违约赔偿协议书

2023-08-01 赔偿协议书

　　在社会一步步向前发展的今天，协议与我们的生活息息相关，签订协议是解决纠纷的保障。一起来参考协议是怎么写的吧，下面是小编帮大家整理的违约赔偿协议书，欢迎大家分享。

　　违约赔偿协议书 1

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　__________ 年__________ 月__________ 日，甲乙双方订立一份《合作协议书》，就船用配电箱等项目的开发生产销售进行合作，合作期限至__________ 年__________ 月__________ 日止，现甲乙双方因故终止该《合作协议书》，经双方初步账目结算后充分协商一致，自愿订立如下协议：

　　一、甲乙双方自愿解除上述的《合作协议书》；

　　二、截至本协议书订立之日止，甲乙双方确认账目如下、由甲方支付给乙方合作经营期间的收益，计人民币__________ 万元整，工资款等相关帐目均已结清。款项支付办法、__________ 年__________ 月_________ 日前，甲方付给乙方__________ 万元整；______ 年_____ 月_____ 日前，甲方付给乙方__________ 万元整；_________ 年__________ 月__________ 日前，甲方付给乙方__________ 万元整。如甲方逾期付款，按未付款项的日万分之五计付违约金。

　　三、自本协议书订立之日起，甲方和乙方的业务互不受对方的'干涉，双方的应收款和应付款等原来合作经营期间的所有事务，概由甲方负责料理，应收款归甲方所有，应付款由甲方负担。

　　四、自本协议书订立之日起，乙方应把原来合作经营期间的相关技术资料和合同文本等交还给甲方，乙方应遵守诚实信用原则，保守合作经营期间的商业秘密，不得有损于对方之行为。否则，应承担违约责任。

　　五、甲乙双方承诺：_________________凡涉及到原《合作协议书》的所有事务以此为断，甲乙双方均不得再以任何理由挑起事端，如任一方挑起事端，由挑起事端方承担全部则任。

　　本协议书一式三份，经各方签字或捺指印后生效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　见证方：_________________

　　__________ 年__________ 月__________ 日

　　违约赔偿协议书 2

　　甲方(出卖人)：____都城物业发展有限公司

　　乙方(买受人)：____劲松路甲1号松华园小区单元房业主

　　鉴于：

　　1、__ 年月日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号： )，乙方购买___劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿)，乙方已向甲方支付购房款人民币元。

　　2、甲方应于__ 年10 月31 日前向乙方交付商品房。

　　3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。

　　4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自__ 年5 月20 日起办理入住手续，乙方同意甲方的.逾期交房违约金截止至__ 年5 月19 日。

　　5、乙方已于__ 年5 月30 日办理了入住手续，接收了商品房。

　　6、自__ 年11 月1 日起至__ 年5 月19 日止，甲方逾期交房日，对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。

　　甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行

　　一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元，于__ 年月日前以现金方式一次付清。

　　二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。

　　三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。

　　四、本协议自双方签字盖章之日起生效。

　　五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。

　　甲方：________ 乙方：________

　　________ 年________ 月________ 日

　　-------

　　甲方：________，性别：_______，汉族_______， ________ 年________ 月出生，现住_______ ，身份证号码为: ________，联系电话：________ 。

　　乙方：___________，性别：________，汉族， ________ 年 ________ 月出生，现住________ ，身份证号码为:________ ，联系电话________ 。

　　__ 年11 月6 日晚上，甲、乙双方在候公渡利村吃饭因甲主动劝酒过激时双方摔倒后，以致甲方左腿受伤一事(手术后经法医鉴定为轻伤：膝盖处胫骨粉碎性骨折)。现甲、乙双方根据各自的过失程度，经充分协商，自愿达成如下协议：

　　一、乙方一次性支付医疗费人民币__0 元(大写：贰万元整)给甲方。乙方根据甲方要求，提供相应的票证供甲方办理保险理赔手续。

　　二、甲方王功勋今后左腿出现任何问题均与乙方无关。

　　三、甲方王功勋今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何责任。

　　四、本协议一式三份，由甲、乙方和监督单位各执一份。本协议自签字盖章后之日起生效，各方都必须承担协议中各自义务。

　　甲方：________ 乙方：________

　　监督单位：________

　　监督单位名称________

　　(盖章)

　　________ 年 ________ 月 ________ 日立

　　违约赔偿协议书 3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据甲乙双方于年月日签订的《购销合同》约定，乙方未经甲方同意，不得将《购销合同》项下产品销售给第三方。鉴于乙方违反了《购销合同》约定，将前述产品销售给第三方（有限公司），经友好协商，达成如下处理意见。

　　1、乙方同意自本协议书签订之日起日内将甲方已支付的.用于生产《购销合同》项下产品的模具费人民币元支付给甲方，作为违约金。模具仍归甲方所有。

　　2、乙方同意向甲方赠送《购销合同》项下产品作为补偿。具体交货时间、交货地点等由甲方指定。

　　3、乙方保证，不将《购销合同》项下产品销售给任何第三方（包括有限公司），如有违反，乙方同意按照其向第三方销售该产品的总金额的倍向甲方支付违约金。

　　4、如双方发生争议，提交甲方所在地法院诉讼解决。

　　5、本协议书与《购销合同》不一致的地方，以本协议书为准。

　　6、本协议书自年月日签订，并自该日起生效。

　　甲方（盖章）

　　乙方（盖章）

　　日期：

　　违约赔偿协议书 4

　　甲方：_________________(以下简称甲方)

　　乙方：_________________(以下简称甲方)

　　乙方于_____ 年_____ 月_____ 日与“_____________房地产有限公司”签订了《_______________工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”)，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，达成以下协议。

　　一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。

　　二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包

　　括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。

　　三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。

　　四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。

　　五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于_____ 年_____ 月_____ 日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。

　　六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。

　　七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果，作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。

　　八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。

　　九、工程款支付：甲、乙双方对本工程所支付的各项费用，包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则，甲方有权不支付有关工程款项。

　　十、“原合同”履约保证金：在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后，与工程结算款一并返还。

　　十一、解除合同签订后，施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的`全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。

　　十二、解除合同签订后，甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。

　　十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。

　　十四、乙方已与相关班组签订的施工合同(含正在履行或即将履行的合同)由乙方与其协商解除，甲方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果

　　十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。

　　十六、本协议书一式五份，甲方两份，乙方两份，监理公司一份。

　　甲方(盖章)：_________________

　　法定代表人(签章)：_________________

　　乙方(盖章)：_________________

　　法定代表人(签章)：_________________

　　_________________ 年_________________ 月_________________ 日

　　违约赔偿协议书 5

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　鉴于：

　　1、_____ 年_____ 月_____ 日，甲、乙双方共同签订了《购销合同》(合同编号：_________________)，乙方购买_________________材料

　　2、甲方应于_____ 年_____ 月_____ 日前向乙方交付材料。

　　3、材料逾期完成，甲方未能按合同约定期限向乙方交付材料

　　4、乙方已收到甲方的材料，甲方愿意赔偿乙方货品库存的.50 %的损失，金额__________

　　甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行：

　　一、甲方向乙方支付逾期交付材料违约金人民币_______ 元，于_____ 年_____ 月_____ 日前以现金方式一次付清。

　　二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。

　　三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。

　　四、本协议自双方签字盖章之日起生效。

　　五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：________________ 日期：________________

　　违约赔偿协议书 6

　　原告：_________________石家庄市__________公司

　　住所地：_________________石家庄市__________路_____号

　　法定代表人：______________________，系该公司经理

　　电话：________________

　　被告：_________________邢台__________公司

　　住所地：_________________邢台市__________路_____号

　　法定代表人：____________________，系该公司经理。

　　电话：________________

　　诉讼请求

　　1、依法解除合同，被告返还原告价款__________ 元；

　　2、判令被告依法赔偿给原告造成的经济损失__________ 元。

　　3、诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告、被告于__ 年订立合同，约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款______________ 元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按时使用，给原告造成了很大的损失。为维护原告的.合法权益，特诉至贵院，请求依法解除合同，判决被告返还价款，并赔偿原告的经济损失。

　　此致

　　__________人民法院

　　具状人：_________________

　　_____ 年_____ 月_____ 日

　　违约赔偿协议书 7

　　甲方：

　　乙方：

　　一、房屋的坐落四至及面积

　　乙方被拆房屋座落于，面积为平方米，东至，西至，南至，北至。

　　二、房屋及附属物补偿补助标准

　　被拆房屋及该宗土地上的所有附属物甲方支付乙方拆迁补偿资金元（大写：万仟佰拾元角分）。

　　三、付款方式及时间

　　自本协议签字生效后甲方预先支付乙方拆迁补偿金10 万元（壹拾万元整）20__ 年4 月10 日前乙方将房屋拆除，并将建筑垃圾清理干净，经甲方验收合格后，支付给乙方剩余的拆迁补偿金。

　　四、违约责任

　　1、甲方未能在约定的时间内支付拆迁补偿资金的，从逾期之日起按房屋拆迁补偿金额每日千分之一的'标准向乙方支付违约金；乙方未能在约定的时间内将房屋及其附属物清理干净，从逾期之日起按房屋拆迁补偿金额每日千分之一的标准向甲方支付违约金。

　　2、乙方承诺本协议项下的地块的使用权属于乙方，并在房屋拆除、建筑垃圾清理期间的一切事宜由乙方负责。

　　3、乙方只能将该宗土地上的建筑物及附属物进行清理，不得在该块土地上挖坑取土。

　　4、乙方必须在4 月10 日前将该块土地上的建筑物及附属物清理干净，否则甲方有权申请法院无偿强制执行。

　　本协议未尽事项，可由双方约定后签订补充协议

　　本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，由双方签字盖章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　违约赔偿协议书 8

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　本着诚信、公平、互惠的原则，经双方友好协商，特签订此协议。

　　第一条双方同意货款结算方式为月清30天，当月日至次月日前拿的货款于下月号前付清所有货款。

　　第二条甲方需配合乙方传出对账单在3 日内签字盖章回传，如_方未及时确认回传乙方对账单视为默认。

　　第三条甲方为放账客户时，必须于每月10号之前到账。第四条如乙方供货有质量问题,乙方应及时更换良品换回不良产品,______方有权扣压或扣除乙方货款。

　　第五条违约责任：甲方未按本协议相关条款支付款项时，乙方有权停止供货，并保留对已发货未收款产品的所有权，直至结清所有货款为止。

　　第六条如甲方公司倒闭或其它因素无法偿还其货款，其签署法人或签署人承担着继续偿还货款，直至货款偿还完为止。

　　第七条解决协议纠纷方式：双方协商解决或协商不成,由乙方所在地法院诉讼解决。

　　第八条其他事项按双方的.销售合同或类似合同的订单执行。

　　第九条本协议自双方签字之日起生效。

　　第十条本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效(传真协议有效)。

　　甲方(公章)：_________ 代表人(签名)_________

　　乙方(公章)： _________代表人(签名)_________

　　__________ 年____ 月____ 日

　　违约赔偿协议书 9

　　原告：____________设计院，住所：__________________________；

　　法定代表人：_______________，电话：_______________________。

　　被告：____________房地产开发有限公司，住所：__________________________；

　　法定代表人：_______________，电话：_______________________。

　　诉讼请求：___

　　1、请求法院判决被告支付设计费_________ 元及逾期支付的利息_________ 元；

　　2、请求法院判决被告支付违约金_________ 元；

　　3、请求法院判决本案诉讼费由被告承担。

　　事实和理由：___

　　_________ 年____ 月____ 日，原告和被告签订了一份《________工程设计合同》，约定设计费金额为人民币_________ 元，付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时，并约定逾期付款按每日____‰支付违约金。合同签订后，我院已按约定履行了全部合同义务，而被告却未按合同完全履行义务，仅陆续支付_________ 元，尚欠设计费_________ 元至今未付。

　　经催要未果，故原告诉至贵院，请求支持原告的'诉讼请求，以维护原告的合法权益。

　　此致

　　_________＿人民法院

　　具状人：____________设计院（盖章）

　　法定代表人：______________（签章）

　　_________ 年____ 月____ 日

　　附：___合同副本____份。

　　本诉状副本______份。

　　其它证明文件____份。