安防弱电工程施工合同

2022-03-28 合同范本

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同对我们的帮助越来越大,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编为大家整理的安防弱电工程施工合同范本,希望对大家有所帮助。

  安防弱电工程施工合同1

  委托方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。

  一、工程项目:

  1、工程名称:

  2、交货及安装工程地点:

  3、承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试。

  二、系统总造价及其支付:

  (一)系统总造价

  1、本智能系统含税总包干价为人民币_____。

  2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

  (二)工程款支付

  乙方完工验收后支付工程总造价款的80%,余款在三个月内付清。

  三、工期:

  1、本合同签订后,乙方于______年______月______日进场,到______年______月______日止,完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。

  2、在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。

  四、供货及安装:

  1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

  2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定,否则,甲方有权要求乙方更换,有关费用由乙方承担。

  五、维修保养:

  1、本智能系统保修期为一年,自工程完工并通过甲方验收合格之日起计。保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修,若非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用。

  2、保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以最优惠价格适当向甲方收费。

  3、保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

  4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

  六、双方责任:

  (一)甲方责任:

  1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案,在收到后的_____日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。甲方应督促和协调其它施工方,为乙方提供必要的施工条件,以免影响乙方施工工期。

  2、按工程进度向乙方支付工程款。

  3、委派王宽(项目经理)为现场管理代表,监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

  4、在乙方供货后,甲方可以组织人员对器材进行验收。

  5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

  (二)乙方责任:

  1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

  2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。

  3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

  4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。

  5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

  七、违约责任:

  1、除不可抗力(战争、天灾等)外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须向另一方支付合同总造价0.5%的违约金,违约金不足以弥补另一方损失的,违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

  2、甲方如未按本合同的进度付款,每延迟一日,按应付而未付金额的0.5%计付违约金。

  3、由于乙方原因不能按工期竣工的`,每逾期一日,按工程总造价的0.5%向甲方计付违约金。逾期超过60日,甲方有权单方解除合同,乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外,还须按合同总价款的0.5%向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

  4、本智能系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收,乙方必须无偿更换、返修,直至达到验收标准。

  八、其他事宜:

  1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后7天内付清,否则按逾期付款处理。

  2、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。

  3、双方在执行本合同中发生纠纷,双方应先行协商,若协商不成时,任何一方可以向人民法院提起诉讼。

  4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份,与本合同具同等效力。

  5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方,对方在收到通知后必须及时回函,如果3日内不答复视为认可。

  6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效,保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。

  7、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,后附布局平面图及设备设施清单。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  安防弱电工程施工合同2

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定,结合本工程具体情况,为确保工程质量,保证安全文明施工,按期完成分包施工任务,本着平等自愿的原则,经双方协商,签定本劳务分包合同。

  一、工作内容:

  甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程(具体部位根据现场划分)”弱电智能化工程分包给乙方。工作内容包括:

  分包范围及内容:无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路8号。本次改造建筑为1#宿舍楼、2#宿舍楼、4#宿舍楼、食堂、门卫,本次新建建筑为行政教学楼、5#宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆,以及室外总体平面等,改扩建总建筑面积为3、1万平方米。无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造,建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统,并需在系统建设中,考虑兼容使用原有设备。本次招标范围包括以下系统:

  1、数字电视监控系统

  2、防盗报警系统

  3、光纤周界报警系统

  4、电子巡更系统

  5、一卡通系统

  6、综合布线系统

  7、计算机网络系统

  8、程控交换机系统

  9、电视系统

  10、背景音乐及紧急广播系统

  11、音视频系统

  12、录播系统

  13、电子白板系统

  14、信息发布系统

  15、电子阅览室系统

  16、无线对讲系统

  17、LED屏显示系统

  18、系统集成(选配,不计入投标价)

  19、机房工程

  20、信息化教室工程

  21、综合管道工程

  二、结算方式:

  1、甲方按总价的10%作为施工结算价格。

  2、总包方按实际施工人数付1200元/月生活费;(约每月1~8号)。最终结算时把这部分费用扣除。

  3、工程竣工验收合格后,付至合同总价的,待工程结算审价结束后付至总价的;质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清;

  4、本综合单价包括所有有关的费用:如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、小型手动电动工具、移动电线、电箱等材料设施费,临时脚手的搭设费成品保护费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、安全防护、安全文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方提供材料的卸车保管费及与其他单位的配合费用等。

  三、质量要求、验收办法及处罚措施:

  1、乙方必须服从甲方统一调配,按照施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求认真组织施工,并达到规范合格标准。

  2、支撑系统必须全稳定可靠。

  3、一个部位完成后,乙方在自检合格的基础上须报甲方检查验收,一次验收不合格视情况罚款100—500元。甲方在检查中提出了整改意见,乙方必须限时整改,若整改不及时或不认真整改时,每处罚款300元。若验收不合格,整改时间耽误了工期计划,则该段工作量单价下调10%。

  4、分段分项工程完成后,经现场监理工程师甲方项目经理、技术负责人及工长验收符合要求,并签字、认可后才能予以结算。

  四、安全文明施工要求及处罚措施:

  1、进入施工现场,必须戴好安全帽,使用安全带,违章者每人次罚款100元。

  2、使用电动工具时,要用有责任心、有经验的人来操作,操作人必须具有机械操作证,严禁违章作业及冒险蛮干。

  3、对于电动工具、电气设备、施工用电、生活用电,必须由项目部电工安装、架设并维修,其他人员不得乱动,有问题马上找项目部经理或电工、安全员来处理,违章者每人次罚款100元。

  4、严禁酒后作业,违者每人罚款200元。

  5、施工中若发生安全事故,如安全事故是由乙方原因造成的,甲方协助乙方处理有关事宜,对事故造成一切费用全部由乙方自负,与甲方无关。

  五、工期要求及处罚措施:

  乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要,确保按期或提前完成施工任务,已经确定的进度计划不能按期完成时做如下处罚:

  1、每个工期段达不到要求的,该段罚款1000元。

  2、总工期达不到要求者,除按每个工期段罚款外,所承包的总工程量单价下调10%。

  3、乙方连续两个施工段不能按期完成,甲方有权单方面解除合同,已完成的工作量按合同单价的90%结算,其余部分作为对甲方再招用分包队伍延期、窝工的补偿;或者,甲方自行充实施工人员,单价按合同单价的2倍计取,从乙方结算中扣除。

  六、其它事项:

  1、乙方必须自备扳手、钢尺、线坠、水平尺等工具用具。

  2、严禁偷、抢、打架,每出现一次罚款1000元。

  3、严禁聚众闹事等现象发生,工地中发生任何事情必须及时向甲方项目经理汇报,共同协商,妥善处理,防止事态扩大,出现上述行为,无论有何理由,每次均罚乙方5000元,工程结算时扣除。

  4、乙方按工程的需求领用的工具、仪器、设备等材料,要严格管理使用,禁止损坏和丢失。如果发生损坏和丢失,按其经济价值的3倍收罚款。

  5、严格执行甲方规定的作息时间,不遵守者,每次罚款200元。

  6、所有进入施工现场的人员,必须提供身份证逐一登记清楚。

  7、就餐时,必须按次序排队领取饭菜,严禁拥挤起哄,每发现一人次罚款100元。领饭时要讲究卫生,听从炊事人员的管理,不准打架,有问题要找项目经理或栋号长解决,若在就餐期间同炊事人员打架,无论有何理由,每次罚款1000元。

  8、年满50周岁以上或者体弱、病残者,严禁进入施工现场,隐瞒者每人罚款1000元。

  9、所有操作人员及代班人员必须参加甲方组织的班前会、班后会,以便处理施工过程中存在的问题,严禁不参加,有事提前向甲方栋号长请假,无故不参加者,每人次罚款50元。

  10、进入施工现场施工后,没有完成合同工作量中途退场者,无论有何理由,已完成部分均按合同价款的90%予以结算,其余部分作为甲方再联系施工队伍的延期、窝工补偿。

  11、未经甲方同意,严禁私自开灶,严禁使用电炉等电器设备。

  12、安全、技术交底是合同的一部分;乙方负责人或委托代理人必须全天在施工现场。

  13、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效,工程完工结算后终止。

  七、本合同书未尽事宜,双方协商解决。本合同书在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成双方任何一方可以依法向无锡市人民法院起诉解决。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  安防弱电工程施工合同3

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  第一条、工程项目:

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.工程范围及内容:综合布线工程

  乙方具体负责:

  (1)综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装

  第二条、工程期限:

  1.开工日期:

  2.完工日期:

  第三条、工程计价方式:

  本工程采用竣工图定额计价法。采用20xx年《建筑与建筑群综合布线系统预算定额》、《通信建设工程价款结算办法》、《通信建设工程施工机械台班费用定额》、《通信建设工程费用及预算定额的使用说明》。

  按照《通信建设工程费用及预算定额的使用说明》的规定,本工程为通信线路工程二类工程,相应取费标准按照二类工程计取。

  工程决算以竣工图为准。该工程的工程造价以竣工决算为基础,工程取费标准由审计部门依照定额确认,工程最终造价以审计部门认定为准。工程最终审定的审减率超过8%,则超出部分由乙方承担审计费用。(审计费标准为审减额的4%计取)

  第四条、承包工程付款方式:

  1.合同签订后,在乙方进入工地施工之日起10日,甲方先向乙方发放工程造价经审计审定后的部分工程款。

  2.其他工程费按照形象进度付款至70%,每月25日由乙方向甲方报当月的工程结算书,一式四份,甲方对乙方所报的书面结算进行审核,审核后

  10日内向乙方支付所报进度款的70%。

  3.系统工程结束,竣工并调试验收合格后,工程造价经审计审定后,甲方向乙方支付到合同款总额的95%。

  4.甲方留乙方工程款的5%作为质保金,调试并竣工验收合格一年后如未有质量问题,甲方向乙方支付全部余款。

  安防弱电工程施工合同4

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在甲乙双方完全清楚理解本合同条款的基础上,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承担xx公司弱电工程有关事宜达成一致,签订本合同供双方共同遵守:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包方式:本工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收。

  二、乙方承包范围

  完成报价表中所包含的全部内容,满足设计使用功能。

  三、合同价款

  本项目合同包干价人民币大写:(小写:¥____元)。

  四、工程工期

  开工日:____年____月____日;

  完工日:____年____月____日。

  乙方根据开工日期、完工日期、实际施工工期的变化,按照甲方的要求调整工程进度计划及施工组织方案。在合同约定的完工工期不变的情况下,调整及采取相应的措施而增加的任何费用,均已包含在本合同价款内。

  五、付款方式

  本合同签订后,主要设备进场经抽检符合要求后三个工作日内甲方支付乙方合同价约%,人民币元定金,竣工验收合格后三日内将余款结清。

  六、甲方责任及工作

  1、甲方应提供乙方正常进场施工的工作条件,负责施工现场的全面组织协调工作。

  2、甲方向乙方提供施工用电接口,电源容量由乙方提供需要数据,乙方挂表计量,费用由乙方自理。

  3、在设备安装、调试开始时,甲方即派出熟悉计算机应用的操作人员,以掌握弱电系统整体情况。

  4、甲方负责组织本工程施工图纸答疑工作,提供相关技术资料和支持。

  5、接到乙方的验收通知后,甲方应积极配合并承担规定由甲方支付的费用,组织相关单位和人员按时参加验收工作。

  七、乙方责任及工作:

  1、乙方必须保证严格按照报价表中规定的设备品牌及型号提供全新的、未使用过的材料及设备,验收时如发现乙方所购材料及设备与附件报价表中的品牌或型号不相符的或有瑕疵的,甲方有权要求更换,乙方承担由此引起的工期及费用损失。

  2、甲方负责提供施工用电源接驳位置,但到具体用电作业区的接线及计量表由乙方自费接驳、安装。

  八、竣工验收

  1、乙方对工程质量自检合格并符合本合同要求后,通知甲方组织人员进行验收。

  2、工程经竣工验收合格符合本合同要求,乙方清理好场地可办理场地移交,竣工验收合格证之日为竣工日。

  九、工程保修

  自工程竣工验收合格符合合同要求并将工程、资料全部移交之日起开始计算保修期,保修期为二年,保修期内由乙方保修并承担维修费用。

  十、争议的解决

  双方因履行本合同发生争议时,应当协商解决,当双方协商不能达成一致,任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份,均具有同等效力;手写涂改双方未同时盖章无效;在甲乙双方履行完各自义务后自行终止。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

【安防弱电工程施工合同范本】相关文章:

弱电安防公司广告语07-14

安防监控合同范本9篇03-10

安防工作简报12-08

弱电工程施工管理规章制度01-13

市安防工作简报12-08

校园安防工作自查报告02-08

工程施工合同范本12-02

安防系统工程师报名流程12-18

建设工程施工合同范本12-02

弱电劳务分包合同模板03-23

分包工程施工合同 最新版建设工程施工合同