开发商售房合同

2024-04-17 合同范本

　　随着人们法律观念的日益增强，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编帮大家整理的开发商售房合同范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。

　　开发商售房合同 1

　　甲方：/出卖人、_________________

　　法定代表人：__________________

　　地址：________________________

　　邮编：________________________

　　电话：________________________

　　传真：________________________

　　乙方：/买受人、________________

　　地址：________________________

　　邮编：________________________

　　电话：________________________

　　身份证号码：__________________

　　为了保护商品房交易双方的合法权益，甲、乙双方经友好协商，就乙方认购甲方开发建设的商品房一事达成如下协议：

　　一、房屋基本情况

　　乙方预定甲方开发建设的位于______市______区______县______路______号楼盘：______号楼______单元______号房屋，建筑面积______平方米，其中套内建筑面积______平方米，公用建筑分摊面积为______平方米。房屋单价______元/人民币、/平方米，总房款为/小写、______元/人民币、，/大写、____________元/人民币、。户型为____________。

　　二、认购期间

　　甲方承诺为乙方所预定房屋保留______天/自______年_____月_____日至_____年_____月_____日、。

　　三、定金

　　本协议签订时，乙方向甲方支付定金人民币/小写、__________元/人民币、，/大写、__________元/人民币、。乙方须在上述房号保留期限内，携本协议到甲方售楼处，与甲方协商签订《商品房买卖/预售、合同》有关事宜。上述定金在甲、乙双方签订《商品房买卖/预售、合同》时，由甲方退还乙方或抵作该房屋的购房价款。

　　四、付款方式

　　乙方同意选择下列种付款方式，在与甲方签订《商品房买卖/预售、合同》后向甲方支付购房价款。

　　1、一次性付款

　　2、分期付款：于签约当日付

　　_____%，剩余房款在_____日内分次付清；

　　3、个人住房抵押贷款：于签约当日付清房屋总价

　　_____%的首付款。

　　五、证明文件

　　甲方应向乙方出示下列证件及其附属材料，甲方保证以下资格认证文件真实无瑕疵。

　　1、企业法人营业执照证号：

　　____________________

　　2、政府立项证明证号：

　　_________________________

　　3、房地产开发企业资质证书证号：

　　_______________

　　4、国有土地使用权证书证号：

　　____________________

　　5、建设工程规划许可证/包括附图、证号：

　　_______________

　　6、建设用地规划许可证证号：

　　_________________________

　　7、施工许可证证号：

　　______________________________

　　8、房屋销售许可证证号：

　　______________________________

　　六、甲方承诺

　　1、具备商品房销售/预售、条件，如果甲方故意隐瞒重要事实或者提供虚假情况导致此协议无效，甲方应承担缔约过失责任，除退还乙方定金外，还应赔偿乙方利息等资金损失及其他有关财产损失。

　　2、在本协议签订后，须为乙方保留该房屋至保留期届满之日止，且不得与第三方签订该房屋之《商品房认购协议书》或《商品房买卖/预售、合同》；并承诺在乙方携本协议与甲方签订《商品房买卖/预售、合同》时，甲方将完全履行本协议中约定的'房屋位置、面积、价款、户型等条款。如甲方违反上述约定，甲方需向乙方双倍返还定金，同时本协议自动失效。

　　七、乙方承诺

　　在本协议签订后，在上述约定的时间内到甲方指定的地点与甲方签订《商品房买卖/预售、合同》，并承诺在与甲方签订《商品房买卖/预售、合同》时，乙方将完全遵循本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如乙方不能履行本协议书确定的义务，视为乙方自行放弃该房屋的房号保留权，甲方有权终止本协议的履行，并将该房屋另行出售，同时乙方已交付的定金不予返还。

　　八、其他

　　甲方出现以下情形之一，乙方有权解除协议，甲方应向乙方全额返还定金。

　　1、甲方依本协议第五条向乙方提供的证明文件不完整、不真实或有瑕疵，导致双方不能签订《商品房买卖

　　/预售、合同》的；

　　2、甲方存在其他违法行为导致双方不能签订《商品房买卖

　　/预售、合同》的；

　　3、甲、乙双方经协商未能就补充协议达成统一意见的。

　　九、不可抗力

　　1、如果本协议在执行过程中受到诸如：地震、台风、洪水、火灾、战争或其他双方认可的不可预见的不可抗力的直接影响，或无法按照原协议条款执行，受不可抗力影响的一方应立即以传真通知对方，并且在此以后____天内将发生事故地区有关部门开具的事故证明寄给对方。

　　2、因政府产业政策发生变化而导致本协议无法履行时，甲、乙双方可以解除本协议并免责。

　　十、本协议自甲乙双方签字之日起生效。

　　十一、本协议一式_____份，甲乙双方各执_____份，均具有同等法律效力。

　　甲方：_____________________；乙方：______________________

　　法定代表人：____________________________________________

　　日期：_____年_____月_____日；日期：_____年_____月_____日

　　开发商售房合同 2

　　卖方/以下简称甲方、：________________

　　买方/以下简称乙方、：________________

　　甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，已依法通过划拨方式取得________市______区/县、________地块的国有土地使用权，土地面积为______平方米，国有土地使用证件为______。甲方在上述地块上建设的项目名称为______，现已竣工，取得房屋所有权证/房屋所有权证______字______号，经________市房屋土地管理局审核，准予上市销售，________市经济适用住房销售许可证号为____房内证/经、字第______号。

　　乙方自愿购买甲方的______房屋，甲方愿意出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方。双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本合同。

　　第一条、房屋

　　该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为______平方米/包括套内建筑面积______平方米，分摊的共有共用建筑面积______平方米、，共有共用部位详见附件二。土地使用面积为______平方米/含共有共用面积、。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。

　　第二条、价格

　　双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币______元，价款合计为人民币/大写、______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整/小写、______元。乙方预付的定金______元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。

　　第三条、付款方式

　　乙方同意______年______月______日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行：_______________________银行账号为：_____________

　　第四条、交付

　　甲方同意在______年______月______日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《________市建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：_____________________。甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《________市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

　　第五条、管理

　　乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的.管理公司负责管理。

　　第六条、过户

　　双方同意在签订本合同后一个月内，持本合同和有关证件共同到________市_______房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。

　　第七条、甲方权利和义务

　　本合同生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第___天起至实际交付之日止，每延期___日，甲方按乙方已支付房价款金额的万分之______/大写数字、向乙方支付违约金。逾期超过______日/遇法定节假日顺延、甲方仍未交付房屋的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后___日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方，利息按利率计算。

　　第八条、乙方权利和义务

　　本合同生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第_____日起至实际付款之日止，每延期_____日，乙方按延期交付房价款的万分之______/大写数字、向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过______日/遇法定节假日顺延、乙方仍未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

　　第九条、本合同由双方签字之日起生效，未尽事项，双方可另签补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议，为本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力

　　第十条、双方凡因履行本合同引起的纠纷，应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第______种/大写、方式解决纠纷。

　　1、提交

　　________仲裁委员会仲裁。

　　2、任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。

　　第十一条、本合同正本一式____份，甲乙双方各执____份，副本______份，房地产交易管理部门____份______________________________。

　　甲方/签章、：__________________；乙方/签章、：__________________

　　法定代表人：_______________；法定代表人：__________________

　　身份证号码：________________；身份证号码：_________________

　　联系电话：__________________；联系电话：___________________

　　日期：________年____月____日；日期：________年____月____日

　　开发商售房合同 3

　　委托方（甲方）：_____________________

　　受托方（乙方）：_____________________

　　第一条订立委托的基础和目的

　　甲乙双方经充分协商，就乙方接受甲方委托出售房屋事项达成一致，订立本委托。甲方承诺本委托期间不委托其他公司出售，也不自行出售。

　　第二条委托的基本事项

　　1、甲方自愿将合法拥有的座落于上海市

　　______区______________路____弄____支弄____号____室的房屋（以下简称该房地产）全权委托给乙方居间出售。该房地产建筑面积：______平方米；产权证号：______________；委托售价人民币：______________元整；租赁情况：__________抵押情况：____________附送设施设备有：____________________

　　2、委托期限自______年______月______日起至______年______月______日止。

　　3、甲方签订本委托时已征得该房地产所有共有人的同意并保证该房地产权属清楚。

　　4、甲方委托乙方寻找适合购买该房地产的购买方并按政策协助办理相关过户手续。

　　5、甲方委托乙方一旦达成上述交易条件即代理甲方收取购买方购买该房地产的定金。

　　第三条佣金支付

　　1、佣金数额：甲乙双方商定甲方支付乙方佣金按该房地产成交价百分之一计算。

　　2、支付时间：甲方佣金应在该房地产交易过户（取得收件收据）当天一次性支付给乙方。

　　3、若甲方委托乙方办理其他事项均按上海市物价局规定收费。

　　第四条违约责任

　　甲乙双方商定甲方有下列情形之一的，应按本委托中委托售价的百分之三承担违约责任并支付给乙方

　　1、甲方虚假委托或提供的有关证件和资料不实或委托出售的该房地产未征得其他共有人同意的'；

　　2、甲方违反本委托约定或与他人私下串通，造成乙方无法完成本委托的；

　　3、甲方在委托期内或在终止委托后六个月内以任何形式或价格不通过乙方而与乙方曾介绍过的购买方成交的。

　　4、甲方委托其他公司出售该房地产或自行出售该房地产。

　　第五条补充条款

　　______________________________________________________________________________

　　第六条发生争议的解决方法

　　甲乙双方在履行本委托过程中发生争议应友好协商解决，协商不成的应向乙方所在地的人民法院诉讼解决。双方商定守约方诉讼过程中发生的律师费、交通费等由此引发的费用由违约方承担。

　　第七条本委托书一式两份，经双方代表签字立即生效。

　　甲方：_____________

　　身份证号码：_______

　　联系电话：_________

　　代表：_____________

　　_____年____月____日

　　乙方：_____________

　　执照号码：_________

　　联系电话：_________

　　代理人/代表：______

　　_____年____月____日

　　开发商售房合同 4

　　卖方(甲方)：_________________

　　买方(乙方)：_________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议：

　　(一)甲方自愿将下列房屋卖给乙方所有，双方议定房地产总价款为人民币大写_________________：

　　1、房屋状况(请按《房屋所有权证》填写)房屋座落：

　　建筑结构：_________________结构，总层数：_________层：

　　建筑面积___________平方米，作于___________用途。

　　2、该房屋的所有权证号为：

　　___________________，国有土地使用权证号为：__________________。

　　(二)甲乙双方商定，自本合同签订之日起，乙方一次性付清房款后，甲方正式交付乙方房屋钥匙以及房屋产权证书。

　　(三)甲方在房屋正式交付乙方时，甲方应已清结该房屋已发生的水、电、有线电视、物业管理等各项费用，并告知乙方。从正式交付乙方之日其起由乙方负责交纳，该房屋所产生的.其他一切费用与甲方无关。

　　(四)甲方应就该房屋的`所处环境、用途、内部结构、状态、设施、质量等现状、情况如实告知乙方，并无任何隐瞒。乙方对该房屋的所处环境、用途、内部结构、状态、设施、质量等现状、情况均已知悉，并无任何异议。

　　(五)双方中途违约，由违约方向对方给付房地产价款百分之十(10%)的违约金。

　　(六)经甲乙双方协商一致同意，办理房产过户手续所缴纳交易税费、手续费等相关费用均由乙方承担。甲方应提供办理办理过户手续所需的材料。

　　(七)本合同在履行中若发生争议，双方应采取协商办法解决。协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

　　(八)本合同经双方签章后即生效，须共同遵守。本合同未尽事项，可另行议定，其补充协议经双方签章后与本契约具有同等效力。

　　(九)本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效，甲、乙双方各执一份。

　　(十)甲乙双方约定随之转让的附属物及装修设施为：____________________________________

　　甲方(卖方)：_________________

　　乙方(买方)：_________________

　　身份证号：___________________

　　住址：_______________________

　　电话：_______________________

　　______年____月_____日

　　开发商售房合同 5

　　甲方(售房人)：_____________________

　　乙方(买房人)：_____________________

　　第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：

　　(一)座落于菠萝大奋子街子（小学校旁）的三格砖混结构房，建筑面积为平方米；

　　(二)该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。该房屋的`相关权益随该房屋一并转让。

　　第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋不受他人合法追索。

　　第三条乙方一次性付清购房款人民币：(大写)壹拾叁万陆千陆佰元整，(小写)136600元。

　　第四条甲、乙双方定于时正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。

　　第五条甲、乙双方确认，虽然房屋所有权证未作记载，但签约之日起，依法对该房屋享有共有权的权利人均已等同于同意将该房屋出售给乙方。

　　第六条该房屋正式交付时，甲方承诺该房产应无任何担保、抵押；房屋四至界限无纠纷争议。

　　第七条交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的`物件。

　　第八条如遇不可预见的涉及该房屋的纠纷争议，甲方承诺无偿为乙方协商解决。

　　第九条本契约自甲乙双方签订之日起生效。

　　第十条本契约一式叁份。其中甲方留执一份，乙方留执一份，为提交见证人一份。

　　甲方(签章)：_____________________

　　乙方(签章)：_____________________

　　签约日期：_____________________

　　开发商售房合同 6

　　甲方：___________________________

　　乙方：___________________________

　　甲乙双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方代理出售房屋之相关事宜达成如下协议，以资共同恪守遵行。

　　第一条房屋情况概述

　　甲方委托乙方出售的房屋(下称该房屋)的基本情况如下：

　　1.1甲方为该房屋的所有权人，房屋所有权证号为____________；

　　1.2该房屋位于______市；

　　1.3该房屋的建筑面积为______平方米(以房屋权属证书登记面积为准)。

　　上述相关信息由甲方提供，甲方应保证相关信息的准确性、真实性。

　　第二条甲方应提供的相关证件、证书等资料

　　签订本协议时，甲方须向乙方提供如下证件、证书等资料：身份证件；房屋权属证书；结婚证；房屋共有人同意出售的证明。

　　第三条购房人登记

　　乙方应为甲方建立购房人登记制度。登记了的客户经甲方确认后，若该购房人在本协议有效期内及协议终止后的______日内，购买了该房屋，甲方均应向乙方支付佣金。

　　第四条代理期限

　　代理期限为：______年。代理期限届满后，协议双方未书面通知对方终止本协议的，本协议代理期限自动展期______个月。代理期限展期结束后，除双方另行协商同意延长代理期限外，本协议自动终止。

　　第五条佣金

　　甲乙双方商定，甲方以__________(小写)元出售以上房屋。(其中包括__________________________)

　　乙方将收取买卖之间的差价作为乙方应得的佣金。

　　上述佣金于甲方与购房人签订房屋买卖合同的同时，由甲方一次性向乙方支付。

　　第六条甲方义务

　　本协议中，一方义务即为另一方权利。

　　甲方应保证其向乙方提供的资料的完整性、真实性、合法性、有效性；不存在任何虚假、伪造情形。

　　甲方应保证在与购房人订立房屋买卖合同时，结清该房屋的物业管理费、水费、电费、煤气费、暖气费、有线收视费或其他任何与本房屋有关之费用。

　　乙方可以协助甲方及购房人办理入住手、立契过户手续及贷款手续。

　　第七条违约责任

　　甲方因向乙方提供不真实、不合法或无效的相关信息、资料给乙方和他人(包括但不限于购房人)造成损失的，甲方应承担全部的赔偿责任。

　　本协议有效期内，甲方私自与乙方介绍的购房人订立房屋买卖合同的，应向乙方支付违约金并支付相应的佣金。

　　甲乙双方违反本合同约定给对方造成损失的，应赔偿对方的损失。

　　第八条不可抗力

　　本协议履行期间，如因不可抗力事由导致协议无法履行的，本协议自动终止。双方互不负违约责任。

　　第九条特别约定

　　1.协议终止(包括提前终止)后起之

　　______日内，甲方不论是直接地或是间接地与乙方寻找的购房人签订房屋买卖合同，均应按实际成交价之______%向乙方支付佣金。

　　2.上述佣金于甲方与购房人签订房屋买卖合同、购房人交纳首付款的同时，由甲方向乙方一次性支付。逾期未支付的，甲方除支付佣金外，还需向乙方支付相当于全部佣金

　　______%的款项作为违约金。

　　3.为确定该房屋的.实际成交价格，甲方应当向乙方出示其与购房人签订的房屋买卖合同。甲方拒绝出示房屋买卖合同的，乙方有权按本次交易的评估价格向甲方收取佣金及违约金。

　　4.本协议终止后，乙方未能为甲方成功代理出售该房屋的，乙方无须向甲方承担任何违约责任。

　　第十条补充协议

　　本协议如有未尽事宜，双方可另行协商达成补充协议。补充协议为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

　　第十一条争议解决方式

　　本协议在履行过程中，如发生争议，协议双方应首先本着友好协商的方式解决。解决不了的，任何一方均可按本协议约定向______市仲裁委员会申请仲裁进行解决。

　　第十二条生效

　　本合同及补充协议均采用中文文本，自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

　　第十三条份数

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签字)：_____________________

　　乙方(盖章)：_____________________

　　所有权人(签字)：_________________

　　签约日期：_______年______月______日

　　开发商售房合同 7

　　委托人（被代理人）：______________（以下简称甲方）

　　受托人（代理人）：________________（以下简称乙方）

　　依据国家法律、法规和本市政府部门有关规定，甲、乙双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就甲方委托乙方从事房屋出售代理事项达成一致，订立本合同。

　　第一条委托事项

　　1、甲方委托乙方代理出售位于乌鲁木齐市

　　______区房产，建筑面积________平方米（以房屋产权证登记面积为准），权属性质__________，产权证号____，产权人，随房屋一并出售室内装饰、附属设施以及。

　　2、乙方在委托范围内，就上述房产与购房人签订的合同，甲方均确认。

　　第二条委托代理期限

　　乙方自本合同订立之日起______个工作日内为甲方找到购房客户。办理房屋权属变更，按照房屋所在区县有关部门的规定期限执行。如因甲方原因耽误，工作日相应顺延。

　　第三条房产价格及付款方式

　　1、该房产委托出售价格为人民币（大写）

　　____________元（￥___________），此价格为税前款/税后款。

　　2、如乙方低于委托出售价格卖出，差额部分由乙方负责补齐交付甲方；如乙方高出委托出售价格卖出，高出部分归乙方所有。

　　3、付款方式：现金支付

　　/银行转账、

　　第四条甲方义务

　　1、签订合同时提供包括但不限于：夫妻双方身份证、户口本、房屋产权证及购房相关凭证、共有人同意出售的书面证明、婚姻证明、夫妻双方个人印章等原件和复印件。

　　2、甲方应保证该房产权属清晰，所出售的房产不存在任何争议，且有关权益人均已同意此房屋出售，且所提供的有关证件及材料应真实合法。

　　3、按乙方指定的时间和地点到达房地产交易中心及放贷银行办理相关手续，积极配合乙方工作。

　　4、保证屋内设备设施完好无损，房屋权属变更前结清物业、水、电、收视、等所有费用并出具相关票据，对于权属变更前无法结清的费用，甲方负全部责任；房屋权属变更前

　　_____日内腾空此房交付乙方该房所有钥匙：房屋权属变更前_______日内迁出该房所有注册户口。

　　5、乙方协助甲方办理完交易过户登记手续后，甲方应一次性付给乙方成交金额的

　　1%作为代理佣金。

　　第五条乙方义务

　　1、在房屋的交易过程中，乙方有义务协助甲方办理权属过户登记、房款交割、房屋管理权交接等工作，保障交易的安全性。

　　2、确保代理事项遵循法律程序。

　　3、确保代理过程中不损坏房屋的现有装修、设备和设施。

　　4、不得违反国家法律法规和诚实信用原则，或与他人恶意串通，损害甲方利益。

　　5、对合同履行中所知悉与甲方及买受人有关的商业秘密、经济情况等个人信息有保密义务。

　　6、如需变更为甲方代理服务事项、要求和标准，应书面通知甲方，征得甲方的书面同意。

　　第六条其他约定事项

　　1、如甲方是委托代理人的

　　，必须有甲方（产权人）的授权委托书，如授权委托书是公证件的，甲方还应书面同意可以转委托。

　　2、本合同签订后，如必须履行公证手续的`，甲方应按照本市有关规定申请办理公证手续。

　　3、若在委托期内甲方已通过其它渠道售出该房产，则本委托合同自行终止。

　　4、该房屋办完过户手续，房屋交接完毕，甲方收到全部房款后，本合同自行终止。

　　第七条违约责任

　　1、由于甲方原因导致本合同无法履行，视为甲方违约，甲方应以两倍代理佣金赔偿于乙方。

　　2、如因乙方原因导致房屋未出售，乙方应赔付甲方违约金

　　3、该房产如因不可抗力或国家法律、法规、政策规定不可转让，导致该房产不能办理权属变更，双方均不承担违约责任。

　　4、本合同履行期间，未按本合同第四、五、六条之各项约定履行的，违约方应支付对方该房约定出售价格

　　5%的违约金作为赔偿。

　　5、甲、乙双方商定，在委托期限终止后的

　　365天之内，如果甲方直接或间接的与乙方介绍的客户成交，应向乙方支付该房约定代理佣金。

　　第八条本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行商定，并签定补充协议

　　补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　补充条款：____________________________________

　　第九条合同争议解决方式

　　本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的甲、乙双方可依法向乌鲁木齐市仲裁委员会提出仲裁或向房屋所在地区人民法院提起诉讼。第十一条本合同经双方签字或盖章后生效，合同书一式贰份，甲方执一份，乙方执一份。

　　甲方：_________

　　身份证号码：___________________________

　　通讯地址：____________________________________

　　联系电话：__________________

　　_________年_________月_________日

　　乙方：_________

　　身份证号码：___________________________

　　通讯地址：____________________________________

　　联系电话：__________________

　　_________年_________月_________日

　　开发商售房合同 8

　　甲方(卖方)：____________________________________

　　乙方(买方)：____________________________________

　　根据中华人民共和国有关法律、法规，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致订立本合同，以资共同遵守，第一条甲方将自己的房屋及房屋和住宅占用范围内的土地使用权转让给乙方。房屋具体状况如下：

　　1、甲方愿将其位于毕节市七星关区大河乡鸡姑街道的房屋、房屋和住宅占用范围内的土地使用权及土地使用证转让给乙方，现在该房屋从地面起共两楼。

　　2、该房产的楼顶二楼以上地盘的使用权归乙方所有，并包括以后将修建的三楼及三楼后面的厕所(后到岩石)也归乙方所有。

　　3、以上房产交易价格:乙方以

　　_________圆整(小写：_________元)购买甲方的房产。

　　4、本合同签订前，该房屋一楼的出租由甲方与租赁者交接清楚。本合同签订后，房屋的出租租金归乙方所有。

　　5、以后如果乙方要办理此房产的各种独立证件，所发生的

　　`一切税费由乙方负责，甲方协助乙方办理。

　　6、付款时间方法

　　乙方于_________年_________月_________日前向甲方以转款形式付清房款，交款日期以转款收据为准。

　　第二条甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方于_________年_________月_________日将交易的.房产全部交给乙方使用。

　　第三条违约责任

　　1、乙方如果未按合同规定时间内付款，则由乙方承担一切后果。

　　2、如甲方未按时将房产转让给乙方，则产生的损失全部由甲方负责。

　　第四条该合同自签字、盖章之日生效，本合同未尽事宜双方可以签字补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第五条合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

　　第六条本合同一式二分，甲、乙双方各持一份。

　　甲方：(签章)_________

　　乙方：(签章)_________

　　________年_________月_________日

　　开发商售房合同 9

　　委托方（以下简称甲方）：________________

　　受托方（以下简称乙方）：________________

　　甲方委托乙方出售位于房屋，建筑面积为：平方米。现房屋产权状况为：合同、发票。

　　甲、乙双方就上述和发托事项达成如下协议：

　　1、甲方委托乙方以人民币（不含购房时未缴纳契税、维修基金；含现有室内家具、家电）出售上述房屋。

　　2、乙方同意按上述价格代售上述房屋。乙方不收取甲方委托售房的所有费用。

　　3、乙方负责办理该房屋权属转移、更名等相关事宜，甲方给予配合。在办理该房屋权属转移、更名等相关事宜中，所发生的一切费用，甲方不予承担。由乙方与购房人协商承担。

　　4、乙方负责于

　　________年_________月_________日前让购房人将购买该房屋房款共计人民币（现金）_________万元整备齐，于签署相关买卖协议之日，将该资金存入银行资金监管，于产权变更完成时一次性支付给甲方。

　　5、甲方须在乙方要求的时间内，携带该房屋相关证件（购房发票、购房合同书）到达大连与购房人签署该买卖协议。

　　6、房屋的权属转移、更名等手续。

　　7、甲方违约责任：如甲方未能按合同第

　　5条规定时间备齐该房屋相关证件，本协议终止。

　　8、一方违约责任：

　　（1）如乙方未能按合同第

4条规定的`时间内备齐购房所需款项（现金），本协议终止。

　　（2）如乙方未能按合同第

5条规定时间内办理完该房屋的权属转移、更名等手续，本协议终止。

　　乙方违约须承担甲方（二人）________——_________的往返机票款。

　　9、委托期限：

　　________年________月________日至________年________月________日

　　10、其它约定：

　　（1）甲方在本协议签署后，不得向其它人员出售此房屋。

　　（2）乙方需在本协议签署十日内，安排甲方与购房人签订该房屋买卖协议，逾期本协议终止。

　　乙方：________

　　电话：________

　　________年________月________日

　　开发商售房合同 10

　　客户方：以下简称甲方_________

　　中介方：以下简称乙方_________

　　依据《中华人民共和国合同法》规定，甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上，本着“诚实守信、公开公正”的原则，就购买事宜甲方委托乙方进行咨询服务，特订立本协议。合同双方都必需严格按《合同法》共同遵守执行。

　　第一条委托事项

　　甲方委托乙方就购买事宜提供相关资料与服务；直至甲方委托事宜合同签署成功。

　　第二条委托权限

　　甲方委托乙方事项；物业主题内容联络、物业现状说明、商务性协调洽谈、协助签署合同、协助处置甲方本物业委托的相关事宜。

　　第三条委托要求

　　按“委托事项”要求，乙方为甲方落实本合同物业“委托事项”的专项服务。并按落实的细则、情况、内容处理意见随时向甲方通报和开展工作。甲方委托乙方安排由甲方、物业业主及本物业有关联的'参与人员进行专项洽谈。使本物业操作过程规范化。

　　委托期限为_________天（从签订合同之日起）。

　　第四条中介服务费

　　甲乙双方确认：甲方向乙方支付作为中介服务费。在甲方与物业业主确认签定《购买房地产买卖合同》后向乙方支付中介服务费的_________%，即人民币_________元整。在乙方完成本合同约定的服务委托事项、甲方与物业业主方（权属方）就本物业最终购买过户时之日（同日），甲方即向乙方支付中介服务费的._________%，即人民币_________元整。如果最终甲方未能与物业业主进行最终的房屋购买，交易未成功，乙方必须无理由退还中介服务费给甲方，之后本协议自动解除。

　　中介服务费支付方式：由甲方将款项汇入乙方的指定银行帐户，以转账票据为凭证。或以现金方式支付。

　　第五条协议生效及其它

　　1、本协议经由甲、乙双方代表签署加盖公章后即产生法律效力。

　　2、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。每份协议具有同等法律效力。

　　3、本协议自甲、乙双方签署日起，任何一方单独解除合同则无效；并在此后成为履行本物业、本协议的不可撤销之文件；在本协议第四条款履行完毕后本协议效力则自动解除。

　　4、本协议如与之前双方签定的协议有冲突时，与本协议为准。

　　5、附注事项：

　　_______________________________________。

　　客户方（甲方）：_________

　　中介方（乙方）：_________

　　身份证号：_________

　　联系电话：_________

　　签署日期：________年________月________日

　　开发商售房合同 11

　　卖方身份证号：________________

　　买方身份证号：________________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律，法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买住房，达成如下协议：

　　第一条甲方所售房屋权证号及座落位置、结构、层次、面积、附属设施：

　　1、甲方所售房屋所有权证号为

　　________________，房屋土地使用权证号为___________

　　2、甲方所售房屋位于

　　____区___路___号，为_____结构

　　3、甲方所售房屋建筑面积

　　_____平方米。

　　4、甲方所售房屋的附属设施为：

　　第二条房屋价格及其他费用：

　　1、甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为

　　___________元整

　　2、甲、乙双方达成一致意见，双方交易税费由方负担。

　　第三条付款方式：

　　第四条办理过房期限

　　甲、乙双方约定此协议签定后日内，在房地产交易所办理过房登记手续。

　　第五条房屋交付：

　　甲、乙双方在房地产交易所办理完过房手续后日内，甲方将房屋交付乙方。因不可抗因素造成甲方逾期交房的，则房屋交付时间可以延长日。

　　第六条违约责任

　　1.乙方逾期付款的违约责任：

　　乙方未按合同规定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金额的_________支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，届时将由乙方承担此次交易中双方的全部交易税费，并向甲方支付购房款10%违约金。

　　2、甲方逾期交房的违约责任：

　　甲方未按本合同第五条规定将房屋及时交付乙方使用，每逾期一日，按照购房总价的`2&支付违约金，逾期达一个月以上的`，即视为甲方不履行本合同，乙方支付房价10%的违约金。

　　3、乙方办理过户前中途毁约不购的赔偿责任

　　若乙方毁约，则所付定金在赔偿给甲方。

　　4、甲方办理过户前中途毁约不售的赔偿责任

　　若甲方毁约，则双倍赔偿定金给乙方。

　　第七条其它责任

　　甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任。

　　第八条未尽事宜

　　本合同款尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第九条争议的解决

　　本合同在履行中发生争议，由甲、乙、丙叁方协商解决。协商不成的，甲、乙、丙叁方同意向武汉仲裁委员会申请仲裁。

　　第十条本合同自甲、乙、丙叁方签字之日起生效。

　　第十一条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　日期：________________

　　开发商售房合同 12

　　甲方：_______________(卖方)

　　乙方：_______________(买方)

　　甲乙双方经平等自愿协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　一、住房的基本情况

　　甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方已了解该房屋的具体情况并自愿购买该房屋。该房屋的`具体情况如下:

　　房屋位置：_______________。

　　该房屋建筑面积：___㎡+___㎡=___㎡(见附图)

　　建筑面积：____________(见附图)

　　房屋边界：_______________(见附图)

　　二、房价及其他费用

　　甲乙双方经协商一致，甲方出售该房屋的建筑面积、建筑面积及土地出让金总额为人民币_______元。(土地转让另见土地转让协议)

　　三、付款条件

　　签订本协议时支付人民币______元，余额于______年___月___日付清，并以甲方收据为证。

　　四、特别协议

　　1.甲方必须保证所售房屋的产权归甲方所有，由于乙方购买的房屋为农村土地房屋，没有房屋产权证，今后由甲方负责拆除违章建筑。

　　2.如房屋水电不到位，甲方应配合安装到户，但相关费用由乙方承担。

　　3.自本协议签署之日起，双方不得反悔。一方反悔的.，除返还总房价外，还必须赔偿对方总房价的25%。

　　五、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　六、本协议自双方签字之日起生效。

　　七、本协议一式两份，甲方执一份，乙方执一份。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

　　开发商售房合同 13

　　甲方（卖方）：________

　　乙方（买方）：________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、甲方自愿将坐落在________的房屋（房屋所有权证号：靖边房权证张畔字第号、国有土地使用证号：________）房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的`土地使用权同时出卖给乙方。

　　二、双方议定上述房地产、相关的土地使用权同及附属建筑物总价款为人民币大写________元整；即人民币小写________元。

　　三、甲方承诺并保证，依法享有本合同所售房屋共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。

　　四、甲、乙双方同意，在本合同生效之日起___日内，共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权变更登记手续，依法取得房屋登记在乙方名下的《房屋所有权证》；并在乙方领取《房屋所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更登记手续。

　　该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理：

　　该房屋土地使用权为出让取得，其土地使用权证所载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。

　　该房屋土地使用权为划拨取得，根据有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金的，双方约定承担。

　　除本条已有约定外，办理以上手续应当缴纳的税费，由甲、乙双方按国家规定各双方约定承担。

　　五、房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日权利转移之日起转移给乙方。

　　六、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权。

　　六、办理房产证手续所产生的有关税费由乙方承担。

　　七、乙方支付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续。

　　八、交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件，（含在房屋价值内）。

　　九、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。

　　十、附加条款：

　　转让过后，甲方不的以任何借口干涉乙方对房屋的修改。

　　甲方（卖方）：________

　　电话：________

　　_____年_____月_____日

　　乙方（买方）：________

　　电话：________

　　_____年_____月_____日

　　开发商售房合同 14

　　甲方：________

　　乙方：________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就乙方购买甲方房产事宜达成如下房屋买卖合同，共同遵守：

　　房产状况甲方自愿将座落于出售给乙方，乙方自愿购买此房。转让价格甲乙双方议定上述房产成交价为人民币________元。付款方式乙方已于________年________月________日支付给甲方购房定金人民币________元，余款为人民币________元。由于本房产暂无《不动产登记证》，经双方协商，议定在签订合同后，二次支付甲方购房款为人民币________元整，乙方暂扣人民币________元房款，待办理房产过户后，将暂扣款付清。

　　甲方义务

　　1、由于本房产暂无《不动产登记证》，当前无法办理正式的房产过户手续，本次交易属甲乙双方协商议定，因此待到该房产可以办理《不动产登记证》时，甲方有义务在第一时间主动配合乙方完成办理房产过户手续，不得借故拖延。如因甲方原因使乙方无法及时办理过户等相关手续而使乙方受到的损失，乙方有权向甲方索赔全部损失。

　　2、甲方承担办理《不动产登记证》所产生的一切费用。

　　3、甲方必须保证对该转让房屋有完全的所有权，无任何家庭纠纷，转让前没有设置任何抵押、担保、出租、被查封等他项权项，若发生与甲方有关的债权债务或家庭纠纷，一概由甲方解决并承担民事诉讼责任，因此给乙方造成的经济损失由甲方负责赔偿。甲方除上述赔偿外还应向乙方支付违约金________万元。

　　4、甲方保证该房屋无重大质量问题或瑕疵，并保证在交接前未发生非正常死亡或行凶等事件，如交接后发现上述事件发生，乙方有权要求解除合同并退房，由甲方承担此次交易中双方的全部交易税费。

　　5、甲方在将该房产交付给乙方时，甲方要保证将与该房产附随的取暖费、水费、电费、煤气费、电话费、有线电视费、物业管理服务费等费用已结清，并将相关缴费证件交于乙方。

　　6、双方签订合同后，甲方有义务将该房产《房屋买卖合同》、购房发票原件及本人《身份证》、《结婚证》、《户口本》复印件各1份交至乙方，并协助乙方落户。

　　乙方义务

　　1、办理房产过户手续所产生的.一切税费全部由乙方承担。

　　2、甲乙双方协商同意于

　　________年________月________日前由甲方将上述房产正式交付乙方。房屋移交给乙方后，其该建筑范围内的土地使用权一并并入乙方使用，如由于国家政策或自然因素等不可抗拒的原因，造成的各损失或受益均与甲方无关，由乙方享受或承担。违约责任乙方中途毁约，不得向甲方索还定金;甲方中途毁约应将定金退还乙方，另付双倍赔偿乙方定金数额的违约金。因该房产暂无《不动产登记证》，双方约定甲方收到购房款，乙方拿到本房钥匙为交易成功，甲乙双方均不得反悔。本合同在履行中若发生争议，甲乙双方友好协商解决，如不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，一经签字即产生法律效力。

　　附：本合同未尽事宜，双方协商另补协议。补充协议与本合同具同等法律效力。

　　甲方：________乙方：________

　　身份证号：________身份证号：________

　　证明人：________联系电话：________

　　日期：________日期：________

开发商售房合同推荐度：
相关推荐

【开发商售房合同】相关文章：

委托售房合同09-06