物品安装工程合同

2022-06-08 合同范本

　　随着人们法律意识的建立，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编精心整理的物品安装工程合同范本（通用8篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　物品安装工程合同1

　　甲方：______________

　　厂法定代表人：_________________

　　厂长乙方：_________________

　　甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：

　　一、安装的项目名称和地点：_________________

　　二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：

　　名称：_________________

　　规格：_________________

　　型号：_________________

　　数量：_________________

　　安装：_________________

　　合计：_________________

　　三、完成安装的期限：从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。

　　四、安装的质量要求：_________________

　　五、安装的安全责任：乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关;

　　六、安装报酬的结算支付时间：_________________

　　七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金________元;甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失;

　　八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由_______________县人民法院裁判。

　　九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。

　　甲方：______________厂

　　乙方：_________________

　　________年________月________日

　　物品安装工程合同2

　　合同编号：_________________

　　甲方：_____________________________________________

　　乙方：_____________________________________________

　　依据《民法典》以及有关法律、法规的规定，为明确双方在安装过程中的权利义务，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、电梯品牌、型号、规格、数量和安装工程费用：

　　二、工程质量标准：本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范（GB10060-93）》。

　　三、安装地点：________省______市（县）________区_______________________。

　　四、安装工期：

　　1．甲方提供井道日期：________年______日前，逾期提供井道应提前个月书面通知乙方，完工期限顺延。

　　2．安装工期：甲方提供合格井道及货到地盘之日起_______天完工。完工时必须提供有关部门的验收合格证明文件。

　　3．如遇停电或甲方原因造成停工的，完工期限顺延。

　　4．甲方延期支付首期工程款，完工期限顺延。

　　五、付款方式和期限：

　　1．付款方式：甲方以___________方式按本条第2款付款条件向乙方付款（付款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同号并将汇款单传真给经办人）。

　　2．付款条件：甲方于提货时向乙方支付本合同总价的______%即___________元。双方验收合格后______天内，甲方提供有关资料，由乙方向当地政府主管部门申报验收，在当地政府主管部门验收合格，乙方将办理好的“电梯准用证”交给甲方之日起_____天内，甲方支付______________元给乙方。余下___________元作为保质金，在甲方收到

　　“电梯准用证”之日起计满___________年后________天内支付。

　　3．乙方负责向政府有关主管部门申报验收，凡因申报验收造成的一切经济损失，由乙方承担，并负责赔偿甲方损失。

　　六、甲方责任：

　　1．在乙方进场施工以前，甲方应当履行以下义务：

　　（1）负责井道的土建工程，包括门套、召唤按钮箱、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座等的混凝土灌注。井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方及时约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。

　　（2）在安装地点的首层或货车到达层（盖有屋顶）里，应备好电梯保管场地（每台电梯需)_______平方米），该场地应设置在能确保电梯导轨（__________米长）搬去候梯厅通路的地方。

　　（3）把动力电源线（__________）接至首层井道门口并配好开关。

　　2．在乙方进行安装施工时，甲方的义务是：

　　（1）提供足够面积的储藏室，以便安装施工期间存放材料及工具。

　　（2）负责提供适量水泥、沙石等用于捣制踏板，并按实际使用数量向乙方收取费用。

　　（3）负责提供安装、施工及调试期间所需的水电源，并按实际使用数量向乙方收取费用。

　　3．在乙方完工后，甲方监督土建总承包商履行的义务是：

　　（1）负责电梯完工后的土建修补余尾工程。

　　（2）提供配重物件配合进行电梯的满载运行，配合验收。

　　（3）电梯经政府主管部门验收合格，乙方将电梯移交给甲方后，负责电梯的保管工作（防盗）。

　　七、乙方责任：

　　1．井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。

　　2．安装调试期间负责电梯的保管工作。

　　3．负责电梯的安装、调试工作，移交随机资料一套及备用件。

　　4．负责吊装及搭棚工作。

　　5．施工期间遵守甲方有关制度，文明施工，配合土建总承包商施工。

　　6．电梯安装前，负责向质监部门办理报验手续，并负责费用。

　　7．双方验收后，负责向政府有关部门办理有关验收手续直至合格为准，并负责费用。

　　8．电梯安装调试过程中的任何施工安全责任由乙方负责。

　　9．工程所需工料和施工设备除本合同规定由甲方负责外，其余由乙方负责。

　　10．承担土建总承包商征收的协调配合费用。

　　11．乙方在电梯取得技监局电梯准用证后，须提供电梯给土建总承包单位使用，甲方向物业公司移交物业时，乙方必须安排人员参加。

　　八、质量保证：

　　1．自政府主管部门验收合格之日起，乙方负责三包保修_______年，保修期内每月巡检____次。如甲方原因不能于交付货物后________个月内完成安装，或者不能按时报检的，则保修期从交付货物起________个月后失效。保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属保修范围，乙方必须前往修复，费用另计。

　　2．卖方在保修期内提供抢修热线服务（电话：_________），在接到买方及电梯使用人的抢修电话后，卖方应在________小时内到达现场作出应急处置，并保证在________小时内修复。

　　3．甲方提货后由于放置时间超过个_________月或保管不当（未防盗、防腐蚀、防高温）导致电梯不能正常安装或出现由于上述原因导致的质量问题，其质量责任由甲方负责。

　　九、违约责任：

　　1．乙方逾期完工，应向甲方支付违约金及赔偿甲方由此而造成的损失，违约金按合同总价每日万分之____________计算。

　　2．未经乙方同意，甲方自行安装或委托第三方安装的，预付的安装费不予返还。乙方不负责保修，由此引起一切问题由甲方负责。

　　十、解决纠纷方式：

　　双方如有争议应协商解决，协商不成，双方同意按以下第_________种方式解决：

　　1．向武汉仲裁委员会申请仲裁；

　　2．向甲方所在地人民法院起诉。

　　十一、生效：

　　本合同在双方签字盖章并________________________生效。

　　十二、其他约定：

　　1．由乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验，费用由乙方负责。

　　2．门套、厅门及外召唤按钮在货到工地后天内安装完毕。

　　3．_________________________________________________。

　　甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________

　　地址：________________________地址：________________________

　　法定代表人：__________________法定代表人：__________________

　　签约代表：____________________签约代表：____________________

　　经办人：______________________安装联系人：__________________

　　电话：________________________电话：________________________

　　传真：________________________传真：________________________

　　邮编：________________________邮编：________________________

　　开户银行：____________________开户银行：____________________

　　帐号：________________________帐号：________________________

　　签订日期：______年____月____日签订日期：______年____月____日

　　物品安装工程合同3

　　发包单位(甲方)：__________________________________

　　承包单位(乙方)：_________________

　　根据<<中华人民共和国合同法>>、<<建筑安装工程承包合同条例>>以及有关法律规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：

　　一、工程名称：__________________

　　安装地点：__________________

　　二、工程范围和内容：

　　三、工程期限：

　　合同总工期计为___天(自开工之日起算)本工程开工日期___年___月___日，竣工日期___年___月___日(竣工日期以最后通过甲方验收为准)，调试日期___年___月___日。

　　四、承包方式：总承包/转包/分包

　　五、工程总造价合计人民币___元正(不含税)。乙方安装人员进场前，甲方须预付工程款额的30%(即_____元正)，工程调试完毕，甲方必须在一个星期内验收，否则则视为自动验收合格，验收后甲方支付乙方工程费50%(即_____元正)工程余款20%(即_____元正)在验收合格一年内支付。

　　六、其他有关费用的支付及商定事项：

　　七、工程自竣工验收开始使用时计___月为该工程保修期。在保修期内，工程因任何质量问题应由乙方负责维修;经乙方书面同意后，亦可由甲方维修，但维修费用由乙方负担。如因不可抗力，甲方使用不当或因其他意外造成的损失或损毁，乙方不予负责，但甲方可要求乙方进行维修，维修费用由甲方负担。

　　八、甲方的责任：

　　1、甲方必须办理正式工程和临时设施范围内的土地使用手续(如土地的征用和租用)，申请施工许可证或占用道路施工许可证。其他应在施工前予以准备或必需的手续，亦应由甲方负责办理。水、电费有甲方承担。

　　2、保障施工现场水源、电源、交通运输以及对障碍物进行清理。按照与乙方的协议和分工，提供安装材料、设备。将有关技术资料及施工场地的图纸资料、配套设施、装修装饰设施的资料按合同规定时间如数交付乙方。

　　3、在乙方施工期间，甲方应派人员对工程进度、质量进行监督和检查;在乙方施工安装过程中，甲方应协助乙方加强防火、防盗工作及安全施工，保证乙方施工人员的人身安全。

　　4、工程竣工后，甲方应组织工程设计单位、施工单位联合对竣工后的工程按合同的规定期限进行验收。

　　5、对安装施工期间出现的安装施工行为本身或由此引起的事件以外的争议进行处理，协助乙方履行第9条第5款的约定。

　　九、乙方的责任：

　　1、根据甲方提供的设施、地点和其他资料，做好施工准备。按合同规定的期限开工、竣工，按时向甲方汇报施工情况或工程进度。

　　2、保证施工质量，在保修期内应无偿修理出现质量问题或甲方发现的不符合同约定的工程部分。

　　3、乙方承包的本工程项目，非经甲方同意，不得随意分包或转包给第三方。乙方在安装过程中，如发现有关资料和设备不全时，应及时书面通知甲方处理。

　　4、乙方负责施工工程中的防火，防盗工作，保证安全施工，施工工程中所发生的安全事故由乙方自行承担。

　　十、工程竣工后，甲、乙双方应对工程按原设计标准与质量要求进行验收，工程的验收必须在工程安装调试完毕后三天内完成。设计标准作为合同附件由双方加盖公章。在工程验收完毕前，甲方不得预先使用和操作。由于甲方在预先操作使用过程中的过错造成的损失，亦一概由甲方负责。

　　十一、在履行过程中，由于甲方变更设计或要求中止工程所导致的窝工、翻工、停工、调迁、材料浪费等责任，以及由于甲方实施的违约行为使乙方不能正常施工而造成的损失，延误工期的应当由甲方全部负责。甲方未能依照本合同的约定向乙方支付工程款或及时向乙方提交施工所需的有关资料及设备，乙方有权停工或解除本合同，停工期间或解除合同而引致的损失由甲方承担，工期应予以顺延。

　　十二、因不可抗力或政府行为以及因在施工期间合理化建议未采纳而导致损失或工程进度延误的甲、乙双方应通过友好协商解决，损失的分担以及工期的顺延、竣工的期限应由甲、乙双方以书面形式确定，作为本合同的附件，乙方应按新期限施工、竣工。

　　十三、违约责任：

　　甲、乙双方非因不可抗力或政府行为而违反本合同约定的各自责任的，应视为违约，违约的一方应向另一方支付违约金，如违约的行为造成工程延误或损失的，应当赔偿有关损失。甲方违反本合同第五条及第八条第1、第2、第3、第5、第6款约定而导致乙方施工延误或停工的，每天的违约金以总工程款的1%计算，按延误或停工的天数累计由甲方支付给乙方。乙方延误工期，每天的违约金以工程总额的1%计算，由乙方支付给甲方。

　　十四、合同执行过程中，如发生纠纷，双方应及时协商解决。如协商不成，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁，亦可直接向乙方所在地人民法院起诉。

　　十五、本合同自签订之日起生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，包括因本合同而增订的清单和附件。具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　物品安装工程合同4

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律规定，结合本工程具体情况，现经双方友好协商，订立如下合同条款，供双方共同执行。

　　第一条、工程概况

　　1.1、工程名称：____________

　　1.2、工程地点：____________

　　1.3、承包方式：包工、包料、包设计、包工期、包质量、包安全。

　　1.4、设计说明：

　　1.4.1、楼面顶层窗户上方拱形中间点缀七彩跳变的LED点光源，窗户正面采用兰、白两色可控LED数码管渐变。

　　1.4.2、楼体轮廓采用可控LED七彩数码管勾勒，色彩变化为行云流水，七彩追逐的效果。

　　1.5、工期：本工程完工工期自合同生效收到甲方预付款之日起15日内。

　　1.6、工程质量：按国家和甘肃省建筑安装工程质量标准验收。

　　第二条、甲方工作

　　2.1、项目具备开工条件和时间的要求。开工前天，向乙方进行施工现场交底。清除影响施工的障碍物，并向乙方提供施工所需的水、电、气、及电讯等设备，并说明使用注意事项。

　　2.2、指派专人负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。

　　2.3、在施工过程中，如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责指派专人到有关部门办理相应审批手续。

　　2.4、有权对原设计提出变更，在双方共同确认的条件下，做好变更记录。

　　2.5、项目验收交接后，按协议及确认的变更记录及时付款。

　　第三条、乙方工作

　　3.1、指派专人为驻工代表，负责合同的履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或方案进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

　　3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条、关于工期的约定

　　4.1、甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提前完工而采取措施的费用。

　　4.2、因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。

　　4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。

　　4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(累计计算)，工期相应顺延。

　　第五条、关于工程质量及验收的约定

　　5.1、本工程以《建筑装饰装修工程质量及验收规范》等国家制定的施工以及验收规范和甲方的设计要求为质量评定验收标准。

　　5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

　　5.3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.4、工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第六条、付款方式

　　6.1、本合同生效，甲方分三次支付总额为36000.00元的合同价款。

　　6.2、第一次：合同签订后的2日内，甲方应向乙方支付合同价款的42%即15000.00元的工程材料款。

　　第二次：乙方进入现场开工后的2日内，甲方应向乙方支付合同价款的42%即15000.00元的工程进度款。

　　第三次：工程完工，验收合格后2日内，甲方应向乙方支付合同价款的16%即6000.00元的工程结算余款。

　　第七条、违约责任

　　7.1、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方

　　7.2、由于甲方原因，逾期支付工程款，每逾期一天，甲方支付乙方的违约金，并承担延误工期的损失。

　　7.3、乙方应妥善保管甲方提供的设备和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　7.4、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

　　7.5、未经甲方书面文件同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　7.6、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责。

　　7.7、因一方原因，经双方协商一致同意合同无法继续履行时，应通知双方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第八条、不可抗力

　　8.1、在本合同约定的工期内发生不可抗力事件，双方互不承担违约责任或损害赔偿责任。但如果因一方违约而延期并在延期阶段发生不可抗力事件而造成另一方损失的，不得以不可抗力事件为由主张其免除赔偿责任和违约责任。

　　8.2、本合同约定的工期内的不可抗力事件发生时，应立即书面通知对方，并于不可抗力发生之日起15日内由相应的主管部门出具不可抗力认定证明。如对不可抗力事件的认定有异议并因此发生仲裁纠纷，应以仲裁裁决的认定为准。

　　第九条、合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，提交甘肃省仲裁委员会仲裁。

　　第十条、其他约定

　　10.1、本工程竣工验收合格后，若项目没有调整或增减，则按本合同价款结算;若变更或增加工程量，变更或增加项目在报价文件中已有列明单价的按报价书的单价和安装实际工程量结算，在报价文件中没有列明单价的工程，原则上按《甘肃省建筑安装工程预算定额》及现行相关文件、成交人的报价文件结算。本合同未涉及事项由双方协商一致后签订协议解决。

　　10.2、本工程竣工验收合格后保修期为壹年，保修期内出现质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，72小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用，若是由于甲方的原因造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。质保期满后发生质量问题，收取相应的材料及人工费。

　　第十一条、附则

　　11.1、本工程需要进行保险是或有未尽事宜，双方应另订协议。

　　11.2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

　　11.3、本合同履行完成后自动终止。

　　11.4、与本合同有关的经双方确认的施工图纸、会审记录、项目变更文件、凭证、通知书、确认书等文件，以及乙方法定代表人身份证明书或法定授权委托人身份证明书(复印件)，工商执照和资质证书(经乙方盖章的复印件)、乙方的报价文件等文件构成本合同的组成部分。

　　甲方：____________(盖章)乙方：____________(盖章)

　　法定代表人(签字)：____________法定代表人(签字)：____________

　　代理人：____________代理人：____________

　　____________年____________月____________日

　　物品安装工程合同5

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　经甲乙双方协商，同意按《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的实际情况，达成如下协议：

　　一，工程名称，地点，承包范围

　　1，工程名称：

　　2，工程地点：

　　3，标准层施工：

　　4，工程内容：

　　5，工程承包单价：

　　6，工程承包总价：

　　二，工程质量：

　　工程质量必须符合国家施工验收规范。

　　三，材料供应

　　在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料，甲方应满足乙方施工材料需求。如甲方材料不及时到位，造成乙方停工，窝工，甲方应承担乙方因等工待料所产生的一切费用。(人工单价为每天120元计)

　　1，甲方提供给乙方的所有施工材料，应满足施工质量要求，如因材料质量问题造成返工，所产生的人工，由甲方承担。(人工单价为每天120元计)

　　2，乙方在保证施工质量的前提下，应节约用料，如被甲方发现有严重的浪费行为，乙方无条件赔偿甲方一定的损失。

　　四，施工现场的安全

　　1，乙方在施工期间必须服从甲方的管理，自觉遵守工地各项规章制度。

　　2，乙方在施工现场须注意自身的安全，如因乙方违规操作所发生的安全事故，由乙方自己负责。

　　五，付款方式

　　1，乙方进入施工现场后30天，甲方应支付乙方生活费，生活费为每月贰万伍仟元正。不包括房屋租借费用。

　　2，余款按实际工程量于春节前结清。

　　六，设计图纸和技术资料

　　1，甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。

　　七，其它

　　1，属于包工范围以外的设计变更所产生的.费用，由甲方承担。

　　2，如一方违约，须负责赔偿对方的全部损失。

　　3，如在施工期间产生未尽事宜，甲、乙双方本着友好原商解决。

　　本合同一式贰份，双方各执一份，自双方签章起生效。

　　甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________

　　_________年_________月_________日________年_________月_________日

　　物品安装工程合同6

　　发包人(全称：简称甲方)：________

　　承包人(全称：简称乙方)：________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原同是，明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　第二条工程内容及承包

　　(一)分水器以内(含分水器)保温层根据施工图纸要求，厚度和容重进行施工，保温层铺设(苯板铺设)，分水器的安装，加热管的敷设与打压，不含细石混凝土的浇注。

　　(二)其它：发包人指定管业公司生产PEX管

　　第三条合同工期：

　　合同工期总日历数______天，开工日期以甲方书面通知书为准：_____________。

　　第四条质量等级：

　　按图纸与国家相关标准、规范执行。

　　第五条合同价款：

　　本地板采暖工程实行包工包料，造价按实铺面积元/㎡计算，按甲方提供施工图纸的地暖实铺面积核算总工程。按甲方提供施工图的采暖实铺面积分水器至卫生间热水管，含工程税票。

　　第六条施工准备

　　一、发包人

　　(1)发包人应在______年_______月_______日前提供_______套图纸。

　　(2)承包人进入施工现场前3天，发包人为承包人提供房间作为库房和工具房，并能满足安全放置施工材料和工具的需要。

　　(3)施工所需水、电由承包商自行解决，发包人与项目部协调。

　　(4)组织承包人和设计单位、土建施工单位、监理单位进行图纸会审和设计交底。

　　(5)按照国家工程定额和使用需要，随着土建工程进度施工，即土建工程施工至卫生间、厨房等且防水层完工，闭水试验己验收，所有地面层清理平整做找平层后即进入地板采暖工程施工。

　　二、承包人

　　(1)在开工前将施工组织设计提交发包人，发包人应3天内提出修改意见或予以确认。逾期不确认也不捉出修改意见，视为同意。

　　(2)按本合同约定，组织施工人员、材料、设备进场。

　　(3)负责进场施工人员、材料的安全保卫工作。

　　(4)组织施工人员进行技术交底。

　　第七条工程期限：

　　(一)开工前15天，发包人向承包人发出书面开工通知单。

　　(二)如因以下原因造成工期延误，经监理方确认签字后，工期相应顺延。

　　1.发包人未按约定提供开工条件或工地代表未按约定提供指令或批准的。

　　2.发包人未按约定门期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行。

　　3.设计变更或工程量增加。

　　4.一周内非承包人原因停水、停电造成停工累训一超过8小时或连续间歇性停水、停电3天以上影响下常施工、

　　5.不可抗力等因素。

　　由于上述原因出现时承包人向发包人或监理方提出书面报告，监理方在24小时内拒绝签字影响施工的，工期仍相应顺起，造成损失由发包方承担责任。

　　第八条工程质量与验收

　　一、工程质量

　　(一)工程质量应当达到本合同约定的质量标准，质量标准的评定以图纸设计和规范为依据。

　　(二)竣工验收前，承包人向发包人提供竣工验收技术资料，承包人提供检验检测报告、合格证以及相关技术质保资料。

　　(三)本合同内约定的单项工程竣工后交付发包人，发包人与承包人应签订中间验收交接单，发包人承担该完成单项工程的保护贡任。地暖工程竣工后，土建后续分项工程尚未完成，因此地暖成品保护应由发包方负责，并监督、督促总包方同样注意地暖成品保护。发包方及工程总包方应履行乙方地暖成品保护通知签收手续。

　　第九条安全施工：

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人违反安全生产及消防法规约有关规定而发生安全事故，造成的损失由承包人承担。

　　2、发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任和发生的费用。

　　3、发包人、承包人对事故贡任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　第十条工程价款支付与结算：

　　1、本合同价款采用约定价格，双方签订本合同时即确定。合同价款在本协议约定后，任何一方不得擅自改变，如有工程量增减，只对增减部分工程量审计。

　　2、支付方式：

　　A、合同签订后________前，发包人付给承包人合同总价款的_____%，金额为(大写)_________________元人民币。

　　B、前，发包人付给承包人合同总价款的%，金额为(大写)_________________元人民币。

　　C、工程竣工后，经发包方和质量监督部门检验合格________前，发包人付给承包人合同总价款的_____%,金额为(大写)_________________元人民币。

　　3、本合同结算依据为合同价款和施工中双方商定的调整价款。

　　第十一条工程变更：

　　1、工程变更以设计变更图纸为准。

　　2、重大变更或增加工程造价时，双方另行协商，变更的工程价款确定并能支付，双方取得一致，签订补充协方后并且设计图纸和变更设计图纸齐备时，承包人才予施工。

　　3、因变更导致合同价款的增减及造成的承包损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

　　第十二条违约责任、索赔和争议解决。

　　一、违约

　　按合同法相关条款执行。

　　二、争议

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决，协商不成，向法院提起诉讼解决纠纷。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　物品安装工程合同7

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　甲、乙双方为明确各自的权利和义务，经协商，根据《_____》、《中华人民共和国广告法》及其他法律、法规之规定，现就乙方承做____事宜达成如下一致协议。

　　一、工程造价及支付方式：

　　乙方完成后申请甲方进行验收，甲方应在____日内组织人员进行验收，逾期视为验收合格，验收合格后付乙方合同金额的____%；剩余部分____%作为质保金，质保期满后一月内一次性付清，如逾期付款，甲方每天向乙方支付合同价款3%的滞纳金；如出现数量增加减少，以实际发生的数量计算。

　　二、工程期限：

　　合同签订后____日内完工，施工期间如遇雨雪天气、节假日停电及人力不可抗拒的因素工期顺延。

　　三、双方权利、责任：

　　（一）甲方责任：

　　1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。

　　2、向乙方提供广告字制作安装位置并确保此位置安全承载力。

　　3、按本合同第二条规定按时结算的费用。

　　（二）乙方责任：

　　1、按照甲方意向提供制作方案。

　　2、按甲方要求的时间节点完成施工任务。

　　四、其他：

　　1、本合同未尽事宜双方协商解决。

　　2、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，镇公共资源交易中心留存一份，双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕后自行失效。

　　甲方（公章）：_______________乙方（公章）：_______________

　　法定代表人（签字）：________法定代表人（签字）：_________

　　_____________年____月____日_____________年____月____日

　　物品安装工程合同8

　　发包方（以下简称甲方）：_____________

　　承包方（以下简称乙方）：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程特签订本合同，以资共同遵守：

　　一、工程名称：舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程

　　二、承包范围：

　　施工图纸中所包含的所有消防系统设备；

　　以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。

　　三、承包方式：按中标价

　　四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。

　　五、工程工期：自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。总工期60个工作日。

　　六、合同价款：（人民币）_____________________

　　七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。

　　施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。

　　八、工程质量：

　　1．工程质量要求达到合格标准，并配合主体工程创优质工程。

　　2．乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的监督。

　　3．乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　（1）由乙方提供的设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明，报甲方审批后方可用于工程；

　　（2）隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；

　　（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　九、工程验收

　　（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。

　　（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：

　　1．设备合格证

　　2．系统工程竣工图

　　3．按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料

　　4．竣工报告及竣工通知书

　　（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。

　　十、质保期

　　质保期为一年（以投标文件承诺的为准），自验收合格签字之日起开始计算十二个月连续运转正常良好。（验收以当地消防监督部门验收为准）在此期间，凡因设备质量及安装质量问题，由乙方免费进行保修。如属乙方原因延迟验收，则质保期计算为验收后的十八个月。

　　十一、售后服务措施

　　（一）人员培训：乙方应免费对甲方操作使用人员进行培训；

　　（二）培训内容为：

　　1．报警和灭火的基本原理；

　　2．设备的操作使用和维护；

　　3．紧急情况的处理程序和补救措施。

　　（三）服务措施：

　　1．在保修期内，乙方每月应定时进行巡检，并查看值班人员记录，发现隐患及时消除。

　　2．乙方应实行24小时值班制度，当甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方人员应在2小时内赶到甲方进行处理，并做好处理记录。

　　十二、双方责任：

　　（一）乙方责任：

　　1．工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。

　　2．工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按总造价每日万分之三计算。

　　3．乙方应严格按照国家消防标准组织施工，确保工程质量合格、并配合主体争创优良工程。

　　4．乙方应做到安全文明施工，保证安全施工并接受监理人员的监督。因施工措施不当引起的各类安全事故的全部责任和费用由承包人承担。

　　5．施工期间乙方应遵守甲方所制定的有关规章制度，服从甲方监理人员的指挥。

　　6．工程完工后，乙方应及时组织整理施工图纸和消防验收资料，并按照有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用。如不能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　7．工程完工后，乙方能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　（二）甲方责任：

　　1．未能按照合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期相应顺延。

　　2．工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，甲方承担责任。

　　3．乙方竣工通知书送达十日内无正当理由不进行验收的，赔偿乙方逾期违约金，每延期一天按付款金额每日万分之三计算。

　　4．不按合同规定拨付工程款，每延期一天按付款金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。

　　5．施工期间甲方应提供现场监理指导，并协助乙方及时解决和处理施工中遇到的问题。

　　6．甲方应向乙方提供施工所需的水、电、材料堆放场地，乙方施工所用的水、电费用由乙方负责支付。

　　十三、纠纷解决办法

　　执行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，由工程所在地仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院起诉。

　　十四、合同解释顺序：

　　（一）本合同文件

　　（二）招标文件及其答疑补充文件

　　（三）投标文件及乙方在评标中的询标承诺

　　十五、其它条款：

　　1．未经甲方许可，乙方擅自将工程或工程的一部分转包给其他单位，因此造成的各类责任、损失和工期延误由乙方自负。

　　2．本合同双方签字后生效，并具有法律效力，任何一方违反本合同条款均按《合同法》和国家相关法律法规承担经济责任。

　　3．合同执行过程中，如一方需修改或终止本合同，必须征得对方同意，并酌情赔偿经济损失。合同执行过程中若发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，可通过人民法院调解。

　　4．本工程若有设计变更，按设计单位出具的变更通知进行签证并调整合同价款。

　　5．本合同正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，由甲、乙双方分别保存。

　　合同签订时间：________签订地点：________

　　发包方（章）：________承包方（章）：____

　　代表签字：____________代表签字：________

　　电话：________________电话:_____________

　　地址：________________地址：____________

　　开户银行：____________开户银行：________

　　银行账号：____________银行账号：________

【物品安装工程合同】相关文章：