物流合同

2020-11-02 合同范本

  现今很多公民的维权意识在不断增强,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同也是非常有必要的行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编为大家收集的物流合同5篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

物流合同 篇1

  甲方:

  地址:

  联系方式: 传真:

  乙方:

  地址:

  联系方式: 传真:

  鉴于:

  甲方就由乙方为其提供物流配送服务满足其需求的相关事宜,本着平等互利、优势互补的原则,签订本合同。

  一、 配送

  1、 配送的区域

  乙方配送的区域为:________________________

  二、 甲、乙双方的权利义务

  1、甲方的权利和义务:

  (1) 根据收货方送货的需要及时将送货地址、联系人、联系电话等及时告知乙方。

  (2)有权随时清点甲方在乙方处的库存。

  (3)有权根据送货单的货物名称、规格、数量以及附件等进行点收装车,督促乙方按时、按量送货。

  (4)有权督促乙方对货物做好防碰、防损的同时,做好货物的交收复核工作。

  (5)有权监督乙方工作人员人员的服务态度,并及时反馈给乙方。

  2、乙方的权利和义务:

  (1) 乙方保证安全、平稳、完整、准时地承运甲方的所有货物,并及时将货单随货交由甲方客户。

  (2) 乙方根据甲方的要求提供运货司机的身份证、驾驶证以及车辆的行驶证(正本和复印件)给甲方核对并向甲方保证其真实性。

  (3) 乙方须每日清点货物,并与甲方确定核对。

  (4) 由甲方指定公司(惠东县东进保鲜肉类有限公司)送至香港上水紅橋新村后,由乙方负责拆柜,并存放于乙方处,但甲方需支付乙方相应费用。

  (5) 由乙方每日收齐送货单及来货单后交回甲方处。

  (6) 由乙方负责直接向甲方客户收取支票或现金等,并将此支票或现金于当日交予甲方,乙方承担此过程中的全部风险。

  (7) 乙方自愿承担整个运输过程的货物保险。货物在装车后至收货单位收货前的损坏、丢失、被盗、被扣等一切责任均由乙方负责赔偿。

  三、 配送的流程

  (1)甲方每天分两次开单送货,即第一次开单时间为每日上午(10:30),乙方须于当日下午(13:30)前将货物送至指定地点;第二次开单时间为每日晚上(19;00-20:00) ,乙方须于次日凌晨

  (04:30)前将货物送至指定地点。

  (2) 乙方在接到甲方开单或下单指令后,当日向甲方获取相关单据。

  (3) 乙方在发车前应电话通知甲方指定的收货方,验证送货明细及收货地点,约定卸车时间,在合同约定的时间内进行配送操作,并及时将货单随货交由甲方客户。

  (4) 货物配送到指定收货地点后,收货方予以验收。

  (5) 货物到达收货方后,卸车由_______负责。

  (6) 收货方在指定的送货清单上签章确认,填写收货时间、注明收货情况、服务情况等内容,乙方配送人员在确认签章清晰有效后,将收货方签收后的单据当日提交给甲方,。

  (7) 乙方在完成物流配送任务后,需将直接向甲方客户收取支票或现金等,并将此支票或现金于当日交予甲方。

  四、 配送服务的标准和规范

  (1) 乙方应对甲方项目设立专人统筹管理,专门负责项目维护、运营管理、组织协调、结算清分、数据统计等项目的运营工作。乙方应重视物流质量、实时回访收货方,与收货方及甲方及时有效沟通,及时解决和改进配送中存在的问题,不断提高服务质量。

  (2) 乙方办理交接手续的人员在甲方拿取提单时,必须持有乙方有效的书面授权委托书。

  (3) 乙方的配送车辆应保证很好的保鲜、防雨、防潮、防盗,并保证配送货物的品质不因此收到任何影响。货物自上车之时起到收

  货方签收之间的货物安全(含品质安全)由乙方负责。

  (4) 甲方要求乙方配送人员对配送货物熟悉,装卸操作熟练,有一定沟通协调能力,服务意识较强,要求乙方配送人员对收货方提出的异议礼貌用语并有效沟通解释,适时树立、宣传甲方的政策及公司形象。

  (5) 要求司机的安全意识较强,货到收货方后能及时与收货方交接,监督并落实回单签收的质量,签章清晰有效,返单保存干净整洁。

  五、 货损货差处理

  货物一经乙方入库即视为乙方对货物相关基本信息予以确认认可,凡收货时发现的货损货差,由乙方予以负责赔偿。

  六、 费用及结算

  1、甲方须支付乙方拆柜费: ;甲方货物存放乙方处后需支付场地租金(含水电费用);

  2、甲方须根据不同情况支付乙方相应的物流费用:

  (1)若为中猪(中猪指: )则运费为每只HK$20;

  (2)若为冰猪(冰猪指: )则:

  2、配送费用每月结算___次,乙方于每月____号前统计核算上一个月配送的数量及情况(以物流配送单据为准)与甲方核对确认,双方确认后_____日内由乙方向甲方开票进行结算。

  七、 其他约定

  1、免责条款:由于地震、泥石流、水灾、战争、瘟疫等不抗力

  行为引起的违约,双方互相不承担责任。

  2、如出现不可抗力等情况,乙方应及时通知甲方并采取措施防止事件及损失的扩大。

  3、甲、乙方均不得交运夹带法律法规禁运之物品。

  4、本合同约定的配送的流程,仅为甲方要求的必须项目,若行业内或乙方在日常操作中有更加严谨的操作习惯或流程,在上述配送的流程中可添加该习惯或流程。

  八、 本合同执行的时间

  本合同的执行日期为____年___月___日至____年___月____日止。

  九、 违约责任及纠纷处理

  1、由于乙方未按提货单要求清点货物的数量,规格型号、材质及产地提货导致运输出现错误,其赔偿责任由乙方承担。

  2、因甲方提供资料不齐全而导致乙方无法送达或者延误送达,损失由甲方负责。

  3、乙方如果发现甲方所提供的收货人联系电话、地址有误,必须及时与甲方联系寻求解决办法。否则损失由乙方负责。

  4、乙方错运到达地点或收货人的,乙方必须无偿将货物运到指定地点交付给收货人,由此造成的损失由乙方承担。

  5、由于乙方及其工作人员的过失造成货物未安全、平稳、完整、准时地到达收货方,每次乙方需支付给甲方人民币___元的违约金,并承担由此引起的一切责任。

  甲 方: 乙 方:

  法定代表人: 法定代表人:

  经办人:经办人:

  联系电话: 联系电话:

  日期:

物流合同 篇2

  发包人(甲方):本钢板材股份有限公司(发电厂)

  承包人(乙方):本钢冶金设备修造厂

  为明确甲、乙双方责任,遵循平等、公开、公正和诚信的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招标投标法》等有关法律和行政法规,经双方同意签订本合同。

  一、工程概况

  1.工程名称:本钢发电厂热机主厂房制冷管等管道更换

  2.工程地点:发电厂厂区

  3.施工单位性质: 集体 取费级别:执行本钢审发[20xx]2号文件及本钢设备发[20xx]77号文件

  4.承包范围:热机主厂房制冷管道及输煤皮带通廊消防水、生活水等管道拆除、安装及管道支架拆安等

  5.定址码: 143360159等

  6.发包方式:直接发包

  7.资金来源:企业自筹

  二、合同工期

  开工日期: 20xx 年 4月 10日

  竣工日期: 20xx 年12月 30 日

  合同工期总日历天数 40 天

  三、合同价款 总费用控制在合同额内

  金额(大写):人工、机械、辅材及规费暂估壹拾玖万元(人民币)

  暂估:¥190000元(人民币)

  以公司工程预算处审批的预算为准

  采用定额:

  执行本钢现行计价规则规定的定额。

  四、材料及设备备件

  1.材料供应:

  1)甲供主材(主材范围详见“供应处工程主材供应品种表”),特殊情况由专业处室确认。

  2)定额中的消耗性材料由乙方提供

  2、设备及备件:

  五、质量与检验

  1.工程质量

  1.1根据《建筑工程施工质量验收统一标准》达到国家验收”合格”以上标准;

  1.2出现质量问题问题或质量事故,根据公司质量管理有关规定进行相应处罚。

  1.3工程质量应执行《中华人民共和国国家标准》GB50231-98、GB50205-20xx,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。

  1.4双方对工程质量有争议,经双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

  2.检查和返工

  2.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及合同施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。甲方的检查检验不应影响施工的正常进行。

  2.2工程质量达不到约定标准部分,一经发现,乙方应当拆除和重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。

  六、竣工验收与结算

  1.竣工验收

  1.1工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告,并向甲方提供竣工图纸两份。

  1.2甲方在收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。

  1.3甲方收到乙方送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。

  1.4工程竣工验收通过,乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

  1.5工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,甲方不得使用。甲方强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由甲方承担责任。

  2.付款与结算

  2.1工程竣工验收报告经甲方认可后,乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,甲方按照双方约定的合同价款,进行付款及结算。

  预留质量保证金为工程造价的10%。

  七、工程量的确认

  1.乙方应在每月20日,向甲方提交已完工程量的报告。甲方接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量),并在计量前24小时通知乙方,乙方为计量提供便利条件,并派人参加。乙方收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的依据。

  2.甲方收到乙方报告后7日内未进行计量,从第8天起,乙方报告中开列的工程量即视为确认,作为工程价款支付的依据。甲方不按约定时间通知乙方,致使乙方未能参加计量,计量结果无效。

  3.对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。

  八、安全文明施工及环境保护措施

  工程开工前必须签订安全协议、防火防盗协议和环境保护协议,并上报专业主管部门。

  1.安全施工与检查

  1.1乙方应遵守工程建设安全生产和本钢集团公司的有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,并随时接受行业及本钢集团公司安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  1.2乙方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

  2.安全防护

  2.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易暴地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方提出安全防护措施,经甲方认可后实施。

  2.2实施爆破作业、在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,乙方应在施工前14天以书面形式通知甲方,并提出相应的安全防护措施,经甲方认可后实施。

  3.事故处理

  3.1发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

  3.2甲方与乙方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

  4.环保措施

  4.1甲乙双方,应严格按《中华人民共和国环境保护法》及公司有关规定执行,施工过程中对环境保护的具体要求、措施等项内容,详见双方签订的“环保协议”。

  九、双方权利义务

  1.甲方权利义务:

  1.1 做好开工前的各项技术、物资准备工作。

  1.2 工程开工前10日内,由甲方提供工程所需施工图纸及相关技术资料、标准、要求等书面材料。

  1.3 组织有关部门或人员对施工图进行会审和技术交底。

  1.4 派专人负责现场工程的进度、质量、安全等工作的监督、检查和签证,并协调有关事宜。

  1.5 提供施工所需水、电、汽接点,为工程施工创造条件。

  1.6 办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续(证明乙方自身资质的证件除外);

  甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,工期相应顺延。

  2.乙方权利义务

  2.1 按合同工期和质量标准,合理安全文明组织施工。

  2.2 乙方负责保管由甲方提供的施工图纸及相关的技术资料,未经甲方同意,不得擅自将施工图纸及相关的技术资料提供给第三方。

  2.3 工程竣工验收合格后10日内,乙方负责将全部施工图纸和相关技术资料交付给甲方。

  2.4 严格工程管理,遵守本钢集团公司有关规定,做到文明施工。

  2.5 向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。

  2.6 按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等,并负责安全保卫。

  2.7 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,乙方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款由乙方承担。

  2.8 已竣工程未交付甲方之前,乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出,在协议条款内约定。甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承担。

  2.9按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

  2.10 保证施工现场清洁符合有关规定。交工前清理现场到达合同文件的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

  乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工期损失,应对甲方的损失给予赔偿。

  2.11雇佣劳务人员数量不得大于在职职工人数30%,特殊情况不得高于50%。

  十、违约责任:

  1.乙方未按合同规定的时间竣工,按“(10000+合同额 /10000)元×拖期天数”计算违约金。

  2.因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。

  十一、争议及解决

  1.若双方在本合同履行过程中发生争议,应当友好协商解决,如协商不成,双方同意( 2 )

  (1)由本溪仲裁委员会仲裁。

  (2)由本溪市人民法院判决。

  2.发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

  (1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工。

  (2)调解要求停止施工,且为双方接受。

  (3)仲裁机构要求停止施工。

  十二、不可抗力

  1.不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾,以及地震等自然灾害。

  2.不可抗力事件发生后,乙方应当立即通知甲方,并在力所能及的`条件下迅速采取措施。

  3.因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:

  (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由甲方承担。

  (2)乙方机械设备损坏及停工损失,由乙方承担。

  (3)工程所需清理、修复费用,由乙方承担。

  (4)延误的工期相应顺延。

  4.因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的,不能免除延迟履行方的相应责任。

  十三、合同的解除

  1.甲方与乙方协商一致,可以解除合同。

  2.有下列情形之一的,甲方乙方可以解除合同:

  (1)因不可抗力致使合同无法履行;

  (2)因一方违约致使合同无法履行。

  十四、其他

  1.非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包。乙方不得将其承包的全部工程转包他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。一经发现,甲方有权解除合同,由乙方承担相应责任。如工程中含有部分特殊专业,需外委分包,应征得甲方同意,履行审批手续后,方可进行。

  2.本工程保修期为 壹 年,在保修期内(保修期自验收合格之日算起),乙方应对交付甲方使用的工程承担质量保修责任。发生须紧急抢修事故,承包人接到通知后应立即到达事故现场抢修。

  属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其它人员修理,保修费用从质量保修金中扣除。

  3.合同订立时间:二〇〇九年 十 月十日

  4.合同订立地点:本溪

  5.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但争议解决条款及保修条款除外。

  6.本合同正本两份,双方各执一份。副本拾贰份,分交有关各单位。

  甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 监包人:(盖章)

  企业负责人:_____ 法定代表人:_____ 企业负责人:______

  经办人:_________ 经办人:_________ 经办人:__________

物流合同 篇3

  甲方:合肥永春物流集团(以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

  甲乙双方本着互惠互利、共同发展物流业务的原则,经友好协商,就加盟永春物流加盟网事宜,达成如下合同条款:

  第一条、 加盟条件:

  1. 乙方是一个具有独立法人资格的经营实体,具有独立法人的财务手续,独立承担法律税务责任;公司注册资金等于或大于50万人民币,具备道路运输经营许可证且连续两年赢利。乙方加盟永春物流集团,仅与甲方形成加盟业务合作关系,乙方不属于甲方的投资公司。甲乙双方各自对自己的客户承担责任,彼此不承担任何第三方连带责任。

  2. 乙方加盟永春物流集团,需自行配备交通运输工具,或者有经甲方认可的租赁、外包运输工具协议,具备一定的办公硬件条件;有固定办公场所及电话、电脑、打印机等办公设备、具备上网条件。

  3. 乙方加盟永春物流集团,必须按时交纳相应的管理费用(祥见第六条加盟管理费用)。

  4. 乙方认同永春物流集团的经营理念及经营模式,有培育

  市场和开拓市场的经营意识和能力,熟悉当地物流行情,有一定的资金支持。

  第二条、 甲方的义务:

  1. 负责永春物流加盟店的日常管理工作,有义务协调处理乙方与永春物流集团网络内其他成员(包括甲方直营公司)往来业务过程中出现的问题,并有义务按照已定制的操作规范条款做出处理决定。

  2. 允许乙方在甲方的许可范围内使用甲方的商标、品牌LOGO进行宣传活动和进行独立经营活动。

  3. 保证在乙方所在的城市范围内只挑选一家作为甲方的加盟合作伙伴,以确保乙方能够独享加盟的网络资源。

  4. 允许乙方使用甲方物流加盟的网络资源。

  5. 有义务给加盟成员免费提供统一的相关货运物流信息,负责信息平台正常运转、升级、改造、维护工作及其它配套的服务。

  6. 向乙方免费(乙方人员的交通、食宿费自理)提供物流信息平台的技术支持及培训,帮助乙方提高业务经营水平。

  7. 有义务免费在永春物流网站及信息平台上为乙方提供网络信息服务,包括信息共享。

  第三条、 甲方的权利:

  1. 拥有永春物流加盟品牌、商标、域名及物流信息平台的所有权。

  2. 乙方提供的加盟材料必须详尽属实,如有虚假,甲方有权按具体情况单方面终止合同,一切后果就由乙方自负。

  3. 乙方如未按合同条款履行其义务,甲方根据具体情况和加盟相关规定,有权解除合同,并对乙方进行经济处罚,同时按相关法律和规定赔偿违约金。

  4. 甲方有权检查乙方对加盟操作规范手册的执行情况及本合同的其他约定。

  5. 甲方有权根据物流货物运输的情况及实务操作调整操作规范手册,但这种调整应当及时书面通知乙方,同时不得以此直接或间接侵害乙方的利益。乙方在得到书面通知之日七天内没有提出异议,调整后的操作规范加入原订的手册生效,对双方都有约束力,应严格遵守。

  第四条、 乙方权利:

  1. 乙方有权共享甲方所拥有的“永春物流集团”的网络资源,可以享受甲方与加盟其他成员之间的优惠业务价格,有权在甲方物流信息平台上发布相关业务信息。

  2. 乙方有权以永春物流加盟( 成员)进行独立经营,自行决定价格、收费方式、但不得假借甲方的名义欺骗

  客户、损害甲方声誉。乙方在经营中发生的交通事故、纠纷乙方自行处理,甲方概不负责。

  3. 乙方有权在所在地媒体以永春物流( 成员)名义发布广告,但必须事前书面报甲方备案。

  4. 乙方有权在所在地区的下一级城区及周边地区以甲方名义发展二级代理,但必须书面通知甲方并备案,以免和甲方其他的合作成员发生冲突。

  5. 乙方优先获得和使用甲方拥有的道路运输资源以及集团公司不断推出的增值业务及其收益。

  6. 乙方免费获得甲方提供物流信息平台技术指导和支持。

  7. 乙方自愿有偿使用甲方含有甲方LOGO的运输相关单证及物料。

  8. 乙方享有法律、法规规定的其他权利。

  第五条、 乙方的义务:

  1. 乙方必须按时交纳相应的管理费用(参见第六条加盟及日常管理费用)。

  2. 在共享永春物流加盟的网络资源,获取永春集团合肥始发重庆、成都的货物到达派送业务(有偿)的同时,重庆、成都地区始发的出发货物组织由乙方自行组织。

  3. 乙方须在不损害甲方利益的前提下进行经营活动,如发生损害甲方利益的情况,甲方有权选择是否终止双方合

  同,并按损害程度追究其相应法律责任。

  4. 对甲方提供的公司标识及各种单证证明,乙方只能在加盟业务范围内进行使用,不得用于其他用途;由于使用不当造成的不良后果由乙方承担责任。

  5. 乙方必须遵守甲方制定的操作规范手册(不同地区造成差异另行约定),并接受甲方的检查监督。

  6. 乙方必须提交公司营业执照、法人代表和负责人身份证副本给甲方留档备案,同时提供甲乙双方交接货物人员的身份证明。

  7. 乙方保证自身所有经营活动完全符合中国有关法律、法规、行政规章。乙方因违反上述法律、法规、行政规章制度的行为给甲方带来任何损害,须承担相应的法律责任并赔偿给甲方造成的损失。

  第六条、 加盟管理费:

  1.在签订合同后7日内甲方向乙方一次性收取履约保证金人民币 万元(¥. )。合同期满后,乙方如无损害甲方或加盟其他成员利益行为或欠款,甲方向乙方全额退还履约保证金。

  2.本着谁受益谁付费原则,永春物流加盟网的加盟管理费以录入到永春物流信息平台系统的货物的重量(KG)为计费单位,标准为每公斤人民币()元(¥0.05/KG)。

物流合同 篇4

  合同甲方(托运人):

  合同乙方(承运人):

  为及时安全完成石灰石的运输业务,明确甲乙双方的责任,本着平等互利的原则,甲乙双方友好协商签订本合同,以便双方共同遵守。

  一、服务内容及合作关系

  在乙方确保为甲方提供优质服务的前提下,甲方委托乙方为其提供国内公路运输服务。

  二、运输方式及条款:

  (1)运输方式:根据甲方需要,乙方为甲方及时安排整车或零担运输。

  (2)运输条款:甲方原则上委托乙方的运输业务为门到门服务。如有特殊情况,甲方应提前通知乙方。

  三、双方的责任义务

  1、乙方责任与义务

  (1)乙方根据甲方的工作指令为甲方提供提货及指定点派送等公路物流运输服务。

  (2)运输时限:自接乙方到运输指示单算起,扣除等待装车及装车时间,乙方保证在以下时间内送(不包括零担类)达交货地点。路程<500km,1天;501—1000km,2天;1001—20xxkm,4天;20xxkm以上,5天;若出现长时间堵车,事故或其他特殊因素,乙方应及时通知甲方,否则每超过1小时,扣除当次运费1%,但累计扣除额不超过当次运费的40%。因乙方原因造成货物延期到达,给甲方造成的损失乙方须给予赔偿。

  (3)货物安全:乙方自行安排车辆承运甲方货物(所有车辆保证有货物保险),乙方对所承运货物负有完全责任,丢失时按甲方成本价价值全价赔偿,损坏时按如下方式之一处理。

  a、本产品因运输原因引起产品报废的直接损失由乙方负责全价赔偿。

  b、因运输引起产品价值下降时,乙方负责承担直接损失。如:包装破损或污染造成货物折价。当赔偿协议经双方签字认可后,签字后十日内乙方将赔偿金支付给甲方。

  (4)乙方所使用的车辆,必须符合国内交通管理部门关于安全运输的各项规定,否则因此产生的损失(包括但不限于无法得到保险公司赔偿等),由乙方全部承担。

  (5)车辆保证:在甲方确定提货时间后,告知乙方,此时乙方应向甲方书面提供提货司机车号和姓名,证件号码(驾驶证号),保证甲方向乙方及时发出《运输协议书》。乙方收到甲方的《运输协议书》进行签字盖章确认后,传到甲方。乙方及时按甲方《运输协议书》要求进行提货和运输。

  (6)乙方在没有按甲方《运输协议书》要求按时送到目的地时,需及时告知甲方,包括延迟的原因,解决的办法和司机的联系方式,以保证甲方随时掌握货物动态。

  (7)货物送达后,乙方应及时通知甲方并准备结帐凭据(收货人签收的收货单据和运输发票等)。

  2、甲方的责任与义务

  (8)甲方保证所托运的货物的合法性,对货物内在品质及货物本身的有关问题负责。

  (9)甲方应尽早根据销售情况通知乙方备车(供乙方参考,甲方不负责任),确定发货时间后向乙方发出《运输协议书》。

  (10)甲方向乙方发出的《运输协议书》,应明确货物的名称,数量,包装和件数;提货的时间和地址;收货方的名称,地址和联系人姓名和电话;甲方收到乙方签字盖章回传的《运输协议书》后,安排乙方提货。

  (11)运费结算:货到后开出发票付款。

  (12)在乙方需要解决交通事故时,甲方有责任为乙方出具需要发货方出具的证明,包括产品说明书,产品安全指标和该批货物的检验报告等。

  (13)其他条款:由甲方客户直接付款时,乙方将货物送达甲方客户后,甲方客户将运费直接付给乙方,乙方负责给甲方开发票。运输过程中发生任何争议,甲方将负责进行处理。

  四、保密:

  1、本合同任何一方对在合作过程中所获知的对方未向社会公开的技术情报和商业秘密均负有保密业务,未经对方书面许可,任何一方不得将其泄露给第三方。

  2、在本合同终止后,双方在本合同项下的义务并不随之终止,双方仍需遵守本合同之保密条款,履行其所承诺的保密业务

  五、因运输业务的复杂性,本合同未涉及而出现的事宜,双方具体协商后可签订补充协议。

  六、争议解决方式:

  1、甲乙双方应共同遵守本合同,在执行过程中发生纠纷,当事人双方应协商解决,协商不成时,任何一方可向原告方所在地人民法院提起诉讼。

  2、本合同经由甲乙双方法定人代表或其授权人签名并加盖公章后即生效。

  七、〈〈运输协议书〉〉作为本合同的组成部分,与本合同具有相同的法律效力。

  八、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。本合同有效期限为20xx年11月29日至20xx年11月28日。

  九、每次运输价格按单票确定的实际价格进行结算。

  十、特殊运输涉及到要另外签署小零担《货物运输协议》或者合作过程中其他文件,直接盖同样具有法律效力。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

物流合同 篇5

  甲方:___________;

  乙方:___________.

  甲方详细地址:______,联系方式:______。

  乙方详细地址:______,联系方式:______。

  根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便

  双方共同遵守。

  运输货物的名称、规格、数量、运输费价款

  甲方

  第一条甲方负责与项目部签订合同。在签订合同的过程中,甲方发生的如何事故或造成的损失则由甲方自己承担。

  第二条资金甲方在乙方运输货物或原材料期间。负责资金的集拢,确保乙方在运输货物或原材料的正常进行。

  乙方:

  第一条运输要求运输的货物必须按照国家有关强制性规定的标准运输;没有统一规定运输标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行运输。如在运输过程中,发生的安全问题,则由乙方自己承担。

  第二条运输货物质量要求乙方对运输货物或原材料必须严把质量关。如有忽略或别的因素,造成质量的问题。导致甲方的损失或与其他客户产生的经济纠纷必须由乙方自己承担。且按%偿付甲方违约金。

  第三条货物或原材料的供应乙方必须对货物或原材料有充分大量的货源。以却保供应建设公路的正常施工。如在供应期间,发生间断或停止或缺少货源等因素。造成甲方的损失必须由乙方承担相应的责任。且按%偿付甲方违约金

  第四条乙方必须按甲方规定的时间、地点、把货物输送到目的地。货物运输后,甲方需要变更到货地点或收货人,必须在货物未到达目的地之前告知乙方。

  需要说明的其他事项

  发生争议时由两边友好协商解决,协商不成时,两边均有权向人民法院提起诉讼。

  合同实施:

  ①本合同一式两份,各执一份为凭

  ②本合同如有未央事宜,双方配合协商书面修正

  ③本合同自具名之日年月日发生效力,到年月日止

  ④本合同期满前一个月,如双方均无异议,则本合同自动延伸,其后亦同。

  甲方 乙方

  签约日期年月日签约日期:年月日

【物流合同范文合集5篇】相关文章:

1.精选物流实习报告范文合集9篇

2.物流场地租赁合同

3.关于物流合同模板六篇

4.关于物流合同模板8篇

5.关于物流合同模板五篇

6.物流合同模板汇总5篇

7.2018物流实习报告范文

8.物流实习学习总结范文

9.物流转让简单的合同范本

上一篇:广东新年花卉订购合同 下一篇:项目合同