随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同对我们的帮助越来越大,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编为大家整理的设计合同9篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。
设计合同 篇1
甲方:
乙方:
根据甲方提出的《江苏常熟商业街》灯光设计要求,作出相应的灯光效果图及相灯具选型说明(电子版),为明确责任,分工协作,经甲、乙双方协商,已双方签订合同后3天内完成(不含节假日),特签订本合同,以便共同遵守。
一、 设计内容:
1、甲方要求对效果图里面的三栋楼做灯光效果设计
2、甲方要求对效果图作出灯具选型说明
二、 甲方义务:
1、 甲方应及时向乙方提交设计具体要求;
2、 将更改通知及时通知乙方;
三、 乙方义务:
1、 向甲方提供照明设计效果图(电子版)。
2、 向甲方提供针对该效果图的灯具选型方案(电子版)
3、 有义务根据甲方要求完善设计。
四、 收费标准:
根据实际设计图工程量的价格为( 5000.00 )元,即大写人民币( 伍仟元整 )。
五、 付款方式:
甲方在乙方设计效果完成后一次性支付全部款项。
六、 违约及违约责任:
1、 由于甲方不能按时、准确地提供有关设计资料致使乙方无法进行设计或造成返工,乙方可将设计文件交付日期顺延。
2、 由于乙方原因,延迟设计文件的交付时间每延误1天,乙方应向甲方偿付设计费3%的违约金,甲方可在设计费中扣除。
七、 其它:
1、 本合同自双方签字后生效,设计费全部结清后失效。本合同未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力;
2、 在执行合同中如发生异议,双方另行协商解决,协商不成时,可向深圳仲裁委员会申请仲裁;
3、 本合同壹式肆份,甲、乙双方各执两份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计合同 篇2
甲方:_________联系方式:__________________
乙方:_________联系方式:__________________
兹甲方委托乙方设计位于______实用面积_____平方米的私宅,双方应设计事宜达成以下协议:
一、甲方将房屋委托乙方设计,乙方将根据甲方的要求,结合设计原理在甲方提供所有资料_____日内绘出平面布置图。
二、甲方确认平面方案,确认后,甲、乙双方签订本设计委托书,同时,甲方交付首期设计定金,金额为总设计费的_____%。(设计费收取标准详见第六条),乙方下现场实地尽寸复合。
三、签约后,乙方进入立面设计_____日内绘出详细立面方案。
四、设计内容:
设计平面方案图,全部施工图。含配套专业:体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图,与业主沟通,审核后,双方签字定稿。
五、乙方根据立面方案制作效果图,(效果图制作收取标准详见第七条)。
六、图纸装裱要求:
乙方交付壹套A3设计图纸,超出部分费用甲方自理,甲方结清设计尾款。
七、设计费收取标准:
平面_____元/平方米,复式_____元/平方米,别墅_____元/平方米,本套私宅总设计费大写:_____(小写____元),签定本协议时,甲方需交付设计定金大写:_____(小写____元),余款于乙方交付整套A3设计图纸时结清。
八、效果图制作收取标准:
标准客厅_____元/张,复式_____元/张,卧室____元/张,本套私宅效果图制作费大写:_____(小写____元)。
九、双方权利义务
1、甲方
(1)按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性,正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
(2)甲方提交上述资料及文件超过规定期限,____天以内的,乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;____天以上的,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
(3)甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
(4)在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据业乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
(5)甲方必须按合同规定支付定金,收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金,乙方有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。
(6)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额____%的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过____天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
(7)甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期,且甲方应支付赶工费。
2、乙方
(1)乙方应按国家规定和合同约定的技术规范,标准进行设计,按本合同第六条规定的内容,时间及份数向甲方交付设计文件(出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
(2)设计合理使用年限为_______年。
(3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的_____%,总额不得超过总设计费。
(4)由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的____%。
(5)合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还发包人已支付的定金。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字后生效。
甲方(盖章):___________乙方(盖章):____________
日期:______年___月___日______年____月____日
设计合同 篇3
项目 名称 :
委 托 方 (甲 方) :
受 委 托 方(乙 方):
签订地 点 :
签订日 期 :
漓江山水幼儿园方案设计 上海龙艺建筑装潢有限公司 20xx 年 月日
经(甲方)与上海龙艺建筑装潢有限公司(乙方)友好协商,就漓江山水幼儿园方案设计的项目,达成以下协议,签订本合同,并严格执行。
一、项目名称、范围和内容
(一)、项目名称:漓江山水幼儿园方案设计
(二)、范围:华泾路999号内漓江山水幼儿园的室内外平面、效果、环境等方案设计
(三)、设计内容:漓江山水幼儿园的一~三层室内平面(约3500M2)、门厅效果、外立面效果(约1500M2)、外围环境平面及效果(约3000M2)等方案设计。
二、时间、进度安排
具体工作时间进度安排如下:
(一)、合同签定后乙方即开始工作。
(二)、提交设计方案时间为合同签定后的10天内完成。
三、双方工作责任
(一)、甲方负责提供设计基础资料(地形图、建筑设计图、其他相关里资料等),负责协助乙方漓江山水幼儿园相关资料搜索,负责协调与相关部门的联系与沟通。
(二)、甲方负责组织审核工作,并及时提出具审核意见及会议纪要。在乙方对甲方提供的资料或数据有异议时,甲方应及时予以回复和核实。
(三)、乙方须按甲方的要求在合同规定的时间内完成设计成果,
并参加甲方的方案讨论与论证,负责设计方案的介绍。
(四)、因甲方原因或不可抗拒的因素造成设计延误的,乙方提交设计成果的时间顺延。
(五)、设计署名权归乙方所有,版权归甲方所有,甲方有权在设计审定后公开展示设计成果,并通过传播、媒介、专业杂志、书刊及其他形式介绍、展示、评价设计方案。
四、验收标准和评价方法
最终设计成果由甲方按照幼儿园的设计要求及国家有关标准组织验收。
五、报酬及其支付方式
(一)、方案设计费:漓江山水幼儿园方案设计费经协商按1.5万元人民给予支付。方案设计评审通过后,届时另签施工设计委托合同,费用另议。 (二)、支付方式
合同签定后,甲方需支付乙方50%设计费(即0.5万元),乙方完成设计后,甲方再支付乙方50%设计费(即1万元)。
六、违约责任
(一)、违反本合同约定,违约方应按照《中华人民共和国合同法》的规定,承担违约责任,赔偿履约方损失。违约金或赔偿金由双方共同约定。
(二)、因不可抗拒的因素(如战争、地震、火灾等)造成违约的,违约方不承担违约责任。
七、争议的解决办法
在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决,也可以请求进行调解。当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的,按以下方式进行裁决。
(一)、申请本地仲裁委员会仲裁;
(二)、按司法程序解决。
八、其他
其他未尽事宜由双方协商解决。
九、合同一式二份,双方各执一份。
甲方: 法定代表人: 地址: 联系人:电话: 年 月 日
乙方: 法定代表人:地址: 联系人: 电话:
设计合同 篇4
甲方:____________________
乙方:____________________
兹有甲方委托乙方担任室内装饰设计工作,本着精益求精、精诚合作的原则,经双方协商签订本合同条款,以兹双方共同遵守:
第一条本合同依据下列文件签订
1、《中华人民共和国合同法》;
2、国家及地方有关建筑装饰工程、工程勘察设计管理规章、条例;
建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目名称、设计要求、设计内容
1、项目名称:____________________
2、项目地点:____________________
装饰设计范围建筑面积______㎡。
设计要求:达到国家相关规范要求同时做到功能合理、经济、造型新颖、堂皇、满足业主要求的同时提供创意及专业建议。
5、设计成果及服务范围:
(1)初步设计方案;
(2)彩色效果图3-4张,超出的按¥2,000元/张计算;
(3)施工图一式肆套,电子文件壹套;
(4)协助甲方制定施工招标文件;
(5)提交施工图时,提供现场施工交底工作;
(6)提供现场监理服务,每月1-2次(异地项目参考第(10)条执行);
(7)如果甲方需乙方每周提供3天或以上的设计监理工作,则按¥80元/平米进行收费(需另行签订补充协议);
(8)施工图纸包括:设计施工说明、材料表、门表、灯具表、家具表、平面布置图、立面图、地面拼花图、天花布置图、剖面图、主要节点施工大样图、照明点位布置图、插座点位布置图及1份主材料样板(本合同未含的专业有:结构、消防、空调、强弱电系统图、给排水系统图、电梯设备、景观施工图、广告位设计、灯光舞美设计);
(9)提供设计进度表;
(10)若项目不在______市范围内且合同总金额超过¥200,000元以上(包含¥200,000元),如果需要乙方人员出差,乙方共提供2次现场监理服务,超出部分按第⑿条执行;
(11)若项目不在______市范围内且合同总金额未超过¥200,000元以上(包含¥200,000元),如果需要乙方人员出差,按第(12)条执行;
(12)甲方需提供乙方设计人员出差的相关差旅费,具体标准如下:
A、路费:飞机经济舱;
B、住宿费:四星级以上酒店;
C、膳食补助:200元/天。
以上提及的路费与膳食补助款需在乙方设计人员到达甲方现场后,即刻以现金形式付给设计人员并即时为设计人员预定好住宿房间,反之,路费与膳食补助、住宿费将增加到阶段性设计费里。
第三条设计收费、付款方式
1、单价______进行计算。
2、____________(大写)
付款方式
1、签约后三个工作日内,付设计费的定金30%,____________元整。(大写)
2、效果图方案确定后三个工作日内,付设计费的30%,____________(大写)
3、交施工设计图后三个工作日内,付设计费的35%元整。____________(大写)余5%部设计费。____________(大写)
5、以上每项款项都应一次性付清。
6、本合同所产生的一切税费由甲方承担,税率为7%。除设计费外,以下内容由甲方另行支付,但设计方必须提供书面证明:
1、获取第三方专业服务的费用,比如测绘、测试或消防布局图制作等。
2、本合同中没有规定但甲方另行提出要求的特殊服务所产生的费用。
3、除约定提供的设计成果外,甲方另外提出的增印文件费用或增加材料样板将按照打印或制作成本由甲方向乙方支付。
4、本合同所附设计范围之外的设计内容双方另行协商计算。
第四条设计交付时间
第一阶段:自双方所签订合同生效及收到甲方提交的本项目有关资料及文件之日算起开始进入方案设计,
第二阶段:在第一阶段设计方案经甲方签署确认后的之相关彩色效果图。
第三阶段:在第二阶段设计方案经甲方签署确认后的工程所有施工图。
第四阶段:经双方完成第三阶段工作确认后即开始与甲方及施工单位进行施工图交底、施工监管以及竣工验收后协助甲方布置室内氛围。
第五条双方责任
1、甲方责任
(1)按照各设计阶段协议的规定,按时向乙方提交本项目有关资料及文件,并对其完整性、正确性负责,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费,修改费另行商议。
(2)及时办理各设计阶段的设计文件的审批工作并出示书面确认函。
(3)甲方有特殊情况,必须终止设计的进行,应书面通知乙方,甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。
(4)甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按总设计费双倍收取违约金。乙方为本合同所设计的图纸保有版权,只供甲方作为本合同指定地点施工专用,甲方不得转让出版或其他用途。
(5)甲方应按本合同第三条规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天应承担应付金额千分之十逾期违约金,在甲方付清前一阶段的费用前,乙方有权拒绝提交下一阶段的设计成果,相应的工期延误责任由甲方承担;如甲方延迟付设计款超过十个工作日,乙方有权解除合同并追究甲方违约责任,有权要求甲方支付延迟进度款的双倍设计费。
(6)在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费:不足一半时,按总设计费的一半支付;超过一半时,则应付清全部设计费。若施工设计图已完成,而工程非因设计原因未能进行时,甲方则应按本合同“第三条第3条”将“第(1)、(2)、(3)、(4)”项设计费应一次付清给乙方。
(7)事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上(含2次)的设计修改,甲方应根据乙方的工作量增加设计费,设计费另行商议。
(8)对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。
(9)施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。
(10)凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出书面异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
2、乙方责任
(1)合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金,即设计首期款(不可抗力因素除外)。
(2)按照甲方提供的建设文件和设计基础资料编制设计文件,按照设计阶段协议书的规定,按期交付甲方各设计阶段的设计文件,并保证质量。由于乙方自身原因延误了设计文件交付时间,每延误一天应减收设计费的千分之十。
(3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误及甲方提出的变更意见负责修改补充。
(4)乙方负责向施工方做设计技术交底,指导工人施工及解释图纸,协助解决施工中提出的技术难题。
(5)协助甲方选择材料,并帮助甲方监控材料质量。
(6)乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术经济资料,如有此种情况甲方有权索赔。
第六条其他
1、施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
2、乙方提出的设计方案必须经甲方审核,参照甲方意见进行修改,以不违反合同规定为原则,在协商基础上达到双方满意。
本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若甲方需要应另行委托设计。
凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
5、对甲方提出的有违反设计规范的建议及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
6、甲方不得另行委托他人设计,否则乙方凭证明文件,通知甲方解除委托合同,没收已收的设计费用,甲方向乙方赔偿合同总金额双倍的毁约费用,乙方并保留诉讼的权利。
7、本合同书系指委托设计,如需施工另行签订施工委托合同书。
8、甲方订立工程施工合同时,应约束承包方(施工方)服从乙方监督指导工程的进行,若承包方与乙方有争议,甲方应出面协调,若责任在承包方而导致工程停顿时与乙方无关。若因施工发生困难,要求更改设计时,甲方应征得乙方书面同意后,修改设计图纸。
9、甲方在初步设计批准后,不能以设计内容不满意为由拒绝支付设计费,双方应以合作的态度协商解决。
10、本合同书为双方同意签订,双方不得以其他文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书如某一项经双方协商同意无效时,需加盖委托方与设计方的公章,并不影响其他条款的实施。
11、本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请______市人民法院解决。
12、如需乙方提供发票或收据,甲方在收到乙方所提供的发票或收据时,需即时以现金或支票的形式交付给乙方设计款及与所提供发票等额税率的税金(税金需以现金方式支付)。
13、甲、乙双方任何通知文件应按下列通讯地址为准。
14、若通讯地址有变,应以书面通知对方。
15、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。所有关于本工程的协议及甲方和乙方认可的来往传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
16、本合同一式肆份,由甲、乙双方各执贰份,均具同等法律效力。
17、本委托合同书双方自签字盖章之日起生效,双方履行完合同条款后本合同自行终止。
甲方:____________________
乙方:____________________
_____年_____月_____日
设计合同 篇5
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
合同内容和要求:
1._________________________________公司标志设计。
2._________________________________公司VI导入、VI执行、及VI手册的整理。
二、费用
VI设计及VI手册的整理:费用共计人民币(大写):_____万_____仟_____佰_____拾_____元整。
(以上费用含设计费和VI手册印刷装订费,装订VI手册共计________________份 )。
三、付款方式
1、本合同签订后,甲方即向乙方支付合同总费用30%,即人民币¥____万元整(大写:人民币____万元整);
2、标志通过即付项目总额的40%即人民币¥____万元整(大写:人民币____万元整);
3、VI手册整理完成;打印装订前甲方需向乙方支付合同余款,即人民币¥____万元整(大写:人民币 ____万元整)。
四、双方的责任与义务。
乙方应按甲方要求按质按量完成相关策划设计工作。
乙方需在规定时间二○○____年____月____日至二○○______年____月____日完成甲方公司VI手册的整理工作,并报予甲方签字认可。
甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作,并根据乙方需要如实的提供相关资料。
因版权、文责所引发的法律责任,经济纠纷由甲方承担。
五、知识产权约定
乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方(需另行签订转让合同)。
甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、违约责任
本合同签订后,甲乙双方均应全面的履行本合同;
因VI设计工作是十分艰巨的,不仅需要经过大量调研工作,更需一流设计师的创作,乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同,鉴于此,甲方承诺如提前终止合同,仍承担向乙方支付全部合同款的义务(甲乙双方一致同意终止的除外)。
乙方如违约提前终止合同,所收取的费用应全部退还甲方。
七、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应当友好协商解决,协商不成的,甲乙双方任何一方均可向本地区裁委员会提请仲裁解决。
合同附件为本合同一部分,本合同壹式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等的法律效力。
备注:
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
甲方(盖章): 乙方(盖章): 甲方代表签名:乙方代表签名: 地址: 地址:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户:
帐号:
日期:年 月 日日期:年 月 日
设计合同 篇6
委托单位:(以下简称“甲方”)
设计单位:(以下简称“乙方”)
由于 合同细节磋商未达成一致原因,致使甲乙双方于 20xx年 1 月 24 日签订的 (合同编号为:,以下简称“原合同”)不能继续履行,双方协商后达成以下协议:
一、乙方已完成设计工作包括:
二、合同费用结算:
原合同的设计费总额为元(币种为 人民币 )。根据乙方设计工作实际完成情况和原合同中对设计费的约定,甲方应付共计元,甲方已付元,甲方应付未付元(大写: 元整),除此之外甲方无需支付乙方任何其他费用。
三、甲方拥有包括设计成果在内的本项目资料的著作权。甲方保留在本项目中继续使用、深化该设计、或将设计成果提交其他第三方设计单位参考的权利。
四、自双方签字盖章之日起本协议生效、原合同终止。
五、本协议一式陆份,甲、乙双方各执叁份。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
协议签订日期: 年月日
签约地点:
设计合同 篇7
甲方:
乙方:
(以下简称甲方),委托(以下简称乙方)负责着精诚合作的原则,经双方友好协商,特签订此《》编印合同书,内容如下:
一、制作项目名称、内容、工期
项目名称: 《》编印 项目内容:编辑文字、设计图文、印刷图书
项目工期:20xx年4月11日- 20xx年5月16日
二、双方权利及义务:
甲方向乙方进行编辑要求、设计要求及印刷要求。乙方按照甲方要求提供初稿,甲方在收到乙方提供的初稿后3个日历天内给予确认或提出修改意见。乙方应根据甲方提出的修改意见进行修改,并将修改结果再次提交甲方直至甲方最终确认。乙方应按照最终确认的设计要求及设计稿进行制作。甲方有权对设计、制作进度和质量进行监督,并提出改进意见。甲方须严格按照合同付款期限,按时支付乙方所需款项。
三、价款及支付方式
1.项目总造价:人民币 元整(大写:人民币万 仟元整。)
2.付款方式及时间:项目完成后_10_日内支付全款。
四、其他
1.协议的变更、续签及其他未尽事宜,由双方另行商定。
2.本合同自签字之日起生效。
3.本合同一式两份,双方各执一份为凭。
甲方:(盖章) 乙方: (盖章) 地址:________________ 地址:_________
_______ 授权签字人:__________ 授权签字人:__________ 联系电话:____________ 联系电话:____________
设计合同 篇8
委托方:(以下简称甲方) 承运方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及货物运输的有关规定,甲乙双方经过充分协商,现就乙方向甲方提供运输服务事宜达成一致,特签订本合同共同遵守。
第一条 服务范围
乙方为甲方提供下列的服务项目中第 1、4项的承运服务:
1、货物全国门到门运输。
2、承运货物的分拣、包装。
3、仓储(费用另计)。
4、代办保险(保费由甲方承担)。
第二条 服务期限
从 年月日起至年 月 日止,本合同到期后双方继续合作的,需另签订承运合同。
第三条 服务受理
1、乙方通过电话、传真、E-mail或系统对接等方式接受甲方委托。
2、达成委托后,甲方应按乙方要求及时将运输所需全部手续移交给乙方(所运货物需办理审批、检验手续的,应一并移交)。
3、乙方接受甲方委托后应及时办理收取货物手续,按服务收费标准开具运单,及办理保险手续(在甲方提出保险要求并由甲方支付保险费时)。
第四条:费用与结算:
1、乙方按照经双方确认的收费标准及收费内容进行收费,运价按照《物流配送价格表》之规定执行(详见合同附件1)。
2、费用结算方式
甲方按月与乙方进行结算。乙方以收货人签收的送货单作为运费结算的依据进行运费结算,如不能提供签收单的,由乙方提供保证函,确认该批货品已安全送达收货人,如收货人提出异议的,由乙方负举证责任,乙方如不能提供有效证据证明客户收到货时,由乙方按附件2《货物赔偿标准》的标准承担赔偿责任。
3、费用结算时间与付费
乙方与甲方的费用结算期是对每月 日至 日(或30日)的业务费用进行结算,甲方收到乙方所提供的《费用月结对账单》明细后3个工作日内与乙方进行核对和确认,如有异议,应于收到账单后3个工作日内以书面形式提出,3个工作日内不反馈信息,视同确认。确认后,乙方应在5个工作日内向甲方提供费用发票,同时甲方以现金、支票等方式向乙方付清款项。
4、甲方采用由收货人或第三方付费时,应当向乙方提供保函,并承担因收货人
或第三方拒绝付费时支付该运费及其他费用的责任。
5、甲方不得以部分款项有争议为由拖延其它无争议部分款项的按时支付。对有
争议的部分,经双方核对并对付费金额达成一致意见后,甲方需于商议付款日结清该部分款项。
第五条 双方的权利义务
一、甲方的权利义务
1、甲方有权要求乙方按委托的时间、地点、方式将货物运送到目的地。
2、在未办理提货、发货手续之前,甲方有权变更或取消委托内容,因此而产生的费用由甲方承担。
3、甲方有权要求乙方提供甲方所委托业务的进展情况,服务过程中的信息,甲方应保守合作期内知道的所有乙方的商业秘密。
4、甲方自己包装时,有义务按国家有关承运货物包装标准进行包装。
5、甲方应按合同约定时间同乙方进行结账,在乙方完成约定的物流运输任务后,甲方不得以各种理由为由拖欠服务费用。
6、甲方特殊要求乙方专人押送、特殊包装、绕道行驶、配备器材等额外产生的费用,由甲方另行支付。
7、甲方委托承运的货物必须符合国家的安全规定及其它要求,甲方不得交寄国家禁止寄递以及侵犯他人权利的物品;甲方应保证其交寄的货物符合国家产品质量、卫生许可等相关规定;如因上述原因导致乙方被相关部门处罚或对他人赔偿或被收货人侵害,由甲方承担全部责任。
二、乙方的权利义务
1、乙方应按合同要求及时为甲方提供安全运送货物服务。
2、乙方有为甲方保守商业秘密的义务,并向甲方反馈信息。
3、乙方提供的服务车辆必须牌照齐全有效,技术状况良好,确保安全驾驶。
4、在甲方违约的情况下,乙方有权暂停执行甲方所委托的业务并有权要求甲方
承担违约责任。
5、乙方有权按合同约定向甲方收取服务费。
6、当乙方发现货物的包装、体积等不符合运输要求时,乙方有权要求甲方改正直至拒绝承运,但因包装导致的丢失破损乙方不承担责任。
7、乙方保留因特殊原因(运输市场波动、油价上涨)而调整运价的权力,并通知甲方且须双方协商一致方可改动。
第六条 货物保险
本合同采用下列第 2 项保险方式:
1、甲方不委托乙方办理保险。
2
第七条 违约责任
一、甲方责任
1、甲方未按约定的时间和要求备好货物,货物晚点责任由甲方承担。
2、对于甲方自行包装货物,因包装不当造成的损失或在交接时货物外包装完好,而内装货物毁损、短少或灭失的损失由甲方承担。
3、由于甲方错误提供收货人地址、收货人姓名或联系电话等信息,导致货物运送延误等损失,甲方承担责任。
二、乙方责任
1、因乙方责任将货物错送或错达收货人,应将货物无偿运到指定的收货人,并承担因此给甲方造成的经济损失。
2、非因乙方原因导致甲方指定的收货人迟延或拒绝收货造成的损失,与乙方无关。
3、乙方与操作项目相关的工作人员必须接受甲方的相关业务培训,以保证按照要求完成相关工作。
4、甲方委托乙方保险货物发生事故,乙方负责对甲方按声明价值进行理赔。
5、乙方负责制作每天的《运输跟踪表》,将运输信息及时通知甲方,并保证异常情况能及时处理。
6、乙方为甲方提供仓储服务,每日制作《库存日报表》,及时向甲方汇报库存情况。
三、下列情形,造成人员伤亡和设备损坏的,甲方承担赔偿责任:
1、在委托的货物中故意夹带危险货物品和其它易腐蚀、易污染货物以及禁、限运货物等行为。
2、由于货物包装缺陷产生破损,致使其他货物或运输工具、机械设备被污染腐
蚀、损坏、造成人员伤亡的,甲方应承担赔偿责任。
3、因甲方匿报货物品名、重量等,造成航空、铁路及国家安检部门对乙方的罚款及费用。
4、甲方错用包装、储运标志所造成的货物损失的。
5、当收货人收货签收后,该货物的灭失、短少、变质、污染、损坏等一切风险随之转移到收货人处,乙方不再承担责任。
第八条:其它
1、因乙方管理不当,造成货物破损或灭失的,由乙方按附件2《货物赔偿标准》的'标准承担赔偿责任,(因货物的自然属性合理损耗或性质变化除外)。
2、在合同执行期间,任何一方不得擅自变更或解除本合同。如确有特殊原因不能继续履行或需变更时,要变更或解除本合同的一方必须提前一个月以书面形式通知对方,经协商并达成一致后,方可变更或解除。合同的提前终止,不影响双方于合同终止前已产生的权利和义务。
3、由于不可抗力事故直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇不可抗力事故的一方应立即将事故情况书面通知对方,并提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由及相关证明,由双方按照事故对履行合同的影响程度,协调确定解除合同、或部分免除履行合同的责任、或延期履行合同。
4、甲乙双方若有需要改变公司名称、联系方式或需搬迁离开原所在地以及其它可能影响本合同执行的变更时,均应于变更之日起5个工作日内以书面形式通知对方,否则须由变更方承担给对方造成损失的责任。
第九条 本合同在履行中如发生争议时,双方应协商解决,协商不成时,任何
一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条 乙方向甲方提供的《物流配送价格表》、《运输服务考核办法》及其他
与运送有关的操作规程均被视为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等效力。当本合同没有约定时,以乙方工作单背书条款为准;当合同乙方工作单背书条款发生冲突时,以本合同为准。
第十一条 本合同一式四份,甲方执贰份,乙方执贰份,合同附件与本合同具备
同等法律效力,自签订之日起生效。
附则:甲乙双方需向对方提供营业执照副本复印件。
甲 方: 乙方:
法人代表或委托人:法人代表或委托人: 地 址: 地 址: 电 话: 电 话: 传 真:
签字日期。
签约地点:
传 真: 签字日期:
设计合同 篇9
合同编号:
资质等级:
发 包 人:
承 包 人:
签订日期:
发包人(甲方):
承包人(乙方):
为了促进甲、 乙双方的共同发展,更好地做好工程项目的设计开发和建设工作,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》以及国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章,甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经充分协商,就长期技术合作相关事宜达成如下协议,并承诺共同遵守下列条款。
第一条 技术合作目标
保障甲方工程项目的安全性、适用性和经济性;优化各种设计方案,优化设备选择、材料选型、节能方案;提高设计质量,使其符合使用要求;加强对建筑物主体结构安全性及合理性的审核;节约工程投资,提高工程项目的投资效益和品牌效应。
第二条 技术合作的内容及成果提供
一、初步设计阶段技术咨询、图纸审查内容及成果提供
乙方从技术、工程、经济等方面对项目的可行性进行论证,对设计方案进行优化,提高投资效益;对结构设计进行复核,确保满足建筑节能要求,保障建设项目安全可行。根据介入阶段的不同可分别包含以下工作内容:
1. 对初步设计的设计说明进行审核,提出意见:
(1)关于本工程的技术指导要点是否体现方案设计批文及甲方的要求,包括满足项目《建设用地规划许可证》内容要求。
(2)关于初步设计的内容和深度要求,是否符合设计任务书要求及当地规划部门的有关规定。
2. 对设计单位正式提交的初步设计文件进行审核。主要内容为:
(1)初步设计文件完整性和深度;
(2)设计依据(包括工程地质详细勘察报告)、采用的设计规范、标准的完整性和准确性;
(3)总建筑面积、建筑占地面积、容积率等指标,是否符合政府相关批文及甲方要求;
(4)户型面积比例是否满足规划要点的要求;
(5)日照是否满足国家和地方的相关规定;
(6)提出有关总平面布置、综合管网关系布置、道路布置、功能分区、绿化及用地合理性内容;
(7)各专业设计中合理采用新技术、新工艺、新设备、新材料等方面内容;
(8)主要设备选型,主要材料选择;
(9)建筑造型、保障老人、儿童、残障人的活动设施、房型设计等是否满足使用要求:
(10)建筑设计的单体平面布置、空间布置(含变形缝布置及地下车库综合管线布置是否满足净空要求)和建筑物的日照、隔热、隔声、通风、遮阳、防渗等是否满足国家和地方的相关要求;
(11)对结构形式是否优化、是否经济合理进行判别;
(12)结构设计的主要技术参数、结构方案优选、主体结构优化、结构材料选择、地基处理与基础方案选择、沉降控制值和不均匀沉降估算值、安全度、可靠度、抗震、有关限额设计的技术经济指标:含钢量、单位面积砼含量等方面内容;
(13)地下室抗浮设计方案选择、超长结构设计方案选择、量大面广的部位对造价有较大影响的结构布置优化;
(14)审核结构加固或改造项目设计是否经济合理;
(15)给排水系统、消防系统及各项新技术应用的经济性、合理性,泵房和处理站房的布置审核;
(16) 给排水设计的主要技术参数、给水﹙含生活、中水及消防﹚方案、中水处理及回用方案、太阳能应用方案、泳池及景观水处理方案、节能环保措施及人防设计、排水方案、室内外主要给排水管道布置、主要设备选型及其布置的合理性和经济性;
(17)供配电系统的合理性、经济性、安全性以及变配电机房的布置合理性;
(18) 强电设计的设计计算书、主要技术参数、供配电方案、防雷接地系统、照明设计、电气节能、室内外主要电力线路布置、主要设备选型及其布置,对重要建筑的供配电方案、主要变配电机房及管井位置提出优化方案;
(19)各弱电系统的主要技术参数、安全监控、通讯网络、数据传送、火灾报警、安防、楼宇自控、有线电视、公共广播、室内外主要弱电线路敷设、主要设备选型及其布置;
(20)空调系统的经济性、合理性,是否满足国家和地方的相关节能规范要求,空调机房和通风机房的合理布置审核;
(21)通风空调设计的主要技术参数、通风空调方案的经济性和合理性、设计计算书的完整性和准确性、主要设备选型及其布置;
(22)车流、人流设计的主要技术参数、主要路线布置、主要设备选型及其布置;
(23)若设计方提供有关的环境保护(专篇)设计,则审查其主要技术参数、主要污染物治理工艺方案、主要设备选型及其布置;
(24)若设计方提供有关的节能(专篇)设计,则审查其主要技术参数、方案、设备选型及其布置;
(25)根据我公司有关建筑节能构造原则,进行建筑节能报告审核;
(26)消防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置;
(27)人防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置。
第三条 技术合作进度
甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》,并在合同中明确设计咨询及施工图审查的具体进度要求;其中对初步设计阶段的技术咨询、初步设计文件审核及对施工图超出国家和深圳市规定的审图内容要求部分,乙方须按本协议内容执行;各项目另有特殊要求可在具体项目补充协议中限定;每个工程项目设计咨询的时间根据该项目的规模、特点及进度要求确定,原则上随设计进度分阶段进行;初步设计审查的时间自收齐全部送审资料起,原则上不超过10个工作日,施工图审查的时间自收齐全部送审资料起,原则上不超过15个工作日。
第四条 技术合作取费及付款方式
1. 审查收费标准:
(1)仅施工图设计审查:元/平方米。
(2)初步设计及施工图审查: 元/平方米。
(3)计价面积是指设计图纸中所述该项目的总建筑面积。
2. 专项施工图审查费按相应专项设计费的 %付费。
3. 甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》,并在合同中明确合同款数额及付款方式。
4. 根据项目的实际情况,专项施工图审查内容可在《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》或补充协议中明确。
5. 总设计费不包含境外设计费。
6. 审图阶段工作完成后,并提供合格审图报告后20日内,在提供相应发票后一次性支付完成阶段的审图费用。
【设计合同模板9篇】相关文章:
《离骚》教学设计模板12-25
离骚教学设计模板10-27
VI设计合同书11-30
教学设计方案模板03-14
《将进酒》教学设计模板08-25
将进酒教学设计模板08-09
《木兰诗》教学设计模板08-02
《沁园春雪》教学设计模板08-01
《沁园春·雪》教学设计模板08-01
《观沧海》教学设计模板08-04