在人们愈发重视契约的社会中,合同的法律效力与日俱增,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的买卖的合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
买卖的合同1
甲方:_______
乙方:_______
因甲方承建了开县工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程的建设,甲方经考察决定采购乙方所售_______柴油,甲乙双方本着平等、诚实、信用的原则,经甲、乙双方协商一致,达成如下条款,以便共同遵守。
一、乙方必须根据甲方施工现场所有机械实际用油量,随时提供_______柴油,满足甲方所有机械正常运转。
二、柴油价格由甲乙双方根据开县市场随行就市,如有变动,按市场调价通知单执行。如有任何一方故意调价视为违约。
三、乙方提供的_______柴油必须符合国家标准,保质保量,绝不允许用假、冒、伪、劣产品代替,并提供质检报告。如柴油不符合国家标准,造成机械故障问题,由乙方承担所带来的一切后果。
四、供货方式:乙方按甲方供油通知的时间、规格、数量运至工地后,由甲方委托专人(姓名:刘朋)收货后,在收货发票上签字方能有效。
五、甲方所需_______柴油量必须按时供货,若乙方不能按时供货,甲方有权另行联系其他供油商供油。
六、甲方所需的_______柴油,乙方必须如期供油,乙方不得以任何理由推迟供油,否则视为违约并赔偿延误工期的全部损失。
七、若因乙方提供_______柴油不符合要求,由乙方提供的柴油厂家赔偿甲方因此遭受的全部损失。
八、违约责任:如一方违约,由违约方向另一方按工程总额的10%支付违约金。
九、付款方式:在乙方满足甲方所有要求的情况下,甲方每月定时3次同乙方结账。(柴油价格按总价下浮2%)。
十、若乙方出现了下列情况之一,由乙方负责解决,一切损失(包括甲方损失)由乙方负责全部赔偿,柴油出现质量问题,不能随时满足施工现场机械运作,或其他严重损害甲方形象和声誉的行为,乙方若不能处理,由甲方处理,乙方负责赔偿全部费用,且甲方有权解除本合同。甲方因上述情况单方解除本协议,将不承担任何违约责任。
十一、本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商,可另签补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力,协议无效,由争议方向合同签订地(开县)人民法院提起诉讼。
十二、本合同从签字盖章之日起生效。
十三、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:_______
乙方:_______
联系电话:_______
联系电话:_______
_______年_______月_______日
买卖的合同2
甲方(销售方):______________
乙方(购买方):______________
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》及其他相关法律法规规定,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经充分友好协商一致,签订本合同。
第一条乙方向甲方出具本人身份证复印件和县级农机管理部门签发的《农机购置补贴协议》购买补贴农机具。
第二条标的情况:______________;序号品名制造商商标型号标准配置单价数量国家补贴额买方付款额补充说明;合计总价款:______________
第三条履行期限、地点和方式:______________;本合同签订地为:______________;实际交货地(即履行地)为:______________;交货时间:______________
第四条货物付款方式、付款金额及付款时间:______________
付款方式
□一次性付款付款金额付款时间;□分期付款1期、时间金额2期、时间金额3期、时间金额;□按揭付款首付金额首付时间还贷情况说明
第五条货物运输方式及费用:由甲方负责将货物运输至,运费经双方协商由方承担_____%。乙方要求将货物运送至交货地点以外地区的,增加的运费部分由乙方按实际发生额承担。
第六条验收交货:甲乙双方在交货时,应当场进行试机、验收。货物质量标准及验收标准,以随机所附的产品使用说明书及生产企业有关质量保证、技术资料明示的内容为标准。甲方在交付货物时,应当同时交付随机所附的工具、附件和备件。
第七条相关资料交接:甲方在交付货物时,应当同时提供三包凭证,明示农机三包有效期和三包方式,告知质量投诉受理部门和联系电话。同时提供随机所附的产品使用说明书及其他随附文件资料,并在一周内向乙方出具财政税务部门统一监制的购货发票。
第八条甲方在试机交货时,应当对乙方进行必要的操作技能、维修保养及安全注意事项等技术培训。
第九条乙方对甲方所交付货物的质量、价格、配置等有异议的,应在交付货物时现场提出,双方协商解决。协商不成的可向有关部门反映,及时调解处理。货物交付后,视为双方认可,买卖行为完成。
第十条违约责任:
(一)甲方未能按本合同约定时间交货,每延迟一天,承担合同总价款%的违约金。
(二)乙方未能按合同约定付款,每延迟一天,承担合同总价款%的违约金。
(三)甲方没有按照《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》发行三包服务责任的,乙方有权向有关部门投诉,也可直接向合同履行地人民法院提起诉讼,有关部门依法处理。
第十一条责任免除:
(一)因天灾害等不可搞力原因导致甲方不能及时交货的,甲方不承担因此造成的延迟交货的违约责任。
(二)在三包有效期内,确定因乙方未按照使用说明书要求正确使用、维护或使用说明书明示不得改装、拆卸而自行改装、拆卸,造成农机性能改变或损坏的,甲方不承担三包责任。
(三)非因产品质量原因发生其他人为损坏的,或因擅自使用非甲方授权或同意的设备、零配件导致农机故障的,甲方不承担三包责任。
第十二条本合同的变更与解除:本协议一经签订生效,双方应严格履行。如需变更或解除,须经双方协商一致,达成局面变更或解除协议后,本合同作废。
第十三条本合同在发行过程中发生纠纷,双方应友好协商解决。协商不成的,可向相关部门反映或投诉,也可直接向合同履行地人民法院提诉讼。
第十四条其他未尽事宜,双方可以签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十五条本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。自双方签字(盖章)之日起生效。
第十六条购置补贴政策以外购买(销售)农业机械参照此合同签订。
甲方(签章):_____________乙方(签章):_____________
法定代表人:______________法定代表人:______________
经办人:______________经办人:______________
联系电话:______________联系电话:______________
签订时间:______________
买卖的合同3
原告:_________________姓名,性别,出生____年____月____日,民族,文化程度,籍贯,工作单位,住址,身份证号码,联系电话;
被告:_________________姓名,性别,出生____年____月____日,民族,文化程度,籍贯,工作单位,住址,身份证号码,联系电话;
诉讼请求:_________________
一、请求贵院判令被告继续履行合同,并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。
二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币_______________元,违约金_______________元/天,(由____年10月31日至____年6月10日)逾期7个月,(按银行同期贷款利率计算)。
三、原告以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金数额。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付补偿金,共计人民币_______________元(大写:_________________)。
四、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失_______________元。(按银行现利率执行)。
五、请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告承担。
事实与理由
原告与被告系商品房买卖合同关系。原告于_______年_____月_____日与被告签署了《商品房的买卖合同》,原告购买被告开发的红桥区咸阳路南端东侧龙悦花园_____楼_____门_______________号商品房一套。合同中对原、被告之间的权利义务进行了详细约定。原告于_______年_____月_____日将首付款人民币_______________元,于______年_____月_____日将贷款人民币_______________元付于被告帐户,合计总房款_______________元全部支付到被告指定帐户。原告依据合同中的约定履行了自己作为一个买受人应尽的付款义务。根据合同第三条约定,该商品房应于____年10月31日前验收合格并交付使用,但由于被告没有依照《天津市商品房管理条例》合法取得《住宅商品房准许交付使用证》,导致至今____年_____月_____日,原告不能合法入住。被告的行为构成了严重违约且恶意拖欠赔偿款。按照合同第五条第一款之约定,“甲方应支付乙方已付款利息,利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。
依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的,应当以违约造成的损失确定违约金数额;第十七条损失赔偿额标准:_________________逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布的或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。参照“天津市国土资源和房屋管理局”《关于发布____年房屋租赁市场指导租金的通知》中《红桥区____年住宅房屋指导租金》06-05邵公庄新区22元/月/建筑平方米,以此为依据要求增加违约金数额。自____年10月31日至____年6月10日的违约金为人民币_______________元。
买卖的合同4
原告:_________________姚__________,男,汉族,19__________年__________月__________日出生,住上海市__________区__________路__________号__________幢__________室。
原告:_________________汤__________,女,汉族,19__________年__________月__________日出生,住上海市__________区__________路__________号__________幢__________室。
二原告联系地址:_________________上海市宁__________路__________号__________大厦_____________室。
邮编:______________联系电话:______________
被告:_________________余__________,女,中国香港居民,19__________年__________月_____日出生,香港永久性居民身份证号:________________。
被告:_________________余__________,男,中国香港居民,19__________年_____月_____日出生,香港永久性居民身份证号:__________________。
二被告联系地址:_________________上海市__________路__________弄__________号__________室。
邮编:______________联系电话:______________
诉讼请求:_________________
1、判令二被告因逾期交房支付原告违约金人民币35,680元整;
2、诉讼费由二被告承担。
事实与理由:_________________
_____年12月5日,原、被告在上海_______________房屋服务有限公司居间介绍下签署了《上海市房地产买卖合同》,合同约定原告(即乙方)购买被告(即甲方)所有的上海市__________区__________路__________号__________幢_______________室房屋,房价款为人民币4__________万元整。签约当天,双方签署了补偿协议,约定乙方另行补偿甲方装修及设备款人民币8_____万元整。原告于签约当日支付被告人民币5万元整;于_____年12月13日支付被告人民币274万元整。根据本买卖合同补充条款约定,甲方于收到乙方贷款款项(即人民币290万元整)后3个工作日内,将该房屋交付乙方,交付标志为甲方将该房屋的钥匙交付乙方,并对物业管理费、水、电、煤气(若有)、电话(若有)、有线电视(若有)等费用进行结算。同时,本买卖合同约定乙方于甲乙双方办妥房屋交接手续当日,直接支付甲方房款人民币1万元整。____年2月3日,原告贷款银行农业银行放款给被告人民币290万元,按照买卖合同约定,被告应于3个工作日即____年2月8日内交房给原告。被告因故迟延交房,直至____年2月21日(共计13天),原、被告签署《房屋买卖交接书》完成交付手续,原告支付被告尾款人民币1万元。
基于上述事实,原告认为,原、被告之间签订房屋买卖合同系真实意思表示,应属合法、有效,被告未按合同约定按时交付房屋已构成违约,根据买卖合同约定,甲方未按合同约定的期限将上述房地产交付(包括房地产交接及房地产权利转移)给乙方,应当向乙方支付违约金,违约金按乙方已付款日万分之五计算,违约金自本合同约定应当交付之日起至实际交付之日止。被告违约迟延13天交付房屋,合计人民币37,050元,扣除原告迟延1天付款的违约金人民币1,370元,被告应支付原告逾期交房违约金人民币35,680元。特此,恳请贵院依法判如所请。
此致
上海市___________________
具状人:_________________
____年____月____日
买卖的合同5
出卖人:_______________
买受人:____________
第一条、标的、数量、价款及交(提)货时间:____________
第二条、质量标准:按照图纸要求施工
第三条、交(提)货方式及地点:
1.分批次生产、分批次交货。甲方按照乙方出具定单上的数量负责将货物送到乙方指定的仓库或施工工地,运输费用由乙方承担。
2.货到后,双方共同检验清点无误后,乙方出具收货手续,作为甲方结账凭证。
第四条、检验标准、方法、地点及期限:
第五条、结算方式、时间及地点:先预付20%货款后甲方开始组织生产,当交货达到合同数量的20%后,乙方支付第二笔60%货款,供货超过合同预定数量70%时,余款付清,15日内甲方交齐货物。
第六条、违约责任:任何一方违约,均按《民法典》规定追究责任。
第七条、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决若纠纷无法协商解决,任一方均有权向甲方所在地方法院提起诉讼。
第八条、本合同有效期为一年,一式两份,甲乙双方签章,双方各执一份,具同等法律效力,自甲方收到乙方首笔货款起生效
第九条、其他未尽事宜,甲乙双方友好协商议定。
出卖人:____________
出卖人(章):____________
住所:____________
法定代表人:____________
委托代理人:____________
电话:____________
传真:____________
开户银行:____________
账号:____________
编码:____________
买受人
买受人(章):____________
住所:____________
法定代表人:____________
委托代理人:____________
电话:____________
传真:____________
开户银行:____________
账号:____________
编码:____________
买卖的合同6
买方(甲方):
卖方(乙方):
签约地点:
签约日期:年月日
买方:(甲方)xxx有限公司
合同编号:
卖方:(乙方)
签约地点:
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规之规定,本着平等、自愿、互利的原则,就(项目编号:)项目货物供应及相关服务的要求,经双方协议一致,签订本合同。
一、货物明细及附件:
1.1货物报价一览表:货物名称型号/定做产品描述数量单位单价金额
定制家具
1.2货物描述及附件说明:
甲方购买乙方提供的家具及相关服务,本合同中家具的类型、规格、颜色、材质、数量等有关描述详见合同附件:报价明细表。
二、标的:
合同总额(人民币):___元,大写;
三、付款条件:
3.1合同定金款:合同总额的30%即(人民币):___元(大写:)于___支付;
3.2合同余款:合同总额的70%即(人民币):(大写:)于甲方支付;
3.3以上款项均以___方式(转账支票、现金、电汇)支付,所有款项均按乙方规范名称支付。电汇和支票应填写乙方单位名和开票日期,所有款项均由乙方书面指定的财务人员(非业务经办人)收取,未经书面确认,甲方不支付款项,若乙方未按本条款约定而造成损失则全部责任由乙方承担。
3.4报价含安装费(甲方只提供差旅费),含40元/米布艺款。
3.5附则:家具的包装为乙方正常外省包装,如需特殊包装、木架等,乙方不得另收取费用)。
四、交货及验收:
4.1交货地点:甲方负责;
4.2交货方式:甲方负责;
4.3交收货期:交货。
4.4甲方应在乙方到货后天内在货物验收单上签确认(若分批送货,则分批签收),逾期___天以上未予签收,视为乙方已按全数交货;
4.5交货安装场地:为保证安装质量和工期等,由乙方负责代办物流运输,运费由甲方支付。
4.6验收按第五条有关规定质量标准进行验收;
4.7验收发现不合格的货物,甲方应提出书面异议,列明不合格的项目、数量及处理建议,对于验收后经双方确认为不合格的,乙方应视具体情况及时予以修理或更换。
五、产品质量标准及质量保证:
5.1乙方保证产品质量必需符合国家、行业标准和需方要求;
5.2乙方必须严格按照甲方所确认产品款式(包括材质、造型、色号、面料)、规格、数量、质量进行生产,生产物料不含人体有害物质并符合国家相关环保标准,否则乙方承担第三方给予甲方的违约责任;
5.3甲方对家具功能设计有特殊要求的,乙方应按双方设计人员技术交底的要求制造,使家具满足技术交底的要求;
5.4由乙方提供设计的定做产品或异形产品,应符合双方确认的设计图纸及相关的描述。甲方未予图纸等技术性确认的,按乙方设计标准生产。
5.5家具的质量保证期为壹年,质量保证期从家具验收合格之日算起,在责任期内,对于因产品本身质量问题造成的损坏,乙方负责免费维修(甲方只提供差旅费),经三次以上不能修复或双方确认无法修复时,乙方予以更换。对于甲方使用不当或自行拆迁、搬移而造成的产品损坏,乙方负责维修或更换,只收取材料费。乙方应作好安全管理工作,在本合同执行期间,乙方工作人员发生的一切安全事故和意外由乙方承担责任。
六、双方责任:
6.1乙方所交付产品、型号、规格、质量不符合合同规定的,乙方应视家具具体情况予以修理或更换,并自行承担因修理、更换而造成的损失和费用;
6.2合同签订后,若乙方因自身原因未能如期交付货物,乙方须按合同总价的5%与累计延误天数相乘得之款项目赔偿需方,关承担连带损失。如大量产品质量均达不到供货标准,甲方有权单方解除合同,且乙方应双倍返回甲方已付的货款。如出现退货情况,全部责任由乙方承担;
6.3甲方未按规定的金额和时间向乙方支付货款,每逾期支付一天,应承担应付未付金额千分之三的逾期违约金。
6.4乙方在家具安装过程中,如家具在运输途中出现损坏、遗失,由乙方免费负责维修或按本合同要求免费重新制作。
七、免责条款:
若甲、乙双方的任何一方由于不可抗力(包括天灾、意外事故、交通运输、政府法令等特殊客观事件)原因造成不能及时履行或不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能及时履行的理由,在取得有关证明后,允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况,免除相应责任。
八、因执行合同发生争议,由当事人双方友好协商,协商不成的提交乙方所在地的人民法院裁决或仲裁机构仲裁。
九、本合同自双方代表签盖章之日起即生效,保修期满结清款项后失效。合同执行期内,合同如有未尽事宜,须由双方协商,签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。本合同附件为合同不可分割部分,经双方单位盖章或双方代表签后与合同一并生效。自合同签订后,为方便高效工作,凡是关于产品设计、颜色、规格、款式以及关于送货安装及付款通知等有关需甲方书面确认的事项,经传真确认后均为有效附件。
十、本合同共___份,甲方执___份,乙方执___份,均具同等法律效力。
十一、附则:
甲方(盖章):乙方(盖章):
办公地址:
办公地址:
办公电话:
办公电话:
传真:
传真:
法人代表(签):
法人代表(签):
手机:
手机:
受委托代表(签):
受委托代表(签):
电话:
开户银行:
手机:
开户账号:
签约
日期:年月日
签约日期:年月日
买卖的合同7
甲方:
乙方:
现乙方有铲车一台型号50c,因业务量不足卖与甲方,经双方平等协商达成如下协议。
1、乙方铲车购于________年____月____日,在桂林xx公司购买,设备价款360000.00(不含其它费用),铲车购买为分期付款,见附表。
2、乙方铲车卖于甲方,以乙方铲车开到甲方工厂场地为准,并以此计算付款。
3、乙方铲车在开到甲方工厂前的一切债权债务均由乙方承担与甲方无关,且甲方只承担购买铲车的分期付款,若铲车本身存在严重的质量问题,乙方有义务协同甲方与脱售铲车方索赔或更换修理,若无法保修,乙方应承担责任。
4、乙方铲车开到甲方场地后,甲方在三天内打款给乙方(铲车首付款),相关铲车的一切权利转移给甲方(包括所有权和使用权等)。
5、铲车若办理过户手续,乙方必须完全配合甲方办理,若不配合甲方将铲车退还乙方。
6、本协议一式两份甲乙双方各执一份。 甲方:乙方: 公司买铲车买卖合同范文二 买方(以下简称甲方): 住所: 卖方(以下简称乙方): 住所: 依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法律的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖铲车事谊,达成如下协议:
第一条乙方有权出售属于自己的铲车,(或乙方受的委托),有权出售车牌号码为的(新、旧)铲车。
第二条(新、旧)铲车状况 车辆号码:; 车辆类型:; 厂牌型号:; (初次)登记日期:; 颜色:; 发动机号:; 车辆瑕疵状况:。
第三条价款 铲车价格(不含税费):;金额大写:
第四条付款方式及付款时间 付款方式(支票、现金):,首付, 剩余日之前一次性付清。
第五条验收时间、验收方式及交换时间、手续
1、验收时间:
2、验收方式:双方约定车辆由甲、乙双方当面验收,并办理相关手续。
3、交接时间:交接手续:车辆验收合格后,双方办理车交接,乙方应在15个工作日内协助甲方办理完车辆过户、转籍手续,并向甲方移交与车辆相关的各种文件和证明。
第六条甲方的权利和义务
1、按合同约定的时间与乙方当面验收车辆,审验乙方提供的卖车相关文件和手续;
2、持本人(或本单位)有效证件,按规定与乙方共同办理辆交易过户或转籍手续;
3、车辆交接后在办理过户期间,车辆使用中发生的任何问题,由使用者自行负责;
4、不得采取胁迫、欺诈、提供虚假文件或虑虚假证明等手段进行交易;
第七条乙方的权利和义务
1、按合同约定负责向甲方提供次的文件和证明
2、如实向甲方陈述保证真实性,并对车辆状况的陈述保证真实性,对隐瞒车辆存在的重大质量问题承担赔偿责任。
3、协助甲方办理车辆过户、转籍手续;
4、因乙方原因致使成交车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的,应接受甲方退车要求,解除合同、全数退还车款,赔偿因此给甲方造成的经济损失,并承担因此产生的法律责任。
5、因出售车辆的所有权或委托权问题,造成甲方与
第三方发生争议,承担因此而产生的法律责任。
第八条变更解除 双方协商一致可以变更或解除合同,但责任方因此给对方造成经济损失的,应当按实际损失赔偿。
第九条违约责任 任何一方违反本合同约定,应依照有关法律、法规承担违约责任,造成损失的应赔偿对方的一切经济损失。
第十条 决:
1、向当地人民法院起诉;
2、向当地仲裁委员会申请仲裁。
第十一条几项具体约定
1、双方应遵守国家有关法律、法规及有关规定,遵守公安、交通等部门有关的车辆管理规定,并遵守(新、旧)机动车交____市场的规定,因违反法律、法规及有关规定给对方造成经济损失的,应赔偿对方的39;一切经济损失;双方共同违反有关规定,则损失共同承担;
2、乙方收取甲方全部购车款后,按规定向甲方开具收款凭证;
3、本合同一式三份,甲、乙双方各持一份,工商行政管理部门留存一份;
4、本合同经签字(或盖章)后生效。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 签订地点:________年____月____日 公司买铲车买卖合同范文三 售车方:(以下简称:甲方) 购车方:(以下简称:乙方) 根据《合同法》的相关规定,甲、乙双方经过平等、友好协商一致,就甲方将一辆转让给乙方,达成如下协议,以兹共同遵守:
第一条甲方将一辆(整机编号:)转让给乙方。
第二条价款及支付方式
1、本合同将转让价格为(玖万伍仟元整)。
2、支付方式:乙方于本合同签订时一次性支付(玖万伍仟元整)。
第三条乙方应保证其对转让车辆享有完整的所有权。 甲方在交付装载机时应当提供完整的车辆手续,包括但不仅限于装载机购置发票、使用说明,并说明该车的现状。
第四条乙方在购车时应认真检查甲方所提供的车辆证件、手续是否齐全。 并且应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。 乙方在购买该车后,负责车辆的维修,及相关规费的缴纳。
第五条自本合同签订之日起,甲方不得自己使用或授权他人使用该车辆。
第六条本协议一式两份,自签字之日生效。
售车方(甲方):
购车方(乙方):
签定时间:________年____月____日
买卖的合同8
尊敬的审判长、审判员:
辽宁华昊律师事务所接受____________有限公司的委托,指派我作为其与____________书刊印务有限公司(曾用名:________书刊厂)因纸张欠款案的诉讼代理人。在庭前,我认真核实了案件事实、仔细听取了委托人的陈述,认真查阅了案卷材料;今天又参加了法庭调查,通过这一系列的诉讼活动,我对本案情况有了比较全面的了解,针对本案的基本情况,提出如下代理意见,供合议庭参考,希望合议庭采纳:
一、原、被告之间是纸张买卖合同关系,有纸张供货交易记录,系长期合作关系。
被告原企业名称是:___________________书刊厂,是福利企业印刷厂,归属铁岭民政局,原企业由厂长____________承包经营;后企业改制,____________买下该厂并更换其女儿____________为法定代表人,由____负责日常经营管理,现企业名称为铁岭辽北书刊印务有限公司。
在被告更名前,原告一直为其提供纸张供货服务,开始时,双方还会签订纸张供销合同来约定各自的权利义务(证据1、2证明),随着交易往来的频繁,双方有了信任的基础,为方便交易,双方形成了由原告按被告的订货要求,以代办托运或者被告自提的方式交付纸张、并有原告开具纸张供货增值税专用发票、被告验收并出具收条的交易模式。在此种交易模式下,双方一直合作很愉快。
被告更名后,双方仍延用此种交易模式,合作关系一直良好,故即使双方在此后交易中没有签订具体的纸张供销合同,但收条具有合同的效力,证明双方存在纸张供销关系,从证据目录的显示可知:双方是长期合作关系。
二、______年______月______日、______月______日被告所写的收条有纸张供销合同的效力,合法有效,对双方具有约束力。
收条是被告在收到原告提供的纸张后,经验收合格所出具的收到纸张的凭证。上述收条证明双方存在纸张的供销关系,具有纸张供销合同的效力,是双方的真实意思表示,合法有效,对双方具有约束力,故被告在收到纸张后,应当及时支付支付价款。
三、原告已履行完纸张供货义务,并开具了纸张供货发票给被告,被告已接收,被告应支付欠款共____________元整。详细来讲:
1、从______年______月______日(增值税发票三张),原告共向被告供应纸张总吨数为:________吨;总价款合计共:_________元整;
2、被告分别于______年______月______日、______年______月______日支付现金_______元、________元给原告,合计共______元;扣除被告支付的购货款,被告未支付的货款为:_________元—_______元=______元;
3、根据双方的约定和交易习惯,纸张供货的方式为代办托运,由被告支付运费:__________从明细账中知道:_______被告分别于______年______月______日、______年______月______日支付运费______元、______元给原告合计共______元整;
4、扣除运费的款项,被告未付欠款为:____________元-—______元=______元;(第一笔欠款)
5、原告分别于______年______月______日(2张)______年______月______日、______年______月______日开具了共四张供货发票,供货总吨数位:______________吨,总价款为:________元;
6、______年______月______日,被告曾委托原告为其购买手机一部,手机价款为:________元,并且手机已交付给被告,故手机费用应由被告支付;
7、______年______月______日,被告支付现金______元给原告,故第二笔欠款的总额为:___________元+______元—______元=______元;(第二笔欠款)
综述:结合上述情况的分析,可得出:_____________被告所欠的总额为:______
第一笔欠款额+第二笔欠款额=_____元+______元=______元。
四、根据《民法典》规定:“当事人一方未支付价款的,对方可以要求其支付价款”的规定,被告收到纸张后,未履行支付价款的义务,原告多次找被告协商,被告都以各种理由推脱,有恶意欠款的嫌疑,使双方的信赖利益遭到危机,为维护交易秩序、保护交易安全,保护原告的合法权益,原告依法对被告提起诉讼,希望贵院支持原告的诉讼请求,判令被告及时归还欠款!
综述:原告已经履行了纸张供货义务,该义务已经履行完毕,被告却未完全支付价款,故被告应当及时归还欠款。
委托代理人:____________律师事务所
__________年_____月_____日
买卖的合同9
甲方(供货方):__________
乙方(购货方):__________
乙方_______工程需要,向甲方购买木板专用材料,根据国家《民法典》等法律条规,本着友好合作及互惠互利精神,遵守诚实守信原则,现经充分协商,一直同意签订本合同,双方务必信守。
名称__________
规格型号__________
单位__________
数量__________
单价__________
总金额__________
备注__________
合计
一、以上价格均含运费,由甲方代运到乙方工地,乙方负责卸车及卸车费用,甲方交货的数量及质量以乙方单位验收,货到乙方后,乙方在甲方送货单上签字为准,所发货按实际发生里结算。
二、乙方需购的材料由甲方负责,随时送货,乙方必须提前7天告知甲方。特殊规格木材,乙方必须提前10天告知对方。
三、付款方式:_____________________。
如乙方没有按时支付货款,甲方有权利单方面终止合同,乙方依照货款总额按日_______%支付违约金,并在_______日内付清全部货款。
四、在未付清甲方货款并没有征得甲方同意的情况下,乙方不得向其他厂家购买同类产品,若购买同类产品视为乙方违约,乙方必须在_______天内结清全部货款。
五、乙方指定_______为收料员(身份证号码为______________电话______________),为乙方接收材料的代表,本材料员的签收,均为乙方的签收行为,所产生的一切后果均由乙方承担。
六、模板按使用说明书使用,质量按国家标准,起层、脱胶率5%,如超出5%,从货到工地之日起7日内书面通知甲方,30日内免费更换超出部分,过期概不负责。如乙方人为损坏,甲方概不负责。
七、如发生纠纷,由双方协商解决,如协议不成,向甲方所在地人民法院起诉、裁决。
八、本合同双方签字盖章即生法律效力,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:(盖章)__________
甲方代表人:__________
电话号码:__________
____年____月____日
乙方:(盖章)__________
乙方代表人:__________
电话号码:__________
_________年____月____日
买卖的合同10
合同编号:________________
合同签订地:________________
买方:________________
法定代表人:___________
联系人:________________
地址:________________
电话:________________
开户行:________________
帐号:________________
税号:________________
卖方:________________
法定代表人:________________
联系人:________________
地址:________________
电话:________________
开户行:________________
帐号:________________
税号:________________
买、卖双方依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定,就买方向卖方购买相关设备等事宜,经协商一致订立以下合同条款,供双方共同遵照执行。
1合同设备
1.1买方同意从卖方购买设备
1.1.1卖方提供设备的详细清单见本合同技术协议。
1.1.2卖方提供的技术资料的具体内容,详见本合同技术协议。
1.1.3卖方提供的全部设备的技术性能和对本合同设备的技术保证,详见本合同技术协议。
1.1.4卖方派遣有经验的、健康称职的技术人员到买方工厂对合同设备的施工、安装、试车、投料试生产与考核进行技术指导。其人数、技术服务范围和待遇条件等详见本合同技术协议。
1.1.5本合同签订后,根据买方的要求,在合同约定以外的全部备品备件卖方有义务以优惠价格提供给买方,详细备品备件价格表详见本合同技术协议。
1.1.6卖方提供的设备的具体质量标准,详见本合同技术协议。
2合同价格
2.1卖方按本合同第一条规定提供合同设备和“技术资料”的总价为:
人民币:________________大写:________________(小写¥)。
上述合同总价的分项价格如下:
2.1.1设备和材料费:________________
2.1.2备品备件费:________________
2.1.3许可证和专有技术费:________________
2.1.4设计和技术资料费:________________
2.1.5技术服务费和培训费:________________
2.2上述合同总价中还包括但不限于运输费、保险费、包装费、装车费以及将货物运到买方指定地点以前的一切费用和技术资料交付以前的一切费用。
3结算
3.1本合同经双方授权代表签字并加盖公章后立即生效。合同生效之日起5日内,买方应将合同总金额的20%即人民币元作为预付款支付卖方。
3.2卖方发货前,买方将合同总金额的50%即人民币元作为第二期货款支付卖方。同时卖方在收到第二期货款后七日内开具合同总额的100%增值税发票邮寄给买方。
3.3买方自收到卖方设备按本合同第7.9条验收合格后,将合同总金额的25%,即人民币元作为第三期货款支付卖方。
3.4质保期满后,在卖方履行了质保期义务的前提下,买方支付预留合同总金额的5%,即人民币元的质保金。
3.5买方同意卖方对上述款项开具以下第(a)款规定的发票。
a增值税专用发票b普通销售发票。
3.6卖方需在开具增值税专用发票前须向买方核实开票信息,以书面资料为准。
3.7付款方式:银行电汇/银行转账/银行承兑汇票。
卖方:________________
买方:________________
买卖的合同11
甲方(卖方):
身份证号码:
联系电话:
乙方(买方):
身份证号码:
联系电话:
丙方(中介):
营业执照注册号:
执业经纪人:
联系电话:
根据国家有关法律、法规和本市相关规定,甲、乙、丙三方在自愿、平等和协商一致的基础上,就丙方接受甲、乙方的委托,促成甲、乙方订立房地产买卖合同,并完成其他服务事项达成一致,订立本合同。风险提示:标的物信息。买卖合同中应根据标的物的类型,在合同中将其特定化。防止因产品约定不清,而产生纠纷。数量、价款要明确,包括数额的计量单位,大多数事项应由双方协定,同时需要标出标的物的单价、总价,币种、支付方式及程序等,各项须明确填写,不得含糊。
第一条:标的基本情况
房屋坐落:______________________________。产权证号:______________________________。建筑面积:______________________________。土地证号:______________________________。房屋来源:______________________________。房屋来源的填写内容须与产权证与土地使用证所载一致。
第二条:委托事项
1、甲方委托丙方出售_______________以上房产,并代办_______________等相关事宜
①产权转移
②房屋交付
③房款拨付
2、乙方委托丙方购买_______________以上房产,并代办_______________等相关事宜
①产权证
②房屋交付
③房款支付
④贷款
⑤抵押登记
⑥土地使用证
第三条:甲方的义务
1、保证出售的房屋权属真实,并符合国家及____市房屋上市交易的政策法规及有关规定,且房屋财产的共有人对出售此房屋无异议。
2、协助乙方办理该房地产的交易过户手续,提供相应证件资料。
3、按房地产买卖契约中约定的交付日期,腾空房屋,并完好保留所应交付给乙方的附属设施及原装修。
4、在房屋交付前,负责户口迁出,结清水、电、气、有线电视、电话、物管等费用。
5、按本合同约定,按期支付佣金和代办费。
第四条:乙方的义务
1、按照房地产买卖契约中约定的房款支付方式及期限,支付定金和房款。
2、根据本合同约定的委托、代办事项,按时支付佣金和代办费用。
3、根据委托事项,乙方应于__________前将各类资料备齐交予丙方,同时将由丙方代缴的____________(
①契税
②交易服务费
③抵押管理费
④他项权证费)等约计人民币________元交予丙方。丙方将与乙方按实结算,多退少补。
第五条:丙方的义务
1、认真履行甲、乙方委托的事项,亲自完成甲、乙方委托代办的各项服务。
2、丙方派______________经纪人负责该房产的居间活动,在委托期限内办理所委托的事项。
3、根据专业知识及工作经验,丙方将所了解的标的情况如实告知委托人,及时将委托事项办理的进展情况向委托人通报。
4、对委托人个人资料予以保密,未经委托人同意,不得向他人泄露。
5、处理委托事务取得的财产,应当及时转交委托人。
6、出示国家规定的收费标准及收取相关费用的依据。
第六条:房款的支付与转付风险提示:价款支付
在实务中,有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额,对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。另外,需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件,尽量要简单、明确易实施,避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任,有效督促或威慑合同付款方。甲、乙方商议,按以下第___________种方式支付房款:
(一)根据房地产买卖契约中房款支付的时间及方式,双方自行办理房款的支付。
(二)双方若将房款的转付交予丙方,则丙方将按下列方式进行操作:
1、乙方在签订房地产买卖契约之日,将定金人民币_______________元交给丙方保存。
2、乙方在签订房地产买卖契约及本合同后________个工作日内将_____________(首期款全部房款),共计人民币_______________元交给丙方保存。
3、甲乙双方在完成_______________(
①交易过户签字后
②乙方领取产权证后)____日内,丙方按售房款________%,计人民币_______________元转付给甲方。
4、XX银行放贷后或乙方补足购房款后,双方完成房屋交接手续,且甲方结清房屋交付前的水、电、气、有线电视、电话、物管等费后____日内,丙方将余款一次性转付给甲方。
第七条:房屋交付风险提示:交货地点
对于交货地点应当明确约定,因为它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一般情况下,标的物的所有权自交付时转移,风险承担随之转移。如:在合同中约定交货地点为卖方的仓库,则意味着该货物一旦出库,其毁损、灭失的风险则转移到买方处,因此,在签订合同时,对于交货地点的选择上,应慎重对待。
1、甲方应在乙方领取产权证后________天内或于________年____月____日前腾空房屋,并书面通知乙方、丙方办理交付的具体时间。
2、若乙方在接到上述书面通知后,不按期对该房屋办理验收的,则该房屋毁损、灭失的风险由乙方承担。
3、甲、乙、丙三方共同参加房屋的交付手续。甲方按合同约定移交房屋及附属设施并保留原装潢,甲、乙方交接钥匙,签署房屋交接单,丙方见证签字。
风险提示:履行期限、地点和方式
履行期限、地点和方式要明确,履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担,而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题;履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施,产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。
如:有的合同对履行期限作出模糊约定,如一个月内履行完毕,但从何时起算一个月没有约定,这就容易使双方产生歧义,都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化,约定在某年某月某日前履行完毕则就避免了歧义的产生。
第八条:佣金、代办费支付标准及方式
(一)丙方完成本合同约定的甲方委托和代办事项,甲方按照下列第_______种方式计算,向丙方支付佣金和代办费:
1、按该房地产售房款_____%,具体数额为人民币_________元。
2、按委托代办事项支付代办费计人民币___________元。
(二)丙方完成本合同约定的乙方委托事项,乙方按照下列第_______种方式计算,向丙方支付佣金和代办费:
1、按该房地产售房款_____%,具体数额为人民币__________元。
2、代办产权证费___________元、代办土地证费___________元、代办抵押贷款和他项权证费___________元,共计人民币___________元。上述费用,甲、乙方应于___________前支付给丙方。
(三)丙方根据合同约定收取佣金和代办费,未促成合同的可收取相关费用,但不得超过国家规定的收费标准。
风险提示:违约责任
违约责任要条款化,在出现违约情形时,能有效执行,避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊,不具可操作性。比如有的合同约定违反合同约定,支付违约金10万元,这个约定就太过笼统,实务中很难操作。
具体应明确,违反合同的哪条约定,应承担何种违约责任,如:质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等,不同违约情况应制定相应的违约责任,另外,违约金的数额要具体化、数字化,以便于向违约方主张。
第九条:违约责任
(一)三方商定,丙方有下列情形之一的应承担违约责任:
1、无正当理由不履行合同的;
2、与他人串通,损害甲、乙方利益的;
3、故意隐瞒,提高委托标的利差;
4、其它过失影响甲、乙方交易的。
(二)三方商定,甲、乙方有下列情形之一的应承担违约责任:
1、无正当理由不履行合同的;
2、未能按照合同约定提供必要的文件和配合,造成丙方无法履行合同的;
3、相互或与他人串通,损害丙方利益的;
4、未能按合同约定支付佣金和代办费的;
5、其他造成丙方无法完成委托事项的行为。
(三)三方商定,上述违约行为方,选择下列第_________条约定的金额作为违约金分别支付给各守约方。违约方给各守约方造成的其它经济损失,由守约方按照法律、法规的有关规定追偿。
1、约定违约金为___________元。
2、按标的额的_________%,计人民币___________元。风险提示:争议解决方式
合同双方一旦发生争议,协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式,则需要当事人双方约定,如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会,否则就会因约定不明而致约定条款无效。
当然双方也可以约定管辖的法院,而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一,而不能随意选择,否则该条款无效。
第十条:争议解决方式三方在履行本合同过程中发生争议,由三方协商解决,也可由工商行政管理部门调解;协商、调解不成的,按本合同约定的下列第________项进行解决:
1、由_________仲裁委员会仲裁。
2、依法向_____人民法院提起诉讼。
第十一条:其他约定本合同如有内容变更或未尽事项,经三方协商一致后签订补充协议,补充协议应当采取书面形式,与本合同具有同等法律效力。本合同与补充协议内空格部分填写文字与印刷文字具有同等效力。
第十二条:合同生效本合同自甲、乙双方签字,丙方盖章后生效。本合同一式_________份,甲、乙、丙三方各执_________份。(以下无正文)风险提示:证据保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件,交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料,一旦发生纠纷,这些证据都将有可能成为有力的事实证据。
甲方:
________年____月____日
乙方:
________年____月____日
丙方:
执业经纪人:
________年____月____日
买卖的合同12
依据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定,出卖人(甲方)与买受人(乙方)在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就茶叶买卖的有关事宜达成协议如下:
第一条标的
位:xxx元
第二条质量标准
甲方应当向乙方出示营业执照、卫生许可证、税务登记证、产品检验报告及相关证明。茶叶的卫生指标应符合国家标准(gb2762-)和(gb2763-)。凡明示为有机茶、无公害茶、绿色食品茶、原产地保护名茶的,均应提交认证证明。有机茶应符合(5196-)标准,无公害茶符合(5244-)标准,绿色食品茶叶符合(288-)标准,原产地保护名茶应当符合相应的标准。
双方应当将样品封存保管,用于交货时对样验收。
第三条包装
茶叶包装采用xxxx方式,执行xxxx标准,包装物由(甲方乙方)提供,包装费由(甲方乙方)承担。
第四条交货及运输
交货方式:(乙方提货甲方送货甲方代办托运);交货地点:xxxx;交货期限:xxx年xxxx月xxxx日,或由乙方另行通知;委托xxxx运输公司运输,运输方式:xxxx,运费由(甲方乙方)承担。
第五条销售及结算
乙方应当以(经销代销试销)方式对外销售茶叶,结算方式为:xxxx。
第六条定金
乙方应当在xxx年xxxx月xxxx日前向甲方支付定金xxxx元(不超过总价款20%)。合同履行完毕,定金应当(抵作价款返还乙方)。定金交付后因乙方违约而解除合同的,定金不予退还;因甲方违约而解除合同的,甲方应当双倍返还定金。
第七条违约责任
1、甲方应当如约提供茶叶,茶叶如不符合质量要求、卫生标准或与样品不一致的,乙方有权要求换货、退货或降级、降价,但应当在收到货物后xxxx日内以书面形式通知甲方,否则甲方有权拒绝;因退换货发生的费用由甲方承担。
2、一方迟延交货或迟延支付价款的,应当每日按照迟延部分价款xxxx%的标准支付违约金。
3、关于违约责任的其他约定:xxxx。
第八条争议解决方式
本合同项下发生的争议,由双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的,按下列第xxxx种方式解决(以下两种方式只能选择一种):
1、依法向xxxx人民法院起诉;
2、提交xxxx仲裁委员会仲裁。
第九条其他约定事项xxxx。
本合同一式xxxx份,双方各执xxxx份,合同自双方签字盖章且甲方收到乙方定金后生效。合同生效后,双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式,作为本合同的'附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
甲方(签章):xxxx
乙方(签章):xxxx
法定代表人:xxxx
法定代表人:xxxx
委托代理人:xxxx
委托代理人:xxxx
住所:xxxx
住所:xxxx
电话:xxxx
传真:xxxx
电话:xxxx
传真:xxxx
开户行:xxxx
开户行:xxxx
账号:xxxx
账号:xxxx
税号:xxxx
税号:xxxx
签订时间:xxxx
签订时间:xxxx
签订地点:xxxx
签订地点:xxxxx
买卖的合同13
出卖人:_______________________________________(简称甲方)
买受人:_______________________________________(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商达成如下协议:
一、工程机械概况
品牌:_______________________
型号:_______________________
机号:_______________________
二、转让价格:人民币_________元(大写______________元)。
三、该合同内标的物在合同签订、买卖手续办理结束日以前的任何债权债务、经济纠纷、民事纠纷、交通事故、交通违法等事宜,所有责任由甲方负责。
四、甲方对于设备的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明,乙方对于该设备的现状以及日后运行可能出现的问题均已了解。甲方该提供该机械设备的各类证明、证件并确保真实有效。
五、甲乙双方如有一方反悔,则必须向另一方赔偿违约金人民币_________元(大写______________元)。
六、甲方应在交付设备时将产品合格证原件及购机票据原件交付给乙方,未有前述合法证明文件的,乙方有权拒绝接受设备交付并解除本合同,合同解除的,甲方应将已支付的货款全额退还乙方。
七、设备交付后,因该设备运输、运行所产生的任何责任均由乙方承担,包括设备本身的故障、质量问题产生的损失。
八、符合解除合同的条件
1.当事人双方协商同意。
2.当事人一方严重违约致使不能实现合同目的。
3.因不可抗力致使不能实现合同目的。
4.法律规定的其它情形。
九、所有因履行本合同义务或合同有关的一切争议,应首先由争议各方通过友好协商加以解决;若争议各方无法提出解决方案并达成合同,选择以下第_______种方式解决争议。
(1)甲、乙双方可将争议提交位于______________仲裁委员会进行仲裁,该仲裁应是终局的,并且该仲裁裁决对双方具有法律上的约束力。
(2)提交_________法院诉讼解决。
十、本合同未尽事宜一律按国家法律、法规或双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
十一、本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。
十二、合同生效后,甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
十三、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份,其中甲方执________份,乙方执________份,具有同等效力。
甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
买卖的合同14
合同编号:____________
出卖人:____________
买受人:____________
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,为加快发展农村经济,保护合同交易双方当事人的合法权益,确保农业种植增产增收,本着公平、公正、诚实信用和互惠互利的原则,经双方协商,订立本种植酿酒葡萄买卖合同。
第一条:出卖人负责对酿酒葡萄()的种植生产。买受人负责对酿酒葡萄()种植生产的技术指导。
第二条:出卖人应按照买受人的收购要求,向买受人承诺酿酒葡萄()的种植面积为亩,并按照买受人提出的技术要求和质量标准进行生产管理,按期、足额地向买受人提供符合质量标准和等级的酿酒葡萄()公斤。出卖人应保证在未完成合同约定的数量前,不向他人出售。
第三条:出卖人生产的酿酒葡萄(),只要符合约定的质量标准和规格,买受人负责包销。每公斤的收购价为________元。酿酒葡萄()交货时,若市场价格上涨,收购价协商提高,若市场行情下跌,收购价不变。交货的时间为________年____月____日交货地点____________
第四条:买受人应搞好酿酒葡萄()种植的信息和技术培训工作,指导出卖人科学种植,防止酿酒葡萄()作物的病虫害,提高酿酒葡萄()的产量和质量。
第五条:如果买受人需要统一向出卖人提供种子、化肥、农药的,应以当地的批发价格供应,具体价格为种子________元1公斤化肥________元1袋农药________元1瓶。
第六条:因买受人在出卖人生产过程中因其提供的种子、化肥、农药出现质量问题或因提供的技术指导出现失误,买受人应当负责对出卖人的经济赔偿。
第七条:出卖人由于不按买受人的技术要求和所提供种子、化肥、农药的质量标准生产或由于不可抗力的自然灾害(高温、寒流、干旱、洪涝、暴雨、冰雹、大风等)造成的损失,由出卖人承担。
第八条:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解协商和调解不成的,按下列第种方式解决
(一)提交____________仲裁委员会仲裁
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第九条:本合同自____年____月____日双方当事人签字盖章后生效合同履行完毕后失效。
第十条:双方当事人需要约定的其他事项
出卖人
出卖人:____________签字(盖章)
住所地址:____________
居民身份证号码:____________
联系电话:____________
邮编:____________
买受人
买受人:____________签字(盖章)
住所地址:____________
法定代表人:____________(盖章)
居民身份证号码:____________
委托代理人:________(盖章)
居民身份证号码:____________
开户银行:____________
银行帐号:____________
联系电话:____________
邮编:____________
买卖的合同15
一、买卖合同的概念和法律特征
买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。
1、双务有偿合同。
2、诺成合同。
3、不要式合同。
二、卖方的义务
(一)交付标的物并转移标的的所有权于买受人
现实交付:出卖人将标的物置于买受人的实际控制之下,即标的物直接占有的移转。
简易交付:买卖合同订立前,买受人已实际占有标的物,标的物的交付由于合同生效而完成的转移。
第一百四十条标的物在订立合同之前已为买受人占有的,合同生效的时间为交付时间。
占有改定:由双方当事人签订协议,使得买受人取得标的物的间接占有,以代替标的物直接占有的交付方式。
指示交付:让与返还请求权以代替现实交付。
第一百三十三条标的物的所有权自标的物交付时起转移,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
(二)物的瑕疵担保义务
出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。
(三)权利瑕疵担保义务
出卖人就交付的标的物,除非法律另有规定,负有保证第三人不得向买受人主张任何权利的义务。
(四)交付有关单证和资料
三、买方的义务
(一)支付价款
(二)受领标的物
(三)及时检验出卖人交付标的物
(四)暂时保管及应急处置拒绝受领的标的物
四、买卖合同的风险负担问题
买卖合同风险负担:是指买卖合同标的物由于不可归责于双方当事人的事由毁损、灭失所造成的损失由谁来负担。
第一百四十二条标的物毁损、灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
总结:基本原则:交付主义
注意:利益承受与风险负担遵循同一规则!
第一百六十三条标的物在交付之前产生的孳息,归出卖人所有,交付之后产生的孳息,归买受人所有。第一百四十三条因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的,买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。
第一百四十六条出卖人按照约定或者依照本法第一百四十一条第二款第二项的规定将标的物置于交付地点,买受人违反约定没有收取的,标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担。
第一百四十八条因标的物质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的。
总结:买受人合法拒收不负担风险,非法拒收则负担风险。因此,违约者承担风险。
第十一条对房屋的转移占有,视为房屋的交付使用,但当事人另有约定的除外。房屋毁损、灭失的风险,在交付使用前由出卖人承担,交付使用后由买受人承担;买受人接到出卖人的书面交房通知,无正当理由拒绝接收的,房屋毁损、灭失的风险,自书面交房通知确定的交付使用之日起,由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
总结:不动产与动产的风险负担一致!
五、分期付款买卖
第一百六十七条分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的,出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。
出卖人解除合同的,可以向买受人要求支付该标的物的使用费。
所有权保留:买受人虽先占有、使用标的物,但在双方当事人约定的特别条件(通常是价款的一部或者全部清偿)成就之前,出卖人仍然保留标的物的所有权,待条件成就后,再将所有权转移给买受人。
六、试用买卖
第一百七十条试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。对试用期间没有约定或者约定不明确,依照本法第六十一条的规定仍不能确定的,由出卖人确定。
第一百七十一条试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物,也可以拒绝购买。试用期间届满,买受人对是否购买标的物未作表示的,视为购买。
【买卖的合同】相关文章:
买卖合同_买卖合同08-17
买卖的合同04-21
车辆买卖交易合同_买卖合同03-01
货物买卖合同_买卖合同07-01
公寓买卖合同_买卖合同08-17
山地买卖合同-买卖合同02-10
电脑买卖合同_买卖合同12-10
个人买卖合同_买卖合同03-01
茶叶买卖合同-买卖合同03-01
车库买卖合同_买卖合同08-24