单位消防合同简单版

2022-05-09 合同范本

  随着人们法律观念的日益增强,关于合同的利益纠纷越来越多,它也是实现专业化合作的纽带。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编为大家整理的单位消防合同范本简单版(通用6篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

  单位消防合同简单版1

  发包方:(简称“甲方”)

  承包方:(简称“乙方”)

  现经双方友好协商,甲方同意将消防水、电;地上建筑单体消防水、电;以及室外综合消防管网等消防工程发包给乙方施工,为了明确双方的权利与义务,确保本消防工程项目能按期按质按量顺利完成交付验收使用,特签订以下合同条款,以资双方共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  二、发包劳务安装的工程范围及施工内容:

  包括地上建筑单体楼层、地下车库、水泵房以及室外消防管网,具体分项发包工程内容如下:消防喷淋自动水灭火系统安装、消火栓水灭火系统安装、水泵房内设备及管道安装、火灾自动报警联动控制系统安装、火灾自动报警联动系统安装、室外消防埋地综合循环管网安装;单体楼层及地下车库消防应急照明系统安装等。具体工程量以实际发生的工程量累加核算后为准。

  三、施工工期:

  该工程施工总工期跟随建筑总包土建工程工期配套,同步施工同步验收。合同签定后乙方即进场开始施工。如遇下列特殊情况工期则相应顺延,并由此而造成的一切相应后果乙方概不负责。

  1、由于甲方及总包土建或业主方原因造成;

  2、原工程设计施工图纸的设计变更;

  3、甲方不按合同条款规定支付乙方劳务费用并由此造成的损失;

  4、不可抗力的事件。

  四、承包方式及工程造价:

  1、承包方式:包工不包料(即包清工劳务费,甲方提供六回路二级配电箱、压槽机,割管机,开孔机以及本工程所有机械损耗工具)。

  2、本合同暂定劳务费为人民币:3500000.00元整(叁佰伍拾万元整)

  3、如需委托乙方进行其他本合同外消防工程施工内容,劳务费用按实际发生的工程量双方结合市场价协商另行结算,并补充施工协议。

  五、劳务费支付方法及结算方式:

  1、合同签定后乙方组织人员进场开始施工,甲方根据实际施工已完成工程量情况必须每月定时足额支付发放已完成工程量的70%作为工人生活费。2、待分项工程施工工程量完成至100%时,甲方须支付乙方全部施工工程量劳务费的80%。

  3、工程在进行消防设施检测时开始完成双方的结算手续,消防设施检测后甲方须支付本合同所发包施工内容劳务费的95%给乙方,甲方在本项目经芜湖消防监督管理部门竣工消防验收合格后的30个日历天内,须支付乙方合同所承包工程内容的全部劳务费,扣留1%的质保金在质保期满一年后一次性付清给乙方。

  4、发包劳务费结算总价:按实际施工安装的工程量乘以各个分项工程计价节点的合同劳务费单价为本工程合同乙方承包劳务费的最终总价;共三部分其中

  (A)、地下室部分:

  1.消防喷淋自动水灭火系统安装-----按72元/个点(喷淋头)累加核算,以喷淋头实际安装个数来计算点数;包括所有大小管道(DN150--DN25)安装刷漆、支吊架制安刷漆、阀门、风管上下避让绕行管道安装,管道安装临界点从系统湿式报警阀后的所有管道安装。

  2.消火栓系统安装----按500元/套累加核算,包括所有大小管道(DN150--DN65)安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装,管道安装临界点从室外第一个阀门开始计算到室内消防箱内消火栓阀。

  3.水泵房内所有消防设备按45000元一次性包干(包括水泵控制箱安装,但不含设备到控制箱电源线缆穿管及钢导管或金属桥架敷设安装在内)

  4.思想汇报专题地下车库消防应急照明回路系统安装---按单体地库所有消防应急照明系统灯具个数62.00元/套累加计算,包括预埋管管内穿线、消防应急照明灯具安装、插座和盖板安装、系统回路双电源送配电调试(注:预埋管必须具备穿线使用条件。

  5.火灾自动报警联动系统安装----按62元/个点累加核算,按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安装点数,包括管内穿线、报警设备编码、安装(金属桥架、线槽安装不在内,只含线槽、桥架放线),所有预埋管必须具备穿线使用条件。

  备注.本消防设施系统工程所有管道及设备等在与其他班组交叉施工安装完成后,如再被造成二次人为污染或损坏,乙方概不负责清理维修

  (B)、地上单体楼层部分:

  1.消防喷淋自动水灭火系统安装----按72元/个点(喷淋头)累加核算,以喷淋头实际安装个数来计算点数;包括所有大小管道(DN150--DN25)安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装等。

  2.消火栓系统安装--按515元/套累加核算,包括所有大小管道(DN150--DN65)安装刷漆、楼层现浇板预留孔洞打铆、钢套管制作安装、封堵,支吊架制作刷漆、阀门,砌体预留箱体孔洞、箱体背面二次补平加固等,管道安装临界点从室外或单体地下室第一个阀门开始计算到室内消防箱内消火栓阀、到屋面实验栓。

  3.室外消防栓、水泵接合器等安装--按500元/套累加核算,但不含砖砌井和土方挖填。屋面高位补给消防水箱安装--按6000元/台(包括阀门、溢流管、法兰焊接预留安装,出水管安装刷漆等,但不含水箱本体垂直二次运输和保温以及混凝土基础)

  4.火灾自动报警联动系统安装-----按62元/个点累加核算,按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安装点数,包括管内穿线、报警设备编码、安装,砖砌体二次开槽配管及恢复(金属桥架、线槽安装不在内,只含线槽、桥架放线),所有预埋管必须具备穿线使用条件。

  5.楼层单元消防应急照明系统安装---按单体建筑所有消防应急照明系统灯具个数62.00元/套累加计算,包括预埋管管内穿线、消防应急照明灯具安装、插座和盖板安装、系统回路双电源送配电调试,砖砌体二次开槽配管及恢复。备注:本消防设施系统工程所有管道及设备等在与其他班组(特别是油工班组)交叉施工完成后,如再被造成二次人为污染或损坏,乙方概不负责清理维修。

  (C)室外埋地部分

  1.室外埋地消防水偱环管网安装--热镀锌钢DN150及以下沟槽连接按30元/米累加计算。热镀锌钢管DN150焊接法兰连接按60元/米计算。(具体以实际施工发生工程量按上述单价累计核算为准,包括过马路套管制作安装、阀门、防腐、管沟砂垫层,但不含所有管道埋地沟槽土方挖、填及砖砌阀门井)

  备注:本消防设施系统工程所有管道及设备等在与其他班组(特别是外环境班组)交叉施工完成后,如再被造成二次人为或机械损坏,乙方概不负责维修

  六、双方责任:

  甲方:

  1、必须按计划及时采购提供施工安装所需的相关设备和材料;提供施工用水、用电,生活、住宿便利条件。提供其分包范围内的消防施工图纸两份,按设计图纸解决与土建及建设和监理等各方的协调事宜。

  2、委派现场专业代表对工程进度、质量进行监督,确定详细的施工进度计划节点,合理安排制定应急施工措施,检查隐蔽工程,施工中由于现场因素的需要进行设计变更的,及时办理相关手续并与乙方进行技术交底。负责协调乙方与其他各施工队伍、班组交叉施工等各项事宜。

  3、对乙方的现场施工进行配合及三级安全教育。协助解决影响工程施工、生产机器安全等方面现场检查、督促。提供的加工机器和安装机器应满足建筑工程施工规范安全管理的有关规定。

  4、必须按合同约定的时间和数额及时足额支付劳务费给乙方;并对非本合同内的工程量其必须要委托乙方施工安装的,劳务费由双方协商后予以确认签证,形成补充协议作为本合同附件在本工程合同劳务费最后结算时一并支付。

  5、对乙方的施工不合格项出具限期整改通知单,并对乙方施工不合格项衍生施工材料的浪费进行教育督促

  6、甲方必须对其自身及发包工程施工现场的乙方全部雇员办理工伤意外保险。

  乙方:

  1、本着“认真、负责”的工作态度和“节约、规范”的施工方法,配合甲方现场代表的施工管理、监督、协调,做好各项施工准备工作、安全、文明施工等。

  2、合同签订后即开始进场施工,按图纸设计要求并参照现行国家有关消防安装工程的质量规范规定施工,服从配合甲方施工专业管理人员的工作安排确保工程质量和进度。

  3、对工程施工质量不符合施工图纸设计和现行消防验收规范要求的,应及时无偿维修或返工;对甲方开具施工不符合项的限期整改通知单,应在规定的时限内完成并报甲方现场代表复查。

  4、因工程仅对需要安排加班施工的,与甲方进行协商。施工中遇到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的.,先通知甲方代表,经甲方研究同意后方可施工。

  5、承包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定。参照现行国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定组织施工,对违章操作、不服从指挥、违反劳动纪律和规章制度者,给予纠正教育、责令整改、处罚,直至辞退出施工现场。

  6、对承包人在施工中的安全隐患,在发包人多次发出指令要求整改,而承包人拒不执行的情况下,发包人有权勒令承包人停工整顿,由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人自行承担。

  七、工程质量标准及保修期限:

  1、该工程消防设施系统的安装质量,必须符合现行消防设计及施工验收规范的规定要求。确保各个系统的使用功能稳定、可靠、满足设计及验收规范要求。

  2、本工程自消防检测单位消防设施、电气安全防火技术检测合格之日起,乙方对该工程所有合同内施工内容施工质量保修一年。

  3、保修期内,属安装施工质量问题的,由乙方负责检修并承担维修劳务费用;属安装施工材料问题的,由甲方负责可委派乙方维修并承担相应维修劳务费用,因不可抗力因素造成的设备和系统损坏的,乙方提供有偿维修服务,费用由甲方承担。

  八、违约责任:

  甲方未能按本合同履行自己应负的责任,除竣工日期顺延外,按劳动合同法有关规定赔偿乙方因此而发生的损失;若乙方不能按合同规定日期交付使用,按本合同有关规定赔偿甲方损失。

  九、其他:

  (1)、乙方必须爱护甲方所提供的施工机具,在确保工程质量前提下节约使用材料,若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复。

  (2)、乙方必须确保工程进度,若乙方耽误工期给甲方造成损失由乙方负责。

  (3)、若甲方发现乙方不按图纸及国家有关标准规范施工,技术低劣,造成工程质量差.业主投诉,甲方有权终止协议。

  (4)、甲方的所有设备、构件、工具、材料等,乙方只能使用,而无权进行挪用、转借、及变卖等,一旦发现乙方有上述行为,甲方有权扣除乙方十倍之劳务费及开除相关人员。

  (5)、若本工程在施工中途,非乙方原因造成施工停工一个月或不能继续施工,甲方必须把乙方已完成的所有工程量按合同条约结清所有施工劳务费。

  (6)、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同在双方签字后生效,在本消防工程质保期完并结清安装劳务费后自行失效;合同执行期间未尽事宜双方另行友好协商,商定协议作为本合同附件与本合同同样具有同等法律效力。双方履行本合同时,如发生纠纷应采取友好协商的方式解决,协商不成可以到当地人民法院起诉。

  甲方代表(签字):联系电话:日期:

  乙方负责人(签字):联系电话:日期:

  单位消防合同简单版2

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合本维修工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。

  一、工程名称、施工地点、施工内容、质量要求

  1、工程名称:

  2、施工地点:

  3、维修内容:

  1,火灾自动报警及消防联动系统,设备包括所有登记在地址码烟感、温感探测器、楼层显示器、手动报警按钮、输入及输出模块、消火栓按钮、防火阀,排烟阀、排烟风机、电源切换、消防广播系统及应急照明,疏散照明等及危险品库,EOG室增加防爆探头,和消防联动有关的设施、设备进行修复或更换。

  2,增加声光报警器和报警电话,以便在发生火灾时全厂能听到,能报告主控室具体情况。

  4、质量要求:达到整个消防系统能正常工作,运行状态良好,并能达到消防部门的各种技术检测要求。按照国家现行消防自动报警及联动系统行业规范进行测试、检查、调整、修理。

  二、工程总造价及其支付方式:。

  (一)本维修工程报价为人民币叁拾捌万伍仟元元,(385000元)。

  (二)工程款支付:

  1、合同签订之日起甲方支付乙方总工程款的30%,即115500元。

  2、工程施工完毕,甲方验收合格后,甲方支付乙方总工程款的50%,即192500元。试运行3个月,无问题剩余20%,即77000全部付清。

  3、本工程金额为总价承包。乙方应承担其施工期间内的所有风险,不得追加任何工程款。

  三、工期:

  1、本合同签订后,乙方于___年____月____日进场,到___年____月____日止,完成消防系统维修工作。(以通过甲方组织人员或第三方验收合格为准)。

  2、在履约过程中,因为变更所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。

  3、维修结束、现场清理完毕后,乙方书面通知甲方组织人员验收。验收报告由甲乙双方签字,作为结算工程款的依据。

  四、设备及材料供应方式

  1.本工程所需设备及材料经双方协商同意,均由乙方负责供应。

  2.乙方提供的材料设备,必须符合国家消防产品质量验收标准,并有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生工程质量事故或造成返工损失,均由乙方负责。

  五、工程质量及验收交工

  1.工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收规范。

  2.工程竣工后,由乙方提交应由乙方提供的竣工工程验收资料,明确交工日期,通知甲方组织工程验收。

  3.工程竣工交验后,工程保修按国家有关规定办理,确定本工程质量保修期为一年,探头保修期为二年。

  六、双方责任

  (一)甲方责任

  1、遵守甲方管理规定的情况下,为乙方维修人员进入维修区域提供方便。

  2、不得允许非乙方人员修理、改动、更换火灾自动报警系统及联动系统的任何部件。

  (二)、乙方责任

  1.在施工前乙方应确定是否需须取得公安消防大队许可,如后续牵涉到的和消防许可,报建及相关手续方面的问题所引起的停工或行政处罚等经济损失由乙方负责。在施工期间甲方的消防安全由乙方负责。

  2.按照国家现行行业规范和合同中规定的要求对本消防系统进行检查修复,并做好测试及维修记录。

  3、服从甲方现场管理,确保安全、文明施工。施工中由乙方原因造成的一切安全责任事故及损失由乙方自负。

  4、施工中乙方不得损坏、污染甲方现有的、不在施工范围内的建筑设备及设施,如有损坏费用均由乙方负担。

  5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。工程结束时,及时提交竣工验收资料,施工现场及周围垃圾及时清理干净,并运出甲方公司。

  6、工程验收不合格,乙方必须返工,由此造成的损失由乙方负责。

  7工程竣工交验后,乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人员,使其基本掌握系统的维护、操作和保修。

  8、本维修工程自验收合格起质保期为一年。在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,负责无偿修理。

  七、违约责任:

  1、除不可抗力(战争、天灾等)外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须向另一方支付合同总造价10%的违约金,违约金不足以弥补另一方损失的,违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

  2、由于乙方原因不能按工期修复完成的,每逾期一日,按工程总造价的3%向甲方计付违约金。逾期超过十日,甲方有权单方解除合同,乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外,还须按合同总价款的3%向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

  八、其他事宜:

  1、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。

  2、双方在执行本合同中发生纠纷,双方应先行协商,若协商不成时,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

  3、双方签订认可的维修方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部分,与本合同具同等效力。

  4、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效。

  5、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具同等法律效力

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  单位消防合同简单版3

  甲方:

  乙方:

  本合同由甲方和乙方签署,甲方同意接受。乙方同意提供下列条款规定的服务:

  一、服务内容:

  消防设备维护保养:

  1.1检查消防管道的保压情况,每三月一次。

  1.2检查消防喷淋泵、消火栓泵自动,手动及控制箱的工作情况,每三月一次。

  1.3每月对烟感、温感报警器,气感及手报抽查1/3。每三月全部检测一次。

  1.4检查声光报警器、防排烟机、消防广播工作情况,每三月一次。

  1.5喷淋系统末端排水阀排水,每月一次。消火栓检查三月一次。

  1.6检查火灾报警控制器的主、备电转换情况及控制的工作情况,每三月一次。

  1.7室内消火栓压力检测,消火栓箱内的报警器,水带及其它附件检查。每三月一次。

  1.8消防主管部门进行年检时,乙方人员到场,并保证系统工作正常。

  1.9遇到突发火灾报警系统故障,甲方应及时通知乙方,乙方需紧急派员排除和维修。对于一般故障,乙方在24小时内到达进行维修。

  1.10整个消防系统维保一次结束后,需在一周内递交维护保养记录。

  二、服务要求:

  2.1乙方每月到甲方现场作维护保养工作。特别情况甲方发现设备有问题应及时通知乙方,乙方人员接通知后3小时内到进行维护。

  2.2平时一切消防设备保证正常工作。

  2.3紧急联系:

  三、合同总价和付款方式:

  本合同全年总价为

  3.1每次乙方须先进行一次服务,然后甲方按一年技术服务费用的四分之一付款,即元。

  3.2购买备件、备品及更换另部件的费用,另行按实计算收费。

  四、技术服务质量:

  乙方保证所有经验检测和保养的设备在合同期内都能正常发挥功能。如在感应元件的检测范围内发生消防事故时,感应元件没有动作,如:不报警,不喷水等,而由此造成的一切损失由乙方负责。

  五、合同终止:

  任何一方如需终止本合同,应提前一个月通知对方。

  六、违约责任:

  如乙方在收到甲方通知未能在规定时间内到达甲方所在地,每次应向甲方支付100元人民币以作为乙方的违约金,并承担因此导致的相关责任和损失。

  七、仲裁:

  由本合同引起或执行本合同时所引起的所有争议应由双方采取友好协商后解决。如协商无法解决,应提交当地法院进行裁决。

  八、其他事项:

  8.1乙方在维护保养时应遵守甲方的各项制度,维持工作环境整洁。如有违反,视情节严重程度,处以经济罚款。

  8.2在维护保养时间,甲方应提供乙方工作方便。

  本合同一式二份,经双方签字生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  单位消防合同简单版4

  甲方(发包人):____________________________________

  乙方(设计人):____________________________________设计咨询有限公司

  现因甲方委托乙方进行消防设计,为明确双方责任,签订本协议。

  一、工程概况

  1、工程地点:__________________________________

  2、工程名称:__________________________________

  3、消防设计范围:消火栓、喷淋系统;火灾自动报警系统;应急照明、疏散指示系统;防排烟系统的设计

  消防设计范围不包括:__________________________________________

  (未明确列举在消防设计范围内的,视为不在本次合同范围之内)

  4、工程期限:________年____月____日前完成。

  5、乙方应提供下列符合要求的资料与图纸作为工程完成:

  包括消防工程的消火栓、喷淋系统、火灾自动报警系统、应急照明、疏散指示系统、防排烟系统的全套图纸各3份;消防申报资料一份。

  二、费用

  1、本次设计服务费为:¥______________元(__________________元整)人民币

  2、支付进度安排:

  第一次付费20%,该款项作为定金,于本合同签订后三个工作日内支付;

  第二次付费30%,于本合同签订后十个工作日内支付;

  第三次付费50%,于乙方提交全部符合要求的设计图纸后三个工作日内支付。

  三、其它权利义务

  1、本合同签订后三个工作日内,甲方应提交设计委托书、原土建施工图及装修电子版图纸等资料。

  因甲方未提交资料导致工程延后的,乙方不承担责任。

  2、在审批过程中,因审批原因引起的正常合理的修改内容,乙方应配合甲方进行修改并不收取额外费用。相关修改内容乙方应在1~5个工作日内完成修改设计工作。在提交施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。图纸有修改不再计费(不包括装修及现场改动,消防图纸修改或追加晒图,只收取打图、晒图费)。

  四、违约责任

  1、甲方逾期付款的,每逾期一天应向乙方支付0.1%的违约金。逾期超过15天的,乙方有权解除合同,并要求甲方支付已完成工作对应的费用。

  2、乙方逾期完工的,每逾期一天应向甲方支付5%的违约金。甲方有权从应付款项中扣除违约金。逾期超过10天的,甲方有权解除本合同并要求乙方退回所有费用。

  五、其它

  1、本合同如有争议,协商不成时,双方同意在____工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。__

  2、本协议一式两份,具有同等法律效力。

  3、本合同自双方签署后生效。

  甲方(盖章):

  联系人:

  电话:

  电子邮箱:

  地址:

  乙方(盖章):

  联系人:

  电话:

  电子邮箱:

  地址:

  单位消防合同简单版5

  甲方:____________________

  乙方:____________________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。双方就启城项目消防系统安装工程事项协商一致订立本合同:

  一、工程名称:__________市__________厂宿舍危房改造启城住宅小区。

  二、建设地点:中华大街以西,民安胡同以南,原市纺织器材一厂宿舍旧址。

  三、工程内容:本标段工程图纸内所设计的消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动系统、与消防系统相连的通风排烟设施等所有消防系统成品半成品的购买及安装,以及消防安装系统的资料采集、系统报验、试验和竣工验收并合格。

  四、承包方式

  1、包工包料及图纸设计所含的所有消防内容,包括竣工验收。本项目不得肢解分包。

  2、乙方负责本合同工程资料的整理、报验,并密切配合土建总承包单位服从总承包单位的管理。

  3、乙方负责本合同段与消防监督部门和相关部门的协调工作,并使本工程按甲方规定工期要求通过相关部门的验收并交付使用。

  五、合同价款:本标段公寓楼为第四标段,合同暂定总价为含税价170万元(大写:壹佰柒拾万元整)。本价格不作为最终价格,只作为中间拨付工程款的依据,最终价格为工程竣工验收后,甲、乙双方按《河北省建筑安装定额》(2008年版)、《河北省建安工程取费标准》三类取费,总价下浮2%进行计算。材料价格取定依据市场或石家庄市造价信息指导价为依据进行计算。开工前乙方为甲方提供本标段《工程预算单》。

  六、付款方式:本工程无预付款。工程全部完成后经甲、乙、监理三方验收,七日内甲方凭乙方开据的有效发票付至合同总价的60%;消防主管部门验收合格并取得书面证明后十五日内甲方凭乙方开据的有效发票付至合同总价的85%;最终验收含本标段与工程同步的相关资料,并交付承包单位接收归档,审计完后甲方凭乙方审定价的差额发票付至总价的95%,剩余5%为质保金。本工程质保期为二年。质保期满一年后无质量问题付合同总价的2、5%,质保期满二年后无质量问题十日内余款一次性结清。

  七、合同工期:__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

  八、工程质量及验收标准

  1、本工程质量标准:合格

  2、本工程由甲、乙、监理三方及消防主管部门依据施工图纸,设计说明,设计变更和国家相关标准、规范为依据进行验收。

  3、本工程的主要材料及设备,甲方指定二至三个厂家(电气火灾监控系统产品为一个厂家),并认质认价,但材料、设备由乙方自行采购。乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证、材质单及相关证明。相关材料的化验、试验必须按相关规范规定的程序进行,化验、试验所需费用由乙方承担。不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。甲方对原材料有权随机抽样进行检验,但化验、试验费用由乙方承担。

  4、工程质量验收依据:《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300—__________,《高层民用建筑防火设计规范》,《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—__________,《机械设备安装工程施工及验收规范》,《建筑工程电器安装工程施工验收规范》GB50303—__________,《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》以及相关的法律、法规、标准、规范。

  5、乙方在交付使用前必须进行48小时的试运行实验并调试。

  九、现场安全文明施工:乙方必须遵守现场承包单位的统一安排,认真执行安全生产操作规程,认真执行文明施工的相关规定。在施工过程中违反有关安全操作规程或消防的相关条令,导致发生质量、安全事故或火灾事故,全部事故责任均由乙方承担,甲方不承担任何连带责任,由此造成的一切损失由乙方全部承担。

  十、质量维保

  1、乙方接到甲方维修通知后,一个工作日内必须维修完毕,并达到使用功能。

  2、在维保期内,乙方必须有专人对本项目负责,定期与甲方沟通,同时保证通讯畅通,令双方能及时取得联系。因通信不畅或推诿,甲方将视为放弃维保责任。甲方有权自行解决维修,并按所需相关费用双倍自质保金中扣除,质保金不足部分乙方负责自行补足。

  3、乙方进场维保时所用原材料及设备必须与原采用材料、设备相符。对同一个质量事故不能重复发生,如同一问题维修二次以上(含2次),甲方视乙方为责任心不强、技术不过关而自行解决,费用按上述第2项的办法进行扣除。

  十一、双方的权利和义务

  1、甲方负责为乙方协调施工用水、电源,费用由乙方自理。

  2、乙方在合同签订后向甲方、监理方提供相关的有效资质证件。

  3、乙方必须向甲方、监理方提供施工组织设计、质保体系及相关资料。

  4、乙方必须按照设计要求、相关标准及规范要求进行施工,不得擅自变更图纸,如擅自改动所造成的损失由乙方承担全部责任。

  5、乙方提出的工程洽商记录必须经甲方、监理方、设计方签字确认后方可组织施工,否则后果自负,如给甲方造成经济损失的由乙方予以赔偿。

  6、乙方对消防电气线路、消防给水管隐蔽工程必须进行隐蔽验收,并做好隐蔽验收记录,以及相关测试记录。消防系统未经消防主管部门验收前,乙方应对整个消防系统负责。消防系统验收合格后,乙方必须履行自己的职责向甲方提供与工程相关的全部备档资料及使用说明书。

  7、工程竣工验收合格后未正式移交甲方前,乙方应妥善保护好本标段的所有系统及设备工程,如造成损坏乙方负责赔偿。

  8、乙方为甲方无条件培训维修人员,直至能独立操作为止。

  十二、违约责任及赔偿

  1、乙方未按合同工期交付,每延误一天,乙方向甲方赔付工程总造价2的违约金。

  2、工程未达到合格要求,经消防主管部门验收未达到验收标准,乙方承担给甲方造成的一切损失,同时在甲方指定的时间内无偿返工至合格并通过消防验收。

  3、乙方必须在竣工验收合格后7日内将工程相关资料交付甲方,否则每延误一天,须向甲方交付工程造价2的违约金。

  十三、争议解决

  本合同发生争议,双方协商解决,协商不成双方都又向当地人民法院起诉的权力。

  十四、其他约定

  1、本合同书一式四份,甲乙双方各两份。

  2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

  3、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  4、本合同签订之后,任何一方不得以任何理由违约,如有一方违约,违约方承担由此造成的全部损失及责任。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  单位消防合同简单版6

  甲方:_______

  乙方:_______

  按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

  第一条、工程概况

  工程名称:中凯办公楼

  工程地点:贞____县永丰大道

  承包范围:消防栓系统及管道安装

  承包方式:包工包料

  开、竣工日期:本合同签订的3天内进场施工,竣工日期为进场施工后的15天内(即________年____月____日)。

  合同价款:本合同采用干包制,共计人民币:玖万肆仟元(94000.00元)整。

  第二条、本合同文件使用语言和选用标准及法律。

  合同语言:汉语选用标准、规范:建筑安装行业标准和消防工程施工规范。适用法律、法规:《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》。

  第三条、甲方工作

  甲方提供具备开工条件施工场地的水、电给乙方施工。

  第四条、乙方责任

  施工场地防护工作的要求:

  (1)严禁材料乱堆乱放;

  (2)严禁在工地上大小便;

  (3)严禁垃圾乱倒;

  (4)严禁违章操作;

  (5)严禁外来人员进入。符合施工场地规定的要求;严格遵守工地的一切规章制度和操作规范,对违反或经教育不改的人员进行处罚或开除。乙方必须注意施工安全,若发生安全事故,全部由乙方自行负责,甲方不负任何责任。

  乙方要保护建筑物结构及相应管线和设备的设施,不准在施工中乱打洞和开槽,必须先作出可行的保护和防范措施。

  第五条、检查和返工

  若因材质、设备、施工工艺等方面的原因不合格,乙方负全责。

  第六条、质量评定部门名称:

  以消防部门验收合格为准。

  第七条、工程款支付方式:

  (现金或支票)材料进场当天甲方支付乙方伍万元整,剩余待消防部门验收合格并合到消防部门验收合格证后一次性付清(本合同不含税金)。

  第八条、违约方应承担以下责任:

  违约的处理:本合同签订后,双方须共同遵守,若出现违约,受损方以通过法律程序追究违约方的法律责任,并根据实际受损程度向违约方索赔一切经济损失和追讨违约金,若工程验收不合格,造成的返工及一切损失,由乙方全部负责,直至经消防部门验收合格为止。

  第九条、生效与终止:

  本合同经双方签字或盖章后生效,至乙方完成全部合同内容并经消防部门验收全格止和取得消防部门出具的合格证时,本合同终止。

  合同份数:本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日________年____月____日

【单位消防合同范本简单版(通用6篇)】相关文章:

消防改造合同范本简单版(通用5篇)04-29

单位装修合同范本简单版(通用5篇)04-21

简单点消防合同范本(通用7篇)05-07

消防施工合同简单电子版(通用8篇)04-28

会计合同范本简单版(通用6篇)04-20

公司合同范本简单版(通用6篇)04-20

转让合同范本简单版(通用14篇)04-29

租车合同范本简单版(通用11篇)05-05

简单版维修合同范本(通用7篇)05-07

租地合同范本简单版04-26