付款合同

2025-06-14 合同范本

　　在人们的法律意识不断增强的社会，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家收集的付款合同模板17篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　付款合同1

　　______________（以下简称甲方）

　　______________（以下简称乙方）

　　双方就甲方向乙方订购产品／服务时议定甲方付款条件如下：

　　一、双方同意付款方式为□月结；□交货。

　　二、双方同意当月_________日为结算日，结算自此日前______个月，乙方交货予甲方指定交货地点或提供甲方另需求性服务所产生费用之全部应付帐款。

　　三、双方同意付款型态为□现金；□支票；□汇款

　　（1）采现金付款者，甲方同意于货到收现。

　　（2）采支票付款者，甲方同意于货到付票期_________日之票据予乙方。

　　（3）采汇款付款者，甲方同意于货到_________日内，汇入乙方指定之帐户。

　　（4）采月结付款者，甲方同意于当月_________日支付票期_________日之票据予乙方。

　　四、甲方给付乙方款项之方式为□乙方派员收取；□回邮寄回；□汇入帐户。

　　由乙方派员收取时，需携带证件□无；□收款章；□发票章；□大小章。

　　五、是否需要乙方按月邮寄对帐单□yes；□no。

　　六、其它约定事项

　　（1）甲方同意于付款时同时交付乙方付款明细。

　　（2）若甲方支付客票（非甲方本人所开立之支票），需由甲方于支票背面背书。

　　七、特别付款方式说明：____________

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　代表人（签字）：_______ 代表人（签字）：_______

　　付款合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：

　　一、对乙方开票的规定：

　　甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，甲方验收合格的产品型号和数量以签收的送货单为正。开票数量仅为甲方验收合格产品的.数量(该数量必须经过甲乙双方共同确认)。乙方在每月30号前将发票寄/送到甲方财务部。

　　二、对甲方付款的规定：

　　乙方向甲方提供铺底资金付款方式：既第一个月的货款押在甲方，到第二个月货款结算后甲方收到乙方发票后的30天内向乙方一次性付清第一个月发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约.如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。

　　三、对产品的其它约定：

　　展示柜单面喷塑费为：8.5元/㎡，冷柜单面喷塑费为：8.5元/㎡，此两种产品的整套结算面积均为实际有效喷塑面积。冷柜如需要丝网印刷，需另加丝网印刷费：元/套。甲方的产品毛胚钣金由钣金厂运输到乙方指定的地方，此过程中所发生的一切费用均与乙方无关。喷塑后的成品由乙方负责运输到甲方厂里。这甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，订货周期为4天，既毛胚钣金送到乙方厂里再到成品由乙方送货到甲方厂里的时间，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货数量保质保量的进行交货。

　　四、对付款方式的规定：付款合同书范本

　　付款方式采取：每月货款的50%为现金或银行转帐支票；另50%的货款为银行承兑汇票。

　　五、其他规定：

　　甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。

　　六、协议生效：

　　本协议自甲乙双方签字盖章后生效(传真件有效)。本协议一式两份，双方各持一份为凭。

　　七、协议有效期：

　　本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。

　　甲方签字：乙方签字：

　　盖章盖章

　　付款合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：

　　一、对乙方开票的规定：

　　甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，开票数量仅为甲方验收合格产品的数量（该数量必须经过甲乙双方共同确认）。对不合格产品的处理按照甲乙双方拟订的其他供货合同或协议执行。乙方在每月25号前将发票寄/送到甲方财务部。

　　二、对甲方付款的`规定：

　　甲方收到乙方发票后的90天内向乙方一次性付清发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约。()如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。

　　三、对乙方延迟交货的规定：

　　甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货时间进行交货，否则甲方可根据乙方延期交货的实际时间延迟向乙方支付货款，延期付款时间的计算：延期交货付款时间=正常付款时间+延期交货天数x 2（特殊情况获得甲方正式批准的延期交货情况除外）。

　　四、对付款方式的规定：

　　一般为电汇。（特殊情况可采取现金或者支票支付等方式）。

　　五、其他规定：

　　甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。

　　六、协议生效：

　　本协议自甲乙双方签字盖章后生效（传真件有效）。本协议一式两份，双方各持一份为凭。

　　七、协议有效期：

　　本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。

　　甲方签字：乙方签字：

　　盖章盖章

　　付款合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方为了规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：

　　一、对乙方开票的规定：

　　甲方通知乙方开具发票。付款合同书范本

　　二、对甲方付款的规定：

　　每批订单乙方只需支付甲方80%货款，剩余货款乙方年底一次付清。

　　三、对产品的.其它约定：

　　产品由甲方负责运输到乙方厂里。甲方应严格按照与乙方确认的订单中的交货数量保质保量的进行交货。

　　五、其他规定：

　　甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。

　　1付款合同书范本

　　六、协议生效：付款合同书范本

　　本协议自甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式两份，双方各持一份为凭。

　　七、协议有效期：

　　本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。

　　甲方签字：乙方签字：

　　盖章：盖章：

　　付款合同5

　　甲方(开发商)

　　乙方：

　　因业务发展需要，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

　　一、甲方委托乙方分期分批代为向__________公司支付业务往来款，总金额暂定为人民币______元(代扣税费及管理费后为______元)，委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。

　　二、每次代付时，甲方应将款项转入乙方帐户，乙方代扣税费及____℅的管理费后再将款项转入__________公司如下帐户：

　　开户名：

　　开户行：

　　账号：

　　三、甲方应确保有关款项来源、用途的'合法性;否则，所有责任概由甲方承担，与乙方无涉。

　　四、无论甲方以何种名义将上述款项转入乙方帐户，只要乙方按约将款项转入__________公司帐户，则该款项均不视为是湾美花园项目工程款。甲方须按双方建设工程施工合同的约定向乙方另行支付工程款。

　　五、甲乙双方对本协议内容均负有保密义务，未经对方许可，不得擅自对外披露。

　　六、以上未尽事宜，甲乙双方友好协商进行补充。

　　七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　年月日年月日

　　付款合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　签订地点：

　　签订时间：年月日

　　一、产品名称、规格、数量、单价

　　二、质量要求：质量达到国家标准(GB-XXXX)，如有异议十五日内提出，甲方包退包换。

　　三、运输方式及承担费用：公路运输，甲方承担运费。

　　四、供货方式及期限：甲方根据乙方的订购单供货给乙方，乙方必须把交货计划7天前通知给甲方。甲方组织车辆，按乙方要求的日期交货。

　　五、交货地点、方式：货物送至乙方指定的仓库，

　　六、结算方式：货到付款（具体付款时间和付款方式见双方商议的附件）。

　　七、违约责任：

　　1.违反本合同的约定，或无故终止合同视为违约。违约方应按合同法的有关规定，承担违约责任。

　　2.在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。

　　3. 违约金的计算方法：如果任何一方单方面终止合同，应向另一方支付相当于合同总金额百分之二十(20%)的违约金;如果乙方逾

　　期付款，应向甲方按日支付相当于逾期付款部分百分之三(0.3%)的违约金，但最高不超过延迟总价的百分之五(5%)。如果甲方逾期交货，应向乙方按日支付相当于逾期交货部分的.百分之三(0.3%)的违约金，但不得超过延迟交货部分的百分之五(5%)。

　　八．合同终止

　　甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前30天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。

　　九、争议的解决：

　　若在本合同执行过程中发生争议，由双方协商解决;若协商不成，双方均可向起诉方所在地人民法院提起诉讼。

　　十、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，合同经甲乙双方签定盖章生效。

　　十一、备注：

　　1.本合同自双方签字盖章生效，传真件有效。

　　2.甲方只保证油漆本身的质量，其他方面的问题<如施工方面导致的问题>恕不负责。乙方选择油漆品种时尽可能向甲方或有关权威机构咨询。

　　甲方乙方

　　单位名称(章)：单位名称(章)：

　　单位地址：单位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　付款合同7

　　出卖人：__________________（以下简称甲方）

　　买受人：__________________（以下简称乙方）

　　今甲方（出卖人兼所有人）与乙方（买受人兼使用人）就选厂及矿山开采权分期买卖相关事宜，依据我国《合同法》规定，达成以下协议：

　　第一条、本合同的标的物为

　　1、_________选厂设备，土地使用权、道路通行权，电力设施，排水，房屋，选厂大件设备（详见交接清单）

　　2、矿山开采年限为___年，范围为以上买卖标的'物分期付款总额定为人民币_________元整。

　　第二条、乙方依照下列约定支付款项予甲方：

　　（1）前款_________元。

　　（2）余款_________元。

　　乙方预付_________元予甲方，余款至_________年______月______日前付清。

　　第三条、如果乙方在约定期限内未支付甲方剩余价款，本合同自动解除，乙方向甲方缴纳的前款甲方不退还。

　　第四条、甲方于本合同订立的同时，将买卖标的物交付给乙方，当面交接清楚，登记造册，双方在交接清单上签字确认；乙方同时将前款_________元支付给甲方，甲方给乙方书写收到条。

　　第五条、选厂在本合同生效前产生的债权债务由甲方无条件全额承担，在本合同生效后乙方经营选厂期间产生的债权债务由乙方无条件全额承担。

　　第六条、乙方在本合同生效后，依法取得合同买卖标的物，依法经营相关业务，甲方无权干涉乙方经营活动。

　　第七条、乙方支付甲方剩余价款未到期限前，甲方不得催促乙方提前缴纳，无权解除本合同。

　　第八条、本合同生效后60日内，选厂工商营业执照、法定代表人变更为乙方，甲方同意并有扶助变更义务。

　　选厂正常经营所需相关手续不能变更为乙方的，正副本手续在本合同生效后交付给乙方保管，甲方同意乙方继续使用。

　　第八条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，提交选厂所在地地市级仲裁委员会仲裁解决；

　　第九条、其他约定事项：____________________________________________

　　甲方（签字）：________________

　　乙方（签字）：________________

　　签订日期：_______年_____月_____日

　　付款合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方协商一致，就甲方以车辆折抵工程款事宜达成如下协议：

　　第一条甲方将以下车辆转让给乙方：

　　车辆一：车牌号，发动机号码为_____，车架号为__________，颜色为，价格为_____元（大写_____元）；

　　车辆二：车牌号，发动机号码为_____，车架号为__________，颜色为，价格为_____元（大写_____元）。

　　第二条付款方式和付款时间

　　甲乙双方根据结算，甲方因项目下欠乙方款项元，大写（），经甲乙双方协商，甲方同意将此合同约定车辆折抵上述款项，此合同生效后，视为乙方已经付款。

　　第三条车辆交付时间

　　甲方应于签订合同后日内交付车辆给乙方，并在日内配合乙方办理过户手续，若不按期交付，每延迟一天将承担的违约金。

　　第四条甲方的权利义务

　　1、甲方应保证对交易车辆有完整的所有权，对该车手续及车辆的合法性负责，包括该车在交付前所发生的一切交通事故及经济纠纷；该车自交付之后所发生的交通事故及违法活动均与甲方无关。

　　2、车辆交付前的所有费用(包括保养费用、交通违章罚款和扣分)由甲方承担。

　　3、甲方在交付车辆时应当提供完整的车辆手续，包括但不仅限于汽车购置发票、使用说明、车辆行驶证等，并说明该车的现状。

　　4、机动车交易过程中发生的税费等相关费用由甲方承担。

　　第五条乙方的权利义务

　　1、在甲方交付车辆时，乙方应认真检查甲方所提供的车辆证件、手续是否齐全。

　　2、乙方在购买该车后，负责交付后车辆的维修，但由于交付时已经发生的车损和质量问题除外。

　　3、车辆交付后所产生的`一切交通事故、交通违章等由乙方承担。

　　第六条在车辆交付后办理过户手续前发生的问题，由使用者自行解决，但由于车辆质量问题和原所有人造成的除外。

　　第七条违约责任

　　1、合同签订后，如果任何一方违约，违约方将根据《合同法》的相关规定承担违约责任，并赔偿给另一方造成的经济损失。

　　2、如果甲方因为和他人的债务纠纷导致车辆被保全或扣留，甲方应承担因此给乙方造成的全部损失，并视为此次车辆买卖没有抵付甲方的债务。

　　第八条本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方均可向人民法院诉讼解决。

　　第九条本协议一式贰份，自甲、乙双方签字或盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　年月日年月日

　　付款合同9

　　授权人(还款人)：_________（以下简称甲方）

　　户籍地址：_________

　　被授权人;_________（以下简称乙方）

　　地址：_________

　　为保证借款人能按合同约定准时归还贷款，根据《银行个人消费品贷款试行办法》，就委托被授权人直接从授权人在银行开立的活期储蓄存款账户中付款一事授权如下：

　　一、授权人在办妥全部贷款手续后，将所购车款的______ %作为首付款全额存入授权人在银行开产的活期储蓄存款账户，账号：_________________ ，户名_________________ 。并授权被授权人将此项金额止付。

　　二、被授权人接到授权人购买商品的正式发票后，从授权人账户中将止付的首付款项付出，转账划入商品销售单位在银行开立的账户。

　　三、在授权人的贷款入账后，被授权人直接从授权人活期储蓄存款账户中将贷款全额付出，转账划入商品销售单位在银行开立的`账户。

　　四、被授权人从贷款发生的次日起每月_________日将本月应归还的本息从授权人在贷款银行开立的账户(含上述活期储藏存款账户)中付款，偿还贷款本息，直至所有贷款本息清偿为止。

　　五、授权人未按期偿还贷款本息，贷款行对授权人加收的罚息(罚息按《银行个人消费品借款合同》有关规定执行)，仍由被授权人从授权人在贷款行开立的银行账户中直接付款，直至所有罚息清偿为止。

　　六、授权人授权被授权人从其账户中付款，被授权人不需提供付款凭证，授权人对划账款项持有疑义，可向被授权人查询。

　　七、本授权为不可撤消授权，自授权人签字之日起生效，直至授权人在贷款行的贷款本息全部清偿后终止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　付款合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方就服装制作业务签订以下合同，共同遵守。

　　第一条，产品名称、价格、数量。

　　第二条，交货地点及时间。

　　1、地点：

　　2、时间：自本合同签订且乙方收到预付款后20日内。

　　3、预付款：预付款20万元，其余款项于量体完后一次性付清。

　　第三条，加工形式。

　　1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产。

　　2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。

　　3、货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理交接签字手续。

　　第四条，甲方责任。

　　1、甲方通过服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。

　　2、甲方定好量体时间，保证人员齐全。

　　3、按此合同付款日期，按时付款。

　　第五条，乙方责任。

　　1、乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改。

　　2、按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方将扣除乙方千分之二/每日的`货款作为违约金。

　　第六条，本合同有效期自签订之日起生效，到全部货款结清之日为止。

　　第七条，此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同，需赔偿对方百分之三十的货款作为违约金。本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方签字：

　　乙方业务代表：

　　乙方单位盖章：

　　账号：

　　开户行：

　　行号：

　　签订日期：

　　付款合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　1.截止至________年____月____日止，经与，三方确认，未付货款共计金额为：74735元(柒万肆仟柒佰叁拾伍元整)。

　　XXX月仓库已进货库存量(未付款)为：XXX(其中____月已使用61瓶，库存119瓶)，共计17100元(壹万柒仟壹佰元整)。

　　3.其中货未付款74735元(柒万肆仟柒佰叁拾伍元整)中，共计22800元(贰万贰仟捌佰元整)未开发票，库存共计17100元(壹万柒仟壹佰元整)未开发票。

　　4.经三方确认，乙方____月份使用量为185瓶，____月份使用量为192瓶，共计377瓶。按照之前约定金额95瓶计算，共计人民币35815元(叁万伍仟捌佰壹拾伍元整)，此笔款项经三方协商，应支付给甲方，同时甲方应将未付货款74735元(柒万肆仟柒佰叁拾伍元整)中，共计22800元(贰万贰仟捌佰元整)未开发票部分发票开至丙方。此笔款项将于支付后从未付货款74735元(柒万肆仟柒佰叁拾伍元整)中扣除，其余未付货款将由丙方于三个月内结清。逾期不结款，甲方保留向法院申述的权利，并可以要求乙方赔偿甲方合理损失。

　　5.从________年____月____日起，甲方将直接供货至乙方，货品送至丙方，货物由丙方进行签收与保管，次月____日甲方业务工作人员将对乙方所使用数量与丙方所剩库存进行盘点，经三方确认后，甲方将发票开至乙方，由柳乙方对甲方进行货款结算。

　　6.乙方车辆使用甲方提供的长城金吉星40010-40(3.5G瓶)，每瓶赠送机油滤芯，油品按照95元瓶进行供应，如有价格变动，甲方应提前一个月通知乙方。

　　甲方：(盖章)乙方：(盖章)丙方：盖章

　　________年____月____日

　　付款合同12

　　出卖人：__________________(以下简称甲方)

　　买受人：__________________(以下简称乙方)

　　今甲方与乙方就淮河广场_____层_________号房首付分期买卖事宜，达成以下协议：

　　第一条：分期付款总额为人民币_________元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：

　　(1)首次付款共计：_________元整（小写：），于签订商品房买卖合同时支付。

　　(2)二次付款共计：_________元整（小写：），于20xx年12月31日前支付。

　　(3)尾款共计：_________元整（小写：），于办理房产证时支付。

　　第二条：逾期付款违约责任：

　　乙方如未按照本协议规定时间付款按下列方式处理：

　　1.逾期在7日之内，自本协议规定的应付款期限之第二日起至实际金额支付应付款之日止乙方按日向甲方支付逾期款总额的.万分之3的违约金，商品房买卖合同继续履行。

　　2.逾期超过7日后,甲方有权解除商品房买卖合同。甲方解除商品房买卖合同的，之前所交款项不予乙方退还。

　　第三条：因协议发生争议由当事人双方协商解决。协商不成的依法向人民法院起诉。

　　第四条: 本协议经当事人双方签字盖章即生效,本协议一式两份,甲乙双方各执一份ゾ哂型等法律效力。

　　付款合同13

　　出卖人：__________________(以下简称甲方)

　　买受人：__________________(以下简称乙方)

　　今甲方(出卖人兼所有人)与乙方(买受人兼使用人)就产品分期买卖事宜，达成以下协议：

　　第一条、本合同的标的物为_________，分期付款总额定为人民币_________元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：

　　(1)前款_________元。

　　(2)余款_________元。

　　(3)月息_________元。

　　第二条、乙方预付_________元予甲方，余款自_________年______月______日至_________年______月______日止。每月_____日前各支付_________元。

　　第三条乙方可以就上述提供担保，于本合同成立时，以前条所载的金额与日期，开出支票_________张交付甲方。

　　上述支票的`保管处理权限屑甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还贷款。

　　第四条、甲方于本合同订立的同时，将_________产品交予乙方，并同意乙方对该产品的使用。

　　第五条、乙方若能支付第二条分期付款金额及其他应付的各项费用，须自支付日始以日息_________分支付甲方作为延迟损失金。

　　第六条、乙方须以正当的方式使用_________产品，若有违反，甲方可立即解除本合同。

　　第七条、乙方连续两次未支付价款，并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。

　　第八条、合同争议的解决方式：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由广州仲裁委员会仲裁解决。

　　第九条、其他约定事项：____________________________________

　　出卖人(甲方)：_______________

　　买受人(乙方)：_______________

　　___________年_______月_______日

　　付款合同14

　　出卖人：达州市汇金融资担保有限公司(以下简称甲方)

　　买受人：何东奇 (以下简称乙方)

　　今甲方(出卖人兼所有人)与乙方(买受人兼使用人)就汽车分期买卖事宜，达成以下协议：

　　第一条

　　本合同的标的物为福特蒙迪欧车牌号：

　　分期付款总额定为人民币80000.00元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方，乙方每月向甲方支付分期款3333.00元，

　　第二条

　　乙方自20xx年10月30日至20xx年10月30日止。每月30日前各支付。

　　第三条

　　乙方连续两次未支付价款，并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。

　　第四条

　　合同争议的'解决方式：凡因履行本协议书所发生的或与本协议书有关的争议，各方首先应通过友好协商解决。如协商不成的，可通过法院提起诉讼。

　　本合同一式贰份，双方各执一份，签字盖章生效。

　　付款合同15

　　工程水利管理处(发包人名称)：____________

　　根据定西市金泉水利水保工程有限责任公司(承包人名称)(以下称“承包人”)与榆中县三角城电灌工程水利管理处(发包人名称，以下简称“发包人”)于20xx 年12月 8 日签订的榆中县三电东干十一泵站延伸工程(项目名称)一标段(标段名称)合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

　　1. ____________。

　　2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。

　　3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在7天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的'进度付款证书中已扣回的金额。

　　4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

　　担保人：____________ (盖单位章)

　　法定代表人或其委托代理人：____________ (签字)

　　地址：____________

　　邮政编码：____________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　__年__月__日