工程人工费施工合同

2021-06-12 合同范本

  篇一:建筑工程人工费承包合同

  建筑工程人工费承包合同

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方根据国家建筑工程有关法律法规,安全生产、文明施工,明确双方责权利等事项进行协商,并按照公平平等,互惠互利的原则,结合工程实际情况,境有好协商达成以下人工承包合同条款。

  第一条 工程概况

  1、工程名称:长庆油田靖边气田第四天然气净化工程

  2、工程地点:陕西省志丹县

  3、工程内容:木工 混凝土工(包括楼木工支模板、混凝土浇筑。门窗及过洞梁除外)

  4、承包范围:人工费

  5、开工日期:2012年9月23日

  6、竣工日期:2012年10月31日(若遇到天气或不可抗力因素影响工期可顺延)

  第二条 工程名称、数量及人工费承包价格:

  1、长庆油田靖边气田第四净化厂中控楼。食堂、木工、混凝土工人工费。

  2、数量按实际设计图纸及实际施工工程核算。

  3、木工人工费价格为展开面积(即沾灰面积)每平米 元。

  4、以上承包费用包括设计图纸内及甲方要求的缩影的工作内容及厂内材料装卸倒运、现场清理以及零星工作。

  第二条 工程质量及验收

  1、按工程设计文件,施工图说明书,国家颁发的《工程施工及验收规范》,《建筑安装质量检验评定标准》,《石油工程建设质量验收评定标准》,《关于基本建筑项目竣工验收的暂行规定》及其它相关规范进行施工和验收。

  2、隐蔽工程在隐蔽前,乙方将验收内容,时间、地点和甲方及时联系,甲方通知建筑单位代表及监理工程师到场验收,验收合格,建筑单位代表及监理工程师在验收记录签字后,乙方方可继续施工,验收不合格,乙方在监理工程师限定时间内整改后重新验收。

  3、无论甲方代表及监理工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新验收时,乙方应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的全部费用,并相应顺延工期:检验不合格,乙方承担由此发生的全部费用,工期不予以顺延。

  4、工程质量必须符合国家建筑工程施工规范和标准及长庆油田地面工程建设验收标准,所有工程严格按照设计图纸要求施工,工程质量全部达到合格。

  第五条 安全责任

  1、甲方负责对乙方员工进行安全教育培训,加强安全管理,增强安全意识。

  2、甲方必须按照公司制定的安全管理制度,对待种作业人员的证件、上岗证及技术登记证必须进行严格审查,真正达到特种人员必须持证上岗。

  3、乙方必须按照甲方安全生产章程及管理制度执行,年度安全事故考核为零。

  4、乙方必须按照甲方确定的安全管理制度规范操作,否则按制度规定追究其相关责任人的责任,并重罚。

  5、乙方在工作期间山于违章操作、渎职等给甲乙双方曹诚经济损失、人身意外伤害的山乙方负全部责任,甲方概不负责。

  6、乙方工程开工时施工队人员必须购买社会劳动保险和人身意外伤害险,若乙方在开工前不购买,甲方可强制性代购买,费用从乙方工程款中扣回。

  第六条 甲方权利与义务

  1、乙方如果不按建筑工程施工图纸设计及验收规范和图纸设计要求施工,监理单位和建设单位技术人员及甲方现场技术人员提出问题未得到及时改正或拒不接受的,甲方有权利要求停工。情节严重或已造成不良后果的,甲方有权单方面终止合同,并追究乙方的相应责任。

  2、甲方负责办理该项工程开工的各项手续。

  3、甲方负责组织建设单位技术人员和监理单位人员向乙方现场技术交底。

  篇二:工程人工费施工合同

  工程人工费施工合同

  为了明确甲、乙双方在施工过程中各自的权力和义务,保证双方利益,明确双方的职责,约束双方的行为,相互紧密配合,保质保量完成商定的分项工程,现经甲、乙双方充分协商制定本合同,以便共同遵守。

  第一条:工程项目概况

  1:工程名称: 江都市地方税务局综合楼及附楼装饰工程

  2:施工工种: 木制作天花工程3:工程地点: 龙川路 4:工程承包范围: 1: 1-3层的天花2: 窗帘盒 、天花线条5:工程总价: 安工程结算单为准

  第二条:工程期限

  本工程定于2008 年 05 月21日开工,至

  2008 年 07 月20日 竣工交付使用。(按项目部

  施工进度表实施)

  第三条:工程付款:结算方式及条件

  1:本合同生效后,乙方进驻工地施工10天后,甲方支付部分工人生活费以确保工程顺利进展。支付金额右甲方按乙方每人10元/天的标准预付生活费。(实际施工工日和每天进场人数由发包方审核)

  2:工程中、乙方所施工的工程进度款不付,年终总结。

  3:分项工程施工完毕,待建设单位整体工程验收合格交付使用后,甲方付到承包总价的95%。留取5% 维修款,维修期1年,1年后一次性结算。如工程跨年度时,甲方必须在春节前按乙方实际完成工程量、付80%为工人人工费。 4:结算条件:1、合同2、工程部结算清单、3、分管经理审批。

  第四条:双方责任

  甲方:

  1、向乙方提供设计图纸。

  2、甲方负责设计与技术上的指导工作,及施工队伍流程安排工作。制定工程的各

  项规章制度及分项单位的协调工作。

  3、根据乙方的材料计划及时供应所需材料。

  4、负责协调各工种的关系及因交差施工所引起的各类矛盾。

  乙方:

  1、严格按甲方的要求施工,遵守公司规定的各项规章制度,服从管理,听从安排,管理安排好自已的施工队伍。

  2、及时开出材料计划单,严禁多开材料,合理使用材料,杜绝浪费现象发生。

  3、自行解决住宿及日常生活等问题。

  4、严格遵守施工规范,若材料到现场后,由现场安排搬运,若乙方不搬,甲方自理,自理费用在乙方费用金中扣除。

  5、出现明显质量事故,而又无法修改的将视情节给予处罚。

  6、在施工现场由于乙方人员不戴安全帽,不采取必要的安全防护措施,恶意违章所造成的工伤事故由乙方承担责任。

  第五条:

  1、如设计变更出现二次施工,甲方将按实际返工量付给乙方。

  2、如乙方未按设计施工,及未经甲方同意施工返工自负,并承担材料浪费的责任。

  第六条:奖惩制度

  1、本工程确保优良工程,否则承担相应责任;

  2、严格按JG73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》的要求施工。

  3、严格按QB1838-93《室内装饰工程质量规范》的要求施工。

  4、乙方在施工期间应严格按规范施工,对违反者(乱开材料、浪费材料、返工)所造成的损失应由乙方承担责任。

  5、乙方应无条件按合同工期保质保量完成工作,如能在合同期内,甲方将一次性奖励乙方人民币元整。如不能按期完成,甲方将根据实际情况对乙方进行一定限度的经济罚款。

  6、如果乙方未按照规定条款执行的,甲方有权终止协议,乙方并承担经济责任索赔,在工程承包款中扣除。如上下力资、易耗品等。

  7、因甲方因素,含停工待料,影响工程进度,工期顺延,但发生的停工待料甲方应补乙方每人按10元/日生活费(业主因素除外)

  8、因材料质量不符合有关规定,造成质量事故,乙方均不承担责任及维修费用。

  第六条:未尽事宜、甲、乙双方将根据协商签字的其它附件与本合同具有同等效

  力。双方如有争议,协商解决,协商不成由扬州仲裁委员会仲裁。

  第七条:安全事项:

  1、乙方严格遵守操作规程施工,安全第一、质量第一为宗旨,确保施工人员人生安全、用电安全、防火、防盗等。

  2、施工队伍要求班长每天在现场,特殊情况外出必须由代理班长负责。正副班长都脱离现场一次罚款100元。

  3、下班前现场必须清扫,材料摆放整齐,现场检查不合格一次罚款50元。

  4、现场不准任意拖拉电线,发生因电造成的事故,一次罚款100元。

  5、施工现场不准随地大小便,发现一次罚款100元。

  6、施工现场规定的场所不准吸烟,中午不允许喝酒,否则发现一次罚款50元。

  7、工地不准打架斗殴,不管任何理由各罚款500元。对扰乱社会治安造成严重后果的将移交公安机关处理。

  8、如发现工人偷盗公司的材料(不论好坏)一次罚款500元。并追究赔偿责任,严重将送交公安机关处理。

  9、若发现乙方施工人员素质太差,甲方有权辞退,乙方必须服从。

  以上各条款,甲、乙双方信守。

  工程承包合同申请表见附件。

  本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。自双方签字之日起生效,本合同工

  程范围内项目全部竣工,尾款结清后失效。

  备注:

  甲 方:乙 方:

  代表人:代表人:

  签订日期: 签订日期:

  篇三:建筑工程人工费合同

  建设工程施工合同

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑法》以及其他相关法律法规。本着遵守国家法律、公平、合理的原则,经甲、乙双方协商一致签订本合同。合同条款如下:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、开竣工时间:2010年 月 日—2010年月日

  四、工程内容及方式:

  1、主要工程内容为:基础、框架、砌块、墙面、地面、场地。

  2、施工方式:包工不包料。

  五、结算及拨款方式:

  1、本合同工程款总额:工程俊工结算后,双方结算大表上的人工费(元每人每天)和管理费(人工费x1.3)的总和。

  2、工人工资按月发放,在施工现场,由甲方监督之下,直接发放给工人。

  3、工程竣工验收后,工人工资全部结清,其余款项,等甲方结算完后15日内,按甲方结算大表上的人工费及管理费,一次性结算至工程款的90%。

  4、余款在工程质保期满无质量问题时,十个工作日内一次性付

  5、承包方收到工程款后5日内应当向发包方开据符合税法规定的票据。

  六、质量与安全

  1、工程质量标准:现行的国家标准,达到合格要求。

  2、乙方必须严格按安全操作规程施工。如不按操作规程施工,发生安全事故,由乙方承担全部行政、刑事、民事责任。

  3、乙方须在进场前按相关规定为工人购买各种保险,如甲方发现乙方未按规定购买保险,甲方有权代乙方购买,保险费用从工程款中扣留。

  4、质保期为工程验收后的一年。

  七、甲方权利和义务

  1、甲方向乙方交付具备合同项下作业开工条件的施工场地。

  2、甲方向乙方提供满足作业所需的供应,通信及施工道路的畅通。

  3、甲方向乙方提供相应的工程资料及技术图纸。

  4、甲方向乙方提供图纸,及时向乙方交付材料。

  5、甲方按合同约定,向乙方支付工程进度款。

  6、因甲方原因,停工24小时以上的,甲方应按现场实际情况,支付乙方现场人员的人工费用,由甲方现场管理人员签字生效。人工费按 100元/天计。

  7、因设计变更发生费用,由甲方按实际发生的工程量付给乙方

  八、乙方权利和义务

  1、乙方应严格按照图纸的工程量组织具有资格的工人投入工作,遵守法律法规。

  2、严格按照设计图纸及验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程达到约定标准。

  3、科学管理,安排作业计划,投入足够的人力、务必确保工期。 承担由于自身造成的质量修改、返工、工期拖延等责任。

  4、自觉遵守有关部门的监督检查。

  九、违约责任:

  1、甲方如不能按时支付工程进度款,迟于约定时间 个工作日的,乙方有权停止施工,同时甲方支付乙方停工损失,其损失按工人工资100 元/天计算。

  2、乙方如不能按时保质、保量、保工期完成施工项目,承担由此造成的经济损失,并向甲方支付违约金,违约金数额为所施工项目工程款总额的10%,甲方可直接从工程款中扣收违约金。

  十、双方发生争议时,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。十一、本合同一式贰份双方各执壹份,自签字之日起生效。合同款付清之后失效。甲方(签章):乙方(签章):

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  电话:电话:

  _________年____月____日

  篇四:工程人工费承包合同

  工程人工费承包合同

  发包方:

  承包方:

  一、工程概况:

  1、工程地点:华诺国际

  2、工程面积:约1500㎡

  3、工程内容及做法,按甲方提供的图纸施工。

  4、承包方式:乙方单包工

  5、工程期限

  开工日期:2013年 月 日

  竣工日期:2013年 月 日

  6、工程单价:580元/㎡

  7、施工范围:按设计图纸的室内施工范围。

  8、面积计算,按图纸实际丈量外墙包边尺寸计算。

  9、安全责任事故:施工期间,乙方所有自己的施工人员安全责任事故全部由乙方自行负责,与甲方无关。

  二、乙方工作

  1、施工中严格执行施工规范,质量标准、防火规定、安全优质按期完成合同约定的工程内容。

  2、施工期间,乙方施工人员擅自损坏施工材料由乙方全部赔偿。

  三、甲方工作

  1、由乙方为清包工,甲方必须按时将施工所需的普通材料及加工材料送到现场。

  2、在规定工期内,在甲方按时将施工材料送到现场的情况下,乙方未按期完工,每天按贰仟元为额度赔偿,如果因甲方原因延误工期,所延工期自动往后顺延。

  3、甲方负责工地的垃圾清理、材料管理及提供台架。

  四、其它

  乙方进场开始施工,甲方支付5万元,工程以20天为支付工程款时间,每次支工程款按完成量的70%支付,工程完工使用前支付余额,留3万元作为人工质保金,一年内分两次付清,六个月付1.5万元,十二个月付1.5万元。

  五、工程不包括工作:

  1、空调、家俱、消防、新排风。

  2、防水、石膏线条及石膏加工用品、金泊、银泊。

  甲乙双方本着相互信任、平等的原则,如发生争议,双方协商解决。

  甲方: 乙方:

  年月日

  篇五:建筑工程施工承包人工费合同书

  建筑工程施工承包人工费合同书

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定,结合本公司该工程的实际情况,本着平等,双方自愿的原则,经协商,双方同意签订以下合同条款。

  一、甲方将沙湾妇幼保健院消防水池,水泵房,发电机房,等工程的施工人工费承包干给乙方(钢筋工,防水除外)。

  二、承包工程范围及内容:

  ①消防水池,水泵房,发电机房架模,打混凝土,地面硬化都属乙方承包范围..

  ②基础工程:包括池底,地面清理,回填,工程完工后场地清理。 .

  ③主体工程:该水泵房,发电机房为框架结构,消防水池为全混凝土,按甲方要求和图纸施工。

  ④地面工程:地面清理,回填,地面硬化,雨水排水沟。

  三、合同工期:

  开工时间为2014年10月20日,竣工时间为2014年11月

  20日。

  四、合同价款及结算方式:

  ①该合同所有费用包干价是4.5万元整(肆万伍仟元整) ②乙方做完所有施工项目后,由甲方验收合格后以现金形式支付给乙方人工费3万元整(叁万元整)。剩余1.5万元整(壹万伍仟元整)由沙湾妇幼保健院验收合格后甲方以现金形式支付给乙方全部人工费。

  ③甲方不提供任何施工工具,乙方负责所有施工工具如(搅拌机,模板,钢管,脚手架等)。

  五、材料供应:

  甲方根据乙方提供的材料计划单,及时供应建筑材。

  六、质量要求:

  ①乙方必须按甲方设计要求施工,工程质量等级必须达到合格标准,并且保证各项工序质量一次性验收合格,否则,由此返工造成的一切损失由乙方负责。

  ②乙方按甲方的施工进度计划进行施工,不得拖延,更不能影响其他工种施工。如乙方不能按甲方的施工进度完成计划工程量,严重影响其他工序施工,乙方必须采取赶工措施,赶工费用乙方负责,否则甲方有权要求乙方无条件解除合同,并由甲方另行选择施工队伍,乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。

  七、施工安全:

  乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定、严格按安全生产标准组织施工,随时做好安全教育和安全检查,发现安全隐患和违章作业,应立即停止作业进行整改。采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成的事故和伤亡及责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

  八、工期延误:

  非甲方原因,非人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每延误一天乙方向甲方支付本工程人工费总额的百分之一违约金。如超过十天,甲方有权单方面解除合同。所有损失由乙方承担。

  九、竣工验收:

  该工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据进行验收,如验收不合格,乙方应负责无常返工。

  十、工程质量保修:

  甲乙双方约定本工程竣工验收合格后,壹年内本工程如出现施工带来的任何问题乙方应即时派人维修。

  十一、施工设备、材料、现场管理:

  乙方提供的各项设备,如有损坏、遗失,乙方自己负责。 乙方应在满足施工要求的前提下,不得浪费甲方提供给的各种材料,如有浪费,乙方须全额赔偿所损失的费用。

  乙方在施工场地内施工,必须听从甲方现场管理人员的管理,遵守一切规章制度,否则甲方有权根据情节做出处置。

  十二、本合同签订之后,双方不得反悔,否则违约方必须支付工程人工费总金额的50%违约金给对方。

  乙方要维护公司的名誉、利益。给公司树立良好的形象,遵守公司的各项制度,服从公司及项目经理部的领导。

  十三、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,此合同自甲乙双方签字之日起生效。

  本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。

  甲方: 代表:

  乙方: 代表:

  年月日

  篇六:人工费承包协议书

  人工费承包协议书

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就私人住宅建设工程人工费协商一致,订立协议并共同遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:庆阳市西峰区老城队

  二、工程范围及内容

  1、建筑面积:以实际建筑面积按照国家有关规定计算。

  2、承包范围:工程主体、内外粉、外墙瓷砖、地板砖。

  3、甩项工程:整体工程刷白、油漆、门窗、水电暖、屋面处理、装饰装修。

  三、承包价格

  按实际建筑面积(人工费)每平方米元。

  四、付款方式

  按进度付款,开工付基础成付元,一层主体成付25000、00元,二层主体成付25000、00元,内外粉成付元,其余款项工程完工后一次性付清。

  五、甲方责任

  按工程进度预付工程款,并保证施工材料的到位。

  六、乙方责任

  严格按照图纸及国家有关规范条例施工,按时保质保量完成工程项目。

  七、附则

  1、本协议双方签章后生效。

  2、本协议于 年 月 日在签署

  3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争执,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。

  4、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法定代表人: 法定代表人:

  年月日 年 月 日

  篇七:水电工程人工费施工合同

  水电工程人工费施工合同

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国劳动法》和《建筑法》及其他相关法律、法规,本工程施工实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为确保工程顺利进行,明确双方职责,加强施工管理,本着互利互惠的原则,经甲、乙双方协商,达成如下合同条款,双方共同遵守执行:

  一、 工程概况

  1、工程名称:可立克科技工业园1#厂房、7#仓库

  2、工程地点:惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园内

  3、工程内容:土建、水电、防雷

  二、工程承包范围

  1、承包范围:

  1)室内给排水、热水管、电气工程、室外落水管、弱电工程的预埋,

  卫生洁具安装、电风扇挂钩,其中给水管接至室外给水管网,排水管接至室外污水井、防雷连接工程。

  2)如甲方要求统一服装,甲乙双方各承担一半服装费用。

  2、承包方式:全部水电包工不包料、包质量、包现场施工,包安全生产

  和文明施工。包所有的施工工具和机具。

  3、非承包内容:

  1)工程一切报建、材料检验。

  2)工程安全保险。

  3)建筑物1.5米以外的.水电安装。

  4)所有化粪池。

  4、计算方式

  1)按图纸已标注建筑面积计算,每平方米

  2)其他附属工程、变更工程按实际工程量双方协商进行增减结算。

  3)本工程须交质量、工期保证金伍万元,待所有承包内容完工验收合

  格后退还。

  三、合同工期

  与本项目土建同步完成该合同施工项目,乙方组织好工人,根据施工进度计划,甲方有权要求乙方加人加班,乙方不得以任何借口拒绝加班。

  四、工程施工验收

  1、本工程应严格按照图纸和规范及安全操作规程进行施工。

  2、所有隐蔽工程在隐蔽前1天通知甲方、质检站、监理等有关部门,待

  检查验收合格签字后方可隐蔽施工。

  3、给排水管道的封堵要分两次浇捣细石砼,同时要进行养护和作闭水试

  验,确保不漏水。

  4、验收合格后双方在(竣工工程验收证明书)上签字、盖章,并移交工

  程相关资料给甲方进行结算工作。如验收不合格,由乙方负责返修后再进行验收直至验收合格为止。

  五、工程付款方式:

  1、工程开工后,工人进场,至土建主体封顶,按每个月完成的建筑面积

  乘以总价的40%再乘以70%付款。

  2、主体完成后每月付款按完成工程量的70%付款,直至工程竣工。

  3、付款比例如下:预埋按40%,给水、排水、雨水管安装及试水完成按

  20%,穿线、开关、插座、电箱完成按20%,灯具、洁具、试水、试电完成按20%。

  4、保修金3%,保修期一年,保修期满后一个月内付清。

  六、双方责任

  1、甲方责任

  1)提供该工程完整的施工图纸一套和相关资料及准确的进度计划表。

  2)甲方因生产或使用需要,确需变更设计时,应书面通知乙方,并提供

  由原设计单位出具的变更设计技术资料。

  3)甲方在隐蔽施工中涉及乙方施工相关内容的应提前两天书面通知乙方。

  4)提供乙方住房、生活用水、生活用电、材料堆放仓库。

  2、乙方责任

  1)乙方承包的施工任务,非经甲方同意,不得随意转分包。

  2)乙方必须严格按照施工图纸及施工技术规范和操作规程进行施工,按

  规定做好试件和材料的试验,确保工程质量、按期完工。

  3)乙方服从甲方委派技术人员的管理。在施工过程中,发现施工图纸与

  说明不符,重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合要求以及其他问题应立即书面通知甲方,甲方会同设计单位进行处理,并办理技术签证。

  4)施工所用的工具由乙方自行负责。

  5)乙方负责水电管道穿楼层修补,墙体开槽凿的修补以及开凿墙体的垃

  圾清运。

  6)乙方人员进场后编制职工花名册,提供身份证复印件,工程款支付时

  乙方应造好工人工资表,同时将工人按有指纹的工资表交项目部。

  7)乙方应注意安全生产,所发生的安全事故除保险公司所赔偿部分外,

  其余均由乙方自行负责。

  七、违约责任

  1、甲、乙双方签订合同后不得中途违反本合同条款。

  2、若建设工程施工停建、缓建或设计修改变更造成的返工由甲方负责,

  未经验收甲方自行使用,由此发生的质量或其他问题由甲方负责。

  3、乙方逾期十五天起,每逾期一天,按工程造价的万分之三向甲方偿付

  违约金,提前完成乙方享受同等待遇。

  八、文明施工

  乙方力保质量、保安全、保工期、保文明施工,成为周边企业和同行业的文明窗口,做到工完场清。

  九、本合同未尽事宜,经甲、乙双方友好协商并达成补充合同,补充合同与本合同具同等法律效力,如本合同书与建设规划管理职能部门有关规定相抵触,应予以统一修改。

  十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起正式生效。

  建设单位: 施工单位:

  法人代表: 承 包 人:

  身份证号码:

  手机号码:

  年 月 日 年 月 日

  篇八:建筑工程人工费承包合同模板制安

  建筑工程劳务分包合同

  甲方:

  乙方:

  根椐国家《建筑法》和《合同法》的有关精神,结合施工现场实际情况,经甲、乙双方本着公平、公正、自愿的原则。甲方将新都 栋楼工程现场浇筑的砼构件模板及模板制安承包给乙方施工,经双方协商一致达成如下协议:

  一、 工程承包范围:

  1、 本工程所有现场浇筑的砼构件模板及木模制安、支模需用的搭拆

  架临时设施所需用的所有木板(不含一、二层使用的钢管及扣件,标准层加固柱子的钢管扣件)、泥工所需要的操作平台板等。

  2、 乙方自行负责组织施工工具,用具,自用安全设施.设备,及电缆

  (主电缆由甲方提供),包括钉子、铁丝等。

  3、 工程完工后的场地清理,材料堆码入库(施工现场内)。

  二、 工程质量:

  1、乙方必须按甲方提供的施工图及设计变更文件施工,保证轴线位置、构件几何尺寸正确,符合设计要求。

  2、工程质量必须符合设计和现行施工质量验收规范及GB50300-2001施工质量验收标准的合格要求。

  3、施工质量不符合以上要求,造成返工或浪费的材料及人工全部由乙方负责。

  4、模板面平整度垂直度必须满足设计规范的有关要求,模板望板超过半公分以上的必须经过打磨。

  三、 单价及付款:

  1、 按实际完成建筑面积计算(客厅阳台全算)单价为82元/m2。 注:(本合同单价在2012年8月30日前不作任何调整,于2012年9月后所剩工程量由双方协商调整)

  2、 单栋在五层楼面板完成后开始支付第一次工程款;以后每五层支付一次工程款;即(五层顶板-十层顶板-十五层顶板等以此类推):单栋每次每五层按完成工程量的80%支付人工工资给乙方(其余中途不借支,由乙方全额垫资), 20%余款待工程竣工验收合格后三个月内全部付清。

  3、 单价中已包含人工费、材料费、安全施工补偿,劳保福利等各项

  津贴补助。

  四、 工期:

  根据监理、业主审批后的施工进度计划工期为准,如未按要求完成, 延长工期罚款500.00元/天(由甲方或不可抗拒的自然因素引起的,工期顺延)。

  五、 安全:

  1、乙方在施工中必须遵守施工现场安全规定和公司安全管理制度, 严格按59-99合格)标准化施工现场。发生安全事故经济费用在20000.00元以内全部由乙方自行负责;如超出20000.00元以外在60000.00以内部份,由乙方负责20000.00后,甲方负责余款的60%,乙方负责余款的40%;如超出60000.00元以外部份,由乙方负责20000.00

  后,甲方负责余款的80%,乙方负责余款的20%。

  六、 其他:

  1、 如乙方未按工程进度及相关质量要求施工,工程未全部完成或单方不履行合同,甲方有权责令其出场,对所作工程量不支付任何费用,且乙方必须赔偿从进场之日起耽误的工期损失按500.00元/天计算付与甲方。

  2、 乙方在签定合同之前向甲方缴纳20000.00元人民币作为履约保证

  金(如乙方未按工程进度及相关质量要求施工、工程未全部完成或单方不履约合同,甲方将不退还保证金)。

  3、 支模材料周转方式:当乙方把材料准备妥当后造成停工的经济损

  失全部由甲方负责(如果停工由建设单位原因造成,工期顺延)。

  4、 其他未尽事宜由双方协商解决,协议与本合同具有同等法律效力。

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效。

  甲方代表: 乙方代表:

  年 月 日 年 月 日

  篇九:消防工程人工费承包合同

  消防工程人工费承包合同

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  号、8号厂房的火灾自动报警系统的安装工程,人工费包给乙方安装、系统调试、达成如下协议:

  一、 工程概况

  第一条、 工程名称:东莞市佳虹电子科技有限公司

  第二条、 工程地址:东莞市东坑镇角社新村

  第三条、 安装质量:通过消防部门验收合格。

  第四条、 工期:跟随土建进度。

  二、 承包方式

  第一条、 乙方负责该项目的火灾自动报警系统人工费的承包,即:包工程

  安装质量及工程施工安全。

  第二条、 甲方提供施工库房、员工宿舍和其它工种之间的协调配合。

  第三条、 甲方提供施工用水和施工用电。

  三、 合同金额及付款方式

  第一条、 火灾自动报警系统(按系统图纸清单)包括以下产品及数量:消防广播180只,隔离模块20只,烟感探测器716只,手报按钮168只,消防警铃168只,输入输出模块34只,输入模块50只,消火栓按钮160只,广播模块20只,主机1台,共计1517个安装点位,如有增加按折合单价增加计算。

  第二条、 经协商,以上设备安装总价54000元(折合约35.6元/个点)经过

  现场查看,消火栓按钮的预埋不到位,如需打槽,则总价按60000

  元(折合约39.6元/个点).此价格包含安装工人的全部保险费在内。

  第三条、 如果安装点位超过1517个点,则按以上单价增加费用给乙方。

  第四条、 结算方式:甲方按施工进度分阶段性支付人工费用,乙方当月完

  成的工作量于次月底前支付90%,余款于消防验收后三天内一次性支付。

  四、 其它事项

  第一条、 乙方必须节约原材料,不得浪费。

  第二条、 甲方不得无故拖欠人工工资,如有资金问题,双方协商解决。

  第三条、 甲乙双方共同协调业主、监理、土建及其他工种的工作关系。

  第四条、 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。

  第五条、 本协议未提及事宜,甲乙双方协商处理。

  甲方签字:

  电话:

  日期:

  乙方签字:

  电话:

  日期:

  篇十:修路施工人工费承包合同

  修路施工人工费承包合同

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方协商,甲方修平原村东辉屯、平原村平原屯、平原村长青山屯、平原村新卡伦屯、双福屯、代家屯的屯公路工程,其中屯通屯道路路宽3.5米,屯内的巷道3米宽,厚度为18—20厘米,每平方米工费价格为人民币 16.5 元,现将设计施工承包的相关事宜签定如下:

  一、工期要求

  1、平原屯通屯路和平原村东辉屯从年开工,至 年 月 日止,工期105天。除却不可抗力因素(如下雨坏天等自然因素)

  2、平原屯、长青山屯、新卡伦从月工,至 年 月 日止,工期105天。除却不可抗力因素(如下雨坏天等自然因素)

  二、尺寸要求

  通屯路面3.5米宽,18—20厘米厚,屯内巷道3米宽,18—20厘米厚。

  三、技术质量要求

  路面基层要整理平整,机械夯压密实,水泥路面外观要求平整密实,不积水,不得有蜂窝、马面,不能有起壳脱皮,石子外露和缺边掉角的现象,混凝土抹平后,做防滑纹处理,每隔4—5米做自然膨胀伸缩缝(即用3—4层胶合板镶缝)。

  四、工程量以实际测量米数为准

  五、甲方责任

  1、提供质量合格,用量充足的原材料(水泥、沙子、石子)。

  2、提供场地、水源、电源。

  六、乙方责任

  1、组织施工设备,自行配齐所需机械和其它所有品,包括道

  路养护养生所有薄膜(原料:最薄膜)和生活所需品。

  2、乙方按甲方要求施工,把握操作规程和质量标准。如有争

  议之事,立刻解决,过后与乙方无关。

  3、负责安全施工,施工期间与施工有联系的一切事故由乙方

  自己负责(包括机械操作,车辆和人身等)。

  4、接受甲方监督,检查和正确的处置决定。

  5、修路期间负责养护(即养生膜的二次覆盖)。

  七、付款方式

  按工程进度开始每5公里结算工程款,20公里后即2公里一

  结,直至完工。

  八、如因甲方不能及时拨款或不能及时配齐所需材料或与公

  司方产生纠纷造成停工(48小时内),给乙方人员及机械所带来损失均由甲方负责。

  九、以上合同经双方同意,签字生效,任何一方无权变更,

  合同一式两份,由甲、乙双方各持一份。

  甲方:(签字)(手印) 乙方:(签字)(手印)

  (身份证复印件) (身份证复印件)

  二O一五年 月 日

【工程人工费施工合同】相关文章:

建筑工程施工人工费协议书范本12-30

建房工程合同_施工合同02-10

工程木工施工合同05-01

工程施工合同04-25

工程施工合同04-22

工程委托施工合同06-23

工程水电施工合同08-10

工程简易施工合同07-14

工程承包施工合同08-31