包干合同

2021-07-13 合同范本

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编精心整理的包干合同5篇,欢迎大家分享。

包干合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方就 装饰装修工程争议事宜经平等协商后达成以下补充意见:

  一、双方议定该工程总包价(一口价)由原合同小写 元修订为大写:人民币贰佰壹拾捌万零伍佰玖拾伍元整(小写: 元),该金额包含本项目内的基础施工、高层加建、开挖地下室及乙方施工效果图中与装修有关的所有费用。该工程为交钥匙工程,乙方不得再以其他任何理由要求增加工程款。负一层东侧地下室(尚未开挖)工程量及主材另计。

  二、本工程的验收标准:甲乙双方在最终验收时以甲方签名的施工图纸为准;变更工程以甲方签名的《工程变更单》为准;效果图中有装修项目但图纸中没有的,以效果图为准。效果图中的家用电器、家私、窗帘、装饰品不在乙方承包范围内。

  三、经双方协定,原主合同及附件条款不变,该补充协议与原签署的主合同及文件有冲突的,以本协议为准。

  四、原协议中因乙方工作失误导致施工项目及材料(如橱柜、电线)遗漏预算的,由乙方自行负责(甲方概不负责补充费用)。原主合同中的洁具、灯具、大理石双方协定由甲方自行负责购买,乙方负责安装施工,甲方不另付其人工费。

  五、甲方同意向乙方追加工程款人民币30万元(已包含在合同总价款2,180,595元中),该款项是高层加建、已开挖地下室部分工程款及其相应装修费用,该30万元中含5万元的艺术涂料款,甲方选择的艺术涂料的货款总额超过5万元部分由甲方另行支付。乙方合同项下的主材含主合同内及加建、挖建等增加工程等所有项目内的楼梯扶手、房间实木复合门、铁艺门、马赛克、木地板、中式橱柜、西式橱柜、衣柜等。

  六、工程款的支付方式:乙方根据工程进度的需要,应在用款十天前向甲方提交申请付款报告,甲方在收到乙方的申请报告后一周内安排付款。

  七、本协议一式两份,甲方双方各执一份,自双方协议签字盖章之日起生效。

  八、原协议约定争议管辖作废,因主合同及本补充协议引起的争议由广州市黄埔区人民法院管辖。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 ________年____月____日

包干合同 篇2

  承发包双方对工程量的不同约定决定了合同的不同类型,如果双方约定在图纸不变的情况下,工程量不作调整,则合同应为总价包干合同,否则应为单价包干合同。

  根据《暂行规定》第五条工程价格构成第1款“工程价格由成本(直接成本、间接成本)、利润(酬金)和税金构成”之规定,工程价格实际上就是指通常所称的.工程造价(工程造价由直接费、综合间接费、利润、开办费、其他费用、税金组成),即工程价格中之“价格”指“造价”,是量和价的结合概念。

  但是,固定价格、可调价格、成本加酬金确定的价格及其定义条款中出现的“价格”是否指“造价”呢? 因工程价格与固定价格、可调价格、成本加酬金确定的价格是同一层次的概念,故这些概念中的“价格”应理解为“造价”。但是,这个合同定义条款中出现的“价格”并非指“造价”,只能理解为人工、材料、机械等价格。否则,该定义条款就犯了“造价”系“造价”之循环定义的错误。 同时,我们不妨将上述“价格”分别替换成“造价”及“人工、材料、机械等价格”,则《暂行规定》第七条规定变更为:“工程造价的分类。

  (一)固定造价。工程造价在实施期间不因人工、材料、机械等价格变化而调整。

  (二)可调造价。工程造价在实施期间可随人工、材料、机械等价格变化而调整。

  (三)工程成本加酬金确定的造价。工程成本按现行计价依据以合同约定的办法计算。

  显然,《暂行规定》将工程价格分为固定价格、可调价格、工程成本加酬金确定的价格三种类型,系采用了不同的分类标准。固定价格、可调价格仅考虑了价的因素,工程成本加酬金确定的价格却不但考虑了价的因素,而且考虑了量的因素。因固定价格合同仅考虑了价的因素。

包干合同 篇3

  (固定价款)

  合同编号:

  发包人:

  承包人:

  第一部分 协议书

  发包人(发包方):

  承包人(承包方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:工程

  工程地点:

  承包方式:

  二、工程承包范围

  承包范围:

  三、合同工期

  开工日期:竣工日期:

  四、质量标准

  工程质量标准:

  五、合同价款

  按约定的承包方式、承包范围等,固定总价为人民币元(大写) (含税) ;除非发生了不可抗力,此固定总价不作调整。

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1、本合同协议书

  2、本合同专用条款

  3、本合同通用条款

  4、标准、规范及有关技术文件

  5、图纸

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、合同生效

  合同订立时间:年 月 日

  合同订立地点:

  在同时满足下列条件时,本合同即告生效:

  双方的法定代表人或其授权代表已在本协议书上签字、并加盖单位公章或合同专用 章。 (此页以下无正文)

  (此页为签字页无正文)

  发包人: 承包人:

  (公章) (公章)

  地 址: 地 址:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  电 话:电 话:

  传 真:传 真:

  开户银行:开户银行:

  帐 号:帐 号:

  邮政编码: 邮政编码:第二部分 通用条款

  一、词语定义及合同文件

  1、词语定义

  下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:

  1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。

  1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

  1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

  1.4承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

  1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

  1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

  1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

  1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

  1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、省级以上建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

  1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

  1.11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

  1.12追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

  1.13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

包干合同 篇4

  发包方:_________(简称甲方)

  法人代表:_________

  承包方:_________(简称乙方)

  企业经营者:_________

  甲、乙双方经协商,签订本合同。

  一、承包期限:_________

  二、承包形式为下列第_________种:

  1.定额补贴,超亏不补,减亏全留

  (1)承包期间,财政共给乙方亏损补贴_________元,其中_________年_________元;_________年_________元;_________年_________元。

  (2)乙方亏损超出上述定额,由乙方自行解决。解决办法为:_________

  (3)乙方亏损数额低于上述定额,低于定额的部分全部留给乙方。

  2.亏损补贴,减亏分成

  乙方的全部亏损,由财政给予补贴;减亏部分,由甲、乙双方按下述比例分成:_________年,甲方_________%,乙方_________%;_________年,甲方_________%,乙方_________%;_________年,甲方_________%,乙方_________%。

  三、减亏留成的使用

  乙方对减亏的留成,按下述比例建立生产发展、奖励、福利三项基金:_________

  四、主要经济技术指标

  _________

  五、技术改造任务

  _________

  六、固定资产的增值和维护

  _________

  七、承包期间,甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;有权_________,有权_________

  承包期间,甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动,并有义务(一)_________;(二)_________;(三)_________。

  八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

  企业经营者_________为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定权:_________

  九、违约责任

  _________

  十、对企业经营者的奖惩

  奖励:_________

  处罚:_________

  十一、争议的解决方式

  _________

  十二、合同的生效条件和生效日期

  _________

  十三、其他事项

  _________

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  地址:_________ 地址:_________

  法人代表(签章):_________ 企业经营者(签章):_________

  代理人(签章):_________ 代理人(签章):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签订地点:_________ 签订地点:_________

  附件

  承包方即乙方如是个人时,应在合同最后署个人姓名并盖章,企业经营者(签章)一栏不必填写。

包干合同 篇5

  发包方:_________________,简称甲方

  承包方:_________________,简称乙方

  企业经营者:_______________________

  根据_________________________,经双方协商,签订本合同。

  一、承包形式

  上缴利润基数包干,超收分成。

  二、承包期限

  自______年____月____日起至____年____月____日止,共____年。

  三、承包基数

  ______年实现利润____元,上缴利润____元,____年实现利润____元,上缴利润____元;年实现利润____元,上缴利润____元。

  四、超收部分分成比例

  乙方超额完成上缴利润指标时,根据超额部分的数额,以下列比例进行分配。

  ____年,超收数额在____元以下的,甲方____%,乙方____%;超收数额在____元以上的,甲方____%,乙方____%。

  ____年,超收数额在____元以下的,甲方_____%,乙方____%;超收部分在____元以上的,甲方_____%,乙方_____%。

  _____年,超收数额在_____以下的,甲方_____%,乙方_____%;超收部分在_____元以上的,甲方_____%,乙方_____%。

  五、乙方利润分成的使用

  乙方对利润分成部分,根据下述比例建立生产发展基金、奖励基金和福利基金;

  生产发展基金:_____年为 _____%,_____年为_____%,_____年为_______%。

  奖励基金:____年为____%,____年为____ %,___年为____%;

  福利基金:___年为____%,____年为 ____%,____年为____%;

  六、主要经济技术指标

  (一)固定资产增值:总额为______元,其中_____年____元,_______年______元,______年______元。

  (二)产品质量:__________________________________________

  (三)新技术开发:________________________________________

  (四)企业升级:_________________________________________

  (五)_______________:__________________________________

  七、甲方在乙方承包期间,有权根据法律和合同的规定,对企业的经营活动进行监督检查,_____;有权_____ ;有权________

  甲方在乙方承包期间不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动,并有义务________________________

  八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

  企业经营者______为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利;_______________________

  九、违约责任

  甲方在下列违约情况下,应负的责任是:

  (一)__________________________________________________;

  (二) _________________________________________________;

  (三) _________________________________________________;

  乙方在下列违约情况下,应负的责任是:

  (一) _________________________________________________;

  (二) _________________________________________________;

  (三) _________________________________________________;

  十、对企业经营者的奖惩

  对企业经营者的奖励办法:_______________________________

  对企业经营者的处罚办法:_______________________________

  十一、合同的变更和解释______________________________________

  十二、合同的担保____________________________________________

  十三、争议的解决方式

  因本合同发生争议时,甲乙双方应协商解决。协商不成的,以下列第_____种方式解决;

  (一)交_____仲裁委员会裁决;

  (二)交______人民法院审判。

  十四、名词和术语的解释_________________

  十五、其他有关事项_____________________

  十六、本合同自_____时起生效。合同正本一式2份,甲乙双方各执1份;副本1式____份,分送_______。副本和正本有同等效力。

  甲方:(公章) ______________________

  地址:_______________________________

  法人代表(签章):___________________

  代理人(签章):_____________________

  乙方:(公章或个人签章) ____________

  地址:_______________________________

  企业经营者(签章):_________________

  签约日期:_________年_______月_____日

  签约地点:___________________________

【包干合同模板5篇】相关文章:

1.包干合同模板

2.减亏包干的合同模板

3.包干合同模板9篇

4.包干合同模板7篇

5.包干合同模板六篇

6.包干合同模板八篇

7.包干合同模板九篇

8.包干合同模板6篇

9.包干合同模板8篇

上一篇:餐饮租房合同 下一篇:个人承包合同