工厂劳务承包合同

2023-10-19 合同范本

  随着人们法律观念的日益增强,合同的法律效力与日俱增,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编精心整理的工厂劳务承包合同范本(通用14篇),仅供参考,大家一起来看看吧。

  工厂劳务承包合同 1

  简称甲方

  简称乙方

  甲方将湖南省城步县牛排山风电厂升压站主体劳务工程承包给谭少军修建,为了明确与确保双方的责任、权、利,经双方共同磋商,特拟定并达成以下条款,望双方共同遵守合同。

  一、工程名称:

  湖南省城步县风电厂升压站

  二、工程地点:

  城步县牛排山

  三、工程日期:

  20xx年元月10———20xx年5月30日

  四、承包方式:

  清包主体劳务

  五、劳务单价:

  1、房建主体按建筑面积计算每平方米240元

  2、基础以下工程劳务工资,浇混凝土每立方50元

  3、扎钢筋700元/吨,模板按展模面积28元/平方

  4、外脚手架13元每平方(按外围面积算);浇地坪15元每平方;雨蓬按实际完成工程量,价格参照基础工价计算。

  5、计时工资:大工240元/天;小工140元/天

  六、工作内容:

  本劳务工程只含房建主体劳务清包,和内、外墙搓砂打底。不含水电和装饰、粘贴、盖瓦工程及机械设备安装工程。

  七、甲方责任:

  1、负责工地上的`三通一平,确保乙方施工中原材料使用

  2、乙方在进场前将各种机具、塔吊、搅拌机,及钢筋加工机具、小型台式锯料机,等机具安装到工地。

  3、确保乙方在施工中的顺利进行,并做好周边协调工作

  4、确保民工的生活费和劳务工资

  5、若发生民工停工待料,按民工实际出勤率补发工资

  八、乙方责任:

  1、严格按图施工,精心制作,做到不浪费原材料

  2、安生生产,文明施工,杜绝工伤事故发生

  3、施工中经常检查各部位的安全隐患,并确保工程质量

  4、工程场地做到整洁、文明、杜绝乱堆、乱放

  九、付款方法:

  1、乙方进场1个星期后,甲方预支乙方民工生活费

  2、每月月底计量一次,下月10号前预付民工工资,因春节临近,春节时不拖欠民工工资,春节后按月进度完成工程量的80%预付工资,以此类推,全部工程完工后,剩余的20%30天内一次性付清。

  十、未尽事宜双方另外协商解决:

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  工厂劳务承包合同 2

  发包单位: (简称)甲方:

  承包单位: (简称)乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》、《劳动法》、

  甲方【管理手册】的相关规定,结合本工程的具体情况,甲方同意将工程以劳务方式承包给乙方,经甲乙双方共同协商一致,特约定以下协议条款以便共同遵守执行。

  一、 工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  结构形式:

  工程建筑面积:

  合同价款:暂定元。

  二、 承包范围:

  1. 主体范围:混凝土浇筑工程、钢筋工程、模板工程、砌筑工程、脚手架工程、抹灰工程、屋面防水工程、装修装饰工程。

  2. 机械工具:塔吊、搅拌机、调直机、切断机、弯曲机、电焊机、小型工具、电源线、混凝土泵、管线、布料机。

  三、 清包价款:按施工图纸及计算规范所计算的面积×每㎡单价。

  四、 合同工期:开竣工日期:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

  五、 质量要求:

  1. 首先满足设计要求及施工操作规程。

  2. 确保每道工序质量检验交接,并有工序交接记录。

  3. 做好隐蔽工程施工,及时做好隐蔽工程施工中记录。

  4. 工程的主体结构及装修装饰施工应符合国家质量验收规范和评定标准要求。

  六、 安全生产:

  1. 严格执行建筑工程安全施工操作规程及各项规章制度。

  2. 自行做好人员进场的安全教育工作,并提出明确安全要求落实到每个人身上,保证人身安全可靠,特殊工种持证上岗。

  3. 每道工序要有安全交底交接记录,如施工中违反安全操作规定,发生伤亡事故责任自负、费用自理。

  4. 设专职安全员,负责整个工程施工的安全管理,并做好安全内业资料。

  七、 文明施工:

  1. 施工中清包方必须按省市相关文明施工要求组织施工。

  2. 现场围挡、办公室、职工宿舍都必须按相关要求搭设及布置。

  3. 施工中一定要做到文明施工,做到工完料净场地清。

  4. 施工中对落地灰各种废料要做到随施工随清理,做到长料长用短料短用,不得发生浪费现象。

  八、 材料要求:

  1. 双方所使用的材料必须按照设计要求和规范的要求采购并提供产品合格证。

  2. 使用的材料种类、规格、型号、使用的部位必须符合设计图纸要求,甲方监理、总包方有权检查,如查出与设计不符严禁使用,损失自负。

  3. 所使用材料按定额消耗量计算,超出部分清包方自负。

  九、 现场管理:

  1. 服从总包方的统一管理指挥,按总包方编制的施工组织计划及工程进度计划组织施工。

  2. 按要求配齐该项目相关管理人员并持证上岗。

  3. 遵守总包方制定的现场管理规章制度,遵纪守法合法经营。

  4. 与总包方密切配合,确保工程施工顺利进行。

  5. 双方必须履行遵守施工现场各自的责任义务,并做好文明施工工作。

  十、 双方责任:

  1. 双方合同签订后,不经双方同意任何一方不得随意变更或解除合同,如双方不经任何一方同意,单方解除合同,因而影响的施工计划,造成的.经济损失由解除合同方负责。

  2. 施工过程中,由于清包方的工程质量不符合验收标准,达不到合格标准且不能满足使用功能质量,总包方有权终止合同。

  3. 施工中所需的各相关工程技术资料均由清包方按要求编制报总包方统一整理归档。

  十一、合同价款支付:

  1. 清包方垫付施工至地上四层平口总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。

  2. 四层以上按每月形象进度,总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。

  3. 二次结构装修阶段按每月形象进度,总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。

  4. 具备竣工验收条件,总包方付给清包方合同总价的85%,竣工验收后按总包方与发包方签订的大合同条款执行。

  十二、工程主体结构验收:验收以《关于基本建设项目验收暂行规定》、《工程质量验收规范》、建筑工程质量检验评定标准》及施工图纸说明书、施工技术文件等依据。

  十三、合同生效:

  1. 本合同签订后双方签字加盖双方公章之日起生效,工程完工验收符合要求结清工程款后终止。

  2. 本合同签订后双方如需提出修改时,经双方协商一致后签订补充协议,作为本合同的补充合同,补充合同与本合同具有同等的法律效应。

  3. 本合同如发生纠纷时,当事人双方应协商解决,协商不成可向所在地合同仲裁委员会申请或向人民法院起诉。

  十四、本合同一式伍份,报一份公司备案,总包方、清包方各执贰份。

  总包方: 分包方:

  住所:住所:

  身份证号: 身份证号:

  法定人代表:法定人代表:

  委托人代理人: 委托人代理人:

  电话:电话:

  _______年_______月_______日

  工厂劳务承包合同 3

  发包人:_____________________________________

  承包人:_____________________________________

  分包工程名称:_______________________________

  施工地址:____________________________区(县)

  发包人(全称):________________________________

  承包人(全称):________________________________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

  第一条工程概况及承包工作内容

  1、1工程名称:______________________________________________

  1、2工程概况:______________________________________________

  1、3分包工作内容:__________________________________________

  范围包括:__________________________________________________

  1、4工程监理单位(全称):________________________________

  第二条作业人员

  承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。

  第三条合同工期

  开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。

  第四条合同价款

  4、1合同价款为:_________元(人民币)?大写:_________元?

  4、2合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):

  经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:

  4、2、1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。

  4、2、2以()年施工预算或()年施工概算定额为依据:

  ①定额工资单价为:

  瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;

  砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日; 水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;

  ②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________;

  ③分项工程承包:

  外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米;

  水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米;

  内墙普通抹灰:_______元/平方米;________;________;________

  4、2、3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)??

  4、2、4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。

  4、3对合同价款内容的明确:_______________________________________

  第五条合同价款的结算和支付

  5、1结算、决算资料:

  5、1、1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

  5、1、2承包人根据发包人下达的.施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

  5、1、3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

  5、2合同价款的结算和决算:

  5、2、1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

  5、2、2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。

  5、3合同价款的支付:

  5、3、1合同价款分期支付:在_____年______月____日付款_______元,在______年_____月_____日付款_______元。

  5、3、2分期支付劳务费的,每期

  工厂劳务承包合同 4

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:

  一、 工程概况及承包方式

  1、 工程名称: xxxx小区xx栋x单元xxx房

  2、 工程地点:xxxx小区

  3、 工程承包方式:包工不包料(一切装修所需材料由甲方购买并运送至工地现场,施工机具由乙方负责)

  4、 工程概况:建筑面积

  二、 工程装修内容

  本套房屋室内各工程部位木工、泥工及油漆等分项装饰工程一切劳务工作,具体工程劳务项目详见设计图纸及设计变更文件。

  三、 劳务分包单价

  工程造价以施工图纸、甲方的使用及设计要求为依据;具体分项工程项目劳务单价如下:

  (一)木工部分

  除单列部位工程项目外,天棚面吊顶及其余墙面木作装修层等均按甲方购买至现场并施工完成后的木工板(或石膏板)取整数量计算,双方约定:人工费按每张木工板或石膏板60元结算,木工项目均包含基础木作造型、贴装饰面板及五金件安装调试等所有工序。

  1、 鞋柜:600元(除油漆外包干)

  2、 酒柜:1200元(除油漆外包干)

  3、 窗帘盒:28元/m

  4、 包门套:80元/m(单面包门套按此单价折半计算)

  5、 包窗套:80元/m

  6、 空调风口:依据现场情况协商定价。

  (二)泥工部分

  1、地砖铺贴:25元/m2

  2、墙面石材(ab胶粘接):60元/m2

  3、墙面石材线条(ab胶粘接):30元/m

  4、墙面马赛克镶贴:60元/m2

  5、地面水泥砂浆找平:10元/m2

  6、水泥砂浆抹墙面:10元/m2

  7、踢脚线砖镶贴:4元/m

  8、墙面砖镶贴(规格100mm):60元/m2

  9、墙面砖镶贴(规格100mm以上):25元/m2

  10、窗台石安装:50元/块

  11、门槛石材安装:10元/块(按标准门洞计算,多出部分累加)

  12、踢踏步石材安装:100元

  (三)乳胶漆部分(含找平、角尺、找方正、除锈、贴纸、打磨等所有工序)

  1、墙面、天棚面腻子灰底乳胶漆面:12元/m2

  2、有色油漆:40元/m2

  3、石膏线条修补及乳胶漆:2元/m

  4、线条(5cm以上):8元/m

  (四)全屋零星工程以计日人工结算,技工:150元/工日

  四、 工程期限

  工程开工日期:_____年_____月_____日

  工程竣工日期:_____年_____月_____日

  五、 质量要求

  按国家建设部行业标准GB 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的.标准执行,工程质量达到设计及规范要求。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年。

  六、 付款方式

  1、合同签定后,按乙方工程进度情况由甲方分期支付给乙方劳务工程款,乙方收到后应出具相关收据给甲方。

  2、工程竣工验收合格后,甲方应付给乙方工程款总额至 95% ,预留 5%作为工程质保金。

  3、乙方剩余工程款作为质保金,在工程完工并验收合格后一年 内付清。

  七、双方责任

  1、 甲方:负责提供整个工程使用所需要的一切装修材料;负责提供乙方现场施工所使用的水、电以及物业协调;

  2、 乙方:保质保量完成甲方提供工程装饰施工设计图纸及变更文件相关装修项目,装修机具由乙方自行负责。

  八、其它事宜

  1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。

  2、 本工程报价外的分项工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。

  3、 工程量发生变化时,按竣工后双方认可的工程量计算为准。

  4、 如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

  5、 其它未尽事宜由双方协商解决。

  6、 合同一式贰份,双方签字生效,各持壹份,并具有同等法律效力。

  甲方:

  乙方:

  _______年_______月_______日

  工厂劳务承包合同 5

  甲方:_________

  身份证号码:_________

  乙方:_________

  身份证号码:_________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国管理条例》、《建筑工程管理条例》,双方本着平等互利、诚实信用的原则,甲方将 钢筋工程交由乙方施工,为了明确甲、乙双方的责、权、利,经双方友好协商,达成如下协议条款,希望双方共同遵守。

  1、承包范围

  (1)工程所有砼的浇筑和养护(含地下室室内防水保护层和地下室室内防水找平层)。

  (2)接管拆管由乙方全部承担。

  (3)本工程所有砖胎模全部由乙方负责。

  2、质量

  (1)按现行建筑及验收规范标准检查,要求检验质量合格率达到100%。

  (2)、本工程施工过程中,若非甲方原因,由乙方在操作过程中所引起的质量问题、进度问题的罚款全由乙方承担。

  (4)、所有施工过程中现场必须做到文明施工。乙方组长要服从甲方管理人员及公司的安排、指挥。不服从安排者甲方管理人员有权对乙方处以每次100至500元的罚款,对情节严重者的将对该班组或个人清退现场

  3、单价及付款方式

  (1)、浇筑砼和养护共11.5元/平米(不重复计价)。±0.000层外挑板不计价。最后结算按四川省_________定额结算。

  (2)、砖胎模单价为180元/立方米。包含抹灰。

  (2)、地下室正负零完成浇筑后,至二楼封顶付以完工程款的70%(20__年春节前必须施工到二楼以上),竣工验收合格后,决算办理完成之后支付到总工程款的70%,在下个月三十号前付款。余款低商住楼二楼以上住房,二楼以上单价按2500元每平方计算结帐。最后余款30%的工程款用耐克力倒班房作为支付。

  (2)乙方不得另行向甲方提出其他要求。

  (3)乙方全面了解甲方与建设单位的合同条件,在施工过程中甲方不得支付任何费用。

  注:建设单位未支付之前,所有人工费均由乙方自行负责,乙方应确保本班组所有工人每月工资支付。若因每月未付清工人工资而引起的聚众闹事,损坏并承担由此造成的一切损失,所有的损失费在工程款中扣除。

  4、劳务费支付办法

  乙方每次领取劳务费时,应按所属班组的工人姓名,该工人的作业天数,每日工资标准,应领工资,实发工资向甲方报工资表,甲方将以乙方提供的工资表作为向乙方支付的依据之一。

  5、管理

  (1)、乙方入场后,两天内应向甲方编制民工花名册,在花名册中应如实登记工人的姓名、年龄、从事工种、家庭住址及身份证号码,并附身份证复印件,工人离场或增加时,乙方应向甲方报告注销或增补登记。领取劳务费时所附工资表所列人员与民工花名册一一相符,若不相符,甲方有权不支付不相符人员的工资,同时引起社会治安问题由乙方自行负责。

  (2)人员的组织和管理:严格雇用老、弱、病、残的民工,严禁穿拖鞋及不防滑鞋进入施工现场,严禁雇用童工从事施工现场管理的各项工作,严禁收留在逃刑事犯和外来人员留宿。若因此产生的所有事故及费用均由乙方承担,受到执法部门及其他相关部门的处罚也由乙方承担。

  (3)、乙方作业人员必须自觉遵守甲方的一切规章制度,听从甲方管理人员指挥,迎接配合主管部门对施工现场的检查,验收,服从甲方的安排。乙方的工人进入施工现场必须正确佩戴安全帽,正确使用安全防护用品,如未正确使用,甲方有权视情节轻重对乙方进行50-500元/次的`罚款。如果发生安全事故,则由乙方负全责。

  (4)、乙方对该工程图纸尽享全面了解,并对监督单位的管理办法做全面分析,严格执行、并负责本工程所有砼的浇筑工作,且应及时完成。

  (5)、乙方必须按照项目部施工进度计划要求,如延期所造成的罚款全由乙方负责,如跟不上进度计划,甲方有权令其乙方退场,一切后果由乙方负责。

  (6)、工地内严谨发生打架、斗殴事件,若发生此类现象,将对其班组处每人每次20__元的罚款,事故严重者,加倍处罚。

  (7)、乙方作业人员必须服从甲方关于施工现场安全管理规定,若有人违反,甲方有权对乙方进行处罚。

  (8)乙方每次做到工完场清,达到文明施工标准。乙方每次必须对所有的材料,机具进行清理,做到材料,机具堆码整齐,场地不凌乱,否则甲方有权对乙方按100至500元/次的处罚。

  (9)、乙方必须按设计及相关规范的要求和标准组织施工,如乙方施工质量达不到协议约定的标准,乙方必须无条件返工,直到达到约定质量标准,并承担返工造成的材料损失,同时承担己完工程造价的5%的违约金。

  (10)、乙方必须保证有足够的劳动力进行正常施工(甲方根据工程进度要求乙方的设备、作业人数,乙方必须在甲方要求人数后24小时内组织自身设备、人员到位)若因乙方的设备、人数不能满足生产需要,甲方有权另行安排其他单位组织,以完工作不办理结算,乙方承诺交已完工作作为对甲方的补偿,乙方同时无条件退场。

  (11)、因乙方违反安全操作规程造成的安全事故,由乙方全部负责。

  (12)每次浇筑砼时,现场不能有砼的抛洒物,如发现一处,甲方有权对乙方视情节轻重进行100-20__元的罚款。

  6、本协议一式三份,甲乙双方及劳务管理人员各执一份。

  7、本合同具有同等法律效力,应经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字后生效,双方义务履行完毕后自动失效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  工厂劳务承包合同 6

  甲方:________(以下简称甲方)

  乙方:________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定;结合本工程具体情况;为了确保工程质量、安全和施工进度的需要,甲方现将工程的脚手架工程承包给乙方。经甲、乙双方共同协商,达成如下协议:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、承包内容:内防护架、主体防护架、水平防护架、卸料平台安装和提升(一次性)、防护架所需的刷花杆和油漆。所以脚手架、防护架的水平防护网和垂直防护网的挂设和拆除。所有临时设施的'防护架搭设和拆除。

  四、承包单价:按建筑面积计算________元/m,卸料平台________元/个次。

  五、承包面积________m,或按房管局测量为准。

  六、工程范围:达到项目部规范要求,争创文明施工,听出甲方及项目部安排指挥,工完料清,节约使用材料。甲方如需要提升外架时,乙方拒不到场施工,第一次罚款5000元,第二次罚款10000元,以此类推。

  七、工程安全责任:乙方在施工过程中如发生安全事故,以此事故中花费3000元内(含3000)由乙方自行承担,超出3000元以上的部分由甲方负责70%,乙方负责30%。如有保险,除去保险部分,按上述分配方式处理。

  八、付款方式:甲方在第一次收到工程款后,向乙方支付其工程进度80%的工程款,剩余部分待甲方工程竣工验收合格后一个月内支付。如到期未付清,甲方向乙方支付违约金10000元(壹万元)。

  九、未尽事宜由甲、乙双方协商并签订补充协议。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方:________(盖章)乙方:________(盖章)

  法定代表或代理人:________法定代表或代理人:________

  ________年________月________日________年________月________日

  工厂劳务承包合同 7

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  经双方协商,甲方将芜湖市长江南路二期道路下穿华电专用线立交工程模板单包工分部分项工程直接委托给乙方施工。为更好地保质、保量、按期完工单包工工作:特制订以下协议条款,望双方共同遵照执行。

  一、 工程名称:芜湖市长江南路二期道路下穿华电专用线立交工程

  二、 工程地点:芜湖市三山区

  三、 承包方式:人工劳务费分包(部分附材)

  四、 承包内容:排水泵站泵房沉井、闸槽井及引道砼挡墙的施工。

  模板工程:配合项目部技术人员全部放线测量等工作、包括用料进出场卸、装车及倒运归码,进场钢模除锈刷油、木模制作,模板和支架安装、模板支撑脚手架搭设、(防护脚手架除外)刷隔离剂,砼浇注中模板看护及拆模后清理刷油、归堆;预留洞(孔)留设,各种预埋件(含止水钢板、橡胶止水带)的安装,模板拉杆的加工和安装,基础砖胎模的砌筑和粉刷等。乙方自备模板加工机械及工具,并负责自备机具的安、拆和日常保养及维修。部

  分外观观感不好的及时修整打磨和二次装修前打磨。甲方负责供应竹胶板、方木、钢模板、模板隔离剂及模板支撑材料和配件。

  五、 承包单价:排水泵站的泵房沉井及闸槽井按结构模板展开面积60元/m2,引道砼挡墙按结构模板展开面积30元/m2。(单价一次性包死,施工过程中不得提价)

  六、 工程质量标准:符合设计蓝图及施工验收规范标准;工程质量必须达到相关行业标准及设计要求。

  七、 工期要求:按照项目部总工期计划安排工期;及月计划、周计划执行。只能提前,不能拖后。

  八、 双方责任:

  (一)甲方责任:

  1、甲方对本工程生产全面指负责,对所属的人财物统一调配。

  2、甲方给乙方提供施工图纸、施工方案、技术交底、设计变更等资料。

  3、甲方给乙方提供垂直运输设备。

  4、甲方给乙方提供饮食和住宿条件。

  5、按约定向乙方支付承包款项。

  (二)乙方责任:

  1、乙方自觉接受甲方技术交底,自己内部也要对每个分部分项做好技术交底,应做到自检、互检、交接检、施工质量必须做到跟踪检查,并自觉接受甲方各级质检部门的检查。

  2、服从甲方统一管理和指挥,对施工的.过程及最终产品负责。乙方主体施工基本结束后,凡因主体造成的返工、修理、打錾、清理等后遗症(以现场工长记录为准)乙方应承担由此造成的费用

  3、按图施工,规范操作。

  4、对所属工人加强安全生产教育、培训、严格执行公司及项目部安全生产制度,防止安全事故发生。

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  日期:__________________

  工厂劳务承包合同 8

  发包方:(以下简称甲方)  承包方:(以下简称乙方)  按照《民法典》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守):

  一、工程概况:

  1、工程名称:西南信息________工程。

  2、工程地址:

  3、建筑面积:1666

  2、80平方米

  4、结构类型:框架

  5、工程造价:

  二、承包方式:  承包方(乙方)对西南信息XX553X5556工程项目劳务人工费总承包。

  三、承包范围:  本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程)

  四、承包工期:

  1、开工时间:_____年____月____日(以双方确定的开工报告为准)

  2、竣工时间:_____年____月____日

  五、费用标准:

  1、劳务费按实际施工建筑面积─0、000以上每平方米122元(结算单价:框架每平方752计算,砖砌体内外墙抹灰及面砖,楼地坪按每平方米为47元)

  2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。

  3、工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币____元以内,甲方不另外补份,变更量在元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。

  六、工程质量  在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。

  七、履行保证金及劳务人工费及支付:

  1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。

  2、甲方在工程主体封顶____日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。

  3、本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月____日进行工程量的结算,次月____日内支付85%人工工资。

  4、该现场除合同包干外的`另外用工,每日平均50元,技工为每日70元。

  5、甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。

  6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。

  八、甲、乙方的职责:

  1、乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝,元钉铅丝,”其余均由甲方负责。

  2、甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。

  3、乙方提供甲方现场管理人员工作用餐。

  九、由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。

  十、现场安全:

  1、现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。

  2、乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。

  甲方:

  乙方:

  负责人:

  负责人:

  电话:

  电话:____年____月____日

  ____年____月____日

  工厂劳务承包合同 9

  协议双方: ____________________(以下简称甲方)____________________ (以下简称乙方)根据工程施工建设的需要,为了确保工程质量、安全、保证工程进度,加强、完善承包管理体制,按照《中华人民共和国经济合同法》及合肥市颁发的相关规定,经双方友好协商,明确了双方在施工过程中的责、权、利,同意签订本合同。

  主体工程完工后,经有关职能部门验收、评定达到质量要求,支付工程量总款项85%。

  零星、配套工程完工后,支付工程量总款项90%。

  工程结构验收合格后,余款应在15天内付清。

  工人进场后,甲方负责先预借生活费;

  结构到三层后,甲方支付70%已完工程量(须扣除二层结构量);

  主体工程完工后,经有关职能部门验收、评定达到质量要求,支付工程量总款项85%。

  零星、配套工程完工后,支付工程量总款项90%。

  工程结构验收合格后,余款应在15天内付清。

  第8条质量要求

  工程质量必须达到合肥市规定的质量标准,符合质监站、设计院、建设单位、监理单位及甲方的验收要求。

  模板工程质量标准必须达到清水模板的要求,详见甲方对乙方的质量、技术交底。

  由于乙方施工原因造成质量事故并给工程带来经济损失,乙方必须承担全部经济损失。较严重者或三次以上出现质量事故,甲方有权终止合同,并拒付工程款,乙方须无条件退场。

  第9条质量验收程序

  该分项工程乙方至少设置1名专职质检员,负责跟踪检查施工过程中的质量。

  对每一工序或分项工程完成后,乙方应组织人员进行自检、互检、交接检。

  乙方自检合格后,由甲方会同质监站、设计院、建设业主、监理或相关单位进行验收直至合格后,方可进行下一工序或分项工程的施工。

  按合肥市的有关要求,经质监站、设计院、建设单位、监理单位验收的分项工程或分部工程,须验收合格达到合同要求。

  拆模后乙方提请甲方共同验收,不得擅自修补,甲、乙双方对每个拆模后的分部分项,通过目测及尺量和相关仪器检测对该部位进行评定,合格不奖不罚,优良奖5%,不合格除返工至合格外(返工损失由乙方承担)另罚5%。

  第10条工期进度

  根据施工周期的需要,乙方必须无条件执行甲方的工期要求,甚至提前完成施工任务。

  乙方必须在每个单体开工后80天内完成结构封顶,根据各单体的工程量制定详细的进度计划和材料供应要求,编制工期保证措施,确保工期,每提前(推迟)一天奖(罚)500元,依次类推。

  非乙方原因造成的停工,工期相应顺延。

  对下列原因造成的工期延误,经建设单位、甲方确认后,工期可适当顺延: 工程量变化和重大设计变更;

  甲方提供的材料、机械设备不到位或影响施工;

  人力不可搞拒的原因,如政府规定不能施工,8级以上大风、大雨、停电等。

  第11条机械、工具、材料的供应

  大型垂直运输机械由甲方提供。

  其它机械、操作工具由乙方自选解决,夜间施工需用的照明工具由甲方提供(灯管、灯炮由乙方自理)。

  零星辅助材料(铁钉、铁线、山型卡,本工种各型号螺帽、母)由乙方自行提供。甲方供应的材料(模板、钢筋、步步紧扣件或顶木),乙方统一领料,周转材料使用完后,应码放整齐,交由甲方盘点,超出规定损耗范围,甲方有权根据损失程度,处以十倍处罚。

  甲方负责提供乙方作业员安全帽(损失扣10元/个),特种作业人员所需用的安全带(遗失扣50元/条),其余劳动保护用品由乙方自行提供。

  施工用电设施甲方只负责提供到楼层,其余分支线路由乙方自行提供(配电箱由甲方负责提供)。

  乙方各方面配合好,享受质量奖,否则甲方有权以三倍处罚乙方单价。

  第12条安全生产、文明施工

  乙方必须遵守国家、合肥市有关安全生产操作规程、规范,遵守项目部制订的安全生产规定。

  乙方是其承包范围内的最高安全责任人,由于乙方原因造成的安全事故,其后果由乙方完全承担,甲方概不负责。

  乙方有权拒绝违章指挥,禁止违章作业。

  在施工生产过程中,乙方必须遵守文明施工的相关规定,做到工完场清,材

  料、工具码放整齐。

  乙方作业人员提供个人身份证,开机人员要有特种作业操作证。

  乙方进场后,必须同甲方安全部门签订《安全生产协议》,所有人员必须签订《安全生产责任状》,该文件具有与本合同同等法律效力。

  乙方作业人员必须进行人身意外保险,其费用甲方给予摊销三分之一。

  第13条综合治理

  乙方必须严格遵守国家、合肥市有关法律、社会治安条例、项目部制订的综 合,治理制度,否则,甲方决不给予庇护。

  乙方必须办理并承担合肥市政府规定的所有劳务费用,由甲方统一代办。乙方作业人员进场时,必须携带或办理三证(身份证、暂住证、上岗证),并在三天内到行政办公室好人员登记手续。

  严禁乙方招、聘罪犯、逃犯及其他社会氓流进场作业,如发现有此类者,甲方有权终止合同。

  乙方进场后应同行政部门签订《综合治理协议书》,所有人员必须签订《综合治理治安责任书》,该文件作合同的附件,具有与本合同同等法律效力。

  第14条双方责任

  甲方责任:

  负责整个项目施工全面管理、协调、指挥,负责对外同业主、设计单位、监理单位、政府管理职能部门搞好关系;

  负责制定施工项目各项管理制度和规定,并及时传达给乙方;

  是乙方的领导机构,负责领导、指挥、协调、监督、支持乙方开展正常工作,对乙方发出质量、文明、安全、综合治理等施工管理诸方面的指令;

  提供施工方案、技术交底、工期进度计划,并对乙方进行安全、文明施工、综合治理方面的教育与培训;

  做好施工现场“三通”、“一平”及临建工作;

  负责乙方作业人员的住宿、膳食的安排。

  乙方责任:

  服从甲方的统一领导,统筹安排,服从甲方的指挥、高度,接受甲方的监督、检查,自觉搞好施工质量、进度、文明安全、综合治理等工作;

  严格遵守项目部制定的各项管理制度和规定;

  根据协议条款,提前合理组织合格的`施工作业人员、机具的进场;

  组织人员对图纸及相关文件、交底进行熟悉、理解、掌握;

  同甲方相关部门办理有关手续;

  对甲方提供的材料、机械要科学、合理的使用,若经甲方检查发现有材料浪费、大材小用、长料短用,故意损坏、工完丢弃等情况,甲方有权对乙方处以十倍之内的罚款。

  由于乙方不能满足合同规定的质量、安全、进度等要求而自动要求退场,甲方有权只付其完成工程款的50%。

  第15条违约责任

  甲方如未能按本协议认真履约,乙方有权终止合同,乙方所造成的经济损失由甲方负责承担;

  乙方如未能按本协议认真履约,甲方有权终止合同,甲方所造成的经济损失由乙方负责承担;

  在工作过程中,一方需要另一方按协议应履约的条款和事务,若责任方置之不理,在连续三次以上通知不能给予妥善的解决,一方可以停止合作,并向责任方提出相应的索赔;

  甲、乙双方发生矛盾纠纷,双方协商解决,如协商解决不行,双方通过政府职能部门调解、仲裁,直至通过法院解决,所造成的一切经济损失和责任由败诉方负责。

  第16条合同的终止与失效

  本协议双方签字后生效,甲、乙双方履行全部条款后自动失效。

  第17条其它

  如乙方私自转包给二流队伍,造成质量、安全、进度、综合治理等达不到合同要求,甲方有权中止合同,并拒付工程款。

  乙方签字代表必须24小时坚守施工现场,如确实需要外出,需经项目经理签字同意。

  本合同签定后,乙方签字代表必须交纳贰万元押金,待施工作业人员进场后,此押金马上退回。

  本协议未尽事宜,双方另行协商签订补充协议,补充协议具有同等法律效力。本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。

  甲方代表:____________________乙方代表:____________________

  签订地点:____________________签订地点:____________________

  日期:____________________日期:____________________

  工厂劳务承包合同 10

  发包方:____________________________

  承包方:____________________________

  甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。

  第一条工程概况

  (一)工程名称:____________________________

  (二)工程地点:_____________

  (三)施工面积:____________________________

  (四)平方单价钱数:________________________

  第二条承包范围

  水电安装穿线和消防安装(包验收)

  第三条工期(六个月)

  (一)开工日期:________________

  (二)竣工日期:_______________

  此约定日期不得以任何理由推迟拖延工期。否则每推迟一天造成甲方不能交工,乙方按照500元/天经济补偿。累计推迟超过3天,甲方有权清除乙方。

  第四条施工技术要求

  (一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。

  (二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。

  (三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。

  第五条双方责任及工作

  (一)甲方工作:

  2.为乙方施工协调有关工作关系:

  3.派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。

  (二)乙方工作

  1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的.安排,按规范进行施工。

  2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。

  3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。

  ①扣件按3%。

  ②u形扣按15%。

  ③钢管、钢模按________%包干,全奖全赔。

  甲方:乙方:

  ____年____月____日____年____月____日

  工厂劳务承包合同 11

  发包人:(全称)(以下简称甲方)

  承包人:(全称)(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等,公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作双方协商,订立本合同。

  第一条:工程概况及承包工作内容

  1.1工程名称:

  1.2分包工作内容:主体结构图纸内的全部工程量,包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容,(人防工程包括挖土清槽,打钎、回填土、)

  第二条:承包方式 劳务分包、建筑平方米包干,包辅材,小型工具,小型机械, 临时用电用水,施工放线等。

  第三条合同价款: 承包价格每平米建筑面积所有包干单价 元,(人防单价 ),面积以实际发生工作内容,面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算,不再调整。

  第四条:付款方式 进场

  第一个月不结算、

  第二个月底开始支付已完工程量的 、工程交工验收合格后支付到总工程量的 、当年停工后支付到已完工程量的 、春节前支付到工程量的 、留 年保修金。

  第五条:安全施工,及安全事故责任

  5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府,行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

  5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作,搞好进场人员安全教育,做好现场各项安全措施,确保安全施工,出现安全事故,承包方自己负责。

  5.3为了加强安全管理,提高工人安全意识,发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。

  第六条:工程质量,验收与保修

  6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。

  6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准,施工验收规范和施工图组织施工,在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。

  6.3承包方必须编制各项专项施工方案,经项目部审批后方可施工。

  6.4为了加强工程质量管理,提高工人质量意识,发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。

  6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范 ,质量检验准及施工图为依据。

  6.6 在施工过程中发生的质量问题,一切责任由承包人承担 。

  6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收,并做好验收前的准备工作,如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。

  第七条:工期要求

  7.1施工工期;合同内主体结构20 ______年______月______日前全部封顶、延误工期按每天0元罚款。

  7.2必须严格执行双方约定工期,承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场,编制施工进度计划,严格按进度计划施工。

  第八条:文明施工

  8.1发包人,承包人应严格执行建设部颁发的施工现场管理暂行规定,加强科学管理,坚持文明施工,保持现场整洁,做到工完料清,材料码放整齐。

  8.2对宿舍区标准,双方约定如下:食堂,宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,不准赌博,(生活区宿舍照明安装电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,必须报项目部许可,经专业电工安装,工地不得私开小买部。

  第九条:材料机具供应

  9.1本工程由发包人提供的机械设备为:龙门架、升降电梯、搅拌机,二级以上电箱,电线。

  9.2承包人自备的机具为:小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线,电箱等

  9.3所有防护用品,防护用具:如安全帽,安全带,手套等由承包方承担。

  9.4由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的材料和机械设备,由发包人供应到现场(400米内)、

  9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点,办理手续,承包人负责保管,因承包人保管不善丢失的材料 、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿,并从劳务费中直接扣除。 承包人指定 负责签字验收,发包人指定 负责签字。

  9.6本工程材料,材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料,发现材料浪费,双倍价格赔偿,(正常损耗除外),承包人按计划提料,租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担 。

  第十条:发包人的权利及义务

  10.1负责提供场地,道路,水电(每栋楼水一个接口,电一个二级箱)等大型机械。

  10.2负责提供施工图纸(一栋楼一套),提供必要的'技术资料 。

  10.3负责组织施工检查,验收,监督承包人的工程进度,工程质量,安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。

  10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

  10.5负责施工图纸会审,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。

  10.6负责对承包人在安全,质量,工期,现场文明施工等方面的监督,发现有违反约定规定,发包人提出整改意见,督促承包人进行整改,承包人承担造成的损失。

  10.7负责组织工程验收工作。

  第十一条:承包人的权利和义务

  1.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证工人的政治素质,身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过55周岁。

  1.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名,性别,年龄,工种,特殊工种证件及身份证复印件)。

  1.3在施工生产过程中,承包人必须保证作业人员相对稳定,不能随意变更备案人员,服从发包人的统一安排。

  1.4承包人必须按施工图纸,变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。

  1.5承包人必须服从建委,安全站,质检站,监理,项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。

  1.6承包人应对作业工人进行安全生产,食品卫生,交通安全等方面教育,自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。

  1.7承包人负责所有作业人员的三险。

  1.8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照,国家组织机构代码证,项目经理证,技术员,安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件,特殊工种操作证。

  第十二条:承包人违约责任

  2.1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人有权终止合同,并要求承包人在 日内退出施工现场,承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75﹪办理结算,余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。

  2.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。

  2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。

  第十三条:合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成向有关部门申请调解,当事人不愿意和解,调解不成的可向当地人民法院起诉。

  第十四条:合同生效与终止 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。 本合同在完成分包工作内容,保修期满,结清工程结算尾款后即宣告终止。

  第十五条:本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份。

  甲方(公章):

  乙方(公章):

  法定代表人(签字):

  法定代表人(签字):

  ______年______月______日

  ______年______月______日

  工厂劳务承包合同 12

  发包方:____________________________承包方:____________________________

  甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就南XX工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。

  第一条工程概况

  (一)工程名称:____________________________

  (二)工程地点:____________________________

  (三)施工面积:____________________________

  第二条承包范围人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青XX沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。

  第三条承包金额详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。承包金额的构成单价实收方量上、下浮比例金额本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金,工程顺利进场____日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。

  第四条工期(三个月)

  (一)开工日期:____________________________

  (二)竣工日期:____________________________

  第五条施工技术要求

  (一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。

  (二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。

  第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。

  第六条双方责任及工作

  (一)甲方工作

  1.提供食宿条件:

  2.为乙方施工协调有关工作关系:

  3.派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。

  (二)乙方工作

  1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。

  2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。

  3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。

  ①.扣件按3%,

  ②.形扣按15%,

  ③。钢管、钢模按0.5%包干,全奖全赔。

  第七条工程验收

  (一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的.优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。

  (二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

  (三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

  (四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人30元一天支付给乙方。

  第八条人工费支付

  (一)工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金卷250元,现金50元,每10天借支一次,总额控制。

  (二)每30天根据形象进度计算工作量,若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用,完成工作量超出计划量,则支付80%,达不到则支付60%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。

  (三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴保险费),交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后____日内付足总额的95%,余款一个月后付清。

  (四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良,甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。

  第九条安全责任乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。

  第十条未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。

  第十一条其它约定若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。

  第十二条本合同一式二份,甲乙双方各捃一份,具同等法律效力,双方签字(盖章)后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。

  甲方:__________________乙方:_________________

  负责人:________________委托人:_______________

  代表:__________________代表:_________________

  签约时间:________年____月____日

  工厂劳务承包合同 13

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方商议,甲方将的施工任务承包给乙方施工,为明确双方权利和义务,本着平等互利、自愿协作的原则,经双方充分协商,订立本合同,并就有关事项达成如下协议:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程承包范围与工作内容:

  1、工程范围:

  2、梁预制施工工作内容:采用全劳务及施工小型机具、辅料包干的承包方式,即主材和主要机具设备由甲方提供,其余均为乙方负责。

  承包内容主要包括:

  (1)、所有施工和结构用材、设备的收方、领用和转运,机具的安拆及保养。

  (2)、钢筋:除锈、制作、堆码、支垫遮盖、转运、焊接、绑扎及安装、定位等相关工作。

  (含耗材、小五金、焊条、扎丝、钢筋连接等相关辅材)

  (3)、预应力束:钢绞线下料、制作、堆码、支垫遮盖;一期及二期束预应力管道的下料、连接、安装、定位、衬芯、清孔;一期预应力束封锚;处理一期及二期束管道堵塞等相关工作。

  二次张拉的穿索。

  (4)、模板:试拼、除锈、打磨、清洗、涂脱模剂、安装(含附着式振捣器的安装)、支撑、校正、拆模、维修、堆码等相关工作。

  (含模板的小型维修、改用、模板油、双面胶、黄胶带等相关耗材。)

  (5)、砼:后场配、运、上料、拌和、运输、砼吊运、入模、振捣、养护、凿毛、修饰;施工机具、设备的清洗、保养等相关工作。

  (6)、预埋件及孔道的制作、安装;封端头、将梁移至纵移平车或存梁座上。

  (7)、开龙门吊的司机吊装,砼运输用的设备等小型机具保养、维修及辅助材料由乙方提供。

  (8)、场内排水、场地清理。

  (9)、安全、文明施工设施的布置、维护。

  (10)、现场的值班守卫。

  (11)、建优良的工程,树立好整体形象。

  (12)、食宿自行解决。

  生活用住宿、水、电由甲方承担。

  四、劳务承包单价:

  1、预制20米梁综合单价:2500元/片(不分中边梁);

  2、预制30米梁综合单价:4500元/片(不分中边梁);

  3、预制50米梁综合单价:6000元/片(不分中边梁);

  4、主要材料定额损耗:钢筋损耗控制在1%以内,砼的损耗控制在3%以内;

  5、施工辅料、小机费,小型机具维修所需的零配件及人工费由乙方自行承担;

  6、该单价为梁预制综合单价(不区分中梁、边梁),包含乙方管理费、劳动保护用品费、施工工具费、进出场费、劳务费(包括社保等所有保险费)、设备维修保养费(其中拌和机、钢筋制作设备、模板、维修)、材料设备领用转运费、安全费、保险费、个人收入所得税、除施工营业税及附加以外的其它税(费)、利润以及甲方与项目部所签订合同文件中明示或暗示的所有风险、责任和义务。

  五、劳务人员应具备的条件

  1、年龄在18岁以上,40岁以下的男工。

  2、身体健康(以县级或县级以上医院近期体检证明为依据)。

  3、能胜任本合同工程体力劳动。

  4、技工应具有国家统一颁发的三级及以上技术等级证书。

  5、劳务人员的简况资料(包括姓名、性别、出生年月、籍贯、文化程度、技术状况、身份证号码、户口所在地、乡以上劳动部门签发的外出务工许可证)。

  六、施工工期安排:

  1、合同工期:乙方的人员及设备的进场时间需由甲方根据桥梁下部施工的进度进行统一部署。

  乙方需在接到甲方的通知后,一个星期内安排前期场建人员进驻施工现场,同时需在经双方确认的合理工期下服从甲方的统一安排,完成所承包项目的施工任务。

  总工期

  2、由于乙方的施工原因如工期滞后,出现质量事故、安全事故,将对其并按相关规定进行处罚。

  3、如因甲方原因造成的工期延误,则总工期据实顺延。

  七、工程质量:

  1、乙方在施工中必须严格按技术规程的要求操作,确保工程质量达到优良标准及满足《公路工程质量检验评定标准》(80-20__),和国家现行相关的技术规范、设计图纸、合同条款等的要求。

  为了达到验收标准及确保工程质量优良,乙方必须严格按照甲方提供设计图和相关技术规范要求进行施工。

  2、由于因乙方野蛮施工而造成工程质量不合格,甲方对工程可以不予验收,并有权责令乙方返工。

  返工所需的人工费、材料费、机械费等一切相关费用由乙方全部承担,直至达到优良的工程质量标准。

  3、如因乙方施工原因给甲方造成的损失,由乙方承担全部经济损失(包括梁片的报废)。

  八、工程的计量及支付:

  按工程的进度计量,比例进行支付。

  九、甲乙双方责任:

  甲方责任:

  1、负责指导乙方的进度、质量,并对安全及文明施工并给予大力的支持。

  2、负责施工现场平面布置、生产宏观调控等各项管理工作。

  3、负责协调项目部、设计、监理及当地社会关系,为乙方的施工创造良好的施工环境。

  4、负责对乙方每月完成的合格工程给予按时计量、支付。

  5、负责安排合格的施工技术人员对乙方的施工给予技术指导。

  6、负责工程测量定位及梁体就位的复测,提供施工场地及进场便道。

  7、负责向乙方提供桥梁上部施工图纸、架设测量资料、及相关的施工技术规程等有关的'技术资料各一套,并组织对乙方技术交底和与工程施工相关事宜的交底。

  8、如乙方出现重大质量、安全事故或工程质量和进度不能达到甲方要求时,甲方有权调整乙方的施工内容或将乙方清退出场,并拒付所存留的所有金额。

  9、如因乙方原因导致质量、安全事故,甲方有权对乙方进行经济处罚,乙方必须无条件接受。

  10、对乙方违法乱纪扰乱施工秩序的人员,甲方有权勒令退场,并给予罚款。

  11、甲方有义务及时组织相关人员对各道工序进行验收、检查。

  对乙方已经完成的合格工程甲方有责任及义务在完工后的一个月内组织甲乙双方进行交工验收。

  12、甲方负责施工现场的所有设备的吊车吊装费,以及搅拌场后仓上沙、石等材料的装载机费用。

  13、甲方负责预制场内主电缆及主配电箱,乙方负责临时用电线路安装、照明、施工使用。

  乙方责任:

  1、服从业主、监理工程师及甲方的监督和管理。

  积极配合监理工程师及甲方质检工程师的检查、验收。

  服从甲方代表现场指挥调度及生产安排。

  2、根据本施工协议第三条所列的工作内容,按甲方的进度计划安排,按期、高效、优质、安全、文明施工,确保所属工作的顺利完成。

  3、甲方与业主签订的协议中,明示或暗示的应由甲方承担的义务,乙方应同时承担。

  4、必须指派管理人员负责乙方劳务人员的调动、管理和协调,协助执行甲方各项管理制度,接受甲方的管理。

  乙方负责人离开工地须向甲方请假并经甲方同意后方可离开。

  并保证每月在工地现场25天以上,由甲方考勤,上述人员如达不到规定天数,则每离开一天按500元从乙方当月工程结算款中扣除。

  5、乙方劳务人员应配备日常生活用品。

  乙方负责承包组内所有民工的生活、住房、劳保用品,费用由乙方承担。

  6、负责向劳务人员进行质量、安全、成本、道德和劳动纪律教育,要求劳务人员严守安全法规,严格按操作规程施工,若因乙方原因造成施工人员或他人人身伤害以及自身或他人财产损失,一切损失和责任均由乙方负责。

  7、由甲方提供的机具设备或因生产需要向甲方借用的工具,须办理手续,用后归还。

  遗失或损坏,按原价加2.5%的采保费赔偿。

  8、正确使用和保管所使用的工具、机具设备,节约材料,按材料管理办法领用和退库。

  若有损坏或浪费发生,当按相关管理办法严肃处理。

  9、乙方应加强人员管理,如违反国家法律、法规及造成治安事件的,一切后果由乙方负责。

  10、乙方应负责按时支付承包组内所有人员的工资。

  11、协助甲方按文明施工要求管理作业现场,随时保证现场的整洁。

  12、乙方应负责废旧材料、不用设备的清场,并按甲方指定的地方进行有序的堆放。

  13、乙方不得以本项目的名义私下承担工程或者与其他单位或个人签订有损承包方利益的经济合同。

  乙方的第三方的任何行为都不能免除乙方对甲方在本协议中约定的责任和义务。

  14、按甲方要求,积极配合甲方作好桥梁施工过程中所需的原材料的试验、检验工作准备。

  15、遵守甲方的相关规章制度,做好防火、防盗、环保、治安等各项安全工作。

  16、负责各个施工阶段过程中的劳动力的组织按排。

  17、乙方有义务配合甲方完善相关设备的检测、标定、安检,以确保设备的安全使用。

  十、安全责任:

  1、甲乙双方应互相配合,遵守安全规章制度。

  乙方必须严格执行《公路工程施工安全规范076-95》国家安全生产标准,确保施工安全,落实安全生产责任制,责任到人。

  根据有关法律、法规配备1-2名安全员,分项工程承包人为安全生产第一责任人,应服从甲方的现场管理和指挥。

  2、乙方在施工中必须严格遵守安全操作规程,加强职工的安全教育,加强安全防护工作,杜绝各类安全事故。

  3、在施工过程中乙方应无条件接受甲方及项目部的安全生产检查。

  若发现乙方存在安全隐患,必须立即整改或纠正;如有重大不安全隐患,甲方指令乙方停工整改,整改完毕后报甲方验收合格后方能继续施工。

  4、如因自然事故,不可抗力或因原因难以明确划分造成的工伤,乙方劳务医疗费用支出,乙方在施工中发生安全事故、责任及事故赔偿由乙方承担其费用的承担比例为;金额在伍仟元内由乙方全部承担;金额在伍仟元以上(除去伍仟元后)由甲方承担80%,乙方承担20%。

  十一、现场文明施工:

  乙方在施工期间,应加强劳务人员的文明施工教育,搞好承包范围内的现场文明施工管理。

  标示及标牌在甲方的统一部署及安排下,必须统一、齐全;宣传标语到位。

  十二、违约责任:

  甲方违约:

  如果甲方违反本合同规定,未按双方约定的支付程序及时将工程款支付给乙方;或故意拖延、挪用计量工程款;无限期的延期或一概不支付给乙方工程款;或因甲方自身的原因造成乙方停工、返工等,则视为甲方违约。

  甲方应对违约行为承担其责任,并赔偿由此而给乙方所带来的所有经济损失,工期顺延。

  乙方违约:

  如果甲方认为乙方有下列情况之一,则视为乙方违约,并予以处罚。

  1、为确保工程质量,乙方不得对所承包的工程进行转包或分包,若私自进行转包或分包,甲方有权责令乙方无条件退场,对可能出现的后果全部由乙方负责。

  2、如乙方施工进度、质量、安全等因乙方的因素而达不到甲方要求,或不服从甲方现场人员的管理,甲方有权对乙方采取如停工整改、任务分割等措施,情况严重者甲方有权将乙方清退出场,同时停止相应部分工程款的支付。

  由此所可能出现的后果完全由乙方负责。

  3、若乙方不能按照甲方要求组织足够的技术力量、施工设备和劳务工人,保证甲方的施工质量和进度;以及在甲方按时支付了乙方工程款后,乙方不按时支付民工工资均视为违约。

  甲方可单方终止合同,乙方无条件退场,所做工程量不予办理结算,并赔偿乙方因违约给甲方造成的一切损失。

  十三、其他:

  本合同未尽事宜,一律按《中华人民共和国民法典》的有关规定,经合同双方共同协商,作出补充规定。

  补充规定与本合同具有同等法律效力。

  如发生纠纷,经双方友好协商仍不能解决,则提交工程所在地人民法院诉讼解决。

  未尽事宜,双方协商解决,合同自签定之日起生效,工程结算付清结束。

  (关于梁场建设、后场设备的安装建设、临设的搭建、场地的硬化等初步定劳务管理费为元以内。)

  十四、合同效力:

  本协议一式肆份,甲乙双方各持二份,具体同等法律效力。

  双方签字盖章后生效,至甲乙双方共同履行完上述条款后,本合同自动失效。

  甲方:乙方:

  法定代表人法定代表人

  或其授权代理人:或其授权代理人:

  签订日期:_年_月_日

  签订日期:_年_月_日

  工厂劳务承包合同 14

  甲方:_____________________

  乙方:_____________________

  兹有乙方承包甲方教学场所守护保洁劳务项目,根据国家合同法规,按照平等,自愿,协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下:

  一,劳务承包项目:

  _____________________

  二,承包期限:

  _________________________

  三,承包费用:

  _________________________

  四、承包费支付方式:

  由甲方在每月底末至次月前_______日内,以现金或支票方式按月向乙方支付当月的承包费用。

  五,甲方提供条件:

  甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。

  六,承包期内乙方的职责,任务和要求

  (一),乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家,地方政府的`法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。

  (二),在承包期内,对所需人员的聘用,教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷,工伤,病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。

  (三),乙方须将所聘人员名单,住址,身份证件号码及复印件报送甲方备案。

  (四),具体职责,任务和要求:

  ________________________________________

  七,合同的变更,解除或终止

  本合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更,解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更,解除或终止。

  八,违约责任

  (一),甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按当月承包费的_____%向乙方支付滞纳金。

  (二),如乙方未按职责,任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,每达一次甲方有权按当月不底于承包费总额的_____%扣减当月承包费。

  (三),乙方及其所聘人员对甲方公共财物,设施,设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。

  (四),甲,乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更,解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的_____%支付赔偿金。

  九,未尽事宜:

  其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。

  十,合同份数

  本合同一式四份,甲,乙双方各持一份;甲方存档一份;人事部门备案一份。

  甲方:______________

  乙方_____________________

  ____________年_______月_______日

  • 相关推荐

【工厂劳务承包合同】相关文章:

工厂劳务合同04-22

工厂生产劳务承包合同范本(通用8篇)01-12

【热门】工厂劳务合同05-01

工厂劳务合同【热门】06-10

工厂劳务合同【精】06-10

工厂劳务合同【热】06-10

工厂劳务合同【推荐】05-03

【精】工厂劳务合同05-03

【荐】工厂劳务合同05-03

工厂劳务合同【荐】05-03