随着人们法律观念的日益增强,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编帮大家整理的施工合同书,希望对大家有所帮助。
施工合同书1
发包人(以下简称甲方):
承包人(以下简称乙方):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。
一、承包范围:
1、承包范围:
2、承包方式:人工费承包。
3、工期:开始工作日期:
4、单价:电弧焊/个,电渣压力焊/个,闪光对焊/个,直螺纹接头 元/个;零星用工技工 元/工日,普工 元/工日。
二、质量标准及要求
1、依据施工质量验收规范:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—20xx、《钢筋焊接及验收规程》和相关标准图集、施工图和项目部制定的《质量、安全、进度、材料控制管理办法》验收;质量标准一次性交验合格。
2、一次抽检验收合格即进入下道工序,一次抽检验收不合格,加倍抽查,抽查合格,乙方对抽检不合格部位进行返工、返修后视为合格,进入下道工序;二次加倍抽检后仍不合格,甲方可对乙方处以200—1000元罚款;工期延误、后序工种窝工损失和返工、返修费用由乙方承担,返工、返修后按以上程序再进行验收,但返工、返修费用按让步接收单价办理结算。
三、甲方责任
1、负责对乙方所有作业人员进行安全技术交底和质量技术交底。
2、负责工程测量放线和定位、组织图纸会审,按时提供施工图纸,及时传递建设单位提出的设计变更。
3、协调各作业班组之间的生产,提供大、中型施工设备、临时生活设施、用水、用电及施工场地等。
4、为施工场地内的作业人员和管理人员办理建筑施工现场职工意外伤害保险。
5、甲方不得强令要求乙方作业人员从事违章冒险作业,因此导致的安全事故,由甲方承担相应的责任及发生的费用。
四、乙方责任
1、乙方进场人员必须携带有效身份证件与项目部签定《劳动合同》;进场作业人员,确保良好的身体素质和较高的技术水平;严禁使用童工,自觉遵守法律、法规、公司及项目部有关规章制度。
2、乙方进场作业人数人(其中技工保证80%以上,在保证进度的情况下不限制人数)。
3、未经甲方授权或允许,不得擅自与建设单位、监理单位及有关部门建立工作联系,否则,后果自负。
4、认真执行质量技术交底,严格按照设计图纸、施工质量验收规范、标准图集和有关技术要求,确保工程质量达到约定的标准。
5、承担由于自身责任造成的质量返工返修、工期拖延、材料浪费、不文明施工和安全事故等造成的各种损失及罚款。
6、自觉接受建设行政主管部门、监理单位、建设单位及公司有关部门对质量、安全、文明施工、设备、材料使用情况的监督检查。
7、根据甲方现场的统一规划,堆放材料、机具按照文明施工的标准要求合理使用,妥善保管,做到工完料尽场地清,及时清理利用边角料。
8、做好成品保护,严禁破坏劳动成果,因乙方责任发生损坏,应承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
五、安全管理
1、乙方应遵守安全管理制度,严格执行安全技术交底和《职工安全教育手册》等管理制度,落实安全防护措施,并随时接受甲方的安全监督检查,由于乙方未采取安全防护措施造成事故的,乙方承担因此而发生的责任及费用。
2、乙方应做好班前安全教育活动,并对作业人员的安全负责,班组长必须担任兼职班组安全协管员,负责对安全教育活动进行记录并每周汇总交项目部安全员。
3、乙方在施工现场使用的安全帽、安全带由甲方提供,费用由乙方承担,其他劳动保护用品由乙方自理。
六、结算办法
1、本工程的承包单价,均为一次性包死,不再调整。
2、结算时按承包范围内的《分项工程验收单》实际发生工作量计算;否则,一律不予结算。
3、该单价均为达到约定质量标准的单价。达不到约定质量标准的,甲方根据检查验收记录,折价让步接收,让步接收单价的折价率为__﹪。并承担所有的后序施工费用。
4、发生与当月的各项违章、违约罚款按公布的数额在当月结算付款时扣除。
七、劳务报酬的支付
1、甲方每月支付的劳务报酬为乙方当月结算完成工程量的__﹪,支付时间为次月三十日前,支付时凭《劳动合同》,由乙方负责人编制工资表,本人签字后发放。
2、全部工作完成后,经甲方计算核实办理结算并经双方确认,甲方在年终决算后付总劳务报酬的__﹪,工程竣工结算后扣留_﹪的质量保证金,在保修期内所发生的一切费用自理。如无其他原因到期一次付清。
3、保修期:。
八、违约责任
1、甲方不按约定支付劳务报酬时,应承担违约所发生的费用。
2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)、乙方因自身原因延期开工或完工的,每延期一日,应向甲方支付 元的违约金。窝工损失、窝工人工费、机械设备租赁费等依据《管理办法》执行。
(2)、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到甲方让步接受的标准时,除折价外,乙方应向甲方支付___元/次的违约金。
九、项目部制定的《质量、安全、进度、材料控制管理办法》为合同附件,与本合同具有同等的法律效力。
十、合同担保
乙方同意用第一月结算的人工费做为本合同的担保,如达不到合同约定,在此款中扣除,如无其它原因,此款在本合同履行完后,一次付清。
十一、争议
甲方和乙方在履行合同时发生争议,双方协商解决或要求有关主管部门调解。
十二、合同解除
1、乙方施工时,质量和进度不能满足合同约定,经责令整改后不能见效,甲方有权解除合同,乙方按甲方的要求无条件撤离现场,每推迟一天,承担甲方损失 元,已完成工程量其单价下浮__%结算。
2、如甲方工程任务因建设单位原因缓建或停建等重大变化时,甲方和乙方可解除合同,并按规定支付已完工程量的价款。
十三、合同终止
双方合同全部责任履行完毕,本合同即告终止。
十四、合同份数:本合同一式四份,甲方三份、乙方一份。
十五、合同生效:本合同自双方负责人签字,甲方经营部登记备案后生效。
工程发包人:(公章) 劳务承包人:(公章)
项目负责人: 电话: 劳务负责人: 电话:
专业负责人: 电话: 现场负责人: 电话:
年月日
施工合同书2
甲方(用人单位):
地址:
乙方(姓名):
性别:
身份证号码:
现住址:
甲乙双方依照国家和本省劳动法律法规建立劳动关系,履行相应的权利和义务,并对有关问题作以下约定:
一、劳动合同期限
1、不足一个月时间的用工:从 年 月 日至 年 月 日(不设试用期)。
2、完成一定工作任务的用工:以 工程完成之日为本合同的终止期限。
二、工作内容
甲方安排乙方工作地点:
从事(工种):
数(质)量要求:
三、劳动报酬
1、工资计算方式:
(1)计时(每天或每月工资标准)
(2)计量(件)(单价数量)
2、工资支付方式:不得低于当地最低工资标准。按月支付工资的,每月支付工资人民币 元;按工作进度支付工资的,每月支付工资人民币 元,三个月内结算一次。
甲方应制作工资发放花名册,并由乙方本人签字,领取工资。
四、劳动保护和工伤保险
甲方应严格执行国家和省有关职工劳动安全、劳动保护、职业卫生等规定。
甲方依法为乙方办理人身意外伤害保险或工伤保险,其中每月缴纳的工伤保险费计人民币 元。
五、违反劳动合同的责任及其它约定
在合同期内,如本合同条款与国家、省有关新规定不符的,按新规定执行。
本合同自签订之日起生效,合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(签章):
乙方(签字):
年 月 日
年 月 日
施工合同书3
甲方:
身份证号码: (以下简称“甲方”)
乙方:
身份证号码: (以下简称“乙方”)
依照《_________合同法》、《_________建筑法》及其他有关法律、法规,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本工程施工有关事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称: 自家住宅
工程地点: 佛山市 区 镇 村
二、工程承包范围:
三、合同工期:
开工日期: 年 月 日。
四、质量标准及要求:
工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20______合格标准。 需要注意的事项:
1、土方回填过程中,要求夯实紧密,不准未夯实就擅自进行隐蔽。
2、砌筑墙体过程中,乙方必须保证灰浆饱满,组砌方法正确,轴线偏移不得大于规范要求,砌筑砖体不得出现上下通缝现象。
3、构造柱、梁关模前,应再次检查钢筋安装位置、数量、间距、是否与施工图纸一致,不得少筋漏筋,保护层留置是否正确,待合格后方可进行关模。模板支撑应牢固可靠,混凝土浇筑过程中,应充分振捣,不得漏振,以保证混凝土成型质量。混凝土浇筑完毕后,必须进行充分的养护。
4、工程投入使用的钢材、水泥等所有材料,不得在施工中浪费,每次砌筑时的落地灰及时收用。同时严禁偷工减料,必须保质保量地施工。节约材料,并保管好材料,不得丢失。
五、合同价款:
承包金额:据实按建筑面积每平方米 元(大写:人民币 整)进行人工结算。
六、工程质量:
乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工。
工程质量以国家建筑工程质量检验评定标准为依据。
因乙方原因工程质量达不到约定质量标准的,并且无法整改的,乙方承担全部违约责任。
经甲方项目负责人认定施工过程中不符合施工规范及质量要求的,甲方有权要求拆除和重新施工。经过整改,符合质量要求的,由乙方承担拆除和重新施工的费用。
七、双方责权:
甲方供应该工程所需建筑材料。由于施工地点的环境问题等,施工材料存放的地点与施工现场所产生的距离,乙方不得以此理由加收甲方任何费用。
甲方应及时对工程进度进行审核,对工程进度款应按照协议约定及时拨付。
甲方提供现场施工用水、施工用电。
、乙方必须保证工程质量并按设计图纸和甲方要求施工(天面平滑、墙面平整、顺直、水平、砌砖密实、楼梯步级均等)服从甲方指导、检查、检验,确保工程质量好。
、施工安全由乙方全权负责。
、乙方不得任意浪费甲方材料,不准有盗窃甲方材料行为。
、主体工程完成后,乙方负责清理施工现场内所有杂物,搭的建双排栅需等甲方完成外墙装修后才能拆除。
、乙方负责找工人、组织、管理、指挥工人施工,乙方施工人员的生活由乙方自理,乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系,乙方施工人员就餐饮水等均由乙方负责。
、施工过程中使用到水泥泵车所产生费用由乙方负责。
八、安全施工:
工程安全要求达到《JGJ59-99建筑施工安全检查标准》合格标准,无重大安全事故,因乙方责任达不到此标准且出现重大安全事故的,由乙方承担事故所产生的全部责任。
乙方应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理规定,严格按安全、文明标准组织施工。
乙方必须遵守国家和当地政府有关职工健康安全、环境管理及保护的法律法规,保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理。
乙方必须遵守甲方安全管理的相关制度,服从甲方统一管理,随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查。
乙方采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用,由乙方全部承担。
乙方不允许与施工无关的人员进入施工现场,由此造成的大小安全事故由乙方负责。
九、工程款支付:
1、自本协议签订后,工程施工至第一层主体工程完工(第一层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );
第二层主体工程完工(第二层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );
第三层主体工程完工(第三层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );
第四层主体工程完工(第四层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );
第五层主体工程完工(第五层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );
第六层主体工程完工(第六层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );主体工程整体完工后经甲方验收合格后即以实际测量面积为准,双方结算,由甲方一次性付清工程余款。
2、甲、乙双方必须共同遵守,以上约定的付款方式,不到付款时间,乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。
3、在合同期内,乙方不得故意长期停工或要求追加工钱,如果违反本条款,乙方必须赔尝违约金2万元,已做工程不再支付工钱,本合同终止。
十、本合同自签订之日起生效,一经签字即具有法律效力,甲乙双方如发生纠纷先自协商解决,如协商无效将按照《_________合同法》交由司法部门处理。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,另附图纸一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工合同书4
甲方(管理方):_____
法定地址:___________
法定代表人:_________
乙方(挂靠方):_____
住所:_______________
身份证号码:_________
电话:_______________
为了进一步深化企业改革,发挥甲方(管理方)的宏观调控职能,增强企业活力,提高企业的经济效益,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方下属建筑项目经理部事宜签订以下协议书:
一、甲方同意乙方挂靠经营甲方下属项目经理部,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。
二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。
三、挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工,如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工,一切经济损失以及建设方对上述问题追究甲方的一切责任均由乙方承担,需追究刑事责任的,也由乙方承担责任。
四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。
五、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导,乙方必须无条件接受甲方的管理。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害甲方企业信誉,甲方有权无条件更换施工队伍,乙方不得有异议。
六、乙方挂靠甲方下属项目经理部经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,所聘员工要三证齐全,特殊工程要持证上岗,要将所聘员工的有效证据及资料复印件报送甲方一份备查。交工资料要交一份给甲方工程部备案。
七、为规范施工现场的管理,乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。
八、施工质量指标奖罚办法:乙方挂靠期间每年必须实现优良工程一项(如当年无交工工程的不计),每增加一个优良工程按建筑面积由甲方给予奖励:_________平方米以下的奖励______元,_____平方米以上_______平方米以下的优良工程项目奖励____元,_____平方米以上的优良工程奖励_________元。如当年有交工程项目但未有优良工程则按交工项目建筑面积计算实行______平方米以下的'工程增加_____元挂靠费用,_________平方米以上_________平方米以下的增加_________元,_________平方米以上的增加_________元。如出现交工项目第一次交工验收时不合格则给予乙方罚款_________元。以上费用均不包含在挂靠费用之内。
施工合同书5
甲方:_____
乙方:_____
本着平等互利的原则,按国家《劳动法》《经济民法典》等相关的法律法规,经甲乙双方共同协商,协议如下:
一、工程承包内容:空调、暖气管道预埋施工
二、工程地点:济南欧亚大观商都工程部
三、安全:在施工过程中,一切安全事故由乙方自行负责。
四、工程技术要求:乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工,安全施工交底,进行组织施工。
五、乙方应认真按照标准规范和要求施工,工程质量达不到约定的标准部分,经甲方发现,应要求乙方重新施工,因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担重新施工费用,工期不予顺延。
六、工程量的计算:以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时,经公司确认后调整合同价格,签订补充协议。
七、价格:本工程量为综合包干价人民币元。
八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。
九、文明施工:符合市____市貌,文明施工要求标准,违反相关规定,后果由乙方自行负责。
十、工期:天。
十
一、付款方式:项目工程全部完成并验收合格后,一次性支付全部工程款。
十
二、结账方式:乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。
十
三、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份,甲乙双方签字即生效,付清工程款后自动失效。(以票据为准)
甲方:_____乙方:_____
甲方代表:_____乙方代表:_____
________年____月____日
施工合同书6
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
一、工程名称:
xxxxxxx小区绿化施工及养护工程。
二、施工地点及范围:
本工程位于xxxxxxxxxxxxxx,绿地总面积约xxxx平方米。
三、施工工期:
本工程施工分两次施工:
1、绿地草坪及适合秋季栽植乔灌木自进场之日起至20xx年x月x日完成;
2、秋季不易成活部分乔灌木留在20xx年x月x日至20xx年x月x日全面竣工。
3、根据实际施工需要,以上工期最终以甲方书面通知为准。
四、工程内容:
1、乙方根据甲方所提供的绿化设计图纸施工,甲方按图验收;
2、本工程两次施工,中间跨冬季,以最终全面竣工完成工程量作为结算依据,植物越冬乙方应做好植物防冻工作(包括植物缠干、覆盖、喷洒植物防冻剂等)保证植物有效成活。
3、乙方进场苗木必须达到清单、图纸及附件苗木图样要求规格、形貌且无虫害;对大树及景观造型树种要求造型自然、饱满、优美,进场前提供树样照片经甲方同意后方可安排树木进场种植。
4、绿化地种植前对地形细部整理,造型要自然;土方整理过程中发现的砖石块要清理;草坪铺设前要全面对铺设部位整平、松土保证植物快速生根。
5、草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强。
6、行道树要求分支点一致、不偏冠。
7、施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则必须经甲方确认后方可列入结算。
8、施工过程中按图施工,如因甲方要求增加苗木种植数量或变更规格的,则必须经甲方确认后由乙方负责施工,工程量据实列入结算,乙方不得自行更改苗木数量及规格。
9、工程全面竣工验收合格后,开始计算养护期,乙方必须免费养护两年,养护期内如出现苗木死亡乙方应在每秋季、春季各补植一次,未在甲方通知限期内补植的,乙方应按需补植苗木价格的双倍向甲方支付违约金。
10、乙方施工过程中注意卫生清理工作,保持小区道路整洁,注意保护小区设施的成品保护及地下管线的避让。
五、工程造价及承包方式:
1、工程总造价为人民币xxxxxx元整(大写:x元整;含税造价),包括苗木、运输、种植、养护、验收等一切费用。
2、养护期间如有苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植。
3、附xxx小区绿化工程量清单定价表。
六、付款方式:
1、第一次付款,秋季苗木及草坪栽植完成进行中间验收无问题,乙方向甲方提交已完部分工程造价,经甲方审核后支付已完造价的80% ;
2、第二次付款,工程全面竣工工程验收合格,经审查确认总造款后,甲方支付至总造价 80%(剩余 20%作为工程质量保证金);
3、工程质量保证金分两次支付:1养护满一年支付 10% ;2养护满两年经复验合格后余款一次付清(分期付款不计利息)。
4、每次拨付工程款时,乙方应提供xx地税局出具发票。
七、其它事项:
1、乙方进场后应指派现场项目经理、技术员对施工全过程协调、调度、技术控制;服从甲方施工现场人员的指挥。
2、甲方提供苗木种植、养护用水接口,水费由乙方承担,从工程决算造价中扣减(施工期水费由甲方承担)。
八、安全责任:
安全施工费已包含在乙方施工造价内(不单独另外取费),施工过程中乙方应严格按施工安全规定、安全施工法律施工,如因乙方施工原因出现安全事故及第三人人身伤亡事故均由乙方承担全部责任和承担因此产生的经济损失和赔偿费用。
九、争议条款:
如合同履行期内出现争议,双方应友好协商解决,协商不成诉至xx区人民法院处理。
十、本合同(含附件)一式四份,甲方三份,乙方一份,经甲乙双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(签章): 乙方(签章):
联 系 人 : 联 系 人 :
联 系 电 话: 联 系 电 话 :
日 期 : 日 期 :
施工合同书7
甲方:__________________
负责人:__________________
乙方:__________________
负责人:__________________
经甲、乙双方充分协商 ,甲方同意将本公司承揽的秀雅楼施工项目以内部责任的形式承包给乙方施工,现就承包内容及办法协商达成以下条款,望共同遵守。
(一)工程概况
1、工程名称:
2、工程地点
3、工程内容:综合大楼1栋,建筑面积约㎡
(二)承包范围
1、甲方承揽的综合大楼1栋的土建工程、装饰工程、水电工程,建筑面积约㎡,具体内容按项目施工图纸方法施工范围有关内容按设计图纸施工。
2、装饰标准约:室外外墙装饰为墙面瓷砖,线子为真石漆,室内墙面天棚为现浇板面,地面为现浇板面。
3、梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八;内外墙不做内外保温、不做门窗。地下车库不负责挡土墙,如需做按《99建筑工程定额》计算。
4、水电工程为:现浇板设置暗管底盒,梯间预留穿线管道,户外排水及给水按图纸施工,户外污水沟井、排水沟、管构从常规至化粪池出口打止。
(三)承包方式
按平方米造价包工包料费用包税金的方式包干承包。
(四)工程工期
1、工程总施工工期为______ 日历天,工程开工工期以开发商开出的《开工通知书》时间为准,开始计算施工工期。
2、竣工时间以开工日期起至第 ______天为止。 3.以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内。
(五)工程验收
1、乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸,相关资料及竣工验收报告等,竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责。
(六)工程质量
质量要求:乙方在施工过程中严格按照国家有并《建筑施工规范操作规范》省市的有关规定和设计图纸要求组织施工,工程质量等级达到合格。
二、签订建设工程施工合同时该注意哪些问题
1、仔细阅读使用的合同文本,掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定
目前签订建设工程施工合同,普遍采用建设部与国家工商局共同制定的GF-1999-0201《建设工程施工合同》示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。签订合同前仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要。因为这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义,引导合同双方如何签订“专用条款”,更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特别约定时,“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方一致同意的合同约定。
有关建设工程施工合同的法律、法规规定主要有:《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业资质管理规定》、《建筑业资质等级标准》(试行)、《建筑安装工程总分包实施办法》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》等。
2、严格审查发包人资质等级及履约信用
施工单位在签订《建设工程施工合同》时,对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作,它将不合格的主体排斥在合同的大门之外,将导致合同伪装的坑穴和风险隐患排除在外,为将来合同能够得到及时、正确地改造奠定一个良好的基础。
根据我国法律规定,从事房产开发的企业必须取得相应的资质等级,承包人承包的项目应当经依法批准的合法项目。违反这些规定,将因项目不合法而导致所签订的建设工程施工合同无效。因此,在订立合同时,应先审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照,取得相应的经营资格和等级证书,审查建设单位签约代表人的资格,审查工程项目的合法性。其次还应对发包方的履约信用进行审查。
施工合同书8
发包人:_____(以下简称甲方)承包人:____(以下简称乙方)
依据《中华人民共和园合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方多次协商,甲方决定将团风城市公园5#楼钢筋工程委托乙方施工,双方就本工程工事协商一致,订立本合同。
一、承包范围:团风城市公园5#楼钢筋分项工程的制作及安装(含预制钢筋在内)等全部工作内容(闪光对焊、电渣压力焊不在范围内)。
二、承包方式:本工程采取包工不包料的单包方式(其中扎丝由乙方自行承担)。
三、合同工期:本工程开工日期为____年____月____日至____年____月____日,全部完工,总工期为天,每拖延一天工期罚款贰仟元整,雨天、停水,停电达8小时,工期顺延。
四、质量要求;乙方必须按图纸及设计进行施工,钢筋的型号直径、绑扎的间距,几何尺寸,锚固长度,保护层等必须满足设计及规范要求,在施工中如有不合格的部位,必须返工重做,达到合格为止。
五、安全责任,乙方在施工过程中,所有施工人员必须配戴安全帽,施工机械必须专人操作,对所属所施工人员必须进行安全教育,保证施工安全。
六、工程造价及付款办法;本工程单价元/m2,基础以下按钢筋用量据实结算,550元/吨,临时发生的杂工现场结算200元/工日。以上价格为原则性条款,如乙方工过程中安全、质量、进度、材料合理利用,达到甲方满意,甲方奖励乙方元/平方米。
七、付款方式:甲方保证乙方施工过程中工人的生活费,零花钱、材料款。封顶之时付至工程款80%,尾款年底全部结清。
八、其它方面;本工程在施工过程中,乙方所需的一切机械及工具由乙方自备,乙方必须服从甲方,业主,监理,质检等部门的监督及管理。乙方在施工过程中,的确不能满足甲方的质量及进度要求,甲方有权终止合同,并不给予结算。
九、其它;本工程未尽事宜双方协商解决,本合同一式三份,甲,乙双方各执一份,存
档一份,自双方签字后生效,价款结算清楚后自然失效。
甲方(发包人):____联系电话:____
乙方(承包人):____联系电话:____
____年____月____日
施工合同书9
为了强化***工程管理,确保工程质量,加快施工进度,法库县***(全称以下简称甲方)将****工程,承包给***(全称,以下简称乙方)施工,经双方协商订立如下合同并共同信守。
一、 工程名称:****新建工程
二、 工程内容及工程量:*******。
三、工程总造价:大写(¥******元)
四、工程质量标准:乙方应按甲方提供的***施工设计图纸进行施工,施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准,对该项工程要求达到:合格品。
五、约定施工工期:20xx年*月*日-20xx年*月*日
六、工程款结算方式:甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金,无质量问题到期返还)
七、资金省、市、县村级活动场所建设资金。
八、甲乙双方责任:甲方提供施工设计图,乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题,应及时与甲方取得联系,解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工,环境保护措施,促进和谐社会发展,履行安全生产职责,建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题,均由乙方负责。
九、质保期(一年):此工程质保期*年(***年*月**日均由乙方负责。
十、本合同经双方验收合格,签字后生效,并结清全部款项,随之本合同自行失效。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同书10
建设单位: (以下简称甲方)
承包单位: (以下简称乙方)
按照中华人民共和国合同法的原则,为明确双方在该工程实施过程中的权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则经协商一致签定本合同,以此共同遵守。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程概况:
3.1外墙外保温计算总面积约17000 平方米。
3.2保温系统采用朗旭大金热固型改性聚苯板(板)外墙外保温系统;设计厚度(10楼):
4、承包形式:包工包料
注:其中板(燃烧性能A2级)、胶粘剂、抹面胶浆、为江苏XX公司生产、耐碱网络布(160g2)为丹阳XX厂生产、锚栓为上海XX公司生产。
5、工程期限:
5.1开工日期按甲方下达乙方材料进场通知的三个工作日内开始计算工期。(此时工地应具备施工条件)
5.2每幢单位建筑有效日为 35 天。
5.3工程实施日期为________年____月____日止________年____月____日.(如果现场不具备开工条件,乙方必须书面告知甲方,甲方根据现场情况书面答复工程延期时间,否则引起的工期延误由乙方负责)。
6.施工条件
6.1乙方外墙保温材料进场的前道工序(基层墙体平整、外窗辅框安装、洞口节点处理、及脚手架布置调整)应由甲方、工程监理方验收合格,并符合节能建筑基层墙体质量验收规范的要求。
6.2甲方协调现场的水源和电源,但一切水、电费以及水、电安全防护措施皆由乙方负责。
6.3甲方提供乙方完整的土建施工图。
7.保温工程造价及结算
7.1工程总造价(预算):119.33万元。
7.1.1 金润城 项目10楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8460平方米,
7.1.2 金润城 项目12楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8709平方米, a;dea;25(不包括抗裂砂浆厚度)、工程材料单价:69.5元
2、总价:60.53万元。
(以上单价包括材料费以及现场施工的人工费、机械费、管理费、各项材料质量检测费、安全技术措施费、2%总包配合费、利润、税金等)。
7.1.3工程实施:
7.1.4工程造价(决算): 按实结算 。工程竣工后按实际外墙保温施工面积决算;结算。
8、付款方式及结算程序
8.1、本工程无预付款
8.2、双方合同签订后,乙方的20万元投标保证金转为履约保证金,在合同履约期间始终有效。
8.3、乙方进场施工,待单体楼保温系统施工面积完成50%工作量付总价款15%。
8.4、施工完成经过甲方、工程总包方和监理单位验收合格(全部材料检测合格)后付总价款60%
8.5、工程竣工验收合格,竣工资料交付齐全、正确、有效、手续完备双方开始结算,结算完成后甲方付款至总价款90%作为进度款。
8.6、剩余结算总价的10%作为质量保证金,小区交付两年期满后结清。
9.工程验收
9.1工序施工完成后,乙方以书面形式向监理方提出验收申请,监理方在收到申请后安排验收工作。
9.2工程竣工验收合格之日以质监、消防部门验收合格并备案之日为准。
10.双方权利和义务
10.1甲方确保拥有本合同项目的发包(或转包)权,签约后乙方不得对本项目再进行分包,否则甲方有权终止该合同并追究乙方给甲方造成的损失赔偿。
10.1甲方应负责安排总包方提供符合施工要求的施工工作面;
10.2甲方应协调总包方安排乙方堆放材料的场地。
10.3甲方应按合同约定付清保温工程进度款。
10.4甲方不在施工现场安排食宿场地,乙方自行安排。
10.5乙方提供合格保温材料。材料的性能指标符合规范的技术要求.
10.6工程竣工验收前,乙方应提供全套验收检验资料。
10.7乙方进场施工要服从总包单位质量、安全管理要求。总包单位对乙方施工过程中(质量、安全等各项活动)可能发生的隐患的地方提出合理的意见,乙方必须进行整改和实施,否则总包方有权进行处罚,并报甲方进行停工整顿。
10.8乙方施工期间应组织安全、质量管理领导小组,对实施合同范围内工程质量、安全负责,严格按照国家安全规定要求进行施工,由此产生的安全责任概与总包方、甲方无关。
11、工程质量
11.1工程质量应符合国家、____省有关验收的要求。
11.2工程质量保证期为________年,并终身有偿维修(非乙方工程材料质量问题造成维修),如果在质保期内因乙方材料原因造成的质量问题由乙方承担全部责任,保质期从工程竣工验收合格之日起计算。
12、违约责任
12.1未经甲方审批同意,乙方不得擅自使用约定品牌外的材料进场施工,并承担因此引起的一切损失和质量问题。
12.2甲方违约责任:甲方应按本合同约定及时向乙方支付工程进度款,如不能按合同约定时间支付,延误时间超过20个工作日以上的,乙方在与甲方协商一致后可以停工,工期相应顺延,由此所造成的损失由甲方承担。
12.3因乙方原因造成的节点工期未能按时完成的,甲方根据节点工期延误对甲方造成的影响确定并罚款30000元,如下一节点前将工期抢回后,甲方扣除违约金退还暂扣款,否则暂不退还暂扣款:如果给甲方造成损失的,则乙方还需承担赔偿责任。
12.4经验收,工程质量验收达不到合格标准的,应无条件返工至合格,返工工期均计入总工期。
13、解决合同纠纷的方式
13.1协商解决,若协商不成,向项目所在地人民法院提起诉讼。
14、乙方投标保证金20万元转为履约保证金,验收合格后一周内付清。
14.1甲方委派 为本项目现场负责人; 为项目技术负责人。乙方委派为本项目现场负责人。
14.2本合同一式四份,经甲方、乙方、签字盖章后即生效。甲方三份、乙方一份。
14.3本合同一经生效,各方均应严格遵守,如有未尽事宜,双方协商解决。
甲方:(公章)
乙方:(公章)
法人代表人:
法人代表人:
经办人:
经办人:
开户行:
开户行:
账号:
账号:
电话:
电话:
________年____月____日
施工合同书11
发包方:______________(以下简称甲方)
承包方:______________(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其国家法律、法规。遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。双方就高空作业清洗事项,经洽谈达成共识,特签订本协议书:
一、合同期限:
在20xx年1月1日至20xx年12月31日。
二、付款方式:
工程施工质量合格后一个月内甲方支付乙方签订的金额执行。
三、安全文明施工规定事项:
1、乙方施工人员进入甲方厂区施工,必须遵守甲方厂规厂纪,乙方施工人员在施工过程中应严格按照建筑行业安全操作规程与有关法令、法规进行施工,乙方施工过程中的人员若发生急病或发生安全事故、造成人员伤亡,由此造成的安全事故,所发生的事件责任与经济损失全部由乙方负责。
2、乙方在施工过程中,必须按照甲方的要求精心施工,如因乙方原因造成的工程质量问题返工,其返工而造成的材料费与人工费均由乙方承担。
3、乙方高空作业中,必须持证上岗,坚决贯彻安全生产的方针,做到防护要求明确,建立相应的责任制,若伤及他人人身伤害赔偿或造成其它财产损失由乙方全部承担。
四、未尽事宜
本合同未尽事宜,双方协商解决,鉴定补充协议。
五、法律效力
双方认可此协议内容受中华人民共和国法律保护,其内容具有国家法律同等效力,双方同意自愿遵守。
六、合同文本
本合同一式两份。甲、乙双方各执一份,双方签字生效。完工帐清后本协议失效。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工合同书12
发包方:_____
承包方:_____
根据建筑法:《民法典》及有关法律法规,双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过协商就本宅建房工程达成如下协议。
一、建筑工程概况及要求
①本住宅为砖混结构,四层另加土坡屋顶现胶面。内外粉漏,前方为瓷砖帖面。要求乙方做到墙正缝清,内粉刷为中级粉刷,层面平整洁,帖面经甲方同意后方可收方。
②木工、模板、架子所有建筑设备都由乙方提供,甲方负责进好材料。做到水通、电通。
③本宅台阶、滴水沟、下水道、化粪池排水至出屋檐均由乙方负责施工。
④甲方负责为乙方提供场所停放设备,乙方设备须由自行保管,如有遗失甲方一概不负责。整个工程采用包工,甲方不备饭菜、烟酒。整体工程要求在___________年_________月_________日峻工。
二、安全及付款方式
①安全问题,乙方在施工中,必须做到安全生产,安全施工,要有安全的意识。甲方提供乙方工程常驻施工人员人身意外保险壹份,保险金额为每人100人。其余流动施工人员在施工中出现意外均由乙方承担一切责任。
②价格及付款方式,本宅一至四楼按实际施工平方,每平方米______元付款,另基础和屋顶、共______元人民币整给乙方,不再按平方计算。
③付款方式,乙方自进场开工起甲方付款______元。另每建成一层付款____元。其余竣工后扣除质量保证金百分之十外全部付清。甲方不得拖欠。未尽事宜,双方随时协商解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字后有效,具有同等法律效力,望双方遵照执行。
甲方:_________
法定代表人:_________
日期:__________年__________月____日
乙方:_________
法定代表人:______________
日期:_________年__________月____日
施工合同书13
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致订立本合同。
一、工程名称:
工程地点:
二、工程承包方式:乙方以包工包料的方式承建。承包范围内所有材料及其它辅材均由乙方负责采购。
三、合同价款:
四、甲方工作:
l、甲方提供电源、水源与施工现场、道路通畅。
2、施工图纸及相关技术资料如有变更时甲方及时通知乙方。
3、甲方按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当 支付的款项。
五、乙方工作:
1、严格按照施工说明及大标图设计、设计变更通知单以及相关质量检验评定标准、施工验收规范及操作规程进行施工。
2、搞好施工组织设计、合理组织安排施工、确保工程按期完成。
3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,并采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成的事故和因此发生的费用全部由乙方承担,甲方不承担任何责任。 .
4、乙方应严格抓好工程质量控制,确保工程质量达标。
5、乙方应对合同范围的工程进行质量保修,保修期为1年。在规定的保修期内,凡因施工原因造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。
六、工程款(进度款)的支付与结算:
l、 工程开工前甲方付给乙方工程总价的40%用于购买原材料。
2、上瓦时甲方付给乙方工程总价的50%。
3、工程完工后剩余工程费用5日内一次性结清剩余10%。
4、工程如有设计变更,须经甲方、现场施工代表、设计部门签证确认后,按实际发生增加合同价款。
七、争议的解决方式:
因履行本合同发生争议时,双方应协商解决。协商不成将向甲方所在地人民法院起诉。
八、其它:本合同一式两份。双方各持1份合同,自双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜,双方将另行商定。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同书14
委托方:_________
居间方:_________
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》的相关规定,在互惠互利和自愿诚信的原则下,双方达成以下合同条款:
一、甲方委托乙方:
联系承揽开发区__广场公寓室内装修工程。
二、项目、工程概况
1、项目工程名称:
2、项目工程地点:
3、项目工程内容:
4、项目工程造价:
三、居间费用:
1、乙方前期投入了大量的人力物力财力促成甲方与正签合同甲方自愿付给乙方费用。
2、无论合同名称或项目,工程负责人及法人发生变化,甲方付给乙方的报酬都要如约履行。
3、本合同在执行过程中结束,甲方在上述发包方继续签订装修工程合同也要按合同执行。
四、居间费用付款方式:
1、工程报酬:按本工程总造价3%提取报酬,以实际发生工程量为准。
2、付款方式:年完工结算剩余50%一次性付清。
五、违约责任:
甲乙双方发生争议时,乙方有权向仲裁机构和法院起诉。
六、合同及法律生效:
本合同一式贰份,甲乙双方每人各执一份,经甲乙双方签字盖章生效。
甲方:_________乙方:_________
_________年____月____日
施工合同书15
出租方:______________ (简称甲方)
承租方:______________ (简称乙方)
因工程需要,乙方向甲方租用 塔机 台,用于 工地,安装高度(标高) ,经双方协商达成以下合同条款,双方共同遵照执行。
一、租用工程名称:
二、租用地点:
三、租用期限:
四、收费标准:
1、租金:每月租金 元,(大写: ),机操人员工资每月 元(大写: );合计金额 元(大写: )。
2、塔机一次性进出场费共计 元(大写: )包干(已包含塔机安装、拆除、修理、日常维护费,标准段及超高段标准节的所有进出场费及办理塔机使用有关的安监等相关手续费等所有费用)。
3、超高标准节(标准节高度2.8米/节)每节租金 元/天,附着4000元/道(附着长度单根超过七米,每增加一米加收 元)。
4、由甲方负责配备两名机操人员。塔机指挥人员由乙方配备,也可委托甲方配备,工资由乙方支付。乙方不得要求机操人员疲劳操作,如需增加机操人员,乙方按每月 元/人向甲方支付机操人员工资。
5、费用计算方法:设备进场以乙方通知时间为准,从安装调试达到正常使用状态之日起计算,不足一月(按实际使用天数计算台班费)。如因乙方原因推迟塔机使用时间,仍从塔机达到正常使用状态之日起计算租金。
五、付款方式:
1、租赁费付款方式:租赁费每季度结算一次,在下一季度7日内付清。余款在塔机报停后一个月内付清,如未按时付清,每天按租赁费总额的1%收取滞纳金。
2、合同签订甲方进场进行地脚螺栓的安装时,乙方向甲方支付定金 元(大写: )。塔机标塔段全部进场并开始安装后一次性付清进出场费,否则甲方可停止安装,并由乙方承担所产生的一经济损失。
3、如因该工地现场条件限制,必须采用特殊方案安拆塔机,另增收技术措施费和大型机械台班及人工费,甲方按实际发生费用向乙方收取。
4、支付款项时甲方须提供足额租赁发票,产生的税额部分由甲乙双方各承担50%。
六、甲方责任:
1、甲方提供的机械设备应完整可靠,应具设备本身所应具备的工作能力,并每天给足保养时间1小时,超出使用和维修时间则应扣减租金及赔付乙方相应损失;塔机高度必须满足乙方施工需要,如因甲方塔机高度不足(主要指超过标准塔高后标准节的配置不及时)影响乙方工作进度等则应赔偿乙方相应损失。
2、塔机上岗人员必须服从施工现场乙方管理人员的安排和调度、指挥、遵守乙方现场的一切规章制度,每天正常上班时间应随叫随到,保证塔机正常运转。
3、负责塔机的修理、保养,但时间需征得乙方认可。设备发生一般故障,甲方应在当天内全力抢修并排除故障,若机构出现故障,维修时间不超过3天。每月维修时间不得累计超过3天,若超过3天甲方将自动扣减租期及赔偿乙方相关损失。
4、负责向乙方提供塔机基础图纸和预埋地脚螺杆。
5、负责塔机的安全操作,提供的机组人员应遵守《塔机十不吊》及乙方现场的劳动纪律,服从乙方现场的合理安排。在施工中,如果乙方施工人员违章指挥,甲方操作人员有权拒绝吊装;在正常操作范围内,如因甲方操作人员操作不当所造成的安全事故由甲方承担经济损失及责任。
七、乙方责任
1、负责按合同约定向甲方支付租赁费,如乙方未按时向甲方支付租赁费,甲方有权停机或撤机,乙方无权阻拦,由此所造成的一切损失由乙方负责并终止此合同。
2、负责按甲方提供的塔机基础图浇筑塔机基础,如在基础砼浇筑时造成甲方预埋地脚螺栓出现偏位或浇筑砼质量差,由此所造成的损失由乙方负责。
3、乙方必须保证施工现场电压在360V~400V之间。如因电压不稳造成塔机电器部件损坏或停机所造成的损失由乙方负责。施工现场应在距塔机基础5米内配备专用配电箱及电缆线。
4、乙方保证施工现场的“三通一平”,向甲方提供塔机安装和拆除条件,在双方商定的时间内派人配合,共同完成塔机的安拆作业。因乙方原因造成塔机进场后超过三天不能正常安装、退场时候不能正常拆卸出场致使塔机停滞工地,乙方应按拖延天数向甲方全额支付租赁费用。
5、乙方应严格按国家有关政策和塔机“十不吊”标准,严格要求使用,不得强制使用,因乙方强制使用所造成的一切安全责任和经济损失由乙方负责承担,甲方不承担任何连带责任。
6、向甲方提供机组人员食宿场地。
7、在租赁期内由乙方承担设备及零部件的安全,保证设备不遗失或破坏,否则由乙方承担相应责任和损失。
8、未经甲方同意不得擅自撤卸塔机,如擅自撤卸塔机所造成的安全事故或由此造成的机械损坏,乙方应承担全部责任及经济损失。
八、本合同在履行中若发生争议双方应协商解决,协商不成可向当地人民法院起诉。
九、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,双方签字盖章后生效。乙方结清甲方费用归还所有设备后,本合同自行终止,否则该合同继续生效。
十、其它未尽事项双方协商解决。
出 租 方:(盖章) 承 租 方:(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
开 户 行: 电 话:
帐 号:
电 话:
维修服务电话:
合同签定时间: 年 月 日
【施工合同书】相关文章:
施工合同书05-26
施工合同书01-14
建筑施工合同书11-11
道路施工合同书08-31
绿化施工合同书08-08
雕塑施工合同书01-15
工地施工合同书04-27
小型施工合同书09-06
涂料施工合同书09-06
门窗施工合同书09-06