安装合同

2020-06-05 合同范本

  在人们愈发重视契约的社会中,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编为大家整理的安装合同5篇,欢迎大家分享。

安装合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  经甲、乙双方共同商定,甲方购买乙方监控设备,并由乙方负责安装调试,工程(包括监控设备)造价人民币大写:(详见附表)元。并达成以下协议:

  1、乙方承诺为甲方提供的产品均具优良品质,若出现质量问题,一年内免费维修,(不可抗力的因素除外)对五个工作日不能修复的设备,乙方提供备用设备。

  2、自合同签订之日起,乙方按规格型号安装调试,工程完工后,经甲方验收合格后付清全部设备款及线、管件等各项费用。乙方承诺三天内开工,7天内全部工程结束。甲方必须保证在工程安装调试过程中给予乙方必要的合作。如:乙方安装过程中甲方必须给予严格的监督和指导,否则产生的问题有甲方负责,乙方安装工作时间以外,已安装的设备保管由甲方负责,因甲方因素造成的图像质量问题的排除费用以及因甲方因素造成的误工费用由甲方承担。乙方提供技术人员指导安装并负责全部设备的调试。

  3、乙方严格按照甲方指定的位置安装布线,设备安装上后,如果甲方需要更换位置而产生移装费用由甲方负责。不是因为产品质量而造成的设备损坏,更换费有甲方负责,乙方提供免费安装。设备安装完后,使用过程中甲方应及时发现有隐患确保安全的条件下自己处理,不能处理的报乙方维护(一年内免费维护),超过服务期限的,维护费用另行结算。乙方仅负责监控设备的安装调试,不承担由监控设备原因造成的一切损失。

  4、因甲方拖欠款而不能提供售后服务造成的损失由甲方负责。

  5、本合同双方代表签字盖章后生效,甲乙双方各执一份,出现纠纷由起诉方所在地法院依法处理。

  6、本合同未尽事宜,由双方协商解决。附表作为本合同附件。

  甲方:乙方:

  电话: 电话:

  代表: 代表:

  年 月 日年 月 日

安装合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  甲方委托乙方安装施工:2*630kVA欧变高压配电安装工程,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿的原则,经双方协商一致,签订本合同,并共同遵守执行。

  一、 工程项目:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电,即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计),经由施工地供电管理部门审批后的'图纸施工。

  4、工程所用的主材及厂家:

  1)安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压器有限公司。

  2)安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司

  3)敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX实业有限公司。

  4)安装欧变基础一个。

  二、 原始资料:

  甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图,用电负荷数据及其它基础资料,并保证上述资料的真实性。

  三、 施工图纸:

  乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计),设计时间计入施工期限,设计方案由施工地供电管理部门审查同意后,以施工地供电管理部门审批后施工,乙方不持异议。

  四、合同价款:

  甲、乙双方经协商,乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)¥:XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。

  五、付款方式:

  第一期:甲、乙双方签定合同当天内,甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)¥:XX00元(人民币大写:XX元整)。

  第二期:设备、材料到场当天起三天内,甲方向乙方支付工程款(含税人民币)¥:XX元(人民币大写:XXXX元整) 。

  第三期:通电当天起三天内,甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)¥:XX元(人民币大写: XX元整)

  备注:乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取(银行帐户名:XX),如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给XX(电话:XX)电话确认。

  六、市政报建

  1、本工程所需报建工程资料由甲方提供,乙方全程协助。

  2、本工程所报建的费用由乙方承担。

  七、施工地代表人:

  甲方: 联系电话:

  乙方: 联系电话:

  八、施工工期:

  1、乙方收到第一期工程款后,立即组织设备和材料订货,并在三个工作日内开始施工。

  2、甲方应在乙方进场施工前,按设计要求为乙方进场施工作好场地准备工作。

  3、工程开工工期:乙方收取甲方第一期工程款后个工作日内。

  4、工期:施工工程工期为

  5、如遇下列情况,工期应按顺先延,乙方不承担由此造成的损失。

  (1)甲方需在签订合同之日起3天内提交完整的报装资料。供电局规定的报装资料:营业执照、税务登记证、法人身份证、房产权证/规划报建许可证、土地使用证及业主身份证、客户缴交电费银行存折及身份证、办理用电业务经办人身份证、两个高压进网作业许可证电工证、总体规划图、平面布置图(标明变配电房位置及负荷分布情况)、高压电气设计资质证明(设计单位及客户盖章确认)、高压电气施工单位的《承装(修)电力设施许可证》(施工单位及客户盖章确认)。

  (2)甲方协助乙方清除施工场地障碍物,以免影响进场进度。

  (3)甲方提出设计变更,致使设计方案改变而影响进度。

  (4)甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。

  (5)甲方代表未能签证,影响下一工序的进度。

  (6)人力不可抗拒的因素而延误工期。

  (7)与本工程有关的供电线路未能按乙方的要求安排停电而影响施工。

  (8)与本工程有关的供电线路超载而不能接入的。

  (9)因施工地政府部门或当地村民阻挠施工而影响进度的,甲方自行解决。

  (10)其他因甲方责任引起的工期延误。

  九、工程质量:

  乙方应按设计图纸和国家有关标准施工,确保工程质量达到合格。 施工过程中所有安全责任由乙方承担,与甲方无关。

  十、工程变更:

  任一方如提出工程修改意见时,应书面通知对方,在取得对方同意后,双方办理增减工程费确认手续。

  十一、成品保管:

  1、设备材料进场后,乙方通知甲方签收设备材料收货单。

  2、设备材料安装好后,由甲方负责保管(即安装好后的设备材料如被盗或人为损坏由甲方承担所有损失)。

  十二、工程竣工:

  1、工程整体竣工后,乙方向甲方发出竣工书面通知书,提交竣工资料(包括竣工报验表和工程竣工图纸)及工程移交证明书。

  2、甲方未能在乙方提交竣工验收报告之日起三天内按上述约定组织检查验收,或未经竣工验收,甲方擅自使用分段工程,视为建设工程已经竣工并通过验收。

  3、乙方在收到甲方提供的有关报验资料及拨付的工程结算款后,立即向施工地供电管理部门办理有关部门报验手续,并会同甲方对工程进行验收,验收合格后双方签署工程整体移交证明书。

  4、甲乙双方对上述工程质量出现争议需要对上述工程质量进行鉴定时,鉴定时间不列入施工工期。

  十三、工程施工完毕后:

  1、工程施工完毕后(具备通电条件),因甲方原因未能通电使用,造成有关设备试验期过期(有效期为半年),则重做试验费用由甲方自行承担。

  2、工程施工完毕后(具备通电条件),因甲方原因未能通电使用,由此引起的设备材料看守费用及如因设备材料被盗造成的损失由甲方负责。

  3、工程施工完毕后(具备通电条件),因乙方原因造成一个月内仍未能通电使用的,甲方有权扣除乙方20%的工程款以作补偿,如因甲方原因造成一个月内仍未能通电使用,甲方必须支付乙方所有工程款,以免造成乙方资金积压造成损失。

  十四、工程保修:

  工程竣工验收合格当天起壹年内保修。在保修期内非甲方造成的工程、设备、材料质量等问题,乙方负责修理,修理费用由乙方负责。

  十五、违约及违约处理:

  1、甲、乙双方不能及时按合同约定履行自己的各项义务,即必须承担相应违约责任。

  2、乙方因工程延误,造成不能按本合同所定的时间内通电,乙方按每逾期一天罚扣1000元给甲方(此罚扣最高不能总工程款百分之十)。

  3、若因乙方原因,致使本合同工程质量未达到合同约定的合格等级质量标准,则甲方有权要求乙方负责返工,并直到达到本合同约定的质量验收标准为止,返工期计入总施工期内,但甲方必需按本合同要求送达告知,否则因此而造成的工期延误由甲方承担。

  十六、责任:

  1、施工过程中,所有安全责任由乙方承担;所有因乙方自身原因引起的纠纷与甲方无关,乙方自行解决。

  十七、合同补充:

  1、本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。

  2、本合同任何内容的修改,须由甲乙双方进行协商并签订补充协议或书面文件,所签订的补充协议或相关文件(包括合同签订前双方签署的忘录、会议纪要、工程预算书、承诺书等)均为本合同不可分割部分,与本合同具有同等法律效力。

  十八、争议管辖:

  凡属有关执行本合同所发生的一切争执,应通过友好的协商解决。如发生违约且不能调解时向XX人民法院提起起诉。

  十九、合同份数:

  本合同一式三份,每份具备同等的法律效力,甲方执一份,乙方执两份,自签定合同,签定当天起生效.

  二十、合同的生效与终止:

  自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,至甲方向乙方支付完所有的工程款、工程保修期过后及相关款项之日终止。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

安装合同 篇3

  建设单位:武安顶峰热电有限公司(简称甲方)

  施工单位:邯郸县德祥春电力架线安装有限公司(简称乙方)

  一、工程内容:

  1、根据甲方要求对亿峰电厂“厂格线”47-50#杆塔路径进行改造设计;

  2、负责对改造使用的铁塔提供图纸(包含土建施工图和铁塔图纸);

  3、组装779和7713铁塔并负责切改线路;

  4、负责拆除原有47-50#杆塔;

  5、负责甲方原有铁塔材料的核对及拆卸工作并保证新组装的终端塔材料足够;

  6、负责从原有切改线路中拆卸固定架空线路用的绝缘子、耐张线夹、防震锤等金具。 以上工程内容经双方协商,总计费用为贰万元( 元)。

  二、甲方应付责任:

  1、负责在铁塔具备架线前的工程场地联系和协调工作。

  2、负责线路的停、送电联系。

  3、根据乙方提供图纸及施工要求,按图纸进行质量验收。

  4、负责按图纸设计所需的标准和非标准的金具及部分零星材料。

  5、协助乙方联系施工人员的住宿、生活用水、用电等工作。

  6、乙方进场前甲方预付30%施工费,工程验收后30天内一次结算付清。

  7、甲方负责组织有关部门到电厂进行验收、送电、调试工作。

  三、乙方应付的责任:

  1、乙方应严格按照图纸要求进行施工,严把质量关,因施工质量不合格的返工,造成的责任由乙方全部承担。

  2、乙方接到甲方通知切改线路时间后,应提前3天到现场,并组织人

  员做切改准备。

  3、乙方应根据甲方要求管理本施工队伍人员的生活、住宿。

  4、乙方在施工中应严格安照电力部《电业安全工作规程》(电力线路部分)进行管理,配备人员必须经国家有关机构认可,对在施工出现的一切人身事故、设备损伤由乙方负责。

  5、乙方在施工中严格加强材料管理,不得丢失和浪费。

  6、本工程从甲方联系停电时间起,共5天,乙方必须保证在该段时间内施工完毕并负责验收条件。如遇特殊天气影响或其它情况的影响受阻,工程顺延。

  四、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章后生效。

  五、未尽事宜,双方协商解决。

  武安顶峰热电有限公司邯郸县德祥春电力架线安装有限公司

  单位公章 :单位公章:

  代表人签字: 代表人签字:

  年 月 日 年 月 日

安装合同 篇4

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方:郑州星原锅炉设备工程有限公司 (以下简称乙方)

  一、工程名称:锅炉安装;

  二、工程地点:甲方锅炉房;

  三、工程范围及工作内容:

  1. 1台DZL4-1.25-AⅡ锅炉本体及阀门仪表安装;锅炉上台就位归甲方。

  2. 锅炉所属辅机安装,包括:引风机、鼓风机、烟囱、水处理、给水泵、分汽缸、除渣机和上煤机(除尘器用户安装);甲方负责土建基础制作。

  3. 锅炉所属全套辅机之间的烟风道、汽水管道、配电线路的敷设施工,水箱现场制作;

  4. 对于能够利用的旧材料、旧设备,如:引风机、鼓风机、烟囱、水处理、给水泵、分汽缸、除渣机和上煤机、法兰、管道等,乙方本着对甲方负责和节约的原则,尽量修旧利废;

  5. 汽水管道出锅炉房100米到车间,价格另议。

  6. 乙方负责办理锅炉安装开工和验收的相关手续并承担费用;

  7. 乙方协助甲方办理《锅炉使用证》,甲方承担费用。

  四、材料供应和技术要求:

  1. 安装所有材料由甲方购置,包括:钢管、钢板、保温材料、油漆、润滑油、电线、阀门和标准件等等;

  2. 乙方承担安装辅料和工具,包括:电焊条、氧气乙炔等安装使用物料;

  3. 甲方提供符合要求的锅炉技术资料,乙方按锅炉技术资料与甲乙双方协商的要求施工。

  五、验收标准:

  1. 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》及相关国家标准和规范;

  2. 当地技术监督局检验合格;

  六、工程期限:自2xx年 月日开工之日起,至试车合格之日止,计 30天。如遇超过4小时的停水停电,及材料供应不及时,工期应相应顺延。

  七、工程造价:

  1. 安装工费共计 万 千元整(不含锅炉房以外管道)。

  2. 施工期间的水、电费归甲方单位。

  3. 出现本合同以外的安装项目,甲、乙双方根据河南省工程施工定额计算价格。

  4. 如果因甲方原因出现返工和误工,甲方应给乙方签证,施工完成后双方协商解决。

  八、付款方式:

  1. 合同成立,甲方预付仟元整;

  2. 工程进行半数再付 万元整;

  3. 安装调试验收合格后,甲方一次付清合同款;

  4. 甲方必须将工程款支付到合同约定的乙方公司账户。

  九、其它:

  1. 施工期间,乙方必须严格遵守并服从甲方单位的规章制度和安全管理规定。甲方应派专人协调现场施工。

  2. 施工期间,甲方提供食宿条件,费用乙方自理。

  3. 乙方应安全文明施工,如发生工伤事故,乙方负责。

  4. 施工期间因乙方原因造成设备、设施损坏,乙方应当修复或赔偿。

  5. 未尽事宜,双方协商解决,协商不成,由郑州市劳动仲裁委员会裁决。 以下无正文。

  甲方:乙方:郑州星原锅炉设备工程有限公司 甲方代表: 乙方代表:

  地址:地址:郑州市高新区瑞达路99号 开户行: 开户行:建行开支

  帐号:

  联系方式:

  合同签定日期:

  20xx年 月日

  帐号:

  联系方式:

安装合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  甲方委托乙方安装施工:2*630kVA欧变高压配电安装工程,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿的原则,经双方协商一致,签订本合同,并共同遵守执行。

  一、 工程项目:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电,即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计),经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。

  4、工程所用的主材及厂家:

  1)安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压器有限公司。

  2)安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司

  3)敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX实业有限公司。

  4)安装欧变基础一个。

  二、 原始资料:

  甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图,用电负荷数据及其它基础资料,并保证上述资料的真实性。

  三、 施工图纸:

  乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计),设计时间计入施工期限,设计方案由施工地供电管理部门审查同意后,以施工地供电管理部门审批后施工,乙方不持异议。

  四、合同价款:

  甲、乙双方经协商,乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)¥:XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。

  五、付款方式:

  第一期:甲、乙双方签定合同当天内,甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)¥:XX00元(人民币大写:XX元整)。

  第二期:设备、材料到场当天起三天内,甲方向乙方支付工程款(含税人民币)¥:XX元(人民币大写:XXXX元整) 。

  第三期:通电当天起三天内,甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)¥:XX元(人民币大写: XX元整)

  备注:乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取(银行帐户名:XX),如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给XX(电话:XX)电话确认。

  六、市政报建

  1、本工程所需报建工程资料由甲方提供,乙方全程协助。

  2、本工程所报建的费用由乙方承担。

  七、施工地代表人:

  甲方: 联系电话:

  乙方: 联系电话:

  八、施工工期:

  1、乙方收到第一期工程款后,立即组织设备和材料订货,并在三个工作日内开始施工。

  2、甲方应在乙方进场施工前,按设计要求为乙方进场施工作好场地准备工作。

  3、工程开工工期:乙方收取甲方第一期工程款后个工作日内。

  4、工期:施工工程工期为

  5、如遇下列情况,工期应按顺先延,乙方不承担由此造成的损失。

  (1)甲方需在签订合同之日起3天内提交完整的报装资料。供电局规定的报装资料:营业执照、税务登记证、法人身份证、房产权证/规划报建许可证、土地使用证及业主身份证、客户缴交电费银行存折及身份证、办理用电业务经办人身份证、两个高压进网作业许可证电工证、总体规划图、平面布置图(标明变配电房位置及负荷分布情况)、高压电气设计资质证明(设计单位及客户盖章确认)、高压电气施工单位的《承装(修)电力设施许可证》(施工单位及客户盖章确认)。

  (2)甲方协助乙方清除施工场地障碍物,以免影响进场进度。

  (3)甲方提出设计变更,致使设计方案改变而影响进度。

  (4)甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。

  (5)甲方代表未能签证,影响下一工序的进度。

  (6)人力不可抗拒的因素而延误工期。

  (7)与本工程有关的供电线路未能按乙方的要求安排停电而影响施工。

  (8)与本工程有关的供电线路超载而不能接入的。

  (9)因施工地政府部门或当地村民阻挠施工而影响进度的,甲方自行解决。

  (10)其他因甲方责任引起的工期延误。

  九、工程质量:

  乙方应按设计图纸和国家有关标准施工,确保工程质量达到合格。 施工过程中所有安全责任由乙方承担,与甲方无关。

  十、工程变更:

  任一方如提出工程修改意见时,应书面通知对方,在取得对方同意后,双方办理增减工程费确认手续。

  十一、成品保管:

  1、设备材料进场后,乙方通知甲方签收设备材料收货单。

  2、设备材料安装好后,由甲方负责保管(即安装好后的设备材料如被盗或人为损坏由甲方承担所有损失)。

  十二、工程竣工:

  1、工程整体竣工后,乙方向甲方发出竣工书面通知书,提交竣工资料(包括竣工报验表和工程竣工图纸)及工程移交证明书。

  2、甲方未能在乙方提交竣工验收报告之日起三天内按上述约定组织检查验收,或未经竣工验收,甲方擅自使用分段工程,视为建设工程已经竣工并通过验收。

  3、乙方在收到甲方提供的有关报验资料及拨付的工程结算款后,立即向施工地供电管理部门办理有关部门报验手续,并会同甲方对工程进行验收,验收合格后双方签署工程整体移交证明书。

  4、甲乙双方对上述工程质量出现争议需要对上述工程质量进行鉴定时,鉴定时间不列入施工工期。

  十三、工程施工完毕后:

  1、工程施工完毕后(具备通电条件),因甲方原因未能通电使用,造成有关设备试验期过期(有效期为半年),则重做试验费用由甲方自行承担。

  2、工程施工完毕后(具备通电条件),因甲方原因未能通电使用,由此引起的设备材料看守费用及如因设备材料被盗造成的损失由甲方负责。

  3、工程施工完毕后(具备通电条件),因乙方原因造成一个月内仍未能通电使用的,甲方有权扣除乙方20%的工程款以作补偿,如因甲方原因造成一个月内仍未能通电使用,甲方必须支付乙方所有工程款,以免造成乙方资金积压造成损失。

  十四、工程保修:

  工程竣工验收合格当天起壹年内保修。在保修期内非甲方造成的工程、设备、材料质量等问题,乙方负责修理,修理费用由乙方负责。

  十五、违约及违约处理:

  1、甲、乙双方不能及时按合同约定履行自己的各项义务,即必须承担相应违约责任。

  2、乙方因工程延误,造成不能按本合同所定的时间内通电,乙方按每逾期一天罚扣1000元给甲方(此罚扣最高不能总工程款百分之十)。

  3、若因乙方原因,致使本合同工程质量未达到合同约定的合格等级质量标准,则甲方有权要求乙方负责返工,并直到达到本合同约定的质量验收标准为止,返工期计入总施工期内,但甲方必需按本合同要求送达告知,否则因此而造成的工期延误由甲方承担。

  十六、责任:

  1、施工过程中,所有安全责任由乙方承担;所有因乙方自身原因引起的纠纷与甲方无关,乙方自行解决。

  十七、合同补充:

  1、本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。

  2、本合同任何内容的修改,须由甲乙双方进行协商并签订补充协议或书面文件,所签订的补充协议或相关文件(包括合同签订前双方签署的忘录、会议纪要、工程预算书、承诺书等)均为本合同不可分割部分,与本合同具有同等法律效力。

  十八、争议管辖:

  凡属有关执行本合同所发生的一切争执,应通过友好的协商解决。如发生违约且不能调解时向XX人民法院提起起诉。

  十九、合同份数:

  本合同一式三份,每份具备同等的法律效力,甲方执一份,乙方执两份,自签定合同,签定当天起生效.

  二十、合同的生效与终止:

  自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,至甲方向乙方支付完所有的工程款、工程保修期过后及相关款项之日终止。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【安装合同模板汇总5篇】相关文章:

1.电力安装合同模板

2.安装劳务合同模板

3.暖气安装合同模板

4.安装服务合同模板

5.承包空调安装合同模板

6.空调工程安装合同模板

7.窗帘采购安装合同模板

8.空调采购安装合同模板

9.电力安装劳务合同模板

试用员工转正合同 租赁机械设备合同