在社会发展不断提速的今天,越来越多地方需要用到协议书,协议书能够成为双方当事人的合法依据。拟起协议书来就毫无头绪?下面是小编收集整理的装修物业免责协议书,希望对大家有所帮助。
装修物业免责协议书 篇1
甲方:______
乙方:______
乙方对其所有的房屋进行装修,因装修项目毗邻其他房屋,涉及房屋的共用部位、共用设施设备,为明确双方权利和义务,保证房屋居住安全,特签订本协议。
一、乙方装修项目按照申请书和施工说明、施工图纸进行。
二、乙方同意遵守建设部《城市异产毗邻房屋管理规定》、《__市居住社区物业管理办法》和《房屋装饰技术要求》,并在本协议第一条约定的范围内施工。
施工时间自______年______月______日起至______年______月______日止。
1 、业户(使用人)应确保装修方案不违反建设部及市政府的有关住宅装修管理法规的限定。若有抵触,业户需更正装修方案。
2 、业户(使用人)应确保装修方案中不得有影响异产毗邻房屋居住安全的项目,若有抵触,业户需更正装修方案。
三、装修施工期间甲方同意向乙方提供有关房屋装修的质量、工程预算、施工技术等方面的咨询服务。乙方如有《装修管理协议书》中增、改、建项目的,必须经甲方工程部同意,书面申请批准后,签订有关协议。
四、乙方同意施工期间接受甲方的.监督检查及甲方制定的规章制度。工程竣工后同意由甲方参与验收,并将施工技术资料移交甲方存档。
五、乙方同意委托具有与装修工程项目相适应的资质条件的专业施工队伍施工。因房屋装修施工造成共用部位、共用设施设备、异产毗邻房屋损坏或他人财产损失的,由乙方承担赔偿责任。
六、因乙方装修房屋造成向下层渗漏、渠道堵塞的,乙方须负责维修,造成损失的,应予以赔偿。
七、乙方对房屋的装修部分承担维修责任。甲方对房屋的共用部位、共用设施设备有正常安全检查和维修的权利,检查和维修涉及乙方装修部分需拆改时,乙方同意予以协助,拆改部分由乙方自行恢复。
八、使用电焊机等耗电量较大的施工机具,必须向甲方申报,并按甲方指定的配电箱由专业人员接线。
九、乙方擅自扩大第一条约定的装修范围、超过施工期限或因施工影响房屋安全的,甲方有权要求乙方停止施工、恢复原状并赔偿损失。
十、本协议未尽事宜,双方另议补充条款。
十一、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章之日起生效。
甲方:______
______年______月______日
乙方:______
______年______月______日
装修物业免责协议书 篇2
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。
一、工程地点:____区____街____单元____室
二、形式结构:____层式____室____厅____厨____卫
三、工程项目:
1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80X80瓷砖,打地角线,要求平整;一个厨房,一个卫生间墙面25X40铺瓷到顶,留出吊顶空间,边角打磨,地面铺30X30瓷砖,要求平整;两个阳台地面铺设30X30瓷砖,要求平整。
2、未尽细节的.之处,由甲方提出方案,商量确定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期间的午餐供应,乙方负责施工。
五、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。
六、工程造价:材料由甲方提供,甲方支付乙方装修人工费_____ ____元人民币。
七、付款方式:为确保工程质量,暂扣500元押金,____年____月____日至____年____月____日内无任何问题,将全额返还乙方。工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内付清乙方人工费,
八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方:____
______年______月______日
乙方:____
______年______月______日
装修物业免责协议书 篇3
甲方:______
乙方:______
为现实资源共享,和谐共鸁,本着有效利用客户资源、增进合作交流原则,根据国家有关法律、法规的规定,甲乙双方在友好、平等、自愿、协商一致的基础上,就彼此长期合作事宜达成以下协议:
一、合作范围
甲方经营管理范围内所辖物业项目。
二、合作方式
甲方为乙方提供合作项目所属物业的基本信息以及营销场地,广告宣传等配套服务。保障乙方业务的顺利开展;乙方向甲方支付一定费用作为报酬,积极配合、参与甲方物业管理房屋维修需要配合的'工作,并以优质的装饰服务满足甲方保持良好物业企业形象的需求。
三、合作期限
1、______年______月______日起至______年______月______日止,共计______个月。
2、协议期满,本协议自动终止。
3、双方如需续订协议,应在本协议期满______个工作日内向对方提出书面意见。
四、合作费用
1、甲方向乙方收取每户______元装修管理费(签订半包或全包协议的户主)。
2、甲方将向乙方提供业务常驻推广展示位置,并允许乙方派谴相关人员,在不影响甲方物业管辖外的能力由乙方选择具体展示位置,乙方会携带相关必要的展示工具如展示板、桌椅等,所有费用将由乙方负责。
五、权利和义务
1、甲方权利
(1)对乙方的从业资质及证明文件进行审查、审核。
(2)对乙方进行《物业装饰装修管理规定》情况进行检查、监督。
(3)装修期间对施工乙方现场工作进度以及公共设施情况执行监督管理。
2、甲方义务
(1)在乙方营销业务开展前为其提供合作项目中相关物业的房型图等资料。
(2)在乙方营销业务开展期间为其提供适宜的办公场地。
(3)积极配合乙方做好业务宣传和业务推荐工作。
(4)乙方施工期间,积极协助乙方办理相关手续和文件,并为其提供便利的施工环境。
3、乙方权利
(1)自甲方交房工作起至结束,乙方在甲方物业区域内开展营销活动、品牌推广的权利。
(2)合作期间乙方享有甲方物业区域内从事业务营销相关权宜。
(3)要求甲方积极履行义务的权利。
4、乙方义务
(1)乙方应遵守国家法律法规和与客户签定的协议,做好业主的售后服务工作。
(2)遵守甲方物业管理相关规定及《物业装饰装修管理规定》。
(3)依据《住宅装饰装修工程施工质量行业规范》规范施工。
(4)按本协议约定的时间和数额支付甲方报酬。
(5)积极配合、参与甲方物业服务客户涉及装修维修需要的工作。
六、违约责任
合作过程中如有一方违反本协议,则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。
七、争议解决
协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。
八、其他
1、其他未尽事宜经双方共同协商后作补充,补充条款同具本协议法律效力。
2、本协议一式______份,自双方签字日起生效,双方各执______份,均具同等法律效力。
甲方(签章):______
代表人(签字):______
______年______月______日
乙方(签章):______
代表人(签字):______
_____年______月______日
装修物业免责协议书 篇4
甲方:____________(以下简称甲方)
乙方:____________(以下简称乙方)
甲方系______________物业管理单位,乙方系小区住宅单元物业的购买者或使用者委托进行装修的单位或个人。
现甲、乙双方就装修的有关事宜,经过平等协商,特签此协议。
一、 装修申请与报批
第一条 乙方在装修前应以书面形式向甲方提出装修申请,并填写《装修申请表》;乙方向甲方提供下列材料:
1.施工单位营业执照及资质证书复印件(加盖公章),如委托个人则需装修委托书。
2.比例不小于1:100的装修设计图(包括:平面图、隐蔽工程图、机电项目施工图)或上述图纸的复印件。
3.乙方向甲方提供现场施工人员的名单、身份证复印件及1寸近照2张。
4.装修队电工、焊工等特种工种的上岗证及复印件。
第二条 甲方在收到乙方申请后,对乙方提供的资料进行审核,甲方自接到资料后3个工作日内完成审核工作,并将审核结果通知乙方。如审核合格后,甲方为乙方开据施工许可证。乙方应按照许可证时间开工装修,同时应将许可证贴在装修现场明显位置以便甲方检查。
第三条 对于乙方提供的资料,甲方认为需要修改或重新提交时,乙方应进行修改或重新提交,并将修改后的资料报甲方,以便甲方进行最终审核。
第四条 甲方审核完毕的资料,乙方不得擅自改变。如需修改或变动,应以书面形式提前通知甲方,并将修改后的资料报甲方审核。
第五条 如果乙方不提交装修申请擅自施工,或在甲方未准许之前开工,甲方有权责令其停工,而由此造成的一切后果均由乙方负责。
二、 出入证
第一条 为保证乙方装修工作的顺利进行,乙方需要为其聘请的施工人员办理现场出入证,如有未办理出入证的、丢失出入证的或将出入证转借他人的,甲方有权阻止其进入小区,而因此产生的一切后果均由乙方自负。
第二条 如果甲方发现乙方聘请的施工人员有违法行为,或有不符合小区管理规定的行为,甲方有权将该施工人员清理出小区,由此产生的一切后果均由乙方负责。
第三条 装修完毕后,乙方应及时将其申请的所有出入证全部收回交给甲方,甲方核查无误后,退还临时出入证押金。
三、 装修保证金
第一条 为保证业主的利益和楼宇结构及配套设备的安全,甲方收取乙方保证金每户______元。
第二条 乙方缴纳装修垃圾清运费:80㎡以下200元/户80㎡以上300/户;自审批合格领取施工许可证起至验收合格清场之日止。
第三条 装修完毕后乙方通知甲方进行初验,验收合格后,1个月后进行复验;未发现违章装修及其他问题,按规定退还装修保证金。如验收不合格,甲方将要求乙方进行限期整改,整改合格后甲方退还乙方装修保证金。
四、 注意事项
第一条 楼宇土建结构装修
1.不得改动门、窗,保持楼宇、房屋外观的美观统一。
2.严禁拆改破坏原结构、承重墙、配重墙、楼板地面。不得擅自在主体结构上剔槽、打洞,不得凿穿地面、屋顶、阳台隔断板。
3.装修室内地面石材厚度不得超过1.2CM,地面装修总厚度不得超过3CM,按施工进度铺地砖前须申报物业管理公司工程部检查批准。
4.不得擅自破坏原设计卫生间、洗衣间防水层,如有破损须重做防水处理,需进行24小时闭水试验,物业工程部试验通过后方可继续施工。
5.乙方装修所使用的木制材料需经防火阻燃、防腐处理。
6.不得将没有防水要求的房间设为卫生间、厨房间。
第二条 水、暖气、燃气管道设施装修
1.严禁改动室内供暖管线设施。
2.严禁拆改室内、外水表,不得擅自拆改原设计管线。
3.严禁改动或遮挡燃气管线、仪表设施。
4.室内所有管线节门、接口周围需留有100MM以上距离,并必须按规定预留长、宽不小于400MM的检查口,便于日后维修检查。
5.不得擅自封包燃气管道、下水管线。
6.安装燃气热水器必须采用强排式,且其排气管不得超出外墙10CM,不得排入烟道或管井。
7.卫生间必须进行二次防水。
8.卫生间、厨房间墙体改动的.,应当按照防水标准制订施工方案,重新做防水。
第三条 配电、弱电信号设施装修
1.配电系统布局必须按审批方案、图纸施工,负责此项工作的施工人员必须有劳动局核发的电工操作证(特种工种证明复印件在物业管理公司备案)。
2.严禁破坏室内原设计配线回路,严禁强电、弱电线路直埋,必须按施工规范穿线铺设,如有违规造成的.一切后果由乙方负责。
3.不得擅自增改原设计配电控制和计量仪表,隐蔽施工部分:照明、插座、空调插座必须按原设计负荷单路控制施工。
4.严禁拆改原设计电视、对讲、通讯网络布线,如擅自改动,造成不良后果自负。
5.浴室安装浴霸必须从插座重新引线,不能使用原预留灯线。房间内不得使用超过原设计负荷的电器
第四条 楼宇外观装修
1.严禁拆改外窗、防火窗、阳台,不得擅自加装室外护栏。
2.严禁在户门以外公共区域平台违章搭建或悬挂其他物品。违者物业公司有权要求其无条件拆除,损失自负。
3.空调室外机必须按指定位置安装,冷凝水排放管须接入空调冷凝水管或靠墙固定在外窗一侧。
第五条 装饰施工现场
1.装饰材料搬运:乙方须提前申请电梯使用时间,按计划安排时间搬运,切勿损坏电梯、公共区域墙壁、楼梯间墙壁等公共设施设备。搬运建筑材料必须封装不漏,搬运完毕须将搬运路线及时清扫干净。
2.装修垃圾清运:乙方必须遵守甲方的规定,按指定时间将封闭袋装垃圾运至指定地点,随时清扫门前杂物。严禁在公共区域堆放建筑材料、装修垃圾,严禁将杂物、油漆倒入下水管线。
3.施工人员:乙方施工人员须衣着整齐,佩带通行标志,按指定通道进入;严禁在本小区非工作区域闲逛,不得损坏小区公共设施设备及他人财务;严格遵守管理规定,保持公共区域墙壁、楼道墙壁的整洁。
4.装修施工时间:
1)工作时间:8:00--12:00,14:00--18:00其它时间严禁施工人员进入或滞留在小区内,严禁施工人员在本小区内留宿。
2)机械设备作业时间:8:00--11:30,14:30--18:00,其它时间为静音作业时间,严禁施工扰民。(周六、日静音作业)
5.消防安全:
每户装修施工现场必须配置两个5公斤灭火器,工作现场禁止吸烟。乙方必须遵守各项安全防火规定,履行与甲方签订的安全防火责任书。
五、 装修竣工验收
装修完成后,乙方须提前通知甲方约定时间,甲方自接到乙方正式验收申请5个工作日内,由物业验收人员、业主、装修公司负责人及装修施工相关技术人员共同验收。验收不合格项目由施工单位限期整改合格。因整改造成的各项损失费用,均由施工方承担。
六、 其它事项
第一条 乙方在此保证:因其装修而引起的一切后果,如造成房屋结构、布局、外装修的损坏,房产毗邻房屋的损坏或他人人身安全或财产的损失,房屋渗漏而对四邻造成的损失等均由乙方承担。因此后果而产生的一切事宜如诉讼、仲裁的均由乙方自费处理。
第二条 如因乙方装修给他人人身财产造成损失,而引起他人向甲方索赔时,乙方负责赔偿因此给甲方造成的一切损失。
第三条 本协议未尽事宜,由双方协商解决。
第四条 本协议一式两份,由甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
第五条 签约方
甲 方:____________
______年______月______日
乙 方:____________
______年______月______日
装修物业免责协议书 篇5
发包方:_________ (以下简称甲方)
承包施工方:_________ (以下简称乙方)
经甲方双方共同协商,甲方将位于格林春天三室两厅住房以包工的形式承包给乙方装修。双方达成如下协议:
一、工期为90个工作日,自进场之日起计算。(非甲方原因引起的延期,由乙方负责,延期一天扣乙方50元/天)
二、所有工程项目以实际施工图为准。基准项目有水、电、木工、泥工、油漆、涂料。
三、乙方保证在施工过程中严格按照国家标准装修精湛施工。保证工程质量和工期。如出现乙方施工中引起的材料费用,由乙方负责赔偿。
四、乙方在施工时须确保不浪费材料,特别不准发生偷漏行为,如有发现,甲方有权扣除乙方材料等值的2倍。
五、该工程按139.8元每平方米计算(以住房建筑面积为准)
六、在施工过程中,如有图纸更改或工程有所增减,双方具体协商解决。
七、甲方必须保证乙方的材料及时到位和材料质量。以便于乙方如期保质的完成该工程。
八、付款方式:按该工程的进度支付,工程完工验收后壹仟元质保金三个月后支付。
九、乙方在施工过程中保证甲方的基本卫生。(基本卫生是指乙方在施工过程中甲方不便清扫卫生。如家具上的油漆、涂料、门边的.整洁等)
十、施工安全:乙方全面负责本施工过程中安全,施工中出现的一切事故均由乙方承担。
十一、质量保证:乙方按法律、行政法规对交付使用的工程保修,在保修内承担质量保修责任,责任年限为壹年。
十二、未尽事宜,双方协商解决。
十三、此合同一式两份,甲乙双各执一份,签字后生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
装修物业免责协议书 篇6
甲方:
乙方:
甲乙双方本着自愿、公平、诚实、安全、守信的原则,经过双方友好协商,达成共识意见一致,就位于 宽带安装及管理事宜,达成如下协议:
1、 甲方同意在其开发区域范围内只使用乙方提供的宽带服务业务,用户数不低于商进行合作。
2、 甲方同意给乙方提供通信管道、通信设备安装位置,建筑物以外管线、光缆、设备等由乙方投资建设,产权归乙方所有。甲方负责施工期间的配合协调工作,未经产权许可,任何其他方无权使用。
3、 协议签订后,甲方区域内的.宽带业务及费用将由乙方指定客服经理办理,甲方及物业部门需提供必要的协助和支持。乙方视甲方为大客户,乙方保证向甲方所有业务(个人或单位)提供优质便利的服务。
4、 乙方宽带业务的各项优惠政策,按乙方当时的优惠政策对甲方住户进行优惠。
5、 协议签订后,乙方需按双方约定工期安排,按计划完成施工任务,保证甲方及时使用乙方的业务。
6、 一方违约,责任方向对方支付投资的10%作为违约金,并赔偿由此造成的损失。
7、 其他未尽事宜,双方友好协商解决。
8、 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,每份具有同等法律效力。
甲方(签字):_____________
______年______月______日
乙方(签字):_____________
______年______月______日
装修物业免责协议书 篇7
甲方:
乙方:
为了搞好工程项目施工作业的安全管理工作,经双方充分协商签订本协议。
第一条:甲方安全责任
进场施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明,其内容是:项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。
第二条:乙方安全责任
(一)乙方负责人为安全生产责任人,负责该工程项目的日常安全管理工作,严格遵守安全生产规章制度,并指定专人负责监管安全施工作业。
(二)开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育,不安排未经安全教育人员进入作业场所。
(三)需使用业主的机械、电器等设备、设施,必须经得业主或甲方同意,并对其安全防护措施负责和承担安全责任。
(四)教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备,否则因由此而引起的事故,乙方负全部责任。
(五)对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的'安全负责。
(六)乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。
(七)乙方负责此项目的全部安全责任,如果在生产中发生生产安全事故,由乙方承担全部的事故责任和经济责任。
第三条:其他事项
1、甲、乙双方严格遵守本合同条款,履行各自的职责,搞好文明施工作业。
2、本协议双方签字后生效,一式两份,甲、乙方各执一份。
甲方:
______年______月______日
乙方:
______年______月______日
装修物业免责协议书 篇8
甲方:__________________
乙方:__________________
经甲、乙双方协商,甲方决定委托乙方装修门店,订立本协议:
一、工程地点:
二、工程项目:
三、承包方式:甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方负责施工。
四、质量标准:施工质量要求符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。
五、工程造价:共计人民币捌万元。
六、付款方式:工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天后付清乙方人工费。
七、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
装修物业免责协议书 篇9
发包人:_________
承包人:_________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
1、工程地点:______________________________________。
2、工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。
3、工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表),发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表);
(3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。
4、工程期限________天,开工日期________年____月____日,竣工日期______年____月____日。
5、合同价款:本合同工程造价为(大写):________________________元,小写:______________元(家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的'职责等通知承包人。
第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供:
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸);
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条发包人义务
1、开工前________天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
2 、提供施工期间的水源、电源;
3、负责协调施工队与邻里之间的关系;
4、不拆室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
5、施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
6、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务
1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
2、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
3、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;
4、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
甲方(盖章):_______________
______年______月______日
乙方(盖章):___________________
______年______月______日
装修物业免责协议书 篇10
发包方:_______________
承包方:_______________
甲乙双方为了加强内部对于装饰装修工程合同中的付款制度的管理,规范并统一付款程序,同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率,经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议,以供甲乙双方共同遵守:
一、对乙方开票的'规定
1、甲方付清工程价款,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡。
2、乙方在工程进行中甲方所付款项,乙方收取需开收据,于收到后____日内将发票寄/送到甲方。
二、对甲方付款的规定
1、合同一经签订甲方即应支付施工费__________;当工期进度到________________________并经甲方验收合格时;
2、甲方第二次支付施工费______________当工期进度到_____________________并经甲方验收合格时;
3、甲方第三次支付施工费____________;
4、甲方第四次支付施工费是在装修工程竣工并经验收合格后结算,金额________。
5、剩余尾款___________部分,作为装修风险金,在三个月后无工程隐患再支付。
三、其它约定:
1、除人力不可抗力因素以外,乙方应严格按照与甲方确认的装饰装修合同保质保量的按时完工。
2、如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款,必须提前与甲方及时沟通,甲方可视具体情况给与帮助。
四、其他规定
甲乙双方应信守本协议,如果发生纠纷,当事人应及时友好协商解决,协商不成的,双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。
五、协议生效
本协议自甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式____份,双方各持____份为凭。
六、协议有效期
本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效,如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知,双方协商修订。
甲方签字:__________
_____年____月____日
乙方签字:__________
_____年____月____日
装修物业免责协议书 篇11
委托方(甲方):__________________
承接方(乙方):__________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行房屋正堂屋、两个卧室等项目的装修,订立本协议,以共同恪守。
第一条、工程规模及内容
(一)工程规模:
正堂屋、两个卧室的装修及大门进去天井安装采光玻璃。
(二)具体要求:
1、撤出现有正堂屋、两个卧室的现有装修隔墙及隔板。
2、对正堂屋、两个卧室屋顶用扣板做吊顶;两个卧室与平房交接的隔墙撤除,并用红砖重新砌墙,同时对所有墙壁抹白灰。
3、对正堂屋、两个卧室地板铺设地板砖,并对四周墙壁及平房厨房、两卧室外墙壁粘贴高1米的墙砖。
4、两个卧室与正堂屋之间用铝合金窗隔墙(下部砌红砖);正堂屋与平房之间用铝合金窗隔开。
5、重新布置正堂屋、两个卧室的线路(6平方线,穿pvc管),安装4盏灯(两个卧室安装一般卧室罩灯,正堂屋安装一盏精美吊灯,采光玻璃下安装一般白炽灯)。
6、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。
第二条、承包方式:
本工程包工包料,包工料差价。今后在承包范围内工料价格如有变动,承包协议价格不变。
第三条、承包造价:
本工程的.造价经甲乙双方协商为一次性包工价13300.00元(大写壹万叁仟叁佰元整)
第四条、双方各自责任
甲方责任:
1、进行施工管理和质量监督,督促乙方按时、按质、按量完成工程建设任务。
2、对不符合设计和协议约定要求的施工,责令乙方返工,返工费由乙方承担。
乙方责任:
1、按照约定的要求进行施工,并负责按时、按质、按量完成工程建设任务。
2、承担施工中因乙方原因而导致的经济责任和其他责任。
3、做好施工安全管理,杜绝安全事故的发生,否则,发生的一切安全事故,概由乙方负责,甲方不承担如何责任。
第五条、质量标准:
施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。
第六条、付款方式:
工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,再支付费用。
第七条、其它问题:
装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施。本协议未尽事宜,由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
装修物业免责协议书 篇12
甲方(出租方)__________________ 身份证号码:___________________
乙方(承租方)__________________ 身份证号码:___________________
出租之房屋(店面)座落于____市______区_____________________________________建筑面积______平方米。室内设备包括_______________________________________________________甲、乙双方就上述房屋(店面)友好协商,达成下列条款,以资共同遵守履行。
一、租赁用途为__________________________________________之用,不得擅自另作他用。
二、租赁期限:暂定______年,从_____年____月____日起至_____年____月____日止,每月租金为币___________________元整。(__________元)
三、付款方式是:乙方每_____应向甲方缴纳租金币_________________元整,每次租金必须提前_____天内交清。
四、合同签订之日,乙方向甲方交付币_________________元整作为押金,待不租或期满费用算清后,甲方应将押金无息退还乙方。
五、乙方必须依约交付租金,如有拖欠押金,甲方每天按租金拖欠部分的2%加收滞纳金,并有权追回乙方所欠的租金和提前解除合同收回房屋。
六、租赁期间,双方均不得借故解除合同,当事人一方如有正当理由要求解除合同时,必须提前壹个月通知对方,经对方同意,解除合同归还房屋,并赔偿违约金壹个月。如遇不可抗拒原因(如天灾、政策变化等)不在此例。
七、乙方要遵守____的暂住条例,不得利用该房屋之便进行非法活动,否则乙方要自行承担由此所产生的一切法律责任,甲方概不负责并有权提前终止租赁合同。
八、租赁期间内,乙方如中途让给他人转住(用),需经甲方同意,不得私自转租。
九、租赁期间,乙方应负责交付:□水、电费 □电话费 □卫生费 □管理服务费。
十、租赁期间,乙方应爱惜室内一切设备,如因故意或过失造成租用房屋及其配套设施损坏,应负责恢复房屋及其配套设施原状,无法恢复的'应酌情赔偿。
十一、 租赁期满,乙方应按时将房屋归还甲方,如乙方需续租,须提前半个月与甲方协商,在同等条件下,乙方有优先承租权。租赁期满后,乙方退出时,若有家具杂物等布置不搬者,甲方将视其为废弃物,任由甲方处理,乙方不得有异议。
十二、 合同签订之日的电表底数为______,水表底数为______,煤气表底数为______
十三、 本合同若有未尽的事宜,将由甲、乙双方协商解决,另拟定补充协议。
本合同自签订之日起生效,本合同壹式叁份,甲、乙双方各持一份,送工商壹份,叁份都具有同等法律效力。
甲方(签名/盖章):
______年______月______日
乙方(签名/盖章):
______年______月______日
装修物业免责协议书 篇13
甲方:_________
乙方:_________
经甲、乙双方商定,甲方雇佣乙方装修甲方位于龙城一号39栋4—204号的住房,甲、乙双方应共同遵守以下条款:
一、工程条款
1、乙方负责房屋装修所需材料。
2、乙方自己准备专业工具和人员,并注意人身安全。如果因乙方自己的过失和错误,造成人身和财产的损失,由乙方自己承担。
3、装修前,乙方事先确认既有装修设施的状况;使用材料应保证无质量问题,否则验收时所发现的质量问题,由乙方承担全部责任并负责赔偿。
4、乙方在装修过程中必须按标准的工艺和程序进行,不得偷工减料,不得污损、毁坏甲方屋内(包括地面、墙面)和周围环境的任何设施,如果造成不可复原的.损坏,乙方要承担赔偿和修复的全部费用。
5、甲方委托第三方专业人员验收,如装修达不到合格要求,甲方有权拒付费用,乙方要承担因返工造成的所有工费和用料的全部费用。
二、工程项目和造价:
1、材料由乙方提供,甲方只支付乙方装修人工费和材料费,总金额3万元,大写:叁万元整。
2、客厅和卧房铺强化木地板、地脚线;客厅阳台、卫生间、厨房铺地砖;墙面贴墙砖;洗衣房贴地砖;门脚线贴大理石。
3、厨房与卫生间做防水。
4、饭厅玻璃屏风、吊顶、厨房灶台及台面、抽油烟机、洗菜盆。
5、卫生间洗手盆、镜子、蹲便器、花洒。
6、各处水龙头、房间内所有灯饰、门6扇。
7、客厅、卧房、客厅阳台、洗衣房墙刷乳胶漆。
8、所有房间开关及插座。
9、窗帘罗马杆、凉衣杆。
三、承包方式:
乙方全包(包工、包料)
四、质量标准:
施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。
五、施工期限:
开工日期 ________年 ________月 ________日
竣工日期 ________年 ________月 ________日
如不能按期完成,最长允许延期7天,逾期每天将处罚金¥200元。
六、付款方式:
工程开工付1万元,中期付1万元,竣工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,将剩下费用付清。
七、其它问题:
装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施。本协议未尽事宜,由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。
八、甲乙双方同意遵守以上各项条款。如果出现违约,双方应各自承担因违约所造成的相应经济和法律责任,本协议一式两份,甲乙方各执一份。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
装修物业免责协议书 篇14
甲方:
乙方:
为了进一步明确装修包工包料的范围内容及质量标准,双方特达成如下协议:
一、装修形成及金额
1、住房面积135平方米左右的房屋装修,除以下内容不包括外,其余采用包工包料的.形式承包,总金额按建筑面积每平方米陆佰元计算收费。
2、不包括的内容为:灯具、洁具、厨房电器、厕所浴霸、铝合金门、衣柜推拉门、防盗网、艺术玻璃、艺术砖、墙纸、木地板、窗帘布。
二、包干范围及内容(主要部分)
1、进门过道:大理石门套、吊顶、地砖(800x800)强弱电路安装。
2、客厅:鞋柜带屏风、电视柜、电视墙、堵门洞、吊顶、地砖(800x800),强弱电路安装。
3、餐厅及阳台:大理石门套、地砖(800x800)、墙砖(300x600)、强弱电路安装。
4、厨房:大理石门套,两边酒柜、地砖(300x300)、墙砖(300x600)集成吊顶、做灶、吊柜、水电安装。
5、过道:地砖(800x800)吊顶、电路安装。
6、公卫:大理石门套,地砖(300x300),墙砖(300x600),集成吊顶,防水处理,水电安装。
7、客房:套装门,地面找平,推拉门衣柜,电脑桌,窗帘合,石膏角线,拆墙,强弱电路安装。
8、次卧:套装门,地面找平,转角电脑矮柜,窗帘合,石膏线,推拉门衣柜,强弱电路安装。
9、主卧:套装门,地面找平,推拉门衣柜,石膏线,强弱电路安装。
10、主卫:地砖(300x300),墙砖(300x600),防水处理,集成吊顶,水电安装。
三、装修材料标准及质量
1、水电:保利管材,金杯多股线,空调厨房6平方,主要电器4平方,一般电器2.5平方,照明1.5平方。
2、免漆板,E0级大芯板,E1级九厘板等环保材料。
3、油漆:三棵树环保漆。
4、五金及配件:全套固特不锈钢五金配件。
5、开关板:鸿雁。
6、所有材料均为国家认定的合格产品,不得使用假冒伪劣,有毒有害非环保产品。
7、装修过程中质量,安全事故由承包人自行承担,甲方一律不负任何责任,其它按双方口头商议,图样,部分材料经房主认可后为准。
8、其它:所有墙面,天花刮(喷)胶(造色)做家俱漆。
四、付款方式及保修期
1、协议签订之日即支付壹万元定金,泥工进场支付贰万元工程款,木工进场支付贰万元工程款,油漆工进场支付贰万元工程款,余款待配套及工程完成场地清理完毕,验收合格后一次性付清。
2、保修期按国家标准及规定,装修材料及质量得以保证,自验收合格之日起一年内,期间若因质量问题(非人为因素)承包人应负责免费维修。
3、工程时间:自开工起三个月完成。
五、本协议自签字日生效,本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
- 相关推荐
【装修物业免责协议书】相关文章:
物业装修免责协议书范本(通用7篇)05-24
装修免责的协议书12-06
业主装修物业免责协议书范本(通用5篇)05-24
工人装修免责的协议书03-01
装修免责的协议书(精选6篇)12-06
工人装修免责的协议书(精选7篇)12-06
装修意外免责的协议书(精选5篇)12-06
私人装修安全免责协议书12-22
装修免责协议书(通用5篇)12-02