电梯安装施工合同

2022-11-25 施工合同

  在人们愈发重视契约的社会中,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编为大家整理的电梯安装施工合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

电梯安装施工合同1

  使用单位(甲方):

  制造商(乙方):

  安装单位(丙方):

  甲方就1#楼、2#楼、3#楼工程向乙方购买的三台施工升降机(以下简称电梯或施工电梯),由xxxxx有限公司(乙方)生产的SC200/200型施工升降机,安装高度约为110m/台,计73个标准节,出厂编号为(分别详合格证内标注)。在甲方与乙方签订的购销合同中已明确电梯安装由乙方负责包安装等事项,由于制造商无安装资质,现乙方委托给丙方负责电梯装拆施工,为明确各方职责,经三方共同协商制订如下条款,供共同遵守。

  一、施工升降机装拆的费用及付款方式:

  1、施工升降机的进场运输、吊装、报装资料和人工费的费用:由乙方与丙方负责。

  2、施工升降机的安装与加节费用:由乙方与丙方负责。

  3、支付款属乙方与丙方范畴。

  二、安装工期:首次安装由电梯进场开始计10个工作日内丙方必须完成安装达到验收合格投入使用(含备案、检测、验收),以后加节附墙安装必须跟随砼结构主体进度在1个工作日内丙方必须完成安装可以使用。

  三、三方权利与责任:

  1.1甲方负责做好施工现场施工电梯的安装、加节、拆卸准备工作(指场地、道路、照明等),以便丙方顺利进行安装、加节、拆卸施工电梯。

  1.2乙方所提供的塔机必须符合安装要求,塔机配套机件齐全,各机件性能良好。乙方必须对甲方负责整机110米安装完毕的应尽任务。

  1.3乙方应提供原厂说明书及电器原理图各一本。配合丙方办理相关安拆手续,提供所需资料。

  2、在整个施工电梯施工过程中,甲、乙方协助丙方做好各项配合工作。

  3、甲方派员参加由丙方人员组织的现场安全、文明生产等规章制度的学习和安全交底,不定期对丙方作业人员的安全进行检查督促、监控。

  4、本施工电梯安装协议内容包括,施工电梯的进场首次安装、施工电梯的附墙杆与加节、施工电梯安装到最终安装高度及使用完毕拆卸的施工全过程。

  5、丙方负责承担装拆过程中所发生的一切安全事故责任及费用,对设备造成损坏的赔偿。

  6、根据工程的施工需要和施工电梯的技术性能,三方共同确认:施工电梯的安装、拆卸位置及设置符合塔机的安装、拆卸和运行条件,能够满足施工需要。施工电梯的安装、拆卸施工方案由丙方负责编制,并送交甲方及有关部门审核备案后经批准才能施工,方案未经审核批准不准施工。

  7、施工升降机安装单位(丙方)必须具备并提供给甲方有效起重设备安装工程专业资质证书、企业法人营业执照、安全生产许可证、装拆人员操作资格证及施工电梯对施工电梯基础的作用力等有关技术参数资料,丙方安装人员必须持证上岗,并指派现场装拆专业技术负责人指导安拆工作。甲方负责施工电梯基础的设计、施工和验收。

  8、施工电梯首次安装、拆卸前,丙方负责到地方建设行政主管部门办理安装、拆卸告知、负责办理塔机安装登记、检测、使用登记、领牌、拆除登记、等有关手续,提供塔机安拆工程专项施工方案,并整理好相关资料给甲方备案。

  9、施工电梯首次安装结束后,由甲乙丙三方会同监理单位根据国家有关规范、标准对施工电梯进行验收,自检验收后丙方凭建设行政主管部门开具的检测委托到有关安全检测机构预约检测。取得合格的检测报告并备案登记后,施工电梯的首次安装工作才视为正式完成。

  10、施工电梯首次安装完毕后至最终安装高度的作业结束后,由甲乙丙三方共同派员根据国家有关规范、标准对施工电梯进行自检验收,自检验收合格经三方人员签名认可后,施工电梯的加节工作才视为正式完成。

  11、塔机在使用过程中,丙方在每个月内不少于三次以上到现场对塔机进行例行检查、维修与保养,并出具该公司的检查、维修与保养记录和每次的加节验收记录。

  12、施工电梯的安装、加节、拆卸施工过程,丙方的施工人员应根据施工方案和国家的有关法律、法规进行施工作业,施工全过程的安全管理工作由丙方负责。甲方协助丙方做好施工场地范围的安全警戒工作,并提供符合安装、拆卸施工需要的场地及道路。

  13、丙方委派为现场管理代表,负责施工期间的施工质量、安全、进度、施工现场文明生产管理等工作,并按《建筑施工安全检查标准JGJ59-99》要求执行,协助甲方对工程质量、施工安全、进度、文明生产的检查和监督管理。

  14、施工期间,丙方施工人员一切劳保福利、高空作业费、安全事故责任由丙方负责。

  15、丙方服从当地有关法律、法规及甲方与工程监理机构有关规章制度的监督管理。

  16、丙方应为在场的施工人员购买保险,否则一切后果由丙方承担。

  17、丙方的施工人员必须持有效的特种操作证上岗。

  18、由于甲方原因造成的事故均由甲方负责。由于乙方原因造成的事故均由乙方负责。

  19、丙方操作人员有权拒绝

  任何一方发出的不合理的指挥。

  20、丙方必须严格执行国家现行施工电梯安全技术操作规程,遵守甲方现场对安全生产的各种规章制度,配齐安全施工的防护设施及人员个人安全防护用品。

  21、自交付甲方使用之日起,使用期间属于施工升降机安装问题所发生的一切安全事故责任与经济责任由丙方承担。

  四、所属丙方违约的事项,除乙丙双方自行调解外,乙方应自愿接受承担甲方的损失或因此发生的经济责任和相关责任。

  五、本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成时,向有关行政机关申请仲裁或向工程所在地人民法院裁定。

  六、本合同正本四份,甲方两份,乙丙双方各执一份,双方签字盖章之日起生效。施工电梯拆卸完毕且乙方付完丙方装拆工程款15天后自然失效。

  甲方(盖章):

  甲方签约代表:

  乙方(盖章):

  乙方签约代表:

  丙方(盖章):

  丙方签约代表:

  签订日期:20xx年XX月XX日

电梯安装施工合同2

  甲方(发包方):___________乙方(承包方):___________

  甲方将司法局小区项目之电梯2台委托乙方安装,双方订立合同条款如下:

  一、规格、数量及安装价格

  二、建筑物名称及安装地点:

  1、建筑名称:司法局小区

  2、安装地点:____________

  三、预定安装工期

  1、乙方预定于年天完成安装。

  2、甲方应提供合适的调试条件予乙方,乙方安装后5天完成调试。

  3、在安装过程中,如因业主主的原因而影响乙方施工时,安装或调试工程时间顺延。

  四、安装费用及支付方式(以下金额为税前价)

  1、本合同安装费用计人民币元整,不含安装辅料人民币元整。

  1.1电梯机构及电气安装费,计算式为:___________

  1.2采用无脚手架施工,架管费用为元。

  2、第一期:甲方应在进场后3天内预付安装费总额的50%予乙方,计人民币___________元。

  第二期:电梯安装完毕支付工程总款的30%予乙方,计人民币___________________________元。

  第三期:待电梯调试,经待检验合格,剩余款即20%付清,即人民币___________元。

  3、如甲方所购电梯需分批安装、验收、交付时,甲方可根据价格明细表分批分期付款。

  4、电梯初次验收时的招待费及验收费由甲方负责。

  五、质量保证

  1、乙方必须保证工程质量,以便顺利通过政府主管部门的最终验收,须符合:GB10060—1993《电梯安装验收规范》;GB16899—1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》;GB50310—20xx《电梯工程施工质量验收规范》;GB7588—20xx《电梯制造与安装安全规范》。

  2、由于安装质量问题引起的技术监督部门加收的复检费由乙方负责。

  六、施工安全保证

  乙方必须严格按照安全要求组织施工和安装,必须穿戴好劳保用品,安装工人要求办理了劳动保险方或持证上岗,井道作业时要求足够的防护措施。施工过程中任何原因给乙方带来的人身及财产损失,甲方概不承担任何责任。

  七、生效

  本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章生效。

  甲方:___________乙方:___________

  签字代表:___________签字代表:___________

  公章:___________公章:___________

  签约时间:___________年___________月___________日

电梯安装施工合同3

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  甲方委托乙方安装位于_________________(项目地址)的_________________项目(项目名称)的电梯,现经甲、乙双方协商一致订立以下条款,并遵照执行。

  一、设备型号、数量及安装费价格

  本合同安装费用(含运输、安装、调试、验收、施工用水、施工安全及用电等费用)含税总计为人民币陆拾万元整(¥600,000.00元整)。乙方须负责办理从设备进场到取得电梯验收合格证的所有手续,并配合智能化公司对与电梯相关安防系统的调试等,此部分调试费用包含在电梯安装费用中。

  二、付款规定

  1、乙方根据甲方要求时间进场安装,甲方于乙方进场前7个工作日支付甲方通知批次电梯安装费的50%。乙方收到此款项后应按要求进场工作。

  2、乙方安装完成,并取得当地特种设备监督检验部门颁发的验收合格证(验收合格证包括:安全检验合格证、电梯验收检验报告、电梯使用注册登记证等),乙方凭合格证复印件请款已完工批次电梯安装费的50%。付款后10个工作日内办理移交手续交付甲方使用。在未收到全部安装款的情况下,乙方有权停止交付甲方使用。

  3、电梯设备按照甲方要求分批发货,则以上付款方式按照分批安装的数量支付。

  4、如因甲方原因导致乙方不能及时安装,或因甲方不具备验收条件而导致电梯不能及时通过当地质检部门验收的,则从设备发货之日起六个月,安装费另行协商。

  5、乙方在甲方付款前应向甲方出具正式等额的当地税务机关认可的建安发票。未经乙方事先书面同意,若甲方将任何本合同项下的款项支付给任何第三方,视为甲方未履行付款义务。

  三、电梯安装工期

  1、本合同拟定预计第一批到货时间_________________月_________________日,第二批到货时间_________________月20日,每批施工周期为7周。该安装施工应以甲乙双方已有书面的土建和工地状况确认函,方能执行。如因无此土建和工地状况确认函,导致工程不能在此期间完成的,乙方不承担责任。

  2、上述工期为安装调试完成,并具备验收条件的时间。具备验收条件后乙方于15工作日内取得当地特种设备监督检验部门颁发的验收合格证。若由于乙方原因造成工期延误,则每延误1个日历天,乙方向甲方支付罚金人民币1000元/台/天,并赔偿甲方由此造成的经济损失。如甲方要求赶工时,乙方应无条件配合。

  3、安装方应负责电梯井道内部的五方通话系统的管线敷设及安装,并负责将接口引至机房电梯控制箱。电梯设备配属的五方通话主机安装在甲方的控制中心,该主机由乙方提供。由控制中心到机房电梯控制箱之间的五方通话线缆及线路敷设(含控制中心内部布线)由甲方另指定承包单位负责。

  4、根据工地现场实际情况,乙方制订的安装计划及方案应尽可能不影响甲方住户的正常生活,确保安全,并应严格遵守甲方各项管理规定,具体方案由甲乙双方另行商定。

  5、乙方对自己安装过程中的生产及生活安全负完全责任。施工现场必须服从总包单位的统一管理,严格按照建筑工地安全施工规范进行施工作业。

  四、电梯安装相关的工作责任和费用

  1、甲方责任和费用

  (1)在电梯进场安装后,因甲方原因发生停工,则工期顺延,停工期间的保管责任由甲方承担。

  (2)在乙方进场前,甲方在安装施工现场提供满足需要的电梯部件存储库房和工具室,以及库房内的照明电源和消防器材。

  (3)提供符合土建布置图规定的机房、井道、底坑;提供各楼层地面水平装饰基准线,墙面装饰基准线,清除施工现场积水和杂物。

  (4)机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩或起重梁(应有清楚的承载标示),其承载力和位置应符合布置图的要求;在电梯进场前提供符合电梯规格要求的动力电源(380v三相五线制)和照明电源(220v)至电梯机房电源箱内。

  (5)负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业的协调。

  (6)负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。

  (7)负责提供电梯设备的吊装场地。

  (8)根据国务院颁发的.《特种设备安全监察条例》之规定,电梯产品未经当地特种设备监督检验部门验收合格,甲方不可擅自使用,否则由此产生的一切后果由甲方承担。

  (9)货到现场开箱前,协助乙方的保卫和看管工作。

  2、乙方责任和费用

  (1)在合同约定安装时间前,负责派员前往安装现场进行土建勘测,确认工地安装条件,向甲方提供咨询服务和提出整改要求,与甲方约定具体开工日期。

  (2)在设备到货后,会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。电梯安装过程中的成品保护和设备部件保护工作由乙方负责,直至电梯安装完毕,取得验收合格证书交付甲方使用为止。

  (3)在正常安装期间,负责保管库房内尚未安装的设备及部件。

  (4)按照国家电梯安装规范和质量标准完成设备的安装和调试工作。

  (5)遵守施工现场的有关规章制度。

  (6)参加现场施工协调会议,配合甲方建筑施工,脚手架及水电费。

  (7)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险。

  (8)负责安装质量的自检验收及特种设备监督检验部门验收。

  (9)负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。

  (10)进场前必须将电梯公司安装资质证书及安装人员的资格证复印件递交甲方备案(复印件必须加盖公章)。

  3、甲乙双方负责费用清单

  (1)负责现场起吊工作□甲方负责■乙方负责

  (2)负责到货时的卸货及到存储地点的搬运

  甲方负责乙方负责

  (3)提供符合西奥标准的脚手架或无脚手架安装平台

  甲方负责乙方负责

  (4)提供符合要求的库房和工具室,内须有照明电源和消防器材

  甲方负责乙方负责

  (5)负责井道、机房杂物和积水清理■甲方负责□乙方负责

  (6)提供井道护栏□甲方负责■乙方负责

  (7)负责水电费用□甲方负责■乙方负责

  (8)负责安装开工申报、验收费用及监检费用□甲方负责■乙方负责

  (9)提供符合电梯规格要求的动力电源线(380v三相五线制)和照明电源线(220v)至机房内■甲方负责□乙方负责

  五、质量保证

  1、保修期:自当地特种设备监督检验部门对电梯验收合格之日起,乙方向甲方提供为期12个月的免费保修服务。

  2、在免费保修期间,乙方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件(不包括照明灯具和油脂),因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用,乙方提供有偿服务。

  3、保修期间,乙方或其授权方收到通知后24小时内到达现场为甲方维修或更换保修范围内故障部件。

  (1)如果乙方或其授权方在接到通知后未能在规定时间内到达现场及时更换维修,乙方同意甲方采取必要的补救措施,可动用银行质保金保函,请第三方维修。如超出保函金额的部分,甲方先行垫付,但乙方须在15个工作日内归还甲方垫付的维修金并补足维修费用。

  (2)如甲方违约,自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试,乙方将不承担任何质量和安全责任,以及免费保修的责任及费用。

  4、若需要时,双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》,乙方将提供完善的保养服务,并在保养期内提供优惠价格的配件。

  5、验收标准必须符合现行的中华人民共和国电梯质量验收标准。

  6、乙方须派遣合格工程师到现场指导并监督安装工程及调试,费用由乙方承担。

  7、安装完毕后,由乙方负责向当地特种设备监督检验部门申报安全运行验收手续。(如因产品性能或安装质量不符合中华人民共和国电梯质量验收标准而导致整改、复检,所发生的费用由乙方负责)。

  8、由于乙方安装质量原因造成他人伤害,其责任由乙方负责。

  六、土建与安装配合

  1、甲方负责向乙方提供安装的配合工作,在安装工程开始前,完成现场清理等工作,并提供规格尺寸符合安装电梯的井道、机房、电源等。

  2、在电梯安装施工期间乙方应无条件配合电梯轿厢闭路监控、电梯故障报警信号机房引接等施工。

  3、轿厢内的电梯管理规章制度的张贴由乙方负责。

  4、电梯井道、门框、层站按钮尺寸偏差范围以甲方工程部与乙方双方盖章签字确认的设计图纸为准,在此偏差范围内乙方应负责修复。

  七、价格调整

  如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月,或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月,则乙方有权提出安装价格调整要求,并另行签署补充协议。

  八、司法管辖

  任何由本合同引起的争议和纠纷,应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  九、不可抗力

  指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况,包括暴风雪、闪电、洪水、台风、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后,尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小,但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

  十、违约条款

  在未得到对方许可的情况下,甲方或乙方均不得擅自终止本合同,如双方中的任何一方造成前述事实,则违约方将向另一方支付中途毁约违约金,金额为本合同总价的百分之三十。

  十一、合同生效

  1、本合同条款如有更改,须另行签署补充协议附后;任何变更须经双方代表共同签署并盖章。

  2、律效力。

  3、双方均不得就任何可能的间接损失向对方提出主张。

  4、本合同以中文书写,一式伍份,甲方执贰份,乙方执叁份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

电梯安装施工合同4

  甲方:___________

  乙方:___________

  根据《中华人民共和国合同法》规定,双方在平等互利的基础上,经协商一致,就客户单位:项目,由甲方委托乙方安装,并达成以下约定事项:

  一、工程概况:

  安装电梯,数量(大写______台,安装电梯,数量(大写)______台。

  二、工程总金额

  1、本协议最终结算总价:人民币(大写)______元,¥______元。

  2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。

  三、结算方式:

  安装进场后预付30%,产品经安装调试全部完毕后再付40%,余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后(取得验收合格证及检验报告书并移交清后)一次性付清。(亲子活动安全协议书)

  四、工期

  安装时间:______天

  五、质量验收依:

  根据国家标准GB7588、GB/T10059,GB/T10058,GB10060等要求,并结合甲方的安装质量检验标准要求。

  六、甲方责任:

  1、确保货物按时发运到工地现场,并配合解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。

  2、提供安装过程中的技术支持服务。

  3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。

  4、提供安装施工图纸及资料。

  5、负责出厂产品的制造质量和发货质量

  七、乙方责任:

  1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。

  2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收,并及时向甲方反馈开箱缺错件星系,验收后的物资由乙方负责现场保管,若有缺失,则自行承担赔偿责任。

  3、在规定的期限内,及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。

  4、若因安装质量问题造成安装复检的,则承担发生的复检费。

  5、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮,做到及时记录,填写合同。

  6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品,若经授权代表甲方向用户移交时,则应按公司的相关规定办理移交手续。

  7、安装过程中发现的产品质量问题,应书面形式记录,待安装完毕后需移交检验人员。

  8、乙方应确保安装工期,除因甲方原因和不可抗力因素外,若因工期延误造成所示的则应由乙方承担,同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。

  9、必须严格遵守公司的规章制度和客户单位的规章制度,与客户做好必要的联络。

  10、不准与用户物理争吵,若因此造成甲方形象损坏或经济损失的,则乙方应承担赔偿责任。

  11、除上述约定的费用外,施工过程中发生的其他费用均由乙方承担。

  12、在进场施工前3天,必须向发包方提供所派施工人员的名册清单,保险单据,及操作证复印件,严格做到无证人员不得上岗施工。

  八、文明施工要领:

  1、安装人员必须持证上岗,安装过程必须严格执行《电梯安装安全操作规程》。

  2、严格遵循用户及现场安全生产要求,做到文明操作。

  3、若因违规操作而导致在安装过程中发生人身意外伤害、设备的损坏、遗矢等事故责任由乙方自负。

  4、进入施工现场必须配到好一切安全防护设施。

  九、本协议书一式二份,经双方签字后,各执一份。

  甲方:___________乙方:___________

  经办人:___________经办人:___________

  电话:___________电话:___________

  签订日期:___________

  签订地点:___________

电梯安装施工合同5

  发包方:绵阳西城建工集团(简称甲方) 承包方:四川绵阳能全建筑设备租赁有限公司(简称乙方)

  经甲、乙双方共同自愿协商一致,甲方将相国生活馆工地型号为SC200/200施工电梯一台承包给乙方安装拆卸。有关事宜协商如下:

  1.该施工电梯安拆费总承包价为元整)。包含施工电梯进出场费、设备安装后的检测费,基础预埋件埋设,电梯安装调试,标准节安装及连墙附着安装。

  2.付款方式:乙方将该施工电梯安装完毕并经相关检测单位检测后甲方付给乙方安装费用 5000 元(大写: 伍仟 元整)余下部分在施工电梯出场时一次性付清。

  3.安装及拆除时间:根据甲方施工需要。

  4.乙方在安装拆卸该施工电梯时,甲方派人配合乙方安装拆卸人员工作且保证安装拆卸场地三通一平,在安拆作业过程中如出现安全事故由乙方负责。如场地狭窄,无法进场其责任和损失费用由甲方承担。施工电梯安装完成,经检验合格交付使用后的使用管理完全由甲方负责,其安全责任也由甲方承担,如因安装不到位而发生事故,其责任由乙方承担。

  5.该施工电梯在整个使用期间每月进行检查,并将检查结果报给甲方,对不合格项提出整改建议,如未按要求进行检查,其责任由乙方承担。

  6.该施工电梯在该工地使用期间,驾驶员由甲方自派,驾驶员需每日填制交接班记录,运转记录,甲方自做好施工电梯维修记录,乙方配合甲方完善关于施工电梯的相关资料(如签字、盖章、提供专用相关表册)

  7.该施工电梯在使用期间一般的维修、保养由甲方负责,大型专业维修、保养、人工由乙方负责,材料由甲方负责。由乙方维修不当造成的责任由乙方负责,如操作使用不当造成的责任由甲方负责。

  8.甲方需向乙方提供施工电梯基础隐蔽资料、现场平面施工布置图、施工电梯的合格证、说明书等技术资料以便于施工电梯检测及备案。如甲方未及时提供资料所造成的责任由甲方负责。若因高压线路或其它障碍物造成施工电梯安全距离不够等原因,导致检验不合格造成的后果及费用由甲方负责。

  9.施工电梯安装、拆卸过程安全由乙方负责。乙方安装人员必须佩戴好安全帽、安全带。

  10.甲方根据现场施工需要提前一天通知乙方进行施工电梯升节,乙方必须按甲方要求时间进行升节安装。如未按照甲方要求及时升节,将按照每拖延一天500元处罚。

  11.合同有效期:乙方安拆完毕,甲方付清安拆费用时终止。

  12.合同自双方签字之日起生效。该合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  13.本合同乙方同意应收所有款项直接向甲方签字人秦伟个人收取

  14.其它未尽事宜双方协商解决。

  甲方:乙方:

  签字 签字:

电梯安装施工合同6

  甲方:

  乙方:

  甲方有施工安拆设备委托乙方进行施工升降机拆除,双方本着自愿、公正、公平的原则特签订合同,以便共同遵守,合同如下:

  1、 90州鼓楼广场8号楼,工程地点位于沧州市新华东路21号(荷花池对面)。甲方自行把脚手架进料平台拆除,乙方拆除并保证机械设备齐全完好,现场分类堆放好。

  2、 乙方提供拆除方案和各种资质、操作人员上岗证等全部资料。

  3、 拆除时间根据要求开始拆除3天内拆完。甲乙双方均需要提前做好准备工作。

  4、 甲方提供乙方施工区域,拆除时甲方派人管理、制止无关人员进入施工场地,避免发生安全事故,甲方提供乙方一名机务人员协助拆除,施工前设备拆除位置接通电源。

  5、 拆除费用为:费等所有费用),设备全部拆除完毕,手续办理齐全后7天内付拆除费用。

  6、 乙方拆除人员必须证件齐全,精通安、拆的所有技术操作规程,佩戴好个人防护用品,严禁违章、酒后作业。

  7、 因乙方原因发生的任何安全事故均由乙方自行负责,与甲方无关,乙方必须采取有效措施,杜绝安全事故发生。

  8、 乙方及时为甲方拆除机械设备,不得耽误甲方施工,如果因为乙方原因影响甲方施工的,乙方负全责,赔偿因此而导致甲方的损失。

  9、 乙方拆除下来的设备配件分类存放整齐,按甲方指意地点堆放好。确保文明施工。

  10、 乙方必须按照甲方要求拆除设备,不得影响甲方施工进度,否则甲方有权解除施工合同,另找满足要求的施工队伍,剩余款项全部作为甲方的损失扣除。

  11、 乙方必须听从甲方的统一指挥。

  12、 乙方人员不得在施工现场发生偷盗、打架斗殴事件,否则按照项目部相关制度处罚,严重者送交公安机关处理。

  13、 本协议一式两份,甲乙双方各一份。

  甲方盖章:乙方盖章:

  负责人签字: 负责人签字:

  年月日

电梯安装施工合同7

  甲方:___________

  乙方:___________

  一、受甲方委托,乙方为其安装以下1个项目共2台电梯:

  项目1

  项目2

  二、安装周期

  经乙方安装人员现场测量,土建符合要求,具备近点施工条件后,进点开工至交付试运行:项目1总工期为10天;项目2总工期为20天。

  三、付款方式(按项目分批付款)

  1、乙方开工报告办理完毕,进点安装后三天内甲方支付安装总金额的30%。

  2、电梯慢车调试后三天内甲方支付安装总金额的30%,电梯快车调试后再支付10%

  3、经国家有关部门验收合格并经过产检合格且工厂保养部门接收后,甲方必须支付乙方安装总金额的40%。

  四、安装施工中双方的责任与费用分担

  1、乙方责任:

  (1)负责电梯设备的安装工作,电梯设备的调试工作;

  (2)提供电焊氧割设备;

  (3)参与甲方和其他有关部门(含厂检及建委验收)对电梯设备所进行的安

  装工程验收工作;

  (4)负责所需的施工工具;

  (5)遵守施工现场的有关制度;

  (6)配合甲方整理电梯验收相关资料;

  (7)严守安全管理制度并负责购买意外伤害保险,所有人员必须持证上岗;

  (8)服从甲方及现场项目业主的管理,任何涉及本合同的工作或须增加工程

  量必须向甲方上报,由甲方出面与业主沟通;

  (9)工地现场不戴安全帽或高空作业不系安全绳罚款500元/次。

  (10)在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获并罚款,由施工队自己承担。

  2、甲方责任:

  (1)协助提供安全存放电梯材料及施工工具的用房;

  (2)协助为乙方现场施工提供所需电源及施工用电电费;

  (3)负责电梯相关土建需整改项目;

  (4)负责电梯验收相关资料及费用;

  (5)负责电梯安装过程中的管理与协调工作,特别是安全及质量监督工作。

  五、违约和赔偿

  按《经济合同法》的有关规定执行,电梯安装必须一次通过厂检与特检部门验收,如安装质量原因导致复检,除所有费用须由乙方承担外乙方还须赔偿3000元/台得经济损失。

  乙方人员如发生安全责任事故,由乙方自行承担,如甲方因此受到损失的,按实际发生额由乙方赔偿。

  六、合同生效:本合同一式两份,甲乙双方各执一份;双方签字即生效。

  甲方:___________

  经办人:___________

  日期:___________

  乙方:___________

  经办人:___________

  日期:___________

电梯安装施工合同8

  甲方:

  地址:

  乙方:

  地址:

  甲方根据工程施工需要,委托乙方安装施工设备台。为明确双方权利和义务,经双方充分协商订立本合同。

  一、项目概况

  1、工程项目名称:________。

  2、安装地点:________。

  3、设备名称:施工升降机。

  4、设备型号、规格:________。

  5、设备制造单位:________。

  6、安装总高度:________米。

  二、承包方式;

  由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。

  三、承包费用

  1、安装的费用为每台整)安装到________米(含人工费及检测费等费用)。

  2、附着费用为每________道/元整。

  四、付款方式

  第一次安装完毕现场验收后预付________元整,全部安装并验收合格后再一次性支付所有余款为________元整。

  五、甲方责任

  1、负责施工现场的“二通一平”(通路,通电,场地平整)。

  2、按合同所规定时间付款。

  3、配合进行现场戒备,甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。

  4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。

  5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责,不属于乙方的员工编制。

  六、乙方义务

  1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。

  2、编制安装施工方案,方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。方案内容包括:

  (1)工程概况

  (2)作业前准备

  (3)安装施工方法和步骤

  (4)安全技术措施

  (5)其他有关内容

  3、乙方必须向作业人员提供合格的安全防护用具(如安全帽、安全带等)。

  4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。

  5、本次安装作业开工前,乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的要求,提供各项资料(设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供)。经本地施工安全监督站核准后方能开工(工程未报建除外)。

  6、设备安装完毕后,在自检合格的基础上,由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验,甲方应配合乙方,按要求提供自己需要提供的资料,设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目,乙方负责进行整改,如由于甲方原因引起的不合格项目,应由甲方负责。

  7、设备进行安拆作业前,必须进行安全技术交底,全体作业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程。

  8、乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方对本次安装作业的相应安全事故承担法律和经济责任。

  七、其他

  1、本合同自双方签字盖章,收到使用单位安装费用之日起生效。

  2、本合同一式贰份,甲乙双方各一份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

【电梯安装施工合同】相关文章:

施工电梯安装合同04-21

电梯安装施工合同11-25

施工电梯安装合同书09-06

电梯安装施工合同8篇11-25

施工电梯安装料人工合同02-09

电梯安装合同11-03

施工电梯安装合同范本(精选16篇)08-09

电梯采购安装合同06-23

电梯销售安装合同09-08

电梯安装劳务合同06-13