在人们愈发重视契约的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编收集整理的关于绿化施工合同，希望能够帮助到大家。
关于绿化施工合同1
工程名称：_______________
工程地点：_______________
建设单位：_______________(以下简称甲方)
施工单位：_______________(以下简称乙方)
经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。
一、工程内容和承包方式：
1、工程内容包括、等工程。
2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。
二、工程造价：
乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币_______________元。
三、付款方式
1、方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。
2、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。
四、工期
1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。
2、开工日期______年_______________月_______________日。
3、竣工日期______年_______________月_______________日。
五、双方责任：
(一)甲方责任：
1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。
2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。
(二)乙方责任：
1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。
2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。
3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。
六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________
代表(签字):_______________代表(签字):_______________
_____年______月____日_____年______月____日
关于绿化施工合同2
建设单位(甲方)：_______________
施工单位(乙方)：_______________
依照《中华人民共和国合同法》和国家建设部颁发的.《建设工程施工合同》原则，甲乙双方就工程项目具体情况，经协商达成如下条款，双方共同遵守。
一、工程名称：
中心城区环城一重山森林生态景观提升工程—洛江区虹山乡虹山村造林项目
二、工程内容:
1.包括土地平整、造地形等(不包括土方)
2.工程竣工后，乙方必须养护12个月(落叶树今冬明春种植，按具体树种种植器算);
3.施工过程中，由甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均乙方按合同规格要求补植。
三、工程造价：
工程总造价为人民币：(小写)315347.00元
四、双方责任;
(一)甲方：
1.向乙方提供原始地形资料，地下管线图纸，资料及图纸的准确性由甲方负责。
2.向乙方免费提供场内施工过程中水、电、住宿由乙方自行解决。
3.向乙方提供负责人名单，以便双方有关人员衔接工作，并协助乙方协调与当地有关部门的关系。
4.保证工程竣工后及时支付建设资金。
5.甲方应在乙方开工前清除施工场地的范围内影响工程施工的障碍物，不能影响乙方方正常施工。
(二)乙方：
1.负责办理施工场地内的树木移伐手续，甲方配合提供相应材料。
2.严格按照设计图纸和经甲方确认的施工组织计划，组织施工并按合同规定时间完工。
五、付款方式:
合同签定生效，乙方入场开工。因工程变更发生的工程款，按工程决算价格，甲方完工后向乙方支付工程款90%。养护期满支付剩余工程款，至此本工程全部结束。
六、验收：
工程验收乙方在施工竣工后，应尽快通知甲方前来组织验收，甲方应在收到工程验收通知后三天内到场验收。若甲方在收通知书后10天内未能按期到场，则认定验收合格。
七、违约责任:
1.本合同生效后，如因甲方违约造成合同终止，甲方除应向乙方支付已完成工程的款项外，还应向乙方支付剩余工程款总额15%的违约金。乙方有权不开工或停工。
2.如在工程施工过程中乙方违约，导致合同终止，乙方除应退还甲方已支付的款项外，还应向甲方支付其余合同额10%的违约金。
3.合同签字生效后，甲方未能按时向乙方支付工程款，自逾期之日起，每日甲方乙方支付本期应付剩余款项的0.5%滞纳金，直至款项付清为止。
八、附则:
1.安全：乙方应在施工过程中加强管理，并接受甲方安全监督。凡在施工现场中因乙方过失造成的一切安全事故，概由乙方负责。乙方有责任义务将事故报告以书面形式提交甲方及有关部门。
2.不可抗拒(如洪水、雷电等)或人为破坏、盗窃、造成的苗木损失或死亡，由甲方承担责任。
3.本合同自双方代表签章后立即生效。在竣工、验收、结算完后，合同自行终止。
4.本合同份数：本合同一式肆份。甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
5.本合同如有未尽事宜，可根据具体情况结合有关规定议定附。
6.作为本合同附件，与本合同有同等法律效力。
7.本合同如在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的我，依法向人民法院起诉。
8.本协议条款及术语根据《中华人民共和国合同法》及其他相应法律规定解释。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【绿化施工合同】相关文章：
绿化施工合同08-12
绿化施工合同模板06-29
小区绿化施工合同04-21
绿化施工合同范本05-08
绿化施工合同简单版04-27
园林绿化施工合同06-19
绿化施工合同书08-08
绿化施工合同范本07-20
有关绿化施工合同范本08-29