房产销售公司合作协议书

2023-01-29 合作协议书

  在现在的社会生活中,协议书的使用成为日常生活的常态,签订协议书可以解决现实生活中的纠纷。我们该怎么拟定协议书呢?下面是小编为大家收集的房产销售公司合作协议书(精选8篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

  房产销售公司合作协议书1

  认购方(甲方):

  地址:

  身份证号码:

  电话/bb机/手机:

  代理方(乙方):

  地址:

  电话:

  传真:

  经甲乙双方协商,自愿达成如下协议:

  第一条 甲方经过对珠海市(建筑面积 m2,其中附属面积 m2,以确权面积为准)的详细考察,确定购买该房屋,并全权委托乙方代理购房事宜。

  第二条 乙方代理甲方购买该房屋的单价为 元/ m2,总价(小写) 元(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元。乙方负责办理甲方认购房屋的转让登记事宜,甲方向乙方支付佣金为成交金额的 %,即:¥ 元(大写)人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元元。

  第三条 该房地产转让税费按政府标准计征,缴纳方式为 。

  a、买方全包 b、卖方全包 c、按政策和法律规定双方各付

  第四条 付款方式选择:

  a、一次性付款:本合同签订的同时,甲方向乙方支付认购金人民币 元,并于 年 月 日乙方协助甲方办理更名过户前向乙方付总房款的 %,即 元,待有关房屋产权或购房合同手续完备之日前,甲方付清房屋余款及佣金给乙方。

  b、按揭付款:本合同签订的同时,甲方向乙方支付认购金人民币 元,并于 年 月 日乙方协助甲方办理按揭过户更名前向甲方付清首期购房款人民币 元,乙方代甲方向银行申请 成 年即人民币 元按揭贷款,所需律师费、保险费、评估费、资料保管费等费用全部由甲方支付。若银行审批的按揭款数额达不到申请贷款额,甲方应在接到乙方通知起 日内,向乙方补齐申请贷款数额与银行实际审批贷款数额的差额。

  第五条 甲方逾期缴付购房款超过3天和不按时前来办理更名过户、按揭手续,按甲方弃权处理,乙方有权将甲方认购的.房地产出售给第三方,已收认购金不予退还。

  第六条 甲方所认购的该房屋以现状为交楼标准,但乙方需负责督促原产权人结清该房屋交付给甲方使用之前的水电费、物业管理费、电话费、有线电视费等。乙方应在办理完房地产权证时或 年 月 日将该房地产交给甲方使用。

  第七条 乙方及委托乙方出售房地产的原产权人协助甲方办理房地产权转让登记手续后,本合同即告终止,甲方须向乙方交回本合同及有关单据原件。若在办理房地产权更名过户手续期间,因第三方及原产权人原因导致该房地产权无法转让,乙方不负违约责任,但必须三天内退还所交的款项。

  第八条 本合同一式两份,甲乙双方各一份,具有同等法律效力。本合同经双方签名或盖章后即时生效。

  第九条 其他补充事项:

  甲方(签章):

  乙方(签章):

  代 理 人:

  经 办 人:

  合同于 年 月 日在 订立

  房产销售公司合作协议书2

  甲方(卖方):_________

  乙方(买方):_________

  甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,并经土地所有权人同意,达成以下合同条款:

  1、甲方自愿将坐落在房屋院落(包括:正房间、厢房间)出卖给乙方,并将与所出卖房屋相关的土地使用权同时转让给乙方。该院落具体位置为:

  东邻:_________。

  西邻:_________。

  南邻:_________。

  北邻:_________。

  登记长度为:_________米、宽度为_________米,面积共平_________米。

  2、该院落相关的`附属物同时全部转让,附属物包括:

  3、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币_________元写:_________元即人民币小写_________元。乙方在合同生效时一次性付清。

  4、甲方应在前将该房屋交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

  5、本合同生效后,一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日,应向对方支付五十元违约金。

  6、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权。并已经取得全部共有人的一致同意。若因产权、使用权或其他产权原因而导致乙方无法正常使用,甲愿意赔付乙方全部转让款、房屋的改造、建造、装修等费用及土地增值部分。

  7、合同生效后甲方有配合乙方办理相关产权证照转移义务,如因政府原因确实无法办理产权转移手续,甲方须把相关证件交乙方保存。如遇政府征地拆迁,该院落的拆迁利益(包括拆迁补偿款、回迁房等)全部归乙方所有。

  8、其它:

  (1)本协议未尽事宜须经双方协商解决,并签订相应的补充协议。

  (2)本协议经甲乙双方签字、盖章,村会签字盖章后生效。

  (3)本协议电脑打印一式三份,各方各执一份。

  甲方(卖方):_________

  (印)身份证号:_________

  住址:_________

  电话:_________

  _________年_________月_________日

  乙方(买方):_________

  (印)身份证号:_________

  住址:_________

  电话:_________

  _________年_________月_________日

  房产销售公司合作协议书3

  托人(被代理人):______________(以下简称甲方)

  受托人(代理人):________________(以下简称乙方)

  根据国家有关法律、法规规定,经甲、乙双方协商一致,订立如下合同:

  一、甲方自愿将自己位于______市________________区_________路(街)_________号_________单元_________室的房产托乙方代理销售。

  1、该房产房屋所有权证号为_________字第_________号、_________字第_________号/使用权证号为_________号,建筑面积/使用面积为_________平方米。

  2、上述所售房产的基本情况为:

  房型_________、结构_________、楼层_________ 、附属设施__________。

  3、该房产拟售价格为¥_________(写)。

  二、乙方接受托后应按照《____市房地产中介行业规则(试行)》的.要求提供服务、促成交易。

  三、在房屋的交易过程中,乙方有义务协助甲方办理权属过户登记、房款交割、房屋管理权交接等工作,保障交易的安全性。

  四、乙方协助甲方办理完交易过户登记手续后,甲方应一次性付给乙方成交金额的_________%(超过_______万的部分以_______%累计,低于_________元的按_________元收取)作为代理佣金。

  五、甲方保证不与乙方介绍的客户私下联系,包括互留联系电话、地址等,否则视甲方有故意逃避代理佣金的行为。若私下成交,造成甲方利益受损或发生其他纠纷,乙方不承担任何责任,并且乙方有权提出两倍于代理佣金的赔偿。

  六、甲方保证该房产权属清晰,无财务纠纷,如甲方故意隐瞒真实情况致使乙方遭受损失,甲方应承担责任并给予补偿。

  七、托有效期为____________。

  八、若在托期内甲方已通过其它渠道售出该房产,则本托合同自行终止。

  九、本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行商定,并签定补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

  十、本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的甲、乙双方可依法向xx市仲裁员会提出仲裁。

  十一、本合同从甲方签字、乙方盖章之日起生效。

  十二、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。

  甲方(签字):_________乙方:_______(盖章)

  住址(单位):_________经办人:_____________

  身份证号码:___________

  联系方式:_____________

  _______年_____月_____日

  房产销售公司合作协议书4

  合同号:_________

  卖方:_________

  地址:___________

  邮政编码:__________

  营业执照号码:________

  资格证书编号:_______

  法定代表人:_______

  电话号码:________

  授权代理人:________

  电话号码:________

  买方:_______

  国籍:_______

  性别:________

  出生日期:________

  地址:___________

  邮政编码:__________

  证书名称:_______

  编号:_______

  电话号码:________

  委托/法定代表人:_______

  地址:___________

  电话号码:________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律法规的规定,买卖双方在平等自愿、协商一致的基础上,就商品房买卖达成如下协议:

  第一条项目建设依据

  1、出卖人已取得位于_______的国有土地使用权。

  2、土地[国有土地使用证号。】

  【城市建设用地批准书编号。]是__________________________________________________

  3、经出卖人同意,在上述地块上建设的商品房[地名认可的名称][暂定名]为:________________________

  第二条商品房情况

  销售许可证号。该商品房房款为:

  该商品房坐落于___________区道路、道路、街道上。

  设计目的___________;建筑结构______;建筑层数为______。

  建筑面积:平方米,其中:套内建筑面积:平方米。

  该商品房平面图见附件一,该商品房抵押、租赁见附件二。

  第三条酒的方式和价格

  出卖人与买受人约定按照下列第种方式计算该商品房价款:

  1、按建筑面积计算,该商品房单价为(每平方米)元。

  2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为人民币元

  3、按单元计算,该商品房总价款为(____________元整。

  第四条支付方式和期限

  买受人按下列方式付款。

  1、一次性付款:自签约之日起_____日内支付总价款_____元。(小写:万元)

  2、分期付款。

  (1)自签约之日起______天内,第一次付款为总价款的______%;____元。(小写:_______元)

  (2)第二次付款自签约之日起______天内支付总价款的______%;____元。(小写:_______元)

  (3)剩余部分的____%应在房屋移交前一天付清;____元。(小写:_______元)

  3、贷款支付。买受人可以支付购房总价款的%作为首付款,其余部分可以向__________________________________________借款支付

  4、其他方法______。

  第五条房地产交付

  1、房产符合相关规定和双方约定方可交付。不符合有关规定和双方约定的,不得交付。

  2、出卖人应当在年月日前将该房屋及相关证明交付给买受人。如遇不可抗力,双方约定处理方式:_______。

  3、上述相关证书包括:_______。

  第六条产权转让登记和其他相关设施登记

  1、本协议订立后,买卖双方应在30日内到房屋权属登记机关办理房屋权属转移登记手续。

  2、按照有关规定,其他相关设施应当登记的,应当在规定期限内办理。

  3、因一方原因导致另一方未及时办理房屋所有权转移登记及其他相关设施的,应当依法承担违约责任。

  第七条出卖人逾期交付商品房的处理

  除不可抗力外,出卖人未按照本合同约定的日期交付该商品房,且逾期在___________________________________以内的_____超过约定期限的,买受人有权按照下列方式追究出卖人的违约责任:

  1、继续履行合同。出卖人应当向买受人支付已付利息,利息自合同约定出卖人交付该商品房之日起至实际交付之日止,按照银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应当每日支付该商品房价款的______向买方支付违约金。

  2、解除合同。卖方应退还买方已支付的款项,并支付已支付的利息。利息自出卖人按合同约定交付商品房次日起至出卖人退还买受人已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应当每日支付该商品房价款的______向买方支付违约金。买受人实际损失超过出卖人支付的违约金的,出卖人还应当承担赔偿责任。

  3、_________。

  第八条买方逾期付款的处理

  买受人未按合同约定的日期付款,逾期未付款的_____如果超过约定期限,出卖人有权按照下列方式追究买受人的违约责任:

  1、继续履行合同。买受人支付逾期付款及其利息,利息自买受人约定付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,买受人还应当每日支付该商品房价款的______向卖方支付违约金。

  2、解除合同。买受人按日支付该商品房价款的万分之_____;向卖方支付违约金。

  第九条面积确认和面积差异处理。

  (1)根据当事人选择的计价方式,本条规定面积确认及面积差异处理以______(建筑面积/套内建筑面积)(本条简称面积)为依据。

  (二)当事人选择设定价格的,不适用本条规定。

  (3)承包面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。

  (4)商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积有差异的,双方同意按照__________________________

  1、双方自行约定:________。

  2、双方同意遵循以下原则:

  (1)面积误差比绝对值小于3%(含3%)的,应如实结算房价款;

  (2)面积误差比绝对值超过3%时,买受人有权退房。

  (五)买受人退房的,出卖人应当自买受人提出退房之日起30日内将买受人已付款退还给买受人,并按利率付给利息。

  (6)买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积的,面积误差比在3%(含3%)以内的,由买受人补足房价款;超过3%的房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,出卖人应当将房价款退还给买受人;绝对值超过3%的,出卖人应当双倍返还买受人房价款。

  产权登记面积-合同面积

  面积误差比=-&倍;100%

  合同约定区域

  (七)因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签订补充协议。

  第十条出卖人对该房屋产权的承诺

  出卖人保证所售商品房无产权和债权债务纠纷。因出卖人原因导致该商品房产权登记无法办理或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。出售的商品房有其他权利的,出卖人应当在出售前取得其他权利人的书面同意,并以书面形式向买受人公示、明确告知。

  第十一条出卖人对装修及设备标准承诺的违约责任

  出卖人交付的商品房装修及设备标准应当符合双方约定的标准(附件三)。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下列方式处理

  1、出卖人赔偿装修和设备差价一倍。

  2、_________

  3、_________

  第十二条出卖人对基础设施和公共配套建筑正常运行的承诺

  本项目的物业管理用房为__________________________________________________________________

  出卖人承诺与该商品房直接相关的下列基础设施和公共配套建筑将按下列日期满足使用条件:

  1、水应在___________________之前供应。

  2、在_________________________之前通电;

  3、在_________________________之前通风。

  如果在规定日期内未满足使用条件,双方同意按以下方式处理:

  1、_________

  2、_________

  第十三条风险责任的转移

  该商品房的风险责任自交付之日起由出卖人转移给买受人。买受人未按约定日期办理验收交接手续的',出卖人应当书面提醒一次。买受人未按通知规定的日期办理该房屋验收交接手续的,该房屋的风险责任转移自通知规定的验收交接日期后第二日起由买受人承担。

  第十四条保证责任

  自买受人实际接收该商品房之日起,出卖人对该商品房的下列部位、设施承担建筑工程质量保修责任,保修期内的保修费用由出卖人承担:

  1、墙面,保修______个月;

  2、地面应保证______个月;

  3、天花板应保证______个月;

  4、门窗保修____________个月;

  5、供水,保修__________________;

  6、下水时,保修是________________________________________________________________________

  7、供暖,保修______个月;

  8、燃气,保修______个月;

  9、这条线路有______个月的保修期。

  10、_____个月保修。

  保修期内,因不可抗力因素或其他非卖方原因造成的损坏,卖方不承担责任,但可协助维修,维修费用由买方承担。

  第十五条质量争议的处理

  买受人就该商品房提出重大质量问题,并与出卖人发生纠纷时,应当以______出具的书面工程质量评价意见作为处理纠纷的依据。

  第十六条双方可以约定下列事项

  1、该商品房所在楼栋的屋面使用权。

  2、该商品房所在楼栋的外墙使用权。

  第十七条房屋的用途

  1、买受人的房屋仅用于___________________________________________除本合同及其附件另有约定外,买受人在使用期间有权与其他权利人共用与该商品房有关的公共部位和设施,并根据公共部位与公共房屋之间的土地占用和共用面积承担义务。

  2、出卖人不得擅自改变与该商品房有关的公共部位和设施的使用性质。

  第十八条物业管理

  该商品房交付后,买受人承诺遵守社区(楼)管理委员会选定的物业管理公司制定的物业管理规定;在小区(楼)管理委员会选定物业管理机构前,出卖人指定________________________________________________。

  第十九条陈述和保证

  卖方:

  1、卖方有权签署并能够履行本合同。

  2、卖方签署和履行本合同所需的所有手续(_______)均已完成,且合法有效。

  3、在签署本合同时,没有法院、仲裁机构、行政机关或监管机构作出任何会对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4、卖方签署本合同所需的内部授权程序已经完成,本合同签字人为卖方的法定代表人或授权代表。本合同生效后对双方具有法律约束力。

  买方:

  1、买方有权签署并能够履行本合同。

  2、买方签署和履行本合同所需的所有手续(_______)均已完成并合法有效。

  3、在签署本合同时,法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何会对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4、买方签署本合同所需的内部授权程序已经完成,本合同签字人为买方的法定代表人或授权代表。本合同生效后对双方具有法律约束力。

  第二十条保密

  买卖双方保证对在本协议的讨论、签署和实施过程中获知的属于另一方且无法通过公开渠道获得的文件和资料(包括商业秘密、公司计划、经营活动、财务信息、技术信息、商业信息及其他商业秘密)予以保密。未经数据和文件的原始提供者同意,另一方不得向任何第三方披露全部或部分商业秘密。法律法规另有规定或者双方另有约定的除外。保密期限为______年。

  第二十一条通知

  1、一方向另一方发出的所有通知、双方的文件往来、与本合同有关的通知和要求等。,必须采用书面形式,并可通过______(信函、传真、电报、亲自等方式)送达。)、以上方式无法送达的,可以公告送达。

  2、各方的邮寄地址如下:_________。

  3、一方变更通知或通讯地址的,应当自变更之日起日内书面通知另一方;否则,非通知方应承担由此产生的相关责任。

  第二十二条合同的变更

  在本合同履行过程中,如任何一方因特殊情况需要变更本合同,要求变更的一方应及时书面通知另一方。在征得对方同意后,双方应在规定期限内签署书面变更协议(在______________________________内,无需双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,给对方造成的经济损失由责任方承担。

  第二十三条合同转让

  除非合同另有规定或双方协商同意,未经另一方书面同意,本合同规定的双方的任何权利和义务不得转让给第三方。未经另一方明确书面同意,任何转让均无效。

  第二十四条争议的处理

  1、本合同受中华人民共和国法律管辖,并根据中华人民共和国法律进行解释。

  2、因履行本合同发生的争议,由双方协商解决,也可由有关部门调解;协商或者调解不成的,按照下列第种方式解决:

  (一)提交仲裁委员会仲裁。

  (2)依法向人民法院提起诉讼。

  第二十五条不可抗力

  1、如果任何一方因不可抗力事件未能履行其在本合同项下的全部或部分义务,在不可抗力事件阻碍其履行期间,应暂停履行该义务。

  2、声称受不可抗力事件影响的一方应尽快书面通知另一方不可抗力事件的发生。并向另一方提供关于不可抗力事件及其持续时间的适当证据,以及关于在_____________年内未能或延迟履行合同的书面信息_____声称由于不可抗力事件导致本合同的履行客观上不可能或不切实际的一方有责任尽一切合理努力消除或减轻此类不可抗力事件的影响。

  3、如遇不可抗力,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方应立即恢复各自在本合同项下的义务。如果不可抗力及其影响不能终止或消除,导致任何一方丧失继续履行合同的能力,双方可以协商终止合同或暂时延迟履行合同,遭受不可抗力的一方对此不承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

  4、“不可抗力”一词是指受影响的一方不能合理控制、不能预测,或者即使可以预测也是不可避免和不可克服的,发生在本合同签订之日后,使该方客观上不可能或不切实际地全部或部分履行本合同的任何事件。这些事件包括但不限于洪水、火灾、干旱、台风和地震等自然灾害,以及战争(无论是否宣战)、骚乱、罢工、政府行动或法律规定等社会事件。

  第二十六条合同的解释

  本合同未尽事宜或条款内容不明确的,本合同双方可根据本合同的原则、本合同的目的、交易习惯及相关条款的内容进行合理解释。除非与法律或本合同相冲突,否则本解释具有约束力。

  第二十七条补编和附件

  本合同未尽事宜,按照相关法律法规执行。法律、法规没有规定的,买卖双方可以书面形式订立补充合同。本合同的附件和补充合同是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  第二十八条合同的效力

  1、本合同自双方或其法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

  2、本协议签订于________________________________________________________。

  3、本合同的附件和补充合同是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  买方(盖章)

  卖方(盖章)

  法定代表人(签名):

  授权代理人(签名):

  签字人:

  日期:

  房产销售公司合作协议书5

  甲方:_________

  身份证号:_________

  乙方:_________

  身份证号:_________

  经甲乙双方共同协商达成以下售房协议:

  1、甲方将__________房屋出售给乙方,房屋总售价为_____万元(_____元整),签定此合同时乙方必须预付房款_____万元(_____元整),甲方收到钱后出具收款收条。

  2、自甲、乙双方签定此合同后,甲方必须及时向乙方提供办理过户手续相关房产证、土地使用证及身份证明。乙方办理完相关房产过户手续后,_____日内乙方必须将余款_____万元(_____元整)一次性付清。

  3、甲、乙双方签定此合同后,在余款支付时,非乙方原因造成余款支付延迟的,乙方不承担相关责任;因乙方原因造成余款支付延迟的.,乙方将向甲方支付违约金_____元(_____整)。

  4、办理相关手续的费用由乙方承担。

  5、经双方协议甲方将抽油烟机、过水热、数字电视、照明灯等设施已列入出售房屋的总房款内,甲方搬出时不得拆除。

  6、乙方付清全款后,甲方必须保证其住房无任何贷款及电费、水费、取暖费、物业费、卫生费、电视费等费用。

  7、甲方在收齐所有房款当日,必须将房屋、地下室、小房的所有钥匙交给乙方。(此合同一式两份,甲乙双方各持一份)

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  房产销售公司合作协议书6

  甲方:_________

  乙方:_________

  鉴于:_________

  1、甲方已取得开发商广州新发实业有限公司(以下简称“新发公司”)的授权,独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东路8号的新都盛世名门小区观云阁、宏城汇组团的住宅、商铺。

  2、为进一步解决员工住房问题,华南师范大学有意组织员工以优惠价格购买甲方负责销售的商品房。

  为了让华南师范大学员工获得最大限度的优惠,现甲方准备面向华南师范大学举办专场团购活动(下称“本次团购”)。现甲、乙双方就华南师范大学组织员工参加本次团购活动的基本事宜,初步达成如下意向书:

  第一条乙方认购的商品房概况

  1、乙方团购住宅商品房位于广州市增城新塘镇白江村牛栏头文祭岭地块,广州新发实业有限公司已经以出让方式取得商业、住宅土地使用权,土地使用权证号为增国用(20xx)第B0401478号,并已取得项目观云阁组团的《建设工程规划许可证》(许可证编号:建字第440号)和《建设工程施工许可证》(许可证编号__________)。

  2、乙方认购的房屋位于_____栋_____房,建筑面积为_____平方米,套内面积为_____平方米。最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积),以房管部门测绘的面积为准。

  第二条乙方认购的条件

  1、乙方需为_____大学正式员工(以华南师范大学出具的工作证明为准)。

  2、乙方与甲方指定的第三方(广州市新基装饰工程有限公司)签订《装修合同》(《装修合同》文本见附件)后方可参加本次团购,装修价款为建筑面积每平方米_____元。如乙方不接受该《装修合同》或解除《装修合同》的,乙方的团购资格丧失,不能享受团购价格;乙方的团购资格丧失后,乙方可以选择退房或向甲方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米_____元)的差额部分。

  第三条本次团购的商品房的价格

  乙方团购的新都盛世名门商品房的优惠价格(毛坯价,不含装修)为:按建筑面积计每平方米人民币_____元,乙方认购的_____栋_____房(暂以建筑面积平方米计)的房屋总价款(毛坯价,不含装修)为人民币_____元(最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积),以房管部门测绘的面积为准)。乙方参加团购后,甲方保证乙方能以该价格条件与开发商签订正式的《商品房买卖合同》。

  第四条本次团购的`流程

  1、华南师范大学负责组织甲方与乙方签订本《团购意向书》和《装修合同》,非经甲方和华南师范大学一致同意,乙方不得将依据本《团购意向书》取得的团购资格转让给第三方。

  2、乙方根据该《装修合同》约定的金额缴纳装修款。

  3、甲方应在_____年_____月_____日前,安排装修公司负责提供2间装修样板房供乙方挑选,如乙方不接受该装修标准,可要求解除《装修合同》,乙方选择解除《装修合同》的,退还《装修合同》的正本,由甲方保证装修公司于15日内将全部装修费用无息退还给乙方,乙方丧失本次团购的资格,不能享受本次团购的团购价格。

  4、在开发商新发公司取得《房屋预售许可证》的5日内,甲方通知乙方签订《商品房认购协议》,乙方凭上述《装修合同》及装修款缴付凭证,与开发商新发公司签订《商品房认购协议》。

  5、乙方根据《商品房认购协议》的约定签订《商品房买卖合同》,并按《商品房买卖合同》的约定支付购房款,甲方保证开发商按《商品房买卖合同》交付房屋给购房者,并依约为购房者办理产权证。

  6、鉴于各方一致同意前述的团购条件,因此如乙方在任何时候解除前述《装修合同》的,乙方不再享受按照本团购方案的优惠价格购房。乙方在尚未与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》前提出解除《装修合同》的,甲方有权拒绝安排乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》;乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》后提出解除《装修合同》的,甲方有权要求乙方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米1200元)的差额部分;如乙方在解除《装修合同》后5日内仍未补足上述房款差价的,乙方已支付的装修款自动转为上述房屋差价,作为对甲方的补偿。

  第五条工期及工程进度

  开发商新发公司应于____年_____月前完成全部工程建设并通过竣工验收。在施工过程中,如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面责任,以及不可抗力事件等非甲方责任原因,从而导致工期延误的,上述工期可相应顺延。

  第六条本次团购商品房的装修及验收

  为了让乙方能够尽快入住,乙方签署前述《装修合同》即视为同意装修公司在开发商许可的情况下进行装修,由乙方一次性验收带装修的商品房,由装修公司承担装修工程的质量责任。

  第七条争议的解决

  鉴于装修公司为甲方指定单位,甲方承诺为乙方的装修款项安全提供担保。即在乙方依据本合同可要求装修公司退还装修款项时,由甲方与装修公司承担退款的连带责任。

  凡因履行本协议所发生的争议,与华南师范大学无任何关联,华南师范大学不承担任何责任,甲、乙双方应友好协商解决并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

  第八条、其他事项

  1、本协议一式贰份,协议各方各持壹份,具有同等法律效力。

  2、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  房产销售公司合作协议书7

  甲方(卖方):

  家庭住址:

  联系电话:

  身份证号码:

  乙方(买方):

  产权人:

  家庭住址:

  联系电话:

  身份证号码:

  单位:

  根据《中华人民共和国合同法》在平等、自愿协商一致的'基础上,就乙方向甲方购买房屋一事,甲、乙双方达成以下协议条款:

  第一条 乙方所购房屋位置、名称、栋号、价格、面积

  1、房屋位置: 。

  2、房屋名称: 。

  3、该房为 栋 层 号,建筑面积约 。

  4、经双方协商认可该房以总价格 元全价成交。

  5、甲方交付房屋定金 元。

  6、交房后余款 元一次性付清。

  第二条 该房屋建筑设计标准和配置、交房期限

  1、该房屋建筑设计标准和配置以施工图纸为准。

  2、砖混结构,外墙正面贴瓷砖。

  3、水、电装表到户,费用自理。

  4、铝合金窗或塑钢窗,均按中等以上档次配置,室内门留空洞,地面内墙为水泥拉平粉刷,主线安装到楼梯间。

  5、楼梯间双飞粉刷白,进门安装防盗门一个。

  6、楼道为不锈钢护栏。

  7、卫生间:现浇防漏水泥拉毛、墙壁水泥拉毛、主卫预留大便孔,预留进、排水管道。

  8、甲方无任何理由拖延交房日期。

  第三条 违约责任

  1、如一方违约,扣除房价总款50%的违约金。

  2、如甲方房屋出现重卖,双倍赔偿乙方房屋款。

  3、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签字生效,具有同等法律效力,如有未尽事宜,甲、乙双方协商解决。

  甲方签字:

  乙方签字:

  年 月 日

  房产销售公司合作协议书8

  甲方: 身份证号:

  乙方: 身份证号:

  经甲乙双方共同协商达成以下售房协议:

  1、甲方将工商银行后地税局家属区经济住房4号楼一单元202室(含地下室、小房)房屋出售给乙方,房屋总售价为11.5万元(壹拾壹万伍千元整),签定此合同时乙方必须预付房款2万元(贰万元整),甲方收到钱后出具收款收条。

  2、自甲、乙双方签定此合同后,甲方必须及时向乙方提供办理过户手续相关房产证、土地使用证及身份证明。乙方办理完相关房产过户手续后,30日内乙方必须将余款9。5万元(玖万伍千元整)一次性付清。

  3、甲、乙双方签定此合同后,在余款支付时,非乙方原因造成余款支付延迟的,乙方不承担相关责任;因乙方原因造成余款支付延迟的,乙方将向甲方支付违约金1000元(壹仟元整)。

  4、办理相关手续的费用由乙方承担。

  5、经双方协议甲方将抽油烟机、过水热、数字电视、照明灯等设施已列入出售房屋的.总房款内,甲方搬出时不得拆除。

  6、乙方付清全款后,甲方必须保证其住房无任何贷款及电费、水费、取暖费、物业费、卫生费、电视费等费用。

  7、甲方在收齐所有房款当日,必须将房屋、地下室、小房的所有钥匙交给乙方。(此合同一式两份,甲乙双方各持一份)

  甲方(签字): 乙方(签字):

  年 月 日

【房产销售公司合作协议书】相关文章:

房产合作销售协议书07-09

房产销售公司总结12-02

房产销售公司总结5篇12-02

房产销售协议书02-18

公司房产转让协议书06-13

合作销售协议书07-07

房产公司销售员工的辞职报告01-24

房产公司销售部经理述职报告01-15

公司与公司合作协议书06-08

关于房产项目合作开发协议书06-26