架子工工程承包合同

2023-09-25 合同范本

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编帮大家整理的架子工工程承包合同，希望能够帮助到大家。

　　架子工工程承包合同 1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　为了保质保量确保本工程外脚手架工程达到“双标化”技术要求和明确外脚手架承包者应承担的责任，经双方协商决定，特立此协议：

　　一、承包性质：

　　包工包料(钢管由甲方租赁，乙方付费6个月)安全网、脚手片、铁丝、铁钉、油漆等全部包括在内。

　　二、承包范围：

　　25#、26#、27#、23#、21#及中心会所的所有外架、安全网、脚手片满铺、外架斜走道、机械防护棚、进出口防护棚、井架进出口运输道、拉接预埋、四口五临边防护、钢管井架1只(中心会所)、保养检修及架子全部拆除。

　　三、质量要求：

　　为确保双标化工程，严格按国家有关验收规范标准施工，以安检站验收评分为标准。严格计算钢管取料的'尺寸及落脚尺寸规格和搭设规范，服从现场管理人员的指挥。

　　四、安全管理：

　　乙方施工人员进入现场必须戴好安全帽，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想搭设前对职工进行安全技术交底，严禁酒后作业，人人做到遵守安全生产六大纪律和十个不准，凡是堆放在架子上的钢管、夹头、毛竹片必须及时固定，不能任意把钢管、夹头放在架子上，多余的材料及时清理，搭设外架时要专人负责指挥，及时搭设防护棚及密目网围护，竹片必须四角用铅丝绑扎牢固，必须正确使用个人劳动防护用品。如乙方人员违章操作造成事故发生，一切经济责任和事故责任均由乙方负责承若发生意外事故，按公司事故章程处理。

　　五、工期要求：

　　乙方在本工程施工中，必须配备足够的技术力量和施工人员及时完成生产任务，无条件服从项目部设立的进度计划，搭设架子必须在泥、木工之前，配合各工种抓好工程进度。

　　六、结算方法：

　　外架子搭拆，按图纸建筑面积计算，商铺靠文华路、富华路二层以下待粉刷时临时搭设，搭设按一半面积计算，防护棚、围护、钢管井架等不另计费。所有外架包工包料，每平方按20元计算，所有外架建筑平方按220M?计算。若商铺部位外架验收标化要求搭设时另加_________M?计算，结算时另加费用。外架所有钢管按300T计算，每吨70元，按6个月计算，夹头按4.5万只计算，每只按7厘计算，包括运装费，现按双方协商决定220×20元=44万，夹头租费按21万元计算，外架搭设工程总工程款为23万元。

　　七、付款方法：

　　外架子搭设三步架子完成后开始付款，每月按工作量的60%支付，架子工程完成后按产值的70%支付，余款待工程完工、架子全部拆除、清理整齐堆放后一次性付清。

　　本协议未尽事宜双方协商决定，协议一式五份，乙方一份，甲方四份，签子后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　______年______月______日______年______月______日

　　架子工工程承包合同 2

　　发包人：_________（以下简称：甲方）

　　承包人：_________（以下简称：乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，协商一致，甲方决定将工程的外脚手架分项工程发包给乙方承包施工，为明确双方权利和义务，订立本合同，双方共同遵守。

　　第一条工程名称：

　　__________________。

　　第二条承包范围：

　　甲方确认的施工图纸及甲方要求的所有外墙脚手架的工程量(包括但不限于双排脚手架的搭设、拆安全网挂、拆；竹笆铺设及拆除；搅拌机、卷扬机、配电箱、楼梯出入口安全防护蓬、楼梯及楼层临边、洞口围护和防护；进料平台及电梯井的隔层防护的搭拆；踢脚板安装、安全标设牌的挂设、拆除后整理及场内堆放；砼跑道、屋面跑道的搭拆、施工过程中的中间补修完善等等)。

　　第三条架子类型：

　　_____式钢管脚手架。

　　第四条承包方式：

　　包工、包辅料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自负盈亏。

　　第四条合同价款及结算方式：

　　1的全部工作内容按_____元/平方米(建筑面积)结算，此综合单价含开具当地税务部门认可的发票费用。

　　2、现场签证发生后，必须在7个工作日内经甲方授权代表、现场施工员共同签字并加盖甲方公章确认后生效，否则甲方有权不予认可。超出上述时限补办签证的，甲方有权在结算中视为无效。

　　3、结算依据：包括但不限于本合同、工程量确认单、签证单、结算单，且前述材料需经甲方授权代表签字并加盖甲方公章，否则无效，乙方自行承担相应后果。

　　第五条付款方式：

　　1、按月乙方已完工程量付_____%；

　　2、工程完工付_____%；

　　3、甲方与建设单位就本项目整体工程结算审计后付_____%(注：乙方领取该笔款项时，需提供双方就本工程签字盖章确认的结算单)；

　　4、剩余_____%作为本工程的保修金，在保修期(自本项目整体工程竣工验收合格之日起年)届满后日内无息支付。在付款时，乙方必须提供所有工人和乙方，签字捺印的人工工资发放证明，否则甲方有权拒付承包费。

　　第六条质量标准：

　　本合同约定的所有工程质量标准为一次验收合格率____%并满足甲方与建设单位签订的.建设工程合同约定的质量标准(注：必须通过甲方有关职能部门、监理单位、建设单位及主管监督管理部门验收合格)。

　　第七条工期：

　　一、本工程于_____年_____月_____日开工至_____年_____月_____日完工，乙方施工进度必须满足甲方总进度计划及分部分项工程进度计划要求，具体计划要求以甲方安排的月进度计划和周进度计划为准。

　　二、乙方应根据自己的承包范围，合理安排劳动力计划，严格执行进度计划，确保按时完工。

　　第八条安全施工：

　　一、乙方应严格按照建筑施工安全技术规范和标准要求组织施工，施工现场应按JGJ592011《建筑施工安全检查评分标准》规定达到合格等级。

　　二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工并自行采取必要的安全防护措施，承担施工区域内的安全事故责任和因此发生的一切费用。

　　三、进场前，乙方应按照有关法律规定审核班组人员的年龄、身体健康状况等，乙方禁止聘用患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、恐高症等疾病的人员以及未成年人从事建筑施工作业。若发生上述情况，乙方应承担由此产生的一切责任。

　　四、乙方聘请或雇佣的班组人员与乙方是劳务或劳动关系，由乙方承担相应的法律责任，与甲方无关，甲方与乙方仅是劳务分包合同关系。

　　五、甲方机械设备及施工用电严禁乙方及乙方班组人员私自操作，否则后果自负，如甲方每发现一次，视为乙方违约，需向甲方承担每次_____元违约金并赔偿损失。

　　六、架体经验收合格后甲方使用时，乙方应向甲方做好明确安全交底。

　　七、在施工期间，乙方应在现场设置警戒线，并设专人看护。

　　八、乙方应定期对架体进行检查及维护，如发现甲方人员实施锯、拆、搭接或其它类似行为，应及时报甲方，甲方根据实际情况给予乙方办理签证。

　　第九条甲方义务：

　　一、甲方代表，联系电话：；监督电话：0553-2862888

　　二、甲方负责工程施工的管理工作，对工程质量、安全、造价等实行全方面的控制与管理。

　　三、向乙方进行施工质量、安全技术交底，并提供相关资料。

　　四、按合同约定付款。

　　第十条乙方义务：

　　一、乙方代表，联系电话：_____；联系地址：_____；所有甲方与乙方的有关往来文件均以前述乙方地址为送达地址，一经送达即视为乙方收到。

　　二、严格服从甲方统一管理。

　　三、严格按照施工图纸、图集、施工规范、验收标准及技术要求进行施工，在合同约定的工期内完工，确保工程质量一次验收合格符合甲方要求，并按标准和规范自检工程质量，接受甲方、监理单位、建设单位的检查、监督及管理。

　　四、按甲方要求的时间和方式，及时上报：

　　1、上岗工人的花名册及身份证复印件、上岗证；

　　2、施工材料、物件、机械设备需用量计划；

　　3、施工进度安排和用工计划报表；

　　4、甲方要求的其他资料。

　　五、做好安全防护工作，并对施工人员进行安全及教育交底，确保施工安全，接受甲方管理，杜绝伤亡事故的发生。

　　六、乙方应严格按甲方施工平面规划要求搭建临时设施，机具与材料的布置、堆放应符合施工要求和相关规定，确保施工现场文明、规范。

　　七、乙方自行完成承包范围内的工程量后且经验收合格后工作日将该工程完整、有效结算资料报送甲方，如延期报送结算资料或资料不全，由此产生的后果由乙方自行承担。

　　第十一条材料、机具供应：

　　一、甲方提供垂直运输(龙门井架、塔吊)，龙门井架和塔吊操作人员由甲方负责。小型机具(钢筋所有加工机械)、工具乙方自备，费用由乙方自行承担。

　　二、甲方提供的材料，乙方必须合理并节约使用，不得出现浪费现象，如果超出定额用量甲方有权在工程结算中扣除相应的价款，乙方需向甲方承担超额部分的__%的违约金。

　　三、乙方应提前7个工作日内向甲方书面申报材料需求计划，否则造成工期延误的，乙方承担相应的违约责任。

　　第十二条违约责任：

　　一、乙方施工以合同约定的工期及甲方现场分部分项工期要求为准，每延误壹天，乙方承担违约金_____元，累计延误超过天，除承担违约金外，甲方有权采取包括终止乙方合同，乙方无条件退场等一切断然措施，且按乙方完成工程量的70_____%进行一次性结算，余下的30_____%作为乙方应承担的违约金支付给甲方，实际损失大于前述违约金标准的，乙方仍需承担实际损失。

　　二、施工中乙方班组人员不足或人员技能无法达到本合同要求可能导致工程工期延误，甲方有权采取包括终止乙方合同，乙方无条件退场等一切断然措施，且按乙方完成工程量的70_____%进行一次性结算，余下的30_____%作为乙方应承担的违约金支付给甲方，实际损失大于前述违约金标准的，乙方仍需承担实际损失。

　　三、若本工程施工中或整体工程质量经检查、验收未达到合同约定质量要求，乙方应在甲方要求的时间内无条件修复完毕(工期约束不变)，并承担由此产生的一切费用及责任。乙方未在甲方要求的时间内修复完毕，甲方有权另行安排施工人员(此劳动报酬由甲方自行确定)修复，由此发生的费用甲方在乙方工程款中扣除，乙方无条件接受。

　　四、乙方施工应确保不发生安全事故，每发生一次，乙方需承担_____元违约金。

　　五、乙方必须做到文明施工，负责施工现场工完场清和本生活区域内的文明卫生，否则视为乙方违约，需向甲方承担每次_____元违约金。

　　六、若出现乙方班组人员上访、闹事或类似行为，视为乙方违约，并向甲方按_____元/次支付违约金。甲方支付乙方承包费后，乙方未及时支付班组人员工资，导致严重后果的，乙方应承担民事责任和刑事责任。

　　七、甲方未按照合同约定支付承包费，对逾期未支付的承包费按国家银行同期贷款利率支付乙方利息。

　　第十三条其他：

　　一、甲方有权对乙方施工内容进行检查检验，乙方应积极配合；乙方施工如不符合本合同要求，应及时返工或采取其他合理措施直至符合要求，并承担由此造成的一切费用和损失。

　　二、乙方自身的施工垃圾应按照甲方指定地点堆放，并承担其清理费用。

　　三、乙方承担因施工造成相邻关系损害的赔偿责任。

　　四、施工中不便计算工程量，以零工形式办理签证的，技工每工日_____元，普工每工日_____元。

　　五、本合同签订后3个工日内，乙方向甲方交纳_____元履约保证金，保证金的退还方式：

　　六、乙方不得向甲方管理人员贿赂，不得私自请甲方人员吃饭、送礼，一经发现，视为乙方违约，乙方需按贿赂金额的倍向甲方支付违约金。

　　七、若甲方管理人员向乙方索要贿赂，或以其它理由向乙方索取财物等，乙方可拨打监督电话举报，一经查实，甲方将给予乙方适当奖励。

　　第十四条争议的解决：

　　本合同履行中发生争议的，双方友好协商解决，协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　第十五条合同效力：

　　一、合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

　　二、本合同由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效，其他印章加盖一律无效。

　　甲方：_____乙方：_____

　　项目经理：_____工程承包人：_____

　　电话：_____身份证：_____

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

　　架子工工程承包合同 3

　　发包方：_________(以下简称甲方)

　　承包方：_________(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定，甲方将工程的架子工分项工程以_________的方式承包给乙方施工。甲、乙双方根据本分项工程的实际情况，在对工程质量、安全、进度、文明施工、材料反浪费等方面，为明确双方责任、权利与义务，经双方友好协商，签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：_________

　　1.2工程地点：_________

　　1.3承包范围：_________

　　1.4承包方式：_________

　　1.5工程质量：_________

　　第二条合同价款

　　本分项工程按建筑面积定价，大包干单价为每平方米_________元整(￥_________元/m2)。

　　大包干单价内含：10%的优良工程奖，工程质量未达到优良工程则扣除全部；15%的工程进度奖，影响工程交付期则扣除全部；约5%的架子工机械、小型机具(工具)、铁钉、铁丝等材料、设备费用；约1%的防暑防寒、雨具、劳保福利和所有医药等费用；约5%的工人安全费、统一服装费用等等。

　　第三条甲方责任、权利与义务

　　3.1甲方提供架子工用材料、材料运输设备及主要的施工机具设备(包括正常的维护和保养)。按乙方需要提供安全帽、雨衣雨裤以及其他工具、用具、机具配件。

　　3.2 提供乙方施工时的临时设施及施工用水、用电、食宿场所。

　　3.3公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促。派驻_________为现场施工代表，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。

　　3.4按照合同条款按时按量支付工程款。

　　3.5如乙方不服从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

　　3.6负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。定期召开由各班组长参加的关于工程质量、安全、进度、文明施工等内容的专题会，协助各班组调解有关工程的关系。

　　3.7对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员以及对工程质量粗制滥造、浪费材料、无技术且不服管理的人员、违法乱纪人员甲方有权批评教育、责令限期整改，按章处罚，直至清退出场或送交司法部门处理。

　　3.8乙方不服从甲方现场施工员的安排，不能按时、按量、按要求完成施工任务(或

　　整改内容)的，甲方有权另行安排人员完成，造成的一切费用概由乙方负责，对消极对待、屡教不改的班组，甲方有权终止协议；中途退场的，甲方有权不付任何工资费用。

　　第四条乙方责任、权利与义务

　　4.1乙方必须严格按照施工图、国家施工及验收规范、甲方施工组织设计、技术交底及其它要求施工，遵守甲方的有关规章制度，接受甲方施工管理人员的统一管理和监督。

　　4.2负责现场架料堆放整齐，扣件进场后的洗油；每道工序完工后，架管、架板、扣件分类码放整齐，架管出场时不得留有扣件。

　　4.3积极配合施工管理人员的管理以及与其他班组的施工，及时为下一个工种的进场提供操作面。在施工过程中，必须派固定的人员配合施工员对本组施工项目做好平水测量与施工分中放线。

　　4.4保管和爱护所用的机具、工具、用具、灯具、电缆线等材料、设备，并及时收捡入库，人为损坏或丢失的材料、设备、用具等按原价的1.2倍赔偿。

　　4.5班组长负责现场安全生产、文明施工及合同履行，按要求组织施工，保质、按期完成施工任务，解决由乙方负责的事项。

　　4.6遵守国家或地方政府等有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。由于乙方原因造成施工现场周围建筑物、设备管线等的损坏，一切责任均由乙方负责。

　　4.7施工中未经甲方同意，不得随意拆改建筑物结构及各种设备管线。未经批准乙方擅自拆改建筑物结构及各种设备管线所造成的工期延误以及甲方的经济损失均由乙方负责。

　　4.8严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，提高管理意识，安全文明施工，做到材料堆放合理有序，各操作点应做到工完料净场地清，加强生活后勤管理，遵守甲方的一切规章制度。乙方所发生的一切违章事故均责任自负。

　　4.9乙方工人应服从甲方现场安全员和施工管理人员的指挥，正确使用各种架子工机械，掌握机械性能，不损坏机械、遗失机具，否则，按实赔偿。非操作人员不得擅自操作各种机械、电器设备，用电接线应由专业电工操作，不得私拉乱接，违者后果自负。服从甲方监理员对工程质量、工程进度的管理，按合同要求如实完成，并达到合同规定的各项要求。

　　4.10在施工过程中未经甲方批准，擅自对图纸作修改，未按图纸和设计规范施工所导致的质量返工以及材料浪费等一切损失或事故，均由乙方负责(设计变更除外)，影响声誉的，甲方有权处罚，情节严重的，甲方有权换人或终止合同。

　　4.11对于施工质量达不到要求的个别工人，在检查中存在严重质量问题的，乙方必须当即清退；存在一般质量问题且检查出问题次数超过两次的，应立即清退出场，不清退出场按每次200元处罚。

　　第五条施工综合管理制度

　　5.1 乙方必须遵守工地各项安全规章制度，严格按安全生产操作规程施工，班组长必须协调好工种之间的交叉环节，不人为制造安全生产隐患与安全事故，发现安全隐患立即通知甲方处理。

　　5.2乙方施工人员每天作业前，必须对自己施工的部位进行仔细的安全检查，若发现安全隐患，应及时整改，无能力整改的，必须及时通知甲方进行整改，未整改前私自动工造成的一切事故和损失，均由乙方负全部责任，甲方不负担任何责任和费用。乙方有权拒绝执行违章指令，有权拒绝使用不符安全标准的材料、设备。

　　5.3 发生安全事故甲方将查明原因，实行谁违章谁负责的原则，追究直接责任人。

　　5.4进入施工现场必须戴好安全帽，严禁光脚、穿拖鞋或硬底鞋上班，严禁在龙门架或塔吊下逗留，2.5米以上高空作业必须系好安全带，高处作业注意避免高压触电事故；不得酗酒，更不得酒后作业，施工现场严禁打闹和嬉戏，以上如有违反者，前者罚款每人次20元，后者罚款每人次50元(组织领导加倍处罚)。如由于乙方人员违章作业与不遵守安全操作规程造成的安全事故，全部的责任与经济损失均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

　　5.5工地严禁使用碘钨灯及大功率电灯取暖、烤物，严禁使用自制的热水器或电炉烧水，违者每次罚款200元；班组要到统一安排的食堂就餐，不得在工地自开炉灶，更不得用工地上的材料生火做饭、取暖、烤物，违者按每次500元处以罚款。屡教不改者，罚款2000元。

　　5.6工伤处理：

　　⑴ 凡工伤休假3天(包括3天)以内的工资，300元以内的工伤药费由事故责任人或责任班组负担。

　　⑵ 工伤休假4-10天的工资，301-1000元以内的工伤药费，由工地负担50%，事故责任人或责任班组负担30%，事故人所在班组负担20%。

　　⑶ 非违章工伤事故，工伤休假10天以上，100元以上医药费、治疗费等由甲方按国家劳动保护条例、政策一次性处理，乙方不得聚众闹事、无理取闹，阻碍事故的调查与处理。如乙方发生聚众闹事、无理取闹，影响事故调查以及其它班组的施工进度，甲方有权终止本合同，乙方工资按乙方已完工程量的80%结算工程款，并清退出工地。

　　⑷ 工伤住院期间的工资以22元/日计算，陪护工资按15元/日计算。

　　⑸ 非工作时间、非实际工作现场、非工地上班以及无甲方勘证的安全事故，甲方不予负责。

　　⑹ 工伤药费与病假证明必须是甲方同意的县(区)以上医院方有效。工伤休假未经本项目部负责人的书面批准，不得离开工地，否则不补工资。所有安全事故费用先由班组垫付，工程验收结算时一并处理。

　　5.7 乙方的成品、半成品、材料、废料必须挂牌分类码放整齐，作到工完清场。如不及时清理，甲方将派人清理，清理人员工资按60元/工日支付，直接从乙方工资中扣除。

　　5.8 乙方施工人员必须遵守工地各项规章制度，讲究文明卫生，不得在厕所以外的地方大小便，一经发现，每次罚款100元(从所在班组工资中代扣)，并负责整个场地的卫生清扫一天。

　　5.9 社会治安治理：

　　⑴ 班组长必须管理好自己的人员，严禁职工在工地打牌(包括扑克、麻将、骨牌)或其他行为；如有发生，不论责任，罚款所在班组500/次。

　　⑵ 不得在工地斗殴吵架、聚众闹事，如有发生，不论责任，相关班组每次罚款1000元(动手打人者，不论有理无理，每人次罚款1000元)，不得盗窃公、私财物，违者根据情节批评教育、罚款(每次不少于100元，且不少于所盗物品价值的5-10倍)、开除处分，严重者交司法机关追究刑事责任。

　　5.10施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动，违者每次罚款200元，由此造成的一切损失及后果均由乙方负责。

　　5.11 施工期间班组长必须驻守工地，每月不少于28天在工地，有事离开必须经项目部负责人批准(要有书面申请)，未经同意离开工地，缺勤每天次罚款100元，从当月工资或借支中扣除。每次班组长会议班组长必须本人到场(如班组长正请假期间不能参加，需委托副组长参加)，不得迟到，每迟到一次罚款20元，缺席一次罚款100元，并当天兑现。

　　5.12 乙方的人员组织方面：

　　⑴ 所有进场人员必须持有身份证，班组长负责造册登记并复印一份身份证交甲方存档。

　　⑵ 乙方不得雇佣或带18岁以下未成年人(童工)及超过55周岁的工作人员进场，所有人员，应到公安机关办好暂住证等必备证件(费用自理)，有关部门检查年龄不合规定或无证的罚款，均由乙方自行承担，且乙方不得聘用女工，不得雇佣有传染病和高血压、心脏病、残疾等人员进场；

　　⑶乙方的工作人员中技术程度和熟练程度的架子工不少于架子工总人数的80%，否则，按其架子工组工程工资总额的20%处以罚款。同时本分项工程不得中途大量换人或转包给第三者，若需要大量增补或减少作业人员，必须经项目部同意，违者扣除其全额工资。

　　⑷乙方人员中非病休人员不得在宿舍怠工休息，如有怠工累计2天的必须清退出场；未经工地负责人许可，任何班组不得留宿外来人员，擅自留宿外来人员，扣罚所在班组500元/次。

　　⑸乙方负责对进入现场的所有人员进行安全教育(要有记录)，与其签订《安全生产协议书》并提交给项目部备查，严格执行安全操作规程，时刻检查督促，杜绝大小事故的发生，做到安全生产。凡未进行安全教育和签订安全协议的人员，一律不准上岗，否则按每人次100元处罚。

　　第六条工程质量及要求

　　6.1每道工序必须经过施工员的检查同意后，方可进行下道工序施工，严格控制标高、轴线，保证施工质量、安全，爱护公共财产，如故意损坏公共财产，所有责任均由乙方负责。

　　6.2 在施工过程中，项目部施工员、建设、监理、质监部门指出的不符合图纸与规范处必须立即返工达标，如给项目部造成经济损失的，由施工员现场核实，从当月工资中扣除。

　　6.3 乙方必须组织精干的施工人员进场施工作业，乙方的技术工人必须做到持证上岗，如乙方的施工质量达不到验收标准，甲方有权对该栋工程的承包单价降低1.0元/㎡进行结算，如乙方施工质量经整改仍达不到验收标准，甲方有权终止本合同的.执行，已完工程量以承包单价的70%进行结算，并将乙方清退出工地。

　　第七条工期进度

　　7.1 总原则是不影响相关班组的施工进度，如有影响，除负责赔偿相关班组的经济损失外，还视情节处以罚款。

　　7.2 项目工期紧、施工任务大，当甲方要求组织24小时施工制时，乙方必须按甲方要求及时组织好工人施工，如不服从甲方安排，影响工期进度，甲方有权另安排工人施工，其工资以80元/天计算，从乙方工资中扣除。经两次以上未能按甲方安排而影响工期进度，甲方有权终止本合同，乙方的工资按已完工程量的80%结算，并退出工地。

　　7.3 工程施工进度快、质量好，能按项目部的进度计划完成工程施工，项目部将增加0.5元/㎡的金额作为进度奖进入结算。如施工进度延误项目部进度要求一周或一周以上则降低0.50元/㎡的金额进入结算。

　　7.4乙方必须按甲方指定时间完成施工任务，不得延误。如乙方技术力量差，人员不足，甲方有权更换其他施工队伍，未完工作量所有工资均由乙方负责，甲方不付任何工资。

　　第八条材料与设备使用

　　8.1乙方必须对上报申购的材料计划负责(提前3-5天申报)，因申报计划浮夸造成的积压材料，均由乙方负责退货退款，否则在结算工资中按实扣除，甲方不负担任何经济损失。

　　8.2乙方在施工过程中所需的其他工具、用具和损坏的机具配件费及劳保、医药费一律包括在承包单价内。

　　8.3长短架管、架板、扣件、安全网、门式吊等必须分类码放整齐，做到工完场清。每天完工后施工现场不得有零星架管、扣件等，如不及时清理收捡，甲方将派人清理，清理人员工资按60元/工日支付，直接从乙方工资中扣除。

　　第九条工资结算与付款

　　甲方根据乙方进场的施工人数，先按每人每天8元预支生活费(餐票)给乙方，施工一段时期后，再由乙方提供施工进度报表，每月25日交甲方计算审定后，在次月上旬发放相应工资(实为预借工资)。预借工资额按甲方审定的形象进度工资的70%并扣除借款、餐票、罚扣款等款项后支付，单项工程完工且经甲方施工管理人员验收合格后，付足班组应发工程工资款的85%(但要扣除应扣款项部分)，余下的工资款在工程竣工验收合格、整个扫尾工作完成后的当年度内付清(扫尾工程主要指竣工后材料、工具、设备入库及清理现场打扫卫生等)。

　　第十条违约责任

　　10.1停工待料或确因工程有重大设计变更，甲、乙双方就单价等内容及时达成书面补充协议。

　　10.2因甲方责任造成的停工(时间超过1天以上的)，每人补发/天生活费，2天以后还不能继续施工，则工人暂放假，不负责任何费用；如遇正常停水、停电，乙方内部根据情况灵活安排其他事情，甲方不负责任何费用；如遇恶劣气候等不可抗力因素造成的停工，甲方不负责任何费用。因乙方原因造成的停工，所有责任均由乙方负责。

　　10.3因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此所造成的经济损失。

　　第十一条争议和纠纷的处理

　　11.1 合同在履行期间双方发生争议时，在不影响施工进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　第十二条附则

　　12.1 在合同履行过程中，甲、乙双方另行签订的补充合同或协议书，以及有关施工的各种文件资料与本合同具有同等法律效力。

　　12.2 本合同条款履行完毕，乙方施工质量验收符合要求，工资款全部付清后，本合同条款自动终止。后附《安全事故的责任和处理方法》

　　本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，指挥部存档一份。本合同未具事宜，双方协商解决，如无法调解交当地机构仲裁处理。

　　甲方：______(签字)乙方：______(签字)

　　______年______月______日______年______月______日

　　架子工工程承包合同 4

　　发包人：__________________（以下简称甲方）

　　承包人：__________________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经双方共同协商一致，就劳务分包事项达成以下协议：

　　第一条：工程名称及合同工期

　　（一）工程名称：______________________

　　（二）合同工期：__________________

　　第二条：工作内容

　　外墙钢管架搭设，四层一挑。通道口防护棚搭设，临边防护搭设，中空部位内架搭设，挂安全网、竹跳板铺设（层层满铺），转换层槽钢安装。电梯间粉刷及电梯间安装电梯所需用的架子的搭设及拆架。所有拆下的钢管、钢管上的扣件整理及堆放。

　　第三条：材料

　　安全网（密网、阻燃）、竹跳板、16#铁丝、槽钢安装（槽钢材料甲供）。含架子工所需用的一切设备、工具及材料由乙方自行负责。

　　第四条：工程固定价格费用包干范围

　　1、按《江西省二零零四年工程定额》，建筑面积计算规则及（B/Y50353-2005“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积，按建筑面积（含地下室建筑面积）每平方米18元固定价含人工费、安全文明施工措施费及合同中约定材料费大包干价。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格(含人工费)。

　　2、建安税金由甲方自行交纳，但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票，材料进货金额与材料发票金额比例相同。

　　3、含所有施工的建材风险价和现场安全文明施工措施增加费。

　　第五条：工程量计算方法

　　工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。

　　第六条：合同价格的结算

　　工程完工并通过验收合格后，乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方，甲方对其进行核实、确认。

　　第七条：工程款支付

　　施工过程中按每个月实际搭设完成后的工程量的75%支付，主体结构全部完工且通过验收合格后付实际搭设工程款85%，余款待工程竣工验收合格后三个月付清。

　　第八条：工程款支付

　　工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位，避免劳资纠纷。

　　第九条：工程款支付手续

　　乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据，由现场管理人员签字确认，再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。

　　第十条：工程质量

　　1、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。

　　2、乙方必须按国家规定的.质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必须服从甲方现场管理。

　　3、乙方所施工的工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，必须由建设单位、监理单位、质量监督部门、设计勘察单位、施工单位等工程各方主体皆认通过，只要有任何工程各主体中任何一方提出异议，乙方都必须整改到位，直至符合各方要求。如系甲方所供材料或甲方指挥失误（需书面依据）所造成的质量不合格，整改费用由甲方承担。如乙方自身原因造成的质量不合格，则整改所发生的一切费用都由乙方自行承担，并向甲方赔偿相关的损失。

　　4、对本工程的质量标准，双方约定为合格。

　　5、对本工程的质量奖罚双方约定如下：建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷，工程各方主体要求对质量缺陷进行返工（需书面依据），对造成质量缺陷方按本合同要求承担相关责任外，再进行处罚，每一质量缺陷处罚200-10000元。

　　第十一条：安全施工

　　（一）安全施工与检查：

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人全部承担。

　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　（二）安全防护

　　1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

　　2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

　　（三）事故处理

　　1、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　2、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　第十二条：其它

　　1、含地下室所需用施工外架搭设、挂安全网（易燃）铺设竹跳板。

　　2、乙方进场施工用的安全网(易燃)、竹跳板保证有足够的强度。工程中不得出现使用变质材料。

　　3、乙方不得擅自切割钢管，没经过项目部同意擅自切割按每次罚款1000元。

　　4、进场的材料在工程施工中拆除后乙方必须即时整理堆放整齐，否则项目部派人整理，工资从乙方工程款中双倍扣除(每工日按150元扣除)。

　　5、用于外支撑的钢管、扣件拆除后即时清理，按项目部指定地点堆放整齐，否则项目部派人整理，工资从乙方工程款中双倍扣除（每工日按150元扣除）。

　　6、作业人员必须遵守项目部规章制度，不得打架斗殴，如发现一次按每人每次500元处罚。

　　7、本工程单价包括架子工工程中所需要用的一切设备及合同内所约定的材料及人工费等均由乙方自行负责。

　　第十三条：合同的生效与终止

　　本合同经双方签字盖章后生效。

　　本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。

　　第十四条：本合同壹式贰份，双方各执壹份。

　　本合同未尽事宜双方友好协商解决。

　　甲方（章）：__________________

　　________年____月____日

　　乙方（章）：__________________

　　________年____月____日

　　架子工工程承包合同 5

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　根据施工需要，甲方将工程现分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程安全顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：____________________

　　二、工程地点：____________________

　　三、承包范围：____________________

　　施工图纸范围以内的所有施工内容，即本工程中的所有架子工程。施工过程中(含施工前)的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。

　　四、工程内容：

　　1、室内防护架，室外操作架、防护架；

　　2、架料安全标志安装；

　　3、所有架料的的搭设、维护、修补、拆除、清理、转运、堆码；

　　4、走廊、通道、施工道路防护架；

　　5、架工所用的安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方负责；

　　6、外墙防护主体和装饰双排外架；

　　7、建筑物的“四口”，“五临边”搭拆；

　　8、架料工程搭设、拆除、检修、现场运输、清理、堆码；

　　9、乙方负责办理的特种作业人员安全操作证；

　　10、坑周边剪力墙立筋支撑架和外边的脚手架的搭拆，坑边防护的搭拆；

　　11、搭拆吊装卸料平台主体1次和装饰1次，每次每层搭拆不少于3个；

　　12、外架挂安全密目网、首层的硬防护、层层挂安全兜网和跃层硬防护；

　　13、室内楼梯防护架的搭拆、防护的多次搭拆；

　　五、工程承包方式：

　　1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约。)乙方所使用的手持工具及安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方自行负责。

　　2、按施工进度及甲方要求进行施工。

　　六、质量要求：

　　1、按现行国家有关规范或行业的质量检验评定标准为依据，并随时接受甲方技术人员及质检人员的'检查。

　　2、在施工中乙方应绝对服从甲方监理的监督，如质量达不到规范要求，致使监理要求甲方停工整改，乙方搭拆影响甲方施工，所造成的损失由乙方承担。

　　七、施工工期：

　　乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

　　八、付款方式：

　　九、工程管理双方责任：

　　A、甲方责任

　　1、及时提供工程上所需的各种材料，确保满足施工要求；

　　2、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见；

　　3、负责工程质量跟踪检查及质量监督，负责分项工程质量评定及验收；

　　4、提供施工用水、用电及夜间施工照明；

　　5、按合同约定进度支付工程款。

　　B、乙方责任

　　1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员；

　　2、工人进场必须乙方提供所需要的证件(身份证、特种操作上岗证等)，所产生的费用由乙方负责；

　　3、按工艺要求提前做好材料计划，报主管工长审批；

　　4、现场作业人员必须遵守现场的各项管理规章制度、安全操作规程规范和现行法律法规；

　　5、合理使用材料，未经主管工长同意不得随意切割，违者视其情节轻重每次罚款200元以上；

　　6、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难；

　　7、乙方要遵守施工现场安全生产的有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受甲方管理人员和安全检查人员的监督检查，如乙方不听从甲方人员的指挥以及违反安全操作规章所造成的一切后果由乙方自行负责；

　　8、严格按照国家规定进行施工。乙方作业人员必须戴好安全帽，外架及高空临边作业、高空作业必须挂好安全带，安全带必须高挂低作业，严禁低挂高作业，临边作业必须要做好安全防护栏以及2人以上方可进行施工。未做好防护栏的严禁作业，施工的安全责任由乙方承担，施工过程中由乙方引起的安全事故由乙方负责；

　　9、乙方承包外脚手架施工全过程必须派专人跟踪检查工作，如发现钢管及扣件不牢固或者安全网烂脱落等现象必须当时立即整改；

　　10、乙方承包脚手架最后的拆卸工序，严禁随拆随抛高空堕落，必须按每拆一层放一层，再拆第二层的施工方法；

　　11、乙方工人上岗作业时不准穿拖鞋及穿硬底鞋施工作业，如穿拖鞋及穿硬底鞋者，公司按每人次罚款50元的规定；

　　12、施工机械的使用必须严格按照施工机械使用规范、操作堆积进行使用，做到专人开机，持证上岗，如有临时更换开机人员的必须做好安全交接工作；

　　13、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责；

　　14、乙方施工人员不得随意拿工地上的材料，如有发现将处予所用材料的五倍罚款；

　　15、在施工过程中要听从甲方施工管理人员的指挥，不准违规操作、不准强行施工；乙方高处作业、临边作业以及危险区域的施工要有足够的安全措施否则出现的安全事故由乙方自行承担责任；

　　16、严禁酒后上班，严禁打架斗殴、好酒闹事及偷盗。情节严重者扭送公安机关处理；

　　17、不得使用18岁以下童工和55岁以上老年人，有心脏病、高血压、残疾人等不能进入工地施工作业；

　　18、本工程乙方和第三方签订的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可；

　　19、若因乙方原因造成中途退场(包括自行退场、被建设方监理方指名退场及项目部开除退场)甲方只按乙方完成合格工程量的70%支付给乙方；

　　20、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部；

　　21、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为，发生一切后果由乙方承担；

　　22、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为，发生一切后果由乙方承担；

　　23、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的工程款不作结算。

　　十、工程变更：

　　增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，应协商签订补充协议。

　　十一、保修责任：

　　保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另派请人保修，费用在保质金中扣除。

　　本协议一式两份，双方各执一份，签订之日起生效。

　　甲方：____________________乙方(施工责任方)：____________________

　　签约地点：____________________

　　签约日期：____________________

　　架子工工程承包合同 6

　　甲方：___________________公司

　　乙方：___________________架子工承包班组长

　　经甲乙双方协商，甲方同意将楼的架子工人工费分包给乙方，为了进一步加强管理，明确双方的责任，保质保量按期完成本工程的施工任务，特签订此合同，望共同遵守执行。

　　一、甲方的权利和义务

　　1、甲方应为乙方提供必要施工场地及所需的大中型工具设备。

　　2、甲方为乙方所提供的设备、材料、工具必须及时的到达施工现场，并为乙方提供必备的施工条件。

　　3、甲方对乙方完成的工作内容及时检查验收，发现问题应及时处理。

　　4、甲方有权对乙方施工不符合要求的项目进行停工、返工、罚款等处理，由此造成的全部经济损失乙方承担。

　　二、乙方的权利和义务

　　1、乙方在施工中必须服从甲方领导的统一指挥和安排，不得擅自停工、施工、我行我素。

　　2、乙方承包工程内容：所有相关配套工程及全部工序。

　　三、工期：

　　_______年___月___日至_______年___月___日。

　　四、质量标准：

　　各分部分项工程均达到合格标准。

　　五、承包价格：

　　按建筑面积每平方米8元计算。

　　六、承包形式：

　　包工不包料，消耗材料不准超定额含量。

　　七、结算方式：

　　甲方每月按乙方完成工作量的.80%支付给乙方，其余的20%工程竣工验收后一次付清。

　　八、违约责任：

　　本合同履行过程中如有单方违约，由违约方向守约方支付合同总额的20%作为违约金。

　　九、其他：

　　1、合同履行中发生争议，由甲乙双方协商解决，不愿协商或协商不成的，可向当地人民法院起诉。

　　2、合同条款如需补充，双方可以根据具体情况结合有关规定签定补充条款，与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式二份，甲、乙双方各执壹份，双方签字之日起生效。

　　甲方：___________________公司

　　________年____月____日

　　乙方：___________________架子工代表

　　________年____月____日

　　架子工工程承包合同 7

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　经甲乙双方共同协商，本着平等、互利甲方自愿的外防护脚手架搭设、拆除等相关项目承包给乙方。具体事项如下：

　　一、工程概况

　　工程名称：_____________________________

　　工程地点：_____________________________

　　二、承包范围及工程内容

　　本工程的总建筑面积___㎡，周边搭设钢管双排脚手架，每层楼工字钢(槽钢)搭设时出料平台预留预埋、四周外架埋铁(包括外架楼口)，安全密目网、平网的绑扎竹跳板铺设，保证外架搭设支撑牢固、可靠。同时，按建委及安管站的要求及外架施工、规范施工，每层楼的梯道、露台以及四口五临边安全通道，搅拌机防护棚、钢筋制作防护棚全部由乙方负责搭设、拆除。乙方所需的安全带、安全绳、安全帽由乙方自行负责。要求有刷花杆的必须刷，以及安全标志、表识必须符合满外架的验收规范及要求。工程完工后的拆除，统一堆放到现场指定的'位置。

　　三、工程单价

　　负楼按搭设楼层立面搭设的架子面积计算，每平方米元(壹拾元整)包干。材料由甲方负责提供。标楼按地面平方每层647平方计算，每平方以________元包干价。

　　四、付款方式

　　付款方式根据甲方主合同为基准，乙方完成标准七层楼的搭设脚手架的工程量，由施工方开据予以结算。甲方支付乙方承包单价完成量的人工工资70%，余下的20%拆除脚手架后一个月内付清，余下10%与竣工验收后两个月内付清。

　　五、工程工期

　　乙方工期必须同甲方施工进度同步，无条件服从甲方安排，按照报审的施工方案进行搭设和拆除。保证甲方的施工工期，中途因缺乏人员不按时保证甲方正常施工进度的，甲方将罚乙方每天500.00元至1000.00元(拖延工期款)，必要时清退出场。

　　六、工程质量

　　按照国家规范及现行标准进行施工，并接受安管站、业主、监理及相关职能部门的检查验收，对进场的材料不合格的严禁使用，乙方搭设不规范必须返工，出现的返工费用由乙方自行承担。乙方必须保证在安全的前提下，在项目部的按安排下从事作业，要做到每样材料用到实处，接受项目部的监督。安全文明施工，做到工完场清。

　　七、工程安全责任

　　乙方进入施工场地必须服从甲方项目部人员的指挥，并接受项目部三级安全教育及质量安全技术交底，不得乱施工，违反安全作业本;如出现伤、亡、残事故，20000.00元以内的(包括20000.00)费用由乙方自行负责。20000.00元以上的按三七划分，甲方七成(甲方负责的七层，同时必须要有伤、亡、病、残者持有县级医院的出入院证明的医院发票方可报销)，乙方三成。该工程开工后，乙方不得以任何借口导致停工和出现吵架、斗殴现象，没人每次罚款500.00元，并因此造成的后果由乙方负责。各班、组本着相互配合的原则，不能相互拖延或者故意损害其它班、组的利益。乙方必须服从现场管理，否则违章、违规造成的一切后果，必须罚款处理追究其法律责任。

　　为了确保质量，乙方委派负责，必须进驻工地，连续3天不到现场，视为自愿退出合同，甲方按实做工程量的50%结算。

　　本合同壹式叁份，甲乙双方各执一份，另公司留一份存档备查，双方签字生效。

　　甲方：_____________________________

　　乙方：_____________________________

　　____________年__________月____________日

　　架子工工程承包合同 8

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关管理规定，为优质、高速、安全、低耗完成工程及附属工程的施工任务，经过双方友好协商，将上述该项工程的架子工程承包给乙方施工，为明确双方权力与义务，特拟订如下合同，并共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：___________________

　　2、工程地点：___________________

　　3、建筑面积：___________________

　　4、结构类型及高度：___________________

　　二、承包方式及承包内容

　　1、承包方式：包工不包料(包括辅材)，包质量(优良)、包工期、包安全及文明施工。

　　2、承包范围：

　　①本工程按规定搭设的所有外脚手架;内墙超高砌筑架、抹灰架、楼梯间、复式层，包括：场地内所有临边和洞口防护;砼浇灌运输道，人行马道休息平台、卸料平台;依附斜道，运输斜道，安全通道，所有安全防护架搅拌站、阳台防护架;配合钉龙门桩、临时工棚脚手架、其他机械设备棚;水平和垂直安全网和防护板的挂设;塔吊附脚架的搭设拆除及防护;配合施工电梯等垂直运输设备的安装。

　　②脚手架料的场内转运和材料出场装车，材料按项目部要求清理、堆码、进库;

　　③外架用混凝土垫块的制作;扣件的临时清洗和更换;挑架或卸载等所用铁件的预留预埋;安全宣传条幅、安全标牌的挂设、施工脚手架、防拌栏杆因施工需要多次的重复搭拆及安全网挂设。

　　④按要求施工班组自备工具板手、安全帽、雨具、灰线、手套等。

　　⑤外架用架管、防护栏杆的油漆(包括清除管壁上积垢)。

　　三、劳务承包费用

　　1、乙方完成规定的工作内容，施工质量达到优良标准，工期安全生产及文明施工等均达到甲方要求，劳务承包费用按建筑面积单价为元。

　　2、劳务承包单价除包括完成的工种规定工作内容，辅材、自带机具及自带机具维修费用外还包括各种津贴补助，节假日加班、夜班、赶工补贴;劳保费、安全用品费、医疗费、劳务管理费;现场文明施工费以及质量、安全、工期、文明施工达标所发生的费用和其他一切可预见和不可预见的费用。还包括所存在的风险因素发生而导致的风险事件的损失费用，特别是安全风险。

　　四、劳务款支付：

　　1、工程自基础开始，主体完成至层时，甲方开始向乙方支付劳务款，本次支付数额为本合同完成工程量劳务费数额(建筑面积)的60%。其后，按建设单位(业主方)向项目部工程进度款的支付批准，由甲方向乙进行支付，支付数额为该批次时间段，本劳务合同完成工程量(建筑面积)劳务款的60%，至主体封顶验收通过后，付至本合同劳务款总额的80%，单位工程竣工验收后，付至本合同劳务款总额的90%，其余10%在单位工程验收合格半年后结清。

　　2、劳务款支付时，需扣除乙方在该支付批次时间段内应向甲方所支付的违约金额，以及乙方所领取的餐票费用。

　　3、付款必须经乙方申请，由甲方主管施工员、质检员、安全员、总工签署意见，项目经理签字同意后予以支付。

　　五、工程质量

　　1、乙方必须严格按照设计图、有关规范及技术交底进行施工，确保承包范围内的分项工程质量达到国家现行验收标准的标准，凡不符合国家规范和甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责，返工后仍达不到要求或者不能按甲方要求及时返工，甲方有权指令相关班组协助其返工，返工所发生的费用由乙方承担。

　　2、严格执行质量自检，互检，交接检

　　3、甲方专业施工员在施工过程检查中或验收时提出的`整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见的，由乙方向甲方支付违约金。

　　4、质量检查评定以甲方、监理、乙方三家进行验收的为准，其结果作为办理劳务费支付的依据。

　　六、工期进度

　　1)乙方必须对甲方下达的控制工期总进度计划、月进度计划进行分解，分解为周、日进度安排，并报甲方审批备案，进度必须按甲方计划按期或者提前完成。

　　2)每月对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续二次达不到工期要求，甲方有权勒令乙方无条件退场，并同时终止合同。

　　3)传统节假日、法定节假日或农忙季节，乙方必须留守人员，按甲方要求完成规定的施工任务。

　　4)因甲方原因造成的进度延误三天以上，工期顺延。

　　七、安全生产、文明施工

　　1)乙方应本着安全生产，文明施工的生产原则进行施工，在施工期间，积极配合甲方对班组的三级教育管理，做好班组自身安全，应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿内的清洁卫生。

　　2)乙方作业层、施工现场及材料堆场和本工种垃圾堆放必须在甲方指定地点，做到堆码整齐，井然有序，否则甲方将指派专人清理，所用人工费在乙方结算中加倍扣出。

　　3)乙方必须遵循安全规章制度，加强安全管理，各工种全部要求持证上岗。甲方提供合格的防护材料、机械设备;对不符合安全标准的材料、设备，乙方有权拒绝使用，乙方必须按照安全操作规程文明施工，不得冒险蛮干。对于违章指令，可以拒绝接受，班组长必须协调好各工种的施工环节，杜绝人为制造安全隐患，切实搞好安全生产，在施工期间如因乙方原因发生安全事故，事故费用全部由乙方承担，非乙方原因造成的安全事故，由甲、乙双方以及劳动监察部门会同一起分析事故责任，按照国家劳保政策及相关条例协商处理。

　　八、双方职责

　　（一）甲方职责

　　①甲方为乙方提供住宿条件(乙方自带行李、自购餐具)。

　　②甲方组织对乙方施工人员进行工程质量、安全生产、文明施工上岗培训;

　　③甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分项工程技术交底和技术指导，解决施工中遇到的技术难题。

　　④甲方为乙方提供除乙方自备机具、辅材外的材料和施工机具。

　　⑤甲方提供临时水源、电源至各楼层。

　　⑥甲方按合同约定及时支付劳务费。

　　（二）乙方职责

　　①乙方必须组织具有上岗证技术熟练的架子工施工操作人员及相应的管理班子进入现场，必须严肃认真的将本工程概况及有关规章制度向所有施工人员交底，凡交代不清或未交底由乙方负责;交底内容包括：

　　a、工程概况及质量条款

　　b、安全责任制度及规范

　　c、工期限制天数的实施控制

　　d、各种规章制度及文明施工要求;乙方严禁雇佣童工。

　　②自带机具必须有明显标志，并附清单交给甲方以便退场时清理;

　　③乙方必须按照工程图纸、甲方的施工方案、工艺标准、技术交底以及现行建筑施工规范以及甲方其它要求组织施工，必须按期、保质、保量、安全地完成所承担的分项工程;

　　④乙方必须遵守甲方的各项规章制度，服从甲方统一指挥调度，保证政令畅通。

　　⑤乙方必须把所需材料计划提前一周报给甲方，乙方施工人员在施工过程不得随意更改架子搭拆，如有浪费甲方材料，乙方按材料损失价值加倍向甲方赔偿;

　　⑥乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，照价赔偿;

　　⑦乙方施工人员统一着装，统一雨衣，文明施工，自觉维护周围环境，不得损坏场内任何公物和树木，如有损坏照价赔偿。

　　⑧乙方在施工中必须遵守安全生产有关规定，做好安全生产教育。

　　⑨乙方人员严禁在工地施工区域和住宿区内使用电炉等设备取暖做饭，禁止乱搭、乱接各种电线。

　　九、材料使用规定

　　进场的钢架管、钢丝、安全网、扣件及扣件螺杆螺帽等材料，使用前乙方须提前向甲方申报所用材料计划并填写领料单，清理架管按进场的规格100%经甲方验收后入库，如有必要的损耗，需说明原因;扣件及扣件螺杆螺帽按99%交验入库，超出规定损耗部分乙方照价赔偿。

　　十、其它事项

　　1、签定劳务合同后，乙方进场人员必须证件齐全，不得有三无人员和犯罪人员，必须将进场人员造册报给甲方，所报花名册人员必须与相应人员本人身份证名字相符，并配合甲方办理当地行政工作。乙方必须保证其队伍工作人员的稳定，不能随意增减人员，如有变动必须在三天前向甲方提供其变更人员名单，乙方应在甲方指定和同意的时间内增减劳动力，否则按每增减人数差额由乙方向甲方支付违约金。

　　2、乙方指定等同志为现场负责人，负责与项目部及各班组的协调工作，乙方负责人不得擅自离岗，且每天早晚均要向甲方专业施工员报到，如需离开必须征得甲方主要负责人同意，并委派代理负责人，如因现场负责人擅自离岗造成的其他影响，乙方承担其所有经济损失责任和相关责任。

　　3、施工过程中，如无甲方指令、乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方无条件赔偿甲方一切损失，并根据对工程的影响程度由乙方向甲方支付1000元至10000元的违约金。

　　4、乙方必须做好承包范围内的成品、半成品保护工作，不得破坏其它成品和半成品，否则按损失状况加倍向甲方赔偿。

　　5、乙方承包工程范围工作内容不得转包，否则将无条件退场，并同时终止合同。

　　6、乙方必须随时做好雨、雪天的施工准备，配备雨、雪天施工所需劳保用品，所有劳保费用已包含在承包单价内，甲方不另承担。

　　7、如乙方不履行合同，其余款作为支付甲方违约金。

　　8、本合同未尽事宜，另行补充。

　　以上条款自双方签字之日起生效，工程款支付完毕，合同自动解除;本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。

　　发包人(公章)

　　承包人(公章)

　　法定代表人或委托代理人(签字)

　　项目经理(签字)

　　施工队队长(签字)

　　地址：

　　电话：

　　签订时间：________年____月____日

　　架子工工程承包合同 9

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　本协议依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了明确工程内容及双方责任，经甲乙双方协商一致，订立本协议，共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　工程名称：___________________

　　工程地点：___________________

　　面积：___________________

　　二、工程进度

　　本工程自开工之日起____天交付给建设单位。人数要达到项目部要求，上道工序不能影响下道工序的顺利进行。

　　三、工程质量要求

　　1、乙方必须自觉遵守甲方安全管理方面的规章制度，对于工程施工中必备的安全防护措施，乙方有义务进行管理、保护、维护。如因乙方私自拆除防护措施而造成的安全事故，一切均由乙方自理，与甲方无关。乙方必须每天召开班组安全会议，对安全工作常抓不懈，乙方是第一安全员，对本班组负主要责任，如本班组原因造成安全事故，责任由乙方承担由此产生的一切费用。

　　2、每个新工人进场必须经过安全培训，三级教育、签订安全协议后方可安排上岗，并登记花名册否则一切后果由乙方承担。

　　3、乙方每道工序完成后必须进行自检，自检后报安全员复检，复检达不到要求的必须返工，直至符合要求，不及时报检每次触法0元，严重违反操作规程的每次处罚200—500元。

　　4、不按规定时间完成分项工序，每次罚300元，因此而造成其他班组窝工，损失从乙方工程款中扣除。

　　总工期拖延一天罚1000元以此类推。确保项目部每月的施工总计划的顺序完成，每六天一个分计划。如不能完成每月的总计划，延期一天罚500元，时间顺推，连续阴雨超过5天向项目部书面报告要求工期顺延。

　　5、工序完成后剩余材料不堆放至指定地点，每次100—300元。

　　四、付款方式

　　付款方式：___________________

　　五、双方责任

　　5.1甲方责任：

　　5.1.1提供具备施工条件的施工场地;

　　5.1.2负责施工现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

　　5.2乙方责任：

　　5.2.1乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，服从甲方从全局考虑对工程施工工作出的各项工作安排;遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

　　5.2.2乙方指定专职等管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计划生育等工作。并积极参与项目部对工程项目的施工管理，作业班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。

　　5.2.3强化施工队伍的安全生产教育，严格按《建筑安装工人安全技术操作规程》中的有关规定和项目部下达的安全(技术)交底施工，不得强行和违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的`发生。否则由乙方承担由此产生的全部责任和损失

　　5.2.4工人进入施工现场必须把劳保用品穿戴齐整，正确佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。每检查一人劳保用品穿戴不齐整，罚10元;不正确佩带安全帽者，每发现一次罚10元;如在施工中不使用安全防护用品，均给予处罚50元，并立即停工，纠正后方准继续施工。如不遵守安全文明施工、工完场清者，在工程及场区内大便、中午喝酒，每人每次给予1000元罚款。打架斗殴者每人罚款_______元，并驱逐出施工现场。

　　5.2.5乙方必须确保进场人员的技术素质，人数稳定，特殊工种均持证上岗，工作效率高。在施工合同期内，乙方要保证技术力量和施工队伍的稳定。因管理不善，造成亏损;或由于人员不足、技术素质差而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

　　5.2.6乙方在劳动力组合时，不得凭个人的意愿挑剔。需雇佣临时工时，应与甲方联系并办理有关手续后，方可进场。

　　5.2.7乙方应按照施工图纸，认真施工，确保质量。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到质量等级要求。甲方在发现乙方在施工中出现质量安全事故隐患，或材质低劣现象;提出整改通知书，乙方必须按时完成，如有延误或没有回执，每项罚款1000元，待决算时一次性扣除。

　　5.2.8乙方及其施工人员如有违反甲方制定的各项规章制度及有关规定，且情节严重影响甲方声誉时，甲方可责令乙方清场并另行安排其他队伍继续进行施工，剩余工程进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成的损失予以全额赔偿，所产生的一切法律后果均由乙方自行负责。

　　5.2.9乙方不得将经甲方委托的施工任务再行转包，否则甲方有权收回所委托的施工项目，并解除其已签定的施工合同。

　　5.2.10不懂特种作业人员一律不准擅自开机操作，乱接电线。操作人员必须持证上岗。

　　六、本协议一式两份，甲、乙方各执一份。以上条款已经双方审阅无误，签字生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　架子工工程承包合同 10

　　甲方：_______________

　　乙方：__________________

　　兹有__________（以下简称甲方）承建的___市__区___工程，因工程建设的需要，甲方将本工程脚手架搭、拆分项工程，采取包工包料的形式发包给李欠合，身份证号码：________（以下简称乙方）负责承包施工；双方在平等、互利、精诚合作的基础上共同协商，达成以下协议：

　　一、工程名称：___________

　　二、工程地址：___________

　　三、承包内容：___________

　　四、承包方式：包工包料

　　五、承包合同的工作内容、单位价格、工程量计算办法

　　（一）、承包方式工作内容：

　　承包单价内容包含了所有木工支模架及外脚手架钢管、扣件、脚手片、安全网、油漆、铁丝卸料平台、槽钢、钢丝绳、悬挑架槽钢层外架分色踢脚板等材料由乙方提供，另应提供所有进场材料检测报告和出厂合格证及安全资料的安全防护用品购买材料，其中内承重只提供木工支模架的钢管、扣件（不包含人工安装，由木工自行搭设），施工现场所有防护棚、防护通道、防护栏杆、现场临时活动房钢管加固、电梯井道安全防护、电梯间及楼层预留洞口防护、施工升降机垂直运输和安全通道、砼输送泵管加固、室内超过3.5米的装饰修内架等搭设与拆除。确保材料供应满足木工模使用要求和本承包外架施工的进度需要，负责所有的扣件维修和保养；保证所提供的脚手架钢管、扣件处在可使用状态。

　　（二）、乙方脚手架搭设范围

　　地下室周边的基坑安全防护，地下室上、下通道，地下室外墙防水脚手架，地下室剪力墙钢筋固定架子，地下室塔吊不能运输到的地方砖胎模施工时手推车跑道架子搭设，地下室积水井、排水沟周圈安全防护，所有商品砼泵管架加固搭设及浇砼前泵管加固和砼浇捣过程中加固架松动的加固，工地所有安全防护棚及安全通道、升降机口的垂直运输架、塔吊护臂安装架子的搭设，地上部分所有外架搭设，安全网挂网，竹篱板铺设，安全防护标识警示牌的悬挂、电梯井道内标化工地要求采用硬防护，电梯门洞防护由甲方制作钢筋防护门，乙方负责安装，施工升降机垂直运输架子由乙方搭设，通道木板由甲方安排木工铺设，悬挑槽钢底站全封闭"7"字板由甲方安排木工铺设，悬挑槽钢由甲方提供，由甲方安排钢筋工制作，乙方负责安装，所有后续固定钢筋割除由甲方负责；凡乙方搭设的所有架子均由乙方负责拆除。

　　（三）单们价格及工程量计算

　　单位价格按建筑面积计算，本工程总建筑面积67000㎡，单价：59元㎡，总计：3953000元（总计大写：叁佰玖拾伍万叁仟元整）总结算以实际面积为准。

　　六、合同约定工期

　　本工程双方约定工期为___个月，即从地下底板浇筑完成后木工开始使用地下室顶板梁柱脚手架钢管，乙方按木工要求运到施工现场开始计算工期，由乙方原因造成工期拖延的，则甲方按每天向乙方罚款壹仟元，处罚金从当月工程款中扣除。

　　七、约定付款方式

　　每个月底结算当月完成的实际工程量，由项目部负责人签字支付，地下室主体结构完成后按30元㎡结算，主体结构完成后地下室付至总金额的80%，上部主体结构每月完成后按30元㎡结算，主体结构完成后地下室付至总金额的80%，上部主体结构每月完成部分按完成总金额的80%支付，外架拆除后支付累计支付至90%，余款___%待甩的.架子拆除，所有钢管、材料全部退场工程竣工验收后二个月结清、付清，乙方必须向甲方提供工资册，造册人员单必须真实，与三级教育必须相符，乙方工资必须发放在职工手中，如乙方没有造册后未经三级安全教育的工人工资，甲方有权暂不支付工资款（月完成量以木工内架拆面积除为准）。

　　八、约定双方责任

　　1、甲方责任：负责提供乙方住宿房间____间，提供现场仓库一间，负责提供架子搭设施工方案和安全技术交底，提供夜间施工照明负责脚手架的验收，审核乙方完成的实际工程量，负责做好班组之间的协调工作。

　　2、乙方责任：乙方根据甲方施工进度准备足够的钢管、扣件、竹篱板、安全网、铁丝等材料，材料质量必须符合规范要求，除满足本施工进度要求外必须给木工模板安装足够的钢管、扣件，并保证扣件能够正常使用，对锈蚀扣件及时维修确保满足施工使用要求，安排足够施工人员，现场另安排一名专业人员现场指挥和联系，并负责对本班组的工人进行安全教育和现场安全管理，及时做好安全教育记录，并上报项目部存档，必须要教育到人，被教育人员签字真实完整，及时向甲方提供有效的特种作业人员上岗证书，钢管、扣件、安全网的检测报告和合格证书并提供材料购买，负责脚手架拆除后的钢管运输到地面堆放整齐，无条件的配合上级有关部门的安全检查。

　　九、约定的质量要求和质量验收标准：

　　所有的脚手架搭设必须按照市级标准化的标准要求施工，本工程确保市标化工地，并严格按照规范有关规定来操作，要确保脚手架的安全使用，凡验收达不到标准的乙方无条件返工至验收合格为准，否则甲方要求乙方退场，工程款按乙方完成工程量50%结算，并保留追究损失的权利。

　　十、约定其它事项：

　　1、本工程承包为一次性包干，今后不得以任何借口变更单价，如乙方出现终止合同现象，甲方则按乙方完成工程量的60%结算，其余40%作为下一个班组进场补偿费；

　　2、进场施工人员必须遵守工地规章制度，双方签订"安全生产，文明施工"协议书；

　　3、外来务工人员必须自觉办理暂住证、务工证、计划证明、甲方协助办理费用自负；

　　4、施工过程中，由于乙方违反安全操作规程造成的安全事故均由乙方承担后果及相关责任；

　　十二、补充条款

　　1、乙方必须服从现场管理人员的指挥，如不听从指挥，否则不结工程款支付。

　　2、乙方如有发生工伤事故时，费用由乙方自负。

　　3、安全网必须符合国家验收规范标准的规定。

　　十二、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份报甲方公司备案，合同自签订之日上进心生效，合同内容完成后款项结清后合同自行失效。