随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的法律效力与日俱增，它也是实现专业化合作的纽带。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编整理的安装工程承包简单合同范本，欢迎阅读与收藏。
安装工程承包简单合同 1
甲方：
乙方：
甲方将本房屋装修及维修工程承包给乙方，为明确双方的责任义务及相关经济关系，经双方协商达成如下协议：
工程地点：广安井河镇白果村六组
工程名称：住宅楼装修及维修工程
一、工程内容
1、本工程所涉及到的一切工作内容都承包给乙方(甲方只负责验收工程是否合格)。
2、内外墙粉水前的清洗工作以及楼顶前后水沟的清洗工作。
二、甲乙双方的责任与义务
1、本工程所需用的材料(如砂、石子、水泥、树、瓦、桷板、钢筋等)及施工所需水电由甲方负责。
2、本工程所涉及到的一切事项和施工机具以及安全防护设施等由乙方负责。
三、承包单价
1、地坝打砼(混凝土)及找平，按15元/m2计算;修建高 cm、宽 26 cm的地坝围栏(包括围栏顶部、内侧、外侧三面的粉水)按 元计算。
2、外墙粉水包括墙面的清洗等15元/m2(包括塔架、机具等设施);内墙按10元/m2计算。
3、山墙两边的.屋街面打砼按15元/m2计算。
4、一楼贴地板砖(80cm80cm)按(包括地面找平、打砼等工作)。
5、修砌一楼、二楼两个厕所(包括砌砖、粉水、安装便盆等)按 ____元计算。
6、厕所墙、地砖按/m2计算。
7、顶楼楼面打砼、垛子升高及内外墙的粉水、房盖的拆和盖(包括拆盖的一切工作内容)，房檐四方和屋脊用水泥、前后水沟的清洗和粉水、后墙顶面的粉水等全部工作，单价按 ____元/m2计算。
四、付款方式
乙方所做工程完工，并经甲方验收合格后，无任何质量事故，甲方在三天内付清所有工程款。
五、工期
除停电、下雨之外，30天之内完工
六、本合同其他未尽事宜，现场协商解决。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，以双方签字生效。
甲方：
乙方：
_____年____月____日
安装工程承包简单合同 2
甲方：____________
乙方：____________
依照公司与_______ 建设单位签订的_______ 工程施工合同之规定，并结合本工程的具体情况，由__________ 为甲方，代表陕西航天建筑工程公司统一对外行使履约责任， ______为乙方，分包甲方该工程安装分部分项工程，经双方协商一致，特签订本合同。
第一条 安装工程承包原则
1、承接工程任务时由甲方统一投标，工程中标后，乙方单位通过投标（议标）承接安装分部分项工程。
2、经过投（议）标确定安装施工单位后，由甲方与承担施工任务的安装负责人共同签订安装工程承包合同。
3、工程项目施工的全面管理由甲方负责。
第二条 工程概况
1、工程名称： _________________________
2、工程地点：_________________________
3、建筑面积：_______
4、工程内容： ________________________
第三条 安装工程承包范围
承包方式： 包工包料，包主材及所有辅材。
承包范围：
（11#12#20#楼及车库 范围内的甲方与建设单位施工总承包合同中协议的水、电、暖等全部安装工程）
（13#14#21#楼及车库 范围内的甲方与建设单位施工总承包合同中协议的水、电、暖等全部安装工程）。
第四条 合同工期
开工日期：以甲方开工报告为准。竣工日期：20____年6月30日
合同工期总日历天数 / 天。
第五条 质量标准、文明工地要求
工程质量标准： 陕西省长安杯
文明工地要求： 陕西省级文明工地
第六条 安装工程承包价格
1、承包价格：
承包价格为甲方根据招标范围，向乙方所属项目部招标的中标价格。
⑴安装工程按本合同承包范围，承包价款为人民币： ____元（小写），大写：____ ，平米造价约 371 元/㎡。
按中标预算造价，承包方向甲方交纳 20 %的管理费（含上交公司及安装公司的所有管理费）。
以上承包价格含 3.41 %的税金（若政府有相关调整文件，执行调整文件）。
2、乙方需向甲方另行支付水电费：结算时按实际造价比例分摊。
第七条 工程结算：
结算价格＝承包价款＋变更签证－乙方需另行支付的费用
其中：乙方需另行支付的费用项目详见补充条款
第八条 付款办法：
1、经甲乙双方协商，本工程履约保证金，按造价比例各自承担（或不承担）相应部分。
2、参照公司与建设单位签订的施工合同付款办法（本工程不付预付款），根据到款额度及实际施工工程量，每月进度款扣除20%的管理费。
3、与建设单位工程结算生效，甲乙双方安装结算确认后，除留结算价的 5 %保修金外，余款自建设单位付款后 30 天内一次付清。保修期满甲方支付保修金后 30 天内，扣除相应款项后无息支付乙方。
第九条 双方义务与权力
1、甲方义务与权力
(1)、根据公司规定，甲方通过乙方，选择合适的安装项目部或项目负责人。
(2)、全面负责工程的文明工地，安全生产，质量达标等项目的管理协调工作。
(3)、负责向乙方提供施工场地及用水、用电，并提供现场临时办公室一间，库房一间，另有要求的双方另议。
(4)、负责向乙方提供施工用垂直运输机械及脚手架等施工设施。
(5)、负责工程正常设计图纸范围内的吊装、洞、槽预留及修补工作，乙方必须跟班配合。因乙方原因造成的滞后，由乙方解决。
(6)、负责已完工程成品及半成品的保护工作。
(7)、组织召开生产例会或调度会等各种现场协调沟通会议，并通知乙方参加。
(8)、及时向乙方传递建设单位或监理的有关指令、变更通知等。
(9)、向乙方提供本工程的业务用章。
(10)、负责统一收集汇总并按时向建设单位或监理报送各种资料或报表。
(11)、依据建设单位的付款方式，按双方约定支付乙方各种款项。
(12)、负责组织本工程与建设单位的结算工作，按时报送建设单位审核，工程审计生效后一个月内与乙方作好内部结算。
(13)、负责组织工程最终检验、竣工验收和工程创奖。
(14)、负责统一组织交工后回访服务。
(15)、紧急情况下，甲方若联系不上乙方负责人，有权不通过乙方做出决定，但事后需告知乙方。
(16)、甲方有权对乙方违反规定或不按合同约定施工予以纠正，纠正后仍然没有改正的，甲方有权酌情开具违约金单据。
2、乙方义务与权利
(1)、服从甲方统一组织协调。
(2)、配合甲方做好安装部分的.施工组织设计工作。组织承包范围内安装项目的施工、生产、任务的如期完成，并对其质量、安全、进度及经营全面负责。
(3)、根据甲方要求，按时报送施工方案、计划和各类统计报表。
(4)、按时参加甲方组织的图纸会审和生产例会或调度会。
(5)、乙方在土建主体施工中必须跟班作业，配合甲方搞好工程预留、预埋与交叉配合，以免影响施工总体进度。
(6)、墙面剔槽、打洞必须用电锤和电钻或其他专用工具，并在施工之前同甲方商议。如乙方不用剔槽机、电锤、电钻或其他专用工具而造成的成品、半成品损坏，由乙方负担相应责任。
(7)、吊装、修补自身原因造成的洞、槽缺陷。
(8)、做好文明施工，做到工完场清，做好并负责已完工程成品及半成品的保护工作。
(9)、及时收集、整理好工程竣工资料，并交给甲方。
(10)、与业主保持良好的协作关系，强化“无渗漏”思想，确保工程质量，达到公司与业主所签合同的质量要求。
(11)、严格按照操作规程施工，遵守甲方各项安全规定，对甲方指出的安全隐患及时整改，杜绝重大伤亡事故。且每个项目设一名安全员。若因乙方自身原因造成的安全事故及损失由乙方负责。
(12)、负责安装分部质量创优，并配合最终检验和竣工验收。
(13)、负责安装工程服务维修。
(14)、由安装项目部负责完成安装部分结算资料的收集、做出安装部分结算，并按时报送甲方，由甲方报送建设单位审核，并配合甲方完成安装部分结算的核对工作。
(15)、乙方现场负责人电话应随时保持开机状态，以确保甲方能联系上。
(16)、乙方应积极配合甲方做好文明工地建设。
(17)、若甲方不按合同约定支付工程款，导致该工程资金周转困难，且经双方协商不能达成一致时，可以书面形式向公司有关领导申请协调，并有权要求甲方承担由此带来的损失。
(18)、工程竣工验收合格后，乙方应及时配合甲方进行结算，确保结算工作顺利完成，工程款按时收回。
第十条 违约责任
在施工过程中，由于甲方或者乙方自身原因，发生下列情况之一者，应承担违约责任，并赔偿对方经济损失。
甲方的违约责任：
1、未按审定的施工组织设计中各阶段计划进度控制点形象进度完成。
2、不按施工组织设计要求实施，给乙方造成施工难度者。
3、未按设计要求完成自身留洞、留槽、预留者。
4、无正当理由不能按时拨付工程款，影响对方正常施工者。
乙方的违约责任：
1、因自身施工工序达不到要求，给对方增加施工难度的。
2、因施工质量和配合问题，影响对方上道工序或下道工序的。
3、损坏对方已完工程成品、半成品的。
4、因乙方原因延误工期，造成对方抢、赶工期的。
5、因乙方原因不能按时向业主（或业主指定的相关专业机构）报送竣工验收、结算资料的，造成工程款不能及时回收的。
6、在甲方按照建设单位支付工程款比例支付乙方工程款后，乙方在后期装修阶段，不能因资金缺口或其它理由延误工期。
7、如因乙方自身责任造成社会罚款，应全面承担该罚款。如双方均有相应责任，则按各自造价比例和区分责任轻重程度承担罚款。
8、在工程保修期间，因乙方工程质量问题的维修，造成甲方及业主的经济损失由乙方承担。
第十一条 争议解决：
1、本合同未提及内容，甲乙双方均须执行与建设单位签订的施工合同相应条款。
2、在执行本合同发生争议时，甲乙双方应及时、友好协商，协商达不成一致时，任何一方均可以书面形式向公司有关领导申请协调，一经裁定，双方均须无条件执行。
第十二条 补充条款
1、本工程获得的质量（雁塔杯、长安杯、鲁班奖）及进度奖金，按双方造价比例划分，如未达到省级文明工地，其文明工地费相应扣除。
2、甲方所付款项需在公司内部记账划分。
3、乙方需向甲方另行支付水电费：结算时按实际造价比例分摊。
4、乙方需向甲方交纳质量及安全保证金20万元，在竣工验收后无息一次返还。
5、本工程所有付款及报账方式均应执行航建安装公司的有关规定。同时应遵守甲方与建设方签订的施工合同中的各项条款。
6、印花税和水利基金以实际缴纳金额按土建安装审定造价比例进行分摊。
7、现场发生的其他费用以现场负责人出具的结算依据为准结算。（需要土建另行配合的费用，在结算款中扣除。需要采用土建部分采购的材料费（如钢筋，水泥等），为了外观土建需要另外增加的工作费应另外收费，在结算款中扣除。）
8、关于工程施工的罚款按土建安装审定价比例分配（罚款原因由乙方造成的，乙方负全责；与乙方无关的不予计算。）
本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，至本工程完工、甲乙双方结算生效、保修期满、款项付清后自动失效。
本合同一式 伍 份，甲方、乙方、安装项目部、财务处、经营管理处各持一份。
甲 方：（公章） 乙 方：
负责人：（签字） 负责人：（签字）
_____年____月____日 _____年____月____日
安装工程承包简单合同 3
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
经甲、乙双方协商，甲方同意将惠安供电有限公司带电作业中心水电安装工程以 包工不包料 形式承包给乙方施工，为了工程按时、保质完成，签订以下协议，便甲乙双方共同信守履行。
一、工程简况
工程名称： 惠安供电有限公司带电作业中心 工程地点： 泉州惠安螺阳镇溪西自来水厂后
二、承包方式：
包 工 (乙方提供所有工程用设备、机械)
三、工程承包范围
1、惠安供电有限公司带电作业中心电施、水施设计图纸内容(根据甲方签定项目进行施工)
2、电施：按图预埋线管和线盒(只计室内部分)
3、水施：按图施工(只计图纸内水施)
4、弱电系统(电话、电视)计敷管和线、线盒和分层箱安装。
5、安装项目所预留孔洞、剔槽、剔孔等修补、楼板上预留孔洞的封堵应做到不渗不漏。
6、室内部分按设计图纸内容施工。
7、室外部分图纸内若没有要求的，则排水施工到室外外，给水至 0.5 m处。
8、安装工程按图施工完成后应按验收规范要求，做到合格。
四、承包合同价款：
以建筑面积每平方：作业中心 30 元/m2。 作业中心____m2。
五、工程质量和工期要求
工程施工质量等级为合格，工期按项目部编制的总进度计划及月分项进度计划要求，配合其他工种的施工进度。
六、工程结算和付款方式
1、主体工程预埋段按施工完成的'电气预埋，甲方按乙方完成总量的90%给予拨付工程款。
2、工程进入装修时按每月完成量的95%拨付工程款。
3、工程竣工验收后付至乙方所完成量(承包总价)的100%。
七、双方职责和权利
1、甲方职责和权利
⑴应提供完整施工图纸一套及时送达图纸会审记录及变更通知等施工技术要求。
⑵负责生产任务落实、各工程的生产与技术交底、督促检查质量、安全、文明施工、施工进度等事项。
⑶及时审核乙方工程量和进度的财务结算。
⑷组织工程验收、督促乙方对验收后整改工作。
⑸材料进场时应对乙方施工现场进行指导。
2、乙方职责和权利
⑴施工人员应认真熟悉图纸和做好各项准备工作，组织好人力、机械等设备，配合项目的进度要求，协调好与其他班组的工序搭接。
⑵与甲方及甲方管理人员进行协调，处理好施工中出现的问题，作出自检工作。
⑶乙方合理配备材料，不得出现不必要的浪费，做到工完料尽，场清。
⑷乙方应负责向甲方提供用料计划，在计划使用前5天将用料送给甲方备料。
⑸乙方应教育好工人正确使用安全防护及其他班组的配合，不得出现违法乱纪行为。
⑹乙方有权拒绝甲方违章指挥，在施工过程中发现无任何安全防护设施或安全设施不完善，乙方有权拒绝施工。
⑺应配合甲方办理所有外来工证件。
⑻应对已安装好的给排水管、配电箱等做好密封保护。
八、违约违规处理方法
1、甲方应根据协议内容及时支付乙方工程款项，如有拖延工程款现象，经协商无效后，乙方有权决定终止本合同，全额索取完成量的工程款项。
2、乙方施工人员必须严格遵守建安企业安全技术规程，操作规程及有关部门制定的规章制度，应对每个工人做好班前班后安全教育工作，冒险违章操作，施工中所发生的一切安全事故，乙方应负全部责任。
3、施工过程中不认真熟悉图纸、不按图施工，不按规范操作，造成验收不合格，乙方应无条件及时整改。
4、应严格执行现行规范验评标准。
5、施工中，若乙方无法确保工程进度和质量，甲方有权责令乙方采取措施。
6、乙方应保护好自己及他人成品及半成品，应管理好工人，不得出现故意破坏。
7、乙方提前提供施工用料清单，甲方应在乙方计划使用时间5天内组织材料进场。
8、乙方按甲方提供工程图纸施工，如乙方按图施工完毕后，甲方变更、费用由甲方负责。
九、其他事项：
1、乙方施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，严禁穿三鞋，严禁乱接施工用电，若违规，甲方将给予一定的经济处罚。
2、浇筑砼时，乙方至少要派一专人进行护管并落实到人，施工过程中应认真熟悉图纸，与其他工种密切配合，否则，出现遗漏或错埋、漏埋、堵管等现象，且未与甲方协商处理办法，操作人员随意开洞、剔槽，甲方有权对乙方进行经济处罚。
3、乙方施工人员严禁偷窃现场材料，违者除赔偿外，乙方应被处所盗材料价值的三部以上罚款，并移交相关部门处理。
4、乙方严禁再转、分包，乱扣工人工资，若发生纠纷，工人告到有关部门，一切责任由乙方承担，并应承担违约责任。
5、乙方向甲方申领工资时，应先填写工人工资清单，工资清单应填写一式二份，待发放完工资并经工人签字后，甲、乙双方各执一份存档备案，否则甲方将拒付下期工资款。
6、其他未尽事宜，甲、乙双方应严格按照相关部门规章制度、法律法规执行。
十、本合同仲裁办法：
本合同在履行过程中若甲、乙双方发生争议，双方首先协商解决，经协商解决无效，可交由劳动部门处理，可向人民法院提起诉讼。本合同未尽事宜，双方另行商定补充条款;本合同是甲、乙双方经济技术责任制约条款，一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方签定之日起生效，工程款付清后自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装工程承包简单合同 4
发包人（以下简称甲方）：_____________________________
承包人（以下简称乙方）：_____________________________
根据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：
4、材料说明：
二、合同工期及工期延误
因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
A甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，造成的一切损失由甲方负责；
B甲方未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；
C设计变更或工程量增加；
D非乙方原因停电、停气、停水造成停工累计超过小时；
E其他非因乙方原因造成停工累计超过
F不可抗力。
三、质量标准
工程质量标准：保证所加工储罐质量合格，由甲方验收。
四、合同价款
总计合同金额（大写）（人民币）____ ，小写￥ ____。
五、工程款结算及支付
1、签订合同，甲方向乙方支付工程款￥____元；
2、乙方人员和工具进场之日，甲方向乙方支付工程合同款￥____元；
3、工程试漏，甲方验收合格后向乙方支付工程合同款的剩余款￥____元。
六、施工准备
1、甲方在施工前应负责做好施工准备工作，免费提供施工用水、电；
2、甲方应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；
七、安全施工与检查
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；
2如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；
3、当甲方与乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
八、工程竣工验收
1、乙方在工程竣工前2日内，应通知甲方届时验收，试漏验收时间为2天，如甲方不能按期验收，其间所发生的`管理费和其他损失均由甲方承担；
2、甲方收到乙方的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或甲方提前使用的，视为验收合格；
3、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；
九、争议解决
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。
十、附则
本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式两份，甲方与乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：_________ 乙方：_________
电话：__________电话：_________
安装工程承包简单合同 5
甲方：_________(以下简称甲方)
身份证号码：_________
乙方：_________(以下简称乙方)
身份证号码：_________
根据《中华人民共和国民法典》及国家其他法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本协议，双方共同遵守，严格履行。
一、工程名称：_________
二、工程地点：_________
三、工程范围及施工内容：消防弱电穿线、安装、调试(不含配电室气体灭火)。
四、计价方式：按安装设备每个点______元计算。以上价格不含税、不开发票。
五、施工工期：以主合同工期一致、满足甲方进度要求，并不影响项目的进度计划。
六、承包方式：__________________
七、工程材料要求：
1、本工程材料由甲方提供，乙方对不符合要求的材料可提出异议，若甲方同意使用，由此造成的责任、损失，由甲方自行承担。
2、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定，满足设计要求。
3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等，需经监理进场验收合格后，乙方方可进行施工。
4、乙方应节约用水用电，对甲方的各种材料合理使用，不得浪费，做到工完场清。
八、结算方法及付款方式：
1、甲方在乙方进入施工现场预付开工费(_____________元，其中____________元附材费，另外_____________元作生活费使用。
2、由于本工程分为前期穿线，中期安装后期调试三个阶段，穿线部分每点____________元，安装部分每点___________元，调试部分每点(10)______元。
3、结算方式：按照实际点位计算，每(100)点位结算一次。
4、乙方按图施工，若甲方要求变更或增加的施工项目，则费用另计。
九、违约责任：
1、甲方应按工程进度及时支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的工期延长的.经济损失，由甲方承担，乙方有权暂停施工，追讨已施工完成部分工程款。直至甲方按约定付款时为止，所造成的一切责任损失均由甲方承担。
2、甲方应及时提供材料，如材料原因造成的经济损失，甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单，以便甲方有足够的时间采购。
3、甲方提供乙方水、电、施工条件，工具由乙方自理。
4、乙方在施工过程中，严格按照甲方所提供图纸要求施工。
5、乙方在施工过程中，必须做到节约用料，若发现浪费材料现象，甲方有权给予处罚。
十、其他事项：
1、施工点数计算方式：(消火栓按钮，感温探测，防火阀，烟感探测，电话插孔，手动报警按钮，火灾发声报警器，火灾电铃报警器，报警电话，消防端子箱，扬声器，按钮盒，多种电源配电箱，排风，排烟等)均按点位计算，其他点数以实际数量为准。
2、如出现预埋管道堵塞及漏埋不通等情况，乙方及时通知甲方，以便甲方处理。
十一、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议效力同等，若发生纠纷，由施工当地劳动仲裁机构仲裁，仲裁未果，可向工程所在地人民法院起诉。
十二、在施工期间管路不通堵塞率超过百分之十，乙方终止合同离场，此合同立即失效。
十三、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，效力等同。
甲方：_________乙方：_________
开户行：_________开户行：_________
联系电话：_________联系电话：_________
签订日期：_________签订日期：_________
安装工程承包简单合同 6
甲方：_________
乙方：_________
依照《中华人民共和国民法典》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
一、工程概况及承包方式
1、工程名称：__________________职工宿舍楼暖气安装
2、工程地点：__________________
3、工程承包方式：_________包工、包料(除暖气片外)
二、工程装修内容天环药业职工宿舍暖气的安装、调试。
三、工程期限__________________
四、质量要求按国家建设部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程结束后由公司安环部及主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的'质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。
五、付款方式甲方先预付乙方_______________元订金，工程所需材料费、人工费由乙方先期垫付，工程验收、审计合格后，由甲方主管部门按审计结果支付剩余全部工程款项。
六、双方责任
1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)
3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。
甲方单位名称：_________乙方单位名称：_________
法人代表：_________法人代表：_________
日期：_________日期：_________
安装工程承包简单合同 7
发包方 ：
承包方
依照《中华人民共和国合同法》经双方友好协商一致，签订本合同并严肃履行。
1. 甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工，安装范围：750Φ平轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置，机前机后辊道的地脚螺栓布置；750Φ平轧、650Φ立轧机组安装，机前机后的辊道安装；750Φ平轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。以上工程甲方应付乙方承包安装费人民币壹拾捌万元整（包括甲方的差旅费等）
2. 甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时到齐，以免造成工期延误。
3. 甲方需负责所有安装人员的食宿费，安装所需的工具及必要劳保用品。
4. 在乙方施工时甲方需提供4名员工配合施工。
5. 乙方负责所含项目的'具体安装、操作，乙方按图纸施工要保证施工质量，乙方并服从设备生产厂家的指导。
6. 乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同，发现问题应及时解决直至设备正常运行。
7. 付款方式：在乙方工程技术人员进厂后，甲方需先付人民币壹万元整作为预付款，设备基础完工后再付人民币贰万元整，此后每月按进度给予结算。等设备安装调试完毕甲方应在一周内结清余款。（注：设备基础工期为15天内完毕）
8. 本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据，乙方必须严格按照施工图纸施工，必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工，并接受甲方工程技术人员的监督。施工安全事故由乙方全权负责，甲方概不负责本工程上的任何安全事故责任。
9. 奖罚条例：在轧机基础施工过程中如超出工期，乙方需赔偿甲方损失每日1000元；如提前完工，甲方奖励乙方每日1000元。
10. 违约责任：如乙方因自身施工技术不足，不能胜任该安装工程，中途退场，乙方不得结算任何工程款，甲方有权索赔。
11. 本合同未尽事宜，经双方协商一致可订立补充条款，本合同甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方 ：
乙方：
__年____月____日
安装工程承包简单合同 8
甲方：______________（以下简称甲方）
乙方：______________（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：
1、工程名称：______________
2、工程地点：______________
3、工程项目：总建筑面积约_______平方米（栋楼）。
4、进场时间：定于_________年_________月底前（以进场通知书为准）。
5、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的.全部内容）本工程不得分包、转包。
6、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
7、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为_________天。
8、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
9、工程造价：本工程投资额约_________亿元人民币。
10、结算方式和计价标准：______________
11、付款办式：______________
12、协议履约金的支付与返还
13、甲方责任及义务
14、乙方责任及义务
15、违约责任
（1）履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。
（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。
16、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方：_______乙方：_______
法定代表人：_______法定代表人：_______
地址：_______地址：_______
______________年_______月_______日
安装工程承包简单合同 9
甲方：_________________
乙方：_________________
甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方所有的装修施工事宜达成一致，签订本安装工程承包合同。
一、乙方包干承包的`全部施工工作
即实行“包工不包料”，甲方自备装修材料，乙方只负责施工，具体施工内容详见附件(施工工艺要求)。
二、包干承包费用：
1. 铺地砖：_________________元/㎡
2. 墙面粉刷：_________________元/㎡
3. 踢脚线、石膏线：_________________元/M
此合同为单价包死合同，合同总价以实际工程量结算，除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。
三、支付方式：
1、乙方完成全部装修施工后，支付总合同价 ____%工程款(小写￥____元);
2、全部装修施工完成后 天内，甲方支付剩余____ %工程款(小写￥____元)。
四、工期：
双方确定该房屋装修施工工期为天，乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。
甲方(盖章) ___________
法定代表人(签章) ___________
乙方(签章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
安装工程承包简单合同 10
建设单位： (以下简称甲方)
承包单位： (以下简称乙方)
为了提高工程质量，加强工程质量管理，经甲乙双方协商达成一致，为明确双方在施工过程中的权利，义务和经济责任，特订立本合同以资共同遵守：
一、工程内容：
第二炮兵指挥学院东院内住宅楼加装电梯土建工程~电梯安全门门套工程。本工程发包形式为包工包料，含工具、设备、木基层(按实际预留的洞口处理到位)、不锈钢要求为品牌厂家的304不锈钢、面板、因此工程而发生的全部辅材;
二、工程造价：
共计28部电梯，122个门套*1350元/个=164700.00元，大写：壹拾陆万肆仟柒佰元整(工程竣工后按实际施工数量据实结算)。
三、工程付款方式及要求：
合同签订后，预付定金30%;全部货到现场，门套基层施工完毕后付总价的80%(含定金);竣工验收合格后付款至合同总价的95%，余款5%作为质保金，质保期为壹年。定金付款后，在2日历天内必须完成样板间施工工作任务，并由甲方技术负责人验收合格的工作，未完成处以5000.00元的罚款，门套进场后均按照样板间施工。
四、工期要求及超期的处罚要求：
本工程28部电梯总工期为：15日历天，开工时间为：20 年11月11日，竣工时间：20 年11月27日。如未按照合同工期完工，每超期壹日处以5000.00元的罚款。在履约过程中，根据变更所影响的工期和甲方责任，不可抗力所延误的工期等因素，经甲乙双方签订认可后，进行调整相应顺延。
五、双方的权利及义务：
甲方：在不妨碍乙方正常作业的情况下，享有对工程质量、进度、安全进行检查、监督以及责令整改的权利。
1、按照合同约定支付合同工程款。
2、应向乙方提供必要的技术资料，提供施工场地，保证施工期间的用水、负责协商与其他分包单位工程交叉作业，配合关系，创造良好的施工环境。
3、施工用电甲方只提供到二级配电箱，其余乙方自备。
乙方：进度必须经甲方同意签章确认后才允许施工。
1、按照合同条件、保质、保量完成合同及图纸内所有施工项目。
2、尽量配合甲方的工作，做好文明施工工作。
3、在未交付使用前，有责任保护及维护施工中所有的设备及相关器材的.安全及质量。
六、保修：
本工程保修期为壹年，保修期间，当乙方收到甲方的返修通知后，在24小时内必须到场，未按甲方要求进行保修，甲方可另行委派单位进行维修，维修费用从质保金中予以扣除。质保期满后，经甲方验收无质量问题，质保金在3个工作日内一次性付清。
七、安全责任
甲方提供良好的安全文明施工环境，乙方加强安全文明施工管理保障措施。发生的安全事故，责任由乙方全部承担，不准乙方使用16岁以下童工及老残人员禁止上岗。
八、其它事项：
1、如与其它相关项目配合施工而发生配合费用，其费用再另行协商。
2、工程未尽事宜双方另行协商。
九、违约责任
如一方违约，必须向另一方支付合同总价的5%作为违约金，并且赔偿对方实际造成的直接损失。
十、争议
发生争议时，双方应友好协商解决，协商无效时，向仲裁机构仲裁。
本合同双方签字或者盖章后即生效，工程款结清，合同随即失效。合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
合同订立日期： 20____ 年____月 ____日
合同订立地点：
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代表人： 代表人：
(或委托代理人)：(或委托代理人)：
安装工程承包简单合同 11
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的`原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同：
一、工程名称：
二、承包方式：整栋楼的给水排水电表、电线、插座、灯具开关、水嘴、便盆、暗管预埋、防雷焊接除主线和给水主管工程由公司做外所有以上工作内容都是承包内，按建筑面积每平方米________元(平方米计算)。
三、工程工期：从签字之日起，根据甲方要求工期完工，除人力不可抗拒和特殊情况以外，乙方不可无故拖延。
四、工程质量：严格照图施工，认真做好每一道工序的预埋和安装工程，达到工程验收合格。
五、付款方式：主体完工后付总工程款的30%，给排水安装后付总工程款的30%，电线和灯具安装后付总工程款30%，验收合格后付清尾款10%。本合同自动失效。
六、在施工中未带安装帽一次罚款50元，在施工中未拴安全绳一次罚款200元，酒后作业上班一次罚款200元。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
________年________月________日________年________月________日
安装工程承包简单合同 12
甲方：_______________ 常住地址：________________________________________
乙方：_______________ 常住地址：________________________________________
按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律，法规等，结合实际情况，为明确甲，乙双方的权利和义务;遵守平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。
一、工程地点：
二、工程内容：
三、工程承包方式：乙方提供车辆运输。运距平均_________公里之内。
四、运输价格：甲方以每吨_______元结算给乙方。
五、合同期为________年____月_____至________年____月____日。
六、双方责任
《一》甲方责任：
1、负责办理施工所涉及应办的各项事情、批文、税收等手续。
2、施工现场具备施工条件的要求及时间，为乙方提供食住场所，所有费用由乙方自行承担。
3、负责处理施工场所周围建筑物，设备管线、古树果木等保护工作及路政交警、城管、运管等工作事宜。(施工道路上超载及一般违章由甲方负责，若车辆因此被扣车超过24小时，甲方补偿乙方每天三百元人民币。不包含赃车、或之前有发生过交通事故的车辆)，如车辆在本工程运输过程被政府部门没收，双方协商按市场价格由甲方赔偿给乙方(不包含赃车、或之前有发生过交通事故的车辆)
4、协调与其他施工单位等有关部门及当地村民百姓的关系(保障道路畅通，专人修路。)
5、甲方保证乙方每天有充足的货量运输，保证每天至少有四车的货量，不能满足乙方运输货量时，甲方按一天四车补足乙方工程款。
6、因甲方工程款不按时支付而导致乙方不能正常运输，甲方除付给乙方的工程款项外应承担乙方的误工费，每台车叁百人民币日，(甲方有特殊原因而停工，必须事先以书面通知乙方，并需经得乙方同意为准)。甲方超过7天不支付运费乙方有权终止合同，并向甲方追讨所欠运费和误工费、并索求两万元的合同违约赔偿金
《二》乙方责任：
1、乙方同意在年____月____日晚上10点前。____台20方以上车厢长不超过6点3米工程车，人员，按甲方要求到达指定施工场地，不得以任何理由推迟。、乙方车辆超过规定进场时间3天及以上，则甲方有权终止本合同。以后根据工程量需要再增加，服从甲方安排，听从指挥。
2、乙方车辆工作暂定每天时间在12小时内(从早上6点至下午6点可以进山。)出山时间不限制、乙方在可以开工的时间内必须全力进行运输作业不得怠工，在规定时间内可以进山运输情况下必须进山运输。在车辆出现故障需要维修必须马上通知甲方。
3、乙方同意首批不少以____台20方以上车厢长不超过6点3米工程车进场，时间为年____月____日晚12点前。首批车辆前3天作为磨合工作协调熟识路况测试、达到甲方承诺情况下乙方同意于3天后开始分批调配车辆到达，并按约定时间全部到齐、如乙方不能按时把车辆到场必须赔偿给甲方五千员人民币误工费、如测试情况不达到甲方承诺的乙方有权停止施工车辆离场、
4、遵守国家，地方政府及相关部门对施工现场管理规定，协助甲方处理好，由于施工而带来的扰民问题及周边建设单位(住户)的关系。
5、承担工程中本身的生产安全责任，并为车辆购买保险、因乙方原因造成的有关事故和生命安全责任，由乙方承担一切责任。车辆维修，保养费用由乙方自行负责。
6、如乙方中途无故停工或不能完成甲方的运力要求，或不依照工作安排、甲方有权找其他车队进场施工。并拒付前工程款及赔偿给甲方两万元的误工费。
七、安全措施： 安全施工与检查，乙方必须遵守工程建议安全生产管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受有关人员进行安全检查及监督。采取必要的安全措施，消除事故隐患。由乙方安全措施不力，造成的`责任和因此发生的费用，由乙方负责(民事责任，刑事责任)
八、工程款结算：凭过磅票据，以吨数结算。
九、付款方式： 乙方首批车辆 ____ 台按期到达后，开工前由甲方借支人民币15000员给乙方作为生活经费，一周后在运费中扣除。 结算方式为一周一结，每天收工后乙方把运输单以及加油单交由甲方，甲方开具收据证明。每周星期一下午5点前结算前一星期的运费。第2周开始乙方从运费中扣出人民币两万员作为误工费合同保证金
十、甲方如继续需车辆运输的话，在同等的条件下先优先照顾乙方车队。
十一、乙方必须能证明本身拥有车辆产权不小于两辆，本合同乙方不接受非车的签注、一旦发现乙方非车辆产权所有者视为违约，本合同马上自动终止。
十二、任何因为天气原因，道路维修，车辆故障维修保养，安全检查，政策变动等 甲乙双方非人为原因做成停工，由双方自行承担风险，双方不承担对方的工补偿责任、
十三、以上协议均在甲乙双方平等自愿的情况下商定，甲乙双方各持一份，本协议未尽事宜，双方可在合同期限内协商解决，本协议甲乙双方自签字之日起生效，若在双方不能处理的情况下，可以通过当地有关司法部门解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
______年____月____日 _____年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
【安装工程承包简单合同】相关文章：
简单安装工程标准承包合同11-08
建筑安装工程承包简单的合同范本07-27
建筑安装工程承包合同简单07-21
简单的建筑安装工程承包合同11-23
安装承包简单的合同范本12-22
工程安装承包合同09-26
建筑承包安装工程合同03-28
承包水电安装工程合同10-26
安装工程承包简单版合同范本（精选6篇）12-28