随着人们对法律的了解日益加深，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的围栏施工合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。
围栏施工合同 1
发包人(全称)：(以下简称甲方)
承包人(全称)：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数 天。
四、质量标准
工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
1、本工程执行中华人民共和国现行《市政工程施工及验收规定》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等有关标准和规范。
2、本工程按现行《市政工程质量检验评定标准》等达到合格等级。
五、合同价款
金额(大写)：暂定： (人民币) ￥： 万元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、 本合同协议书
2、 本合同专用条款
3、 标准、规范及有关技术文件
4、 图纸
5、 预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的`期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定：经发包人、承包人双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
围栏施工合同 2
甲方：__________________
乙方：__________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。
第一条工程概况及承包范围
1、工程名称：__________________.
2、工程地点：__________________.
3、承包范围：__________________.
4、承包方式：__________________.
第二条工期
1、本工程工期总天数为：______天。即从______年______月______日至______年______月______日。
第三条甲方应承担的工作与责任
1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
第四条乙方应承担的工作与责任
1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用；在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。
2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。
3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。
4、负责办理本顶管工程相关的`一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。
5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。
6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。
7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。
8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。
9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。
第五条工程价款及支付
1、本工程包干价，单价为______元/米，按水平方向直线长度结算。
2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。
第六条工程质量验收
1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。
2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。
第七条违约责任
如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。
第八条争议的解决方式
如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条本合同未尽事宜
由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。
第十条其他
本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________________
乙方（盖章）：__________________
______年______月______日
围栏施工合同 3
甲方：__________________
乙方：__________________
甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：
一、工程名称：__________________。
二、工程地点：__________________。
三、承包方式：__________________。
四、工程造价：__________________。
五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。
六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。
七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。
九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。
十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。
十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的`一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。
十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。
甲方（盖章）：__________________
乙方（盖章）：__________________
______年______月______日
围栏施工合同 4
发包人：_________________
(以下简称甲方)承包人：_________________
(以下简称乙方)甲乙双方为了发挥各自的优势，达到共同发展、自负盈亏的目的.，确保优质高速完成的施工任务，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，甲方决定将该围栏安装透视网、绑扎藤条、钢管刷漆等全部施工任务，委托与乙方实行施工合作。经甲乙双方友好协商，达成如下协议，以资共守。
一、工程名称：_________________
二、工程地点：_________________
三、工程内容：围栏安装透视网、透视网上绑扎藤条、围栏钢管刷漆等工序。
四、结算单价：每米_____元计算(此单价含专业增值税_____%的税)，结算数量以现场实际为准。
五、合同约定期限：自签订合同之日起至工程竣工验收合格。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：_________________(公章)乙方：_________________(公章)
委托代表人签字：_________________委托代表人签字：_________________
电话：_________________电话：_________________
签订日期：_________________
围栏施工合同 5
发包方(甲方)：______承包方(乙方)：______
依照《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方协商达成以下协议：
第一条：工程概况
1、工程名称：____________
2、工程地点：____________
3、工程范围：____________
4、工程用料：____________
第二条：施工工期
1、本工程工期自______年______月______日开工，于______年______月______日竣工。工期______天。因甲方原因或不可抗因素，导致工期延误，经甲方确认，工期顺延。
2、遇下例情况工期可顺延：①连续停水停电达4小时以上的;②出现书面停工要求的;③出现人力不可抗拒的自然因素(如下雨、下雪等);④非乙方原因造成的停工;⑤因甲方未按时支付工程进度款影响施工;⑥由于甲方其它原因造成的停工(如场地整理未好影响施工等)。
基于以上原因造成的停工，可按实际影响施工天数顺延。
第三条：工程变更
任何工程变更，均须甲方下达书面《工程变更通知》，由此引起的工程变更，按实际发生的工程量结算。
甲方必须在《工程变更通知》下达三日内，为每一项工程变更签定《工程变更结算单》，作为结算依据之一。
第四条：工程造价及结算方式
1、本工程造价预算(含税)为______元，大写______按______元/米计算，结算时以完工验收实测数据为准。
2、付款方式：该项目全部施工完毕后，经甲方验收合格后付______%，另______%作为工程质量保证金，保修期为______年，保修期满付清余款。
3、乙方需提供发票。
第五条：甲方责任
1、无条件提供乙方在施工时的用水用电。
2、负责协调施工中乙方与其他方的关系。
3、按时拔付工程款，承担因延期付款而导致的`一切经济损失。
4、若施工过程中城管等有关方面禁止施工，则甲方必须按已完工程量成品计价，及时支付工程款给乙方。
第六条：乙方责任
1、指定专人为乙方驻工地代表，协调解决乙方责任范围内的各项事宜；负责按有关要求组织施工，按期、按质、按量完成施工任务。
2、服从甲方统一管理，在施工中遵守甲方的工地管理制度。
3、严格执行有关施工规范、安全操作规程、防火安全规定和环境保护规定，严格按照图纸施工，做好各项质量检查记录。
第七条：质保期
质保期年，在质保期内乙方对工程出现的任何质量问题负责，甲方通知后2天内乙方派专人到达现场维修施工，对于人为损坏及使用不当造成的破坏不承担保修责任。
第八条：安全责任
1、乙方在施工过程中发生的非甲方原因造成的安全事故，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
第九条：违约责任
1、合同签定后，双方应严格遵守各项约定条款。
若有一方违约，则违约方除赔偿对方由此造成的经济损失外，还须向对方支付工程总造价的10%违约金。
2、本合同履行过程中、发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。
若协商未果，则提请有关部门调解、仲裁。
若仍不能解决问题时，则向工程所在地法院起诉。
第十条：本合同一式份，甲乙双方各执_____份。
经双方签字、盖章后生效，工程竣工验收及结清余款后自动终止。
甲方(盖章)： ____________乙方(盖章)：____________
法定代表人：____________ 法定代表人：____________
代理人：____________ 代理人：____________
单位地址：____________ 代理人身份证：____________
日期：____________ 日期：____________
围栏施工合同 6
合同编号：
需方（甲方）：
供方（乙方）：
甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同》的有关规定，本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方订购乙方产品一是，达成如下协议，以共同遵守安装。
一、交货期：合同签订后天后内货到现场，_________天内安装完成。
二、交货地点：_________。
三、结算方式：合同签订后，货到现场甲方即向乙方支付合同总额的_________%即_________元作为进度款。安装完成，支付_________元，验收合格办理总结算，_________天内，甲方即一次性付清全额余款。
四、乙方需遵守甲方现场规章制度，如发生安全事故，由乙方自行承担。
五、违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自约或解除合同，否则应向对方支付合同总额%的'违约金；甲方中途退货，无权请求还已付贷款，并要补偿乙方损失；产品已交货运时，甲方无权要求退货。
六、本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。
七、产品免费保修一年（人为或自然灾害损坏除外），终身维修。
备注：
甲方：
乙方：
代表：
代表：
电话：
电话：
_______年____月____日
_______年____月____日
围栏施工合同 7
甲方（发包方）：
姓名：______________________
地址：______________________
联系电话：______________________
乙方（承包方）：
姓名：______________________
地址：______________________
联系电话：______________________
鉴于甲方拟在____________________进行围栏施工工程，乙方具备相关施工资质和能力，双方经友好协商，达成以下协议：
一、工程概况
工程名称：____________________
工程地点：____________________
工程内容：____________________
二、工期
开工日期：____________________
竣工日期：____________________
工期总日历天数：____________________
三、工程价款及支付方式
工程总价：人民币____________________元（￥____________________元）。
支付方式：
合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的____________________作为预付款；
工程进度达到____________________时，甲方向乙方支付工程总价的____________________；
工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价的____________________；
剩余工程总价的____________________作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。
四、质量标准
乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保围栏的质量符合要求。
围栏应坚固、美观、耐用，符合甲方的使用需求和设计要求。
五、双方责任
甲方责任：
提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；
按时支付工程价款；
协助乙方协调与周边相关方的关系。
乙方责任：
按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；
遵守施工现场的管理规定，文明施工；
负责施工过程中的安全保障，如发生安全事故，承担相应责任。
六、工程验收
工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的____________________内组织验收，如逾期未验收，则视为工程验收合格。
验收合格后，双方应签署工程验收单。
七、质保期
本工程的质保期为____________________，自工程竣工验收合格之日起计算。
在质保期内，如发现围栏存在质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
八、违约责任
若甲方未按时支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的____________________向乙方支付违约金。
若乙方未按照合同约定的'工期完成施工，每逾期一天，应按照工程总价的____________________向甲方支付违约金。
若工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担，并按照工程总价的____________________向甲方支付违约金。
九、争议解决
本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他条款
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（发包方）签字（或盖章）：______________________
日期：______________________
乙方（承包方）签字（或盖章）：______________________
日期：______________________
围栏施工合同 8
甲方（发包方）：
姓名/公司名称：______________________
地址：______________________
联系电话：______________________
乙方（承包方）：
姓名/公司名称：______________________
地址：______________________
联系电话：______________________
一、工程概况
工程名称：围栏施工工程
工程地点：______________________
工程内容：根据甲方要求，乙方负责在指定地点进行围栏的安装施工，包括但不限于材料采购、运输、安装、调试等工作。
二、工程期限
开工日期：______年____月____日
竣工日期：______年____月____日
总工期：______天
三、工程质量和标准
乙方应按照国家和行业相关标准以及甲方的要求进行施工，确保围栏的质量和稳定性。
围栏材料应符合国家标准，具备防腐、防锈、坚固耐用等特性。
围栏的高度、样式和颜色应符合甲方的.设计要求。
四、工程造价及付款方式
工程总造价为：人民币______元（大写：______________________）。
付款方式：
合同签订后，甲方向乙方支付工程总造价的______%作为预付款，即人民币______元。
工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总造价的______%，即人民币______元。
工程竣工并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付工程总造价的______%，即人民币______元。
剩余工程总造价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付给乙方。
五、双方责任
甲方责任：
提供施工所需的场地和必要的协助。
按照合同约定及时支付工程款。
组织工程验收。
乙方责任：
严格按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期。
遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
负责施工过程中的垃圾清理和运输。
六、工程验收
工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______个工作日内组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格，整改费用由乙方承担。
七、质保期
本工程的质保期为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
在质保期内，如围栏出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
八、违约责任
若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应按未支付金额的______%向乙方支付违约金。
若乙方未按合同约定的工期完成施工，每逾期一天，应按工程总造价的______%向甲方支付违约金。
若工程质量不符合合同要求，乙方应负责返工，直至合格，并承担由此产生的费用。
九、争议解决
本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他条款
本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________________
法定代表人（签字）：______________________
签订日期：______年____月____日
乙方（盖章）：______________________
法定代表人（签字）：______________________
签订日期：______年____月____日
- 相关推荐
【围栏施工合同】相关文章：
网围栏施工合同范本（精选5篇）03-03
围栏安装合同范本01-28
围栏安装合同样本02-27
施工合同施工合同11-08
施工施工合同06-09
施工合同基础施工合同01-29
施工合同建筑施工合同06-07
施工合同委托施工合同09-27
关于施工合同范文 施工合同03-01
施工合同房屋施工合同04-05