装饰装修施工合同

2022-10-09 施工合同

  随着法律观念的深入人心,合同起到的作用越来越大,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是小编收集整理的装饰装修施工合同通用,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

  甲方(委托方):_______________________(以下简称甲方)

  乙方(施工方):_______________________(以下简称乙方)

  为规范住宅装饰装修施工,保护双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《浙江省城镇住宅装修管理办法》以及其他有关法律、法规规定的原则,结合工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

  一、工程概况

  1、甲乙双方的条件:

  甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记,并取得房产管理部门颁发的住宅装修资质证书的单位或取得上岗证书的个体工匠。

  2、装修施工地点:_________________________________________。

  3、建筑面积_________平方米。

  4、装饰施工内容:按设计图纸施工。

  5、承包方式:__________________________________________。

  6、工期:工程期限______天,从_____年____月____日开工,到______年____月____日竣工。

  二、工程造价及结算方式

  1、总工程款人民币(大写)_________________________按照工程更改联系单决算。

  2、合同签订后,甲方向乙方支付总工程款30%计______元。木工进场前甲方向乙方支付总工程款的40%计______元。木工结束油漆进场前,支付总工程款20%,余款在工程验收合格三天内付清。

  三、施工准备及双方的义务

  (一)甲方工作

  1、甲方开工前,应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记备案确需改变房屋结构和合作性质的,应当请具备相应资质的单位出具鉴定和回固方案,经房产部门核准后,领取住宅装修许可证。

  2、甲方应在开工前______天,向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等设备,并说明使用注意事项。

  3、做好施工中临时性公用部位操作以及产生邻里关系等行为的协调工作。

  4、指派___________为甲方代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。

  (二)乙方工作

  1、对甲方进行图纸或做法说明现场交底,拟定方案和进度计划,交甲方审定。

  2、指派__________为乙方代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3、未经甲方同意和所在地房产部门或物业管理单位批准,不得随意改变房屋结构和使用性质。

  4、严格执行有关施工现场的`规定,不得扰民及污染环境。

  四、材料和供应

  1、甲方提供的材料

  本工程甲方负责采购的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理手续。如甲方供应材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,经书面认可,可继续使用,由此造成的一切后果,责任由甲方承担。

  2、乙方提供的材料

  乙方提供的材料,均应得到甲方认可。如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料的双倍补偿给甲方。

  乙方提供的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工作造成的损失由乙方负责。

  五、安全生产和防火要求

  甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道的畅道、合格。乙方施工中采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及邻里居民的安全,防止相邻的住户的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生。如上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责赔偿;属乙方责任的,乙方负责赔偿。

  六、施工内容及工期变更

  在施工过程中,甲方提出设计修改意见或增减工程项目时,必须提前与乙方联系,在签订《工程项目联系单》后,方能进行项目的施工,由此造成的费用增减或工期改变持由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,由甲方自负;给乙方造成损失的,甲方应给乙方赔偿。

  七、工程质量及竣工验收方式

  1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《浙江省住宅装修工程施工质量行业规范》为质量评定验收标准。

  2、由于甲方原因造成的工程质量问题,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  3、由于乙方造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  4、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续具体参照《工程质量验收单》,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予书面认可。

  5、工程竣工后,乙方应及时通知甲方自接到验收通知五日内进行验收。

  八、违约责任

  1、本合同签订生效后,甲乙双方应履行合同规定的各项条款,不得自己变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%作为违约金,并承担因此造成的其他经济损失。

  2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工费用每天100元,如每延期一天付款,支付未付款的_____%为违约金。

  3、由于乙方原因造成逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付______元。

  4、甲方未办理任何手续,要求乙方改变房屋结构和使用性质,由此造成事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

  九、工程保修

  工程保修二年。保修期从竣工验收签章之日算起。

  十、纠纷处理

  本合同履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。若协商不成,可向家装协会、消费者或所在房地产管理部门投诉。当事人也可按下列____种方式处理。

  (1)提交东阳市仲裁委员会仲裁

  (2)依法向人民法院起诉

  十一、其它约定事项

  十二、本合同一式二份,具有同等法律效力。本合同自签定之日起实行生效。

  甲方:

  乙方:

  日期:

【装饰装修施工合同】相关文章:

装饰装修施工合同06-15

装饰装修施工合同07-26

住宅装饰装修施工合同06-12

建筑装饰装修施工合同06-20

房屋装修装饰施工合同09-27

装饰装修施工合同范本07-01

家庭居室装饰装修施工合同06-12

家庭居室装饰装修的施工合同06-12

居室装饰装修工程的施工合同06-12

家庭装修装饰施工合同06-12