赔偿对方的损失。

　　2、一方弄虚作假，给对方造成重大损失时，除双倍赔偿无责任方的损失外，无责任方有权决定是否解除本协议，是否终止与责任方的合作，是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时，责任方必须无条件履行。

　　3、任何一方未经对方同意，不给擅自退出本工程的承包，否则应双倍赔偿对方的损失。

　　4、双方承诺：施工期间，任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程，否则视为违约，违约方须双倍偿对方的损失，未违约方有权决定是否继续与违约方合作，由此造成违约方的损失由违约方自负，如未违约方要求违约方继续履行本协议时，违约方不得拒绝，必须无条件履行。

　　九、甲乙双方与业主、甲方，项目部、施工队，材料商等相关部门人员签订的合约双方各执一份，具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　十、本协议的生效和终止。

　　本协议自双方签字之日起生效，至本工程项目竣工验收合格办理完结算，且利润分配完毕之日后失效。

　　十一、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方签字：____________________乙方签字：____________________

　　身份证号：____________________身份证号：____________________

　　联系电话：____________________联系电话：____________________

　　协议书签订地点：____________________

　　签订日期：________年____月____日

道路硬化工程施工合同推荐度：
相关推荐

【道路硬化工程施工合同】相关文章：

道路硬化工程施工合同（通用17篇）07-19