装修水电劳务的合同

2022-11-26 劳务合同

  现今社会公众的法律意识不断增强,合同起到的作用越来越大,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么相关的合同到底怎么写呢?下面是小编为大家整理的装修水电劳务的合同,希望对大家有所帮助。

装修水电劳务的合同1

  发包单位:____________(以下简称甲方)

  承包单位:____________(以下简称乙方)

  经甲乙双方友好协商,由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。为了明确双方的责任和义务,双方协商一致,制订如下合同条款,供双方共同遵守。

  第一条:承包方式

  采取甲方驻现场项目部统一管理,乙方组建施工队伍,包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。

  第二条:承包内容及承包价格

  1、承包内容:按甲方提供的施工图纸及变更内容施工,主要有:

  1) 5层以上给水立管安装(改装)。

  2)排水管道改装或安装。

  3)卫生间给排水管道安装

  4)其他零星增加工程。

  2、承包价格:包工不包料,人工单价执行附表一价格(附表一附后),按实际完成工程量结算。

  3、管道开孔应用机械开孔,不应采用大锤凿打方式,以免造成楼面钢筋混凝土松动。

  4、所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好;有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净,分两次填堵,做到不渗不漏;如因乙方原因造成的渗漏,乙方负责返工的一切费用。

  第三条:付款方式

  每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用,全部合同工程量完工,经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%;剩余5%工程款作为保修金,保修期为六个月,保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。

  第四条:材料供应与管理

  本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场,乙方领用时点数验收使用,对质量不合要求的可以拒绝收货,但材料一经验收,即视为可满足工程使用要求。乙方在施工中应精心组织,仔细计划,避免材料浪费,并对所领用材料妥善保管使用,超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。管道施工时要根据材料尺寸长短搭配,下料尺寸准确,减少材料损耗和施工废料。严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料,一旦发现,处以被盗材料价格的10倍罚款。做好现场的成品、半成品保护工作,对因乙方造成的损坏由乙方负责,并按现场项目部成品保护制度进行处罚。

  第五条:工程工期

  一、合同工期:

  开工日期:______年______月______日

  竣工日期:______年______月______日

  二、工期控制计划:

  按照甲方项目部编制的工程进度计划配合装修工程执行。乙方必须按照甲方编制的施工进度计划组织足够的人员进行施工,并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的检查督促。

  第六条:工程质量执行标准及检验验收

  按图纸设计要求和现行施工规范规定进行控制。本工程质量要求为:合格。

  乙方在施工过程中达不到约定标准,甲方可随时要求乙方停工和返工或罚款警告,停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担甲方材料费用。验收不合格,甲方限定的时间内整改合格后重新验收,如因乙方原因造成隐蔽不合格遭业主罚款的,由乙方承担。

  第七条:安全及文明施工

  乙方必须确保施工期内无任何重大安全事故,轻伤事故率控制在2人以内,并保证达到文明工地。当现场发生工伤事故时应马上进行治疗,防止事故的扩大;相关人员应及时做好现场的保护,经甲方专职安全员根据事故发生的情况进行分析后做出相应的处理、整改意见。统一由公司代买工伤保险,在总工程款中扣除1%作为保险费,其保险公司赔偿金全归乙方所有。每次工伤事故超出保险公司赔偿现场因打架所发生的一切医疗费用甲方一概不理。对违规操作而发生2次及以上工伤事故的班组,甲方有权将其清退出场,并对乙方承包者处以1000~3000元罚款。

  第八条:双方责任

  (一)、甲方工作:

  1、向乙方提供工程所需的施工图纸一套;

  2、 提供工程所需的技术资料,并及时发放到乙方;

  3、负责现场的管理工作,全面组织安排各施工班组参与施工,协调好乙方与其他各班组配合工作;

  4、协助乙方作好工伤事故的调查和提出事故隐患整改意见、措施,确定事故处理方式;

  5、对乙方的文明施工工作进行检查,符合要求后予以确认;

  6、及时将所有材料提前供至施工现场,并按总平面规划堆放整齐;

  7、甲方可以随时制止正在执行中的违规操作和存在安全隐患的工作并及时安排有关班组进行整改;

  8、根据施工要求将各水源、电源引至各主要用水、电部位,乙方根据需要再自行连接,所有用电应由有相应操作证的电工连接。

  (二)、乙方工作:

  1、严格执行现场的有关规章制度,服从施工现场项目部的工作安排;

  2、根据施工图纸、有关图纸修改内容及有关标准规范,合理组织、调配相关技术水平的人数参与施工,按质、按时完成工作任务;

  3、自行安排食宿;

  4、各施工项目必须经乙方技术人员验收合格后才能报到甲方检查、组织验收;

  5、施工机械如电焊机、冲击钻、钢管开槽开孔机和劳动保护用品、用具等费用均由乙方承担。

  10、乙方必须对工人经常性地进行安全教育,做好班前安全活动教育,对施工工作进行监督检查,发现隐患时及时消除;全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章操作,且有权拒绝任何人要求的违章作业。

  11、凡患高血压、心脏病、癫痫病者不得参与工程的施工。

  12、乙方必须按照甲方整体规划搞好现场文明施工,所有领用材料均应按不同型号、用途堆放整齐,施工现场每天下班前做到材料排列、堆码规范,并将作业层垃圾运至工地指定地点堆放,不得到处乱堆乱扔。

  第九条:违约责任

  甲方:赔偿乙方因此而产生的所有费用;

  乙方:未按甲方要求及本合同规定的,甲方根据所产生的违约程度提出警告、罚款、清理出场并只按所做工程量的80%结算,要求赔偿所有损失费用。竣工验收时,质量验收不符合要求的乙方赔偿50%业主罚款。

  第十条:本合同与合同有关的协商同意的附件具有同等效力。

  第十一条:本合同经双方代表签字(加盖公章)之日起生效,合同双方权力、义务终止时失效

  第十二条:本合同壹式貳份,双方各执正本壹份,所有涂改无效。

  甲方:______________

  乙方:______________

  ______________年______________月______________日

装修水电劳务的合同2

  发包人:______________(以下称甲方)

  承包人:______________(以下称乙方)

  甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。

  一工程概况

  1.工程名称:望城才子城。

  2.工程地点:湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

  3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

  住宅建筑面积176287.16平方米

  住宅商业建筑面积20372.91平方米

  地下室面积27336.3平方米

  二承包方式及承包内容

  1.承包方式:实行包工,包水电安装。

  2.承包内容:

  强电:防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。管内穿线及开关插座,灯具安装调试。

  户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位,调试检测。

  预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

  专变部分:(不含人防部分的预留,预埋其人防配电系统。不含消防部分,其消防设备的预留、预埋。)

  配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱,至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

  弱电:(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

  给水:水表之后第一个阀门至户内的指定给水点,(不含立管安装)预留给水立管套管。

  排水:主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内,含给排水的套管的套管的预留、预埋。

  三施工工期

  总日历天数为天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工,正常情况下必须保证4天/层楼)。

  四承包单价

  地下室及商铺按建筑面积每平方元/㎡。住宅按建筑面积每平方米元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干,建筑面积按最新国家标准。《建筑工程,建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

  五工程质量

  1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

  2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后,乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

  3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收,要求所有分项目工程合格率达到90%。

  4.本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。

  六工程付款方式

  1.工程造价计算方法:

  依图纸要求的工程量施工,按建筑面积每平方米元计算,不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

  设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算,按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

  定额外用工。(计时工)按每日元计算。

  ④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

  七结算及付款方式

  1.主体部分,工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%,0.000以上每月付款一次。按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按元/㎡,二次预埋(每层)按元/㎡。

  2.装饰部分,穿线按灯具做给排水每月付款一次,按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

  3.余额在全部验收合格后,三个月内付到95%,剩余5%作为质保金,一年期满后一次付清。

  八双方职责

  1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度,并承担制度和时间,节点施工的责任。

  2.乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部,环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定,做到文明施工。

  3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方,否则甲方有权解约本合同。

  4.乙方自行提供必要的劳保用品。

  5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件,特种工种操作证等有效证件,进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康,头脑清醒,具有一定的思想素质。

  6.材料节约,乙方在施工过程中必须爱惜材料,在保证质量进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

  7.甲方提供民工食宿条件,伙食由乙方负责。

  8.甲方提供施工所需图纸并指导,监督施工。

  9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

  10.甲方提供塔吊,龙门吊等大型设备。

  11.甲方及时提供技术交底,施工进度计划。

  12.甲方及时检查乙方施工质量,施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收,中间验收及竣工验收。

  13.甲方提供民工劳务,工伤事故保险。

  14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨,强风,水灾,地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

  十工伤事故责任分担

  1.3000元以内安全事故,由乙方承担。

  2.3000元以上安全事故,乙方承担3000元,其余的由甲方承担。

  十一一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

  十二争议解决

  双方因履行本合同发生正义的`协商解决,协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

  本合同一式三份,经双方签字后盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。

  甲方:______________

  乙方:______________

  ______________年______________月______________日

装修水电劳务的合同3

  发包方: (以下简称甲方)______________________________

  承包方: (以下简称乙方)______________________________

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就xxx工程xx楼项目的水电、暖气、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行。

  一、工程名称

  ____________________

  二、工程地点

  ____________________

  三、工程承包范围

  工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、暖气、消防及弱电安装工程。

  (1)室内给水管网预埋及安装,从楼层一户一表后至户内用水地点;

  (2)室内外排水管网预埋及安装,接至室外第一个检查井;

  (3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

  (4)室内照明灯具及开关预埋及安装;

  (5)从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;

  (6)防雷接地安装;

  (7)暖气安装;

  (8)消防所有管网预埋到位;

  (9)弱电预埋到位;

  四、工期要求

  乙方随总包方工程进度配合水电安装,在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格。甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

  五、质量标准

  工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。

  六、工程承包方式

  包工、包安装(含防雷接地、暖气、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。

  七、合同价款

  本合同价款为人民币:_____元/平方米(以实际施工建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

  八、付款和结算方式

  甲方在合同签订后,按以下规定向乙方支付合同款。

  施工期间甲方按总包方支付结点向乙方支付。

  安装工程完工验收合格后两个月内支付按实际完成工程量的__________%,余__________%为质保金,保质期为二年,甲方应在保质期满15天内,将质保金付给乙方(不计银行利息)。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

装修水电劳务的合同4

  甲方(发包单位):______________

  乙方(承包单位):______________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。

  一、工程名称:林肯公园A区3#楼粗(精)装修工程

  二、工程地点:亦庄开发区

  三、工程内容:甲方下发图纸所包含的水电安装项内容

  四、工程工期:天

  五、工程质量要求:合格

  六、工程造价:见后附综合单价表零用工:120元/综合工日

  七、工程承包方式:劳务分包

  八、工程价款的拨付及结算方式:本工程无工程款,工程量以总包单位清单及图纸为参考,以室内面积实测实量为依据。按月进度工作量70%付款,竣工验收30日内付至合同内完成工程量的95%,结算款于结算完成后30天内支付至结算总额的95%,5%为保修金,1年保修期满后15日内一次付清。

  九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。

  十、考核验收:工程竣工由总包方、业主、监理、甲方共同验收并要求在以下四个方面对乙方进行考核后方可结算:

  1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全,如因乙方原因发生安全事故,一切后果由乙方自行承担。

  2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求;竣工后的维修由乙方负责,如乙方不能及时保证维修,甲方有权另派他人维修,费用由乙方承担。

  3、工程工期:20_年05月05日至20_年05月20日

  4、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,由于乙方未能达到总包方的文明施工标准所产生的处罚,由乙方自行承担。

  十一、甲方责任:

  1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。

  2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

  3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。

  十二、乙方责任:

  1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。

  2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划。

  3、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。

  4、按国家和北京市的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。

  (1)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

  5、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。

  十三、、零用工说明

  (1)卫生清理、自用材料搬运不计零工

  (2)线槽、线盒、墙洞等修补一次不计零工

  (3)总包方组织如技术竞赛、考试考核等活动不计零工

  十四、违约责任:

  1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:

  (1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率,并按拖欠金额量向乙方支付每日3 ‰的违约金;

  (2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金20_0元,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。

  2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

  (1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方每日支付工程款的1%的违约金;

  (2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付20_0元的违约金;

  (3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付20_0元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。

  3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

  十五、本工程甲方委派石艳峰为现场负责人,乙方委派为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。

  十六、甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。

  十七、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

  十八、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份,双方各执壹份。本合同副本叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。

  十九、承包项目范围及要求:

  1、施工承包范围:

  1)电气安装,(强弱电箱、开关插座、剔槽、配管配线、灯具、烟感、广播、小电器、等电位、系统调试)

  2)水暖安装,(冷热水管敷设、卫生洁具、阀门、水表、地漏、散热器及配件预埋件、打压、调试)

  3)甲供图纸及清单内所包含的其他内容。

  4)现场临时水电维护。

  5)其他承包范围:小型手动、电动工具(靠尺、水平尺、梯子、凳子、灰板、灰斗、灰铲、水桶、铁锹、电钻、电锤、电焊机、切割机具等);零星耗材(各类刀片、锯片、焊条、钻头、钉类、胶布、胶带、美纹纸、砂纸等);劳保用品(安全帽、安全带、口罩、手套等);临时水电(三级电箱、电缆、临时照明、临时水管等);材料二次运输、保管以及竣工清理等。以上费用均由乙方自理。

  6)施工人员食宿、证件办理,或如需备案、保险等费用由乙方自理。

  2、成品保护根据总包方的要求及规定进行成品保护(详见成品保护方案),其中窗台板、栏杆等由抹灰组进行保护,所需材料由甲方负责提供,所需人工费用由乙方承担。如未按照《成品保护方案》进行保护,或保护措施不合要求而造成的成品损坏、丢失以及总包方的处罚所产生的经济损失,由乙方全部承担。

  3、材料用量严格按照总包方有关规定进行使用。如发生因乙方管理从而导致的返工、丢失、损坏等原因而造成的材料浪费,一切损失乙方自行承担。

  4、质量要求

  详见东宁丽致下发《质量标准》及甲方下发《技术交底》资料。

  5、工程款结算需现金结算,甲方向乙方收取0.5%手续费。

  甲方(签章):______________

  乙方(签章):______________

  ______________年______________月______________日

装修水电劳务的合同5

  甲方:______________

  乙方:______________

  为了明确发包单位与承包单位的责任、分工合作、相互配合、互相促进、共同努力完成本项工程,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据本工程实际概况,经甲乙双方协商签订本合同,望共同遵循。

  一、工程名称:______________

  二、工程地址:______________

  三、工程概况:地下一层,地上十一层、剪力墙结构

  四、承包方式:包工不包料。包安全、质量、工期、安全文明施工。

  五、承包范围:第三七一医院经济适用住房三号楼二期工程所有水、电、暖、消防、弱电、空调眼的预留及安装均包括在内及现场临时用水、电配合。

  六、承包价格及结算方式:

  1、承包价格按建筑面积每平方米计算,叁拾壹元/平方米(31元/㎡)。地下室外围面积计算壹层,±0.000以上建筑面积按定额计算规则计算面积(阳台半算)。

  七、施工日期:______________年______________月______________日至______________年______________月______________日完成本工程,如因甲方原因,工期相应顺延。

  八、市优质结构,省级文明工地。

  九、安全文明施工:

  乙方在施工期间,应对施工人员加强安全教育,严格执行各项安全操作规程,并配备专人负责,避免安全事故发生。如发生安全事故,所有责任及发生的一切费用均有乙方承担。

  十、付款方式:主体施工期间按已完成的建筑面积付合同价款的25%;内、外墙抹灰完成后付形象进度款的35%;楼地面及上下水管、主支管全部施工完成后付形象进度款的45%;电线、开关、插座等全部完成后付形象进度款的60%;工程全部完工后付形象进度款的80%,交工验收合格后付总价款的90%,余10%为保修金,待保修期满后一次付清。

  十一、双方责任:

  甲方责任

  1、协助乙方现场确定各层建筑轴线位置;

  2、开工前向乙方提供施工图纸一份;

  3、委派秦永康工程师为现场管理代表,监督检查工程质量、进度、安全文明施工。工程分部分项验收及其他事宜。

  4、 提供施工现场临时用水用电。

  5、 提供大型机械设备。

  6、按合同约定的付款方式支付乙方劳务工资。

  乙方责任

  1、服从甲方(总承包方)统一指挥、管理,对甲方负责。

  2、严格按照设计图纸及施工规范要求进行施工。

  3、保证达到合格工程,如因乙方原因达不到合同约定标准,罚乙方劳务工程总承包价款的20%。

  4、如乙方在施工中工程质量发生问题,甲方有权责令返工(材料按价格赔偿)、停工直至终止合同,已完成工程按按合同单价的65%结算,由此造成的损失由乙方负责,并且乙方必须3天内退场完毕。

  5、乙方在工程施工中,每道工序施工完成先自检合格后,报工程项目部验收,并配合工程监理及建设单位现场人员共同检验合格,签字后方可进行下道工序,否则后果自负。

  6、保证不拖欠任何民工工资,否则由此产生的一切后果乙方自负。

  7、如乙方人员在施工过程中出现打架、斗殴、闹事、不服从甲方管理现象,由此产生的一切后果由乙方负责,造成情节严重的后果乙方将承担民事或刑事责任。

  十二、补充条款:

  1、安全帽、安全带、安全绳由乙方负责。

  2、甲方要求乙方使用年轻力壮、身体健康的工人上岗施工,否则对突发疾病的人员伤亡均由乙方负责,发生安全事故的一切责任及费用均由乙方自已承担。

  3、乙方必须为每个进场工人办理人身意外伤害保险。否则,甲方代为乙方购买,费用由乙方承担。

  4、材料损耗:超1%以外的损耗均由乙方照价支付给甲方损失。

  5、施工所需材料提前上报,不得因材料误事而停工,否则一切由乙方负责。

  6、机械操作人员必须持证上岗,机械维修由乙方负责。

  7、乙方不得将工程再次转包他人,否则甲方有权终止合同,由此产生的一切后果由乙方承担。

  8、施工期间项目部不再签任何计时工。

  9、材料及周转材按甲方指定地点堆放整齐。

  十三、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方一份,双方签字盖章生效。

  甲方:______________

  乙方:______________

  ______________年______________月______________日

装修水电劳务的合同6

  甲方:______________(以下简称甲方)

  乙方:______________(以下简称乙方)

  依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行

  一:工程名称:克拉中心

  二:工程地点:物流港遂渝高速出入口旁

  三、工程承包范围

  工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程量另行计算)

  (1)给水:按图施工,各主、干管、立管预埋及安装,从楼层表后至户内用水地点;

  (2)排水:所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井;所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

  (3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;

  (4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;

  (5)防雷接地安装;

  (6)设计图纸变更修改,如果变更资料在施工后,造成返工,其返材料费及工人工费通过现场签证的方式,另行计算补上。

  四、工期要求

  乙方必须在______________年______________月______________日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

  五、质量标准

  工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定合格等级。

  六、工程承包方式:

  本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。

  七、合同价款

  本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币:元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材:(线管接头,电工胶带,封口胶,排水胶水,穿线钢丝,扎丝焊条,油漆,线卡,膨胀钉,丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

  八、付款和结算方式

  (一)甲方工程款支付:

  1、施工过程中,采用借支元/工人/月。

  2、工程进度款支付节点:

  2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料,在达到本合同约定的质量标准的前提下,甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。

  2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交,乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内,工程款可付至工程合同造价的90%。

  3、工程结算款支付:

  经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求,并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理,时工单价为技术工__元/工日,普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)

  4、保修金支付:

  剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

  九、设计变更

  因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。

  十、材料设备供应

  1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应,所有辅料由乙方自行负责。

  2水电安装的所有工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。

  十一、双方职责

  1甲方职责

  (1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

  (2)甲方指定现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证。

  (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

  (4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。

  (5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。

  2、乙方责任

  (1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。

  (2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。

  (3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

  (4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

  (5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。

  (6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施,做好成品保护。

  (7)乙方食宿自理。

  (8)乙方提前7天提出一般材料计划,由甲方审核购买,外购设备需提前两个月报计划。

  (9)乙方现场负责人:

  十二、违约责任

  1、甲方违约责任

  如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

  2、乙方违约责任

  (1)如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

  (2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

  (3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

  (4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并总价2%向乙方收取违约金。

  (5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。

  (6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。

  (7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务。

  (8)以上违约金,凡指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。十三、安全文明施工

  1乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。 2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。

  3乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款。

  4乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险,如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

  5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。十四、其它管理制度

  1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度,乙方必须在施工现场,配足满足施工需要的人员,如无故不在岗(含缺席、旷工等现象),甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

  2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以1001000元的罚金,并依法追究其法律责任。

  十五、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商

  1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。

  2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

  甲方:______________

  乙方:______________

  ______________年______________月______________日

装修水电劳务的合同7

  甲方:_____________________________

  乙方:_____________________________

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平诚信的原则,双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致,签订本协议。

  一、工程概况

  1、工程名称:____________________

  2、工程地点:____________________

  3、结构形式:____________________

  二、承包方式和价格及支付方式

  1、包工不包料的清包方式。

  2、承包价格:本合同实行固定单价:每建筑平米_____元,建筑面积按照现场实际面积进行结算。工程施工过程中如出现图纸变更,变更工程量按照工程签证进行结算。

  3、支付方式:

  3.1主体完工,支付总工程款的__________%。

  3.2户内线盒、户内表箱及墙体配管按总工程款的__________%进行支付。

  3.3给排水及电器全部施工完毕后按总工程款的__________%进行支付。

  3.4竣工验收结束后半个月内,处扣除__________%的保证金外全部结清。(工程质量保修1年,因装修破坏的脱离保修范围)。

  3.5月进度结算按以上4项单项式进行工程量计算及工程费支付。

  三、承包范围

  1、本建筑安装水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料和本工程的总施工合同范围所含的安装工程(乙方负责对消防线管进行预埋)。

  2、乙方应与甲方工期紧密配合,按期竣工交验。进场时间变化,甲方须向乙方提前15天通知给予乙方准备。

  四、材料要求

  1、乙方向甲方提供材料单。甲方购买的水电施工材料,由乙方安排人员进行卸车和保管。乙方不得随意浪费材料。不得私自用在与本工程无关的地方。乙方应及时清点剩余材料并向甲方告知。废料由甲方进行处理,乙方不得私自动用。(如变更导致材料剩余,乙方不承担责任,但是乙方必须根据后期施工情况调配使用。)

  2、甲方按期给予乙方施工材料,以保证工程按期交工验收。甲方材料不得耽误乙方施工,如导致乙方长期停工责任由甲方负责。(不可抗力的原因除外)

  五、质量要求

  1、乙方在施工过程必须按照国家工程设计标准强制条文及建筑法的施工规范和操作规程,工程质量要求达到合格标准,双方如有对工程质量存在争议,以当地质量监督站及有关单位专家评定为准。

  六、安全文明施工要求

  1、乙方在整个施工过程中必须遵守国家安全规章、规程和规定的要

  求。保证施工现场工完料清和施工现场的清洁卫生。

  2、乙方在施工过程中必须佩带安全防护用品(如安全帽、安全带等)。

  3、施工过程中出现的安全问题全部责任由乙方自己承担,与甲方无关。

  七、双方义务

  1、甲方义务

  1.1甲方向乙方提供施工图纸一套,并向乙方提供生活用房。

  1.2甲方向乙方完成技术交底及安全教育交底。

  1.3甲方和乙方共同购买大型施工机械(如套丝机、台钻、电焊机、切割机),如有损坏全部由乙方负责,施工完毕后归乙方所有。

  1.4甲方向乙方提供安全防护用具。

  1.5甲方按时给乙方支付完成的工程量约定的工程款,以保证工程的顺利进行。

  2、乙方义务

  2.1乙方按照甲方指定的施工进度计划投入足够的人力、物资保证工期和施工进度。乙方在施工期间没有甲方同意不得私自撤离人员。

  2.2遵守甲方的安全制度、落实安全措施、确保施工安全。

  2.3乙方负责人对施工现场管理和材料与甲方项目部的对接工作。

  2.4工程完工后按照甲方要求将甲方提供的剩余材料做好清点工作,办理交接手续。

  2.5乙方负责施工现场的临时电安装和施工,并进行管理维修,保证施工现场正常运行。

  八、由下列情况之一,甲方将终止乙方合同,并处以适当罚款:

  1、由严重危害甲方利益及行为的。

  2、对甲方安排的工程进度完不成,并整改见效不明显的。

  3、施工质量达不到要求的。

  4、违反劳动纪律或不服从甲方管理的。

  本合同一式三份,双方各执一份,报总公司一份,经双方签字盖章后生效,此合同具有法律效力,在履行合同过程中,若协商不成的向工程所在地的仲裁机构和法院进行裁决,双方履行合同全部义务后,合同自行失效。

  甲方(签章):____________________

  乙方(签章):____________________

  __________年________月________日

  __________年________月________日

【装修水电劳务的合同】相关文章:

水电装修劳务承包合同10-13

水电劳务合同09-07

水电装修合同06-22

水电装修合同06-12

水电装修合同06-12

水电装修劳务承包的简单版合同范本09-30

装修水电劳务的合同范本(精选5篇)11-24

水电安装劳务合同06-14

水电施工劳务合同06-15