随着法律观念的日渐普及，合同出现的次数越来越多，它可以保护民事法律关系。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编精心整理的简易工程施工合同范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
简易工程施工合同 1
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程
二、工程地点：麻城宋埠
三、承包方式：包工、包机械、包安全
第二条工程期限
合同工期总日历天数10天
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的`费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：乙方：
代表：代表：
年_____月_____日年_____月_____日
简易工程施工合同 2
合同编号：
发包方：________________
承包方：________________
签约时间：
签约地点：
为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：____________
二、建筑面积(工程形式)：____________
三、施工地点：________________
四、工期：
1、开工：____年__月__日；
2、竣工：____年__月__日；
3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式：________
六、工程质量标准：________
七、工程价款：共计人民币____元。
八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。
九、质保期：____年。
十、双方的责任义务
1、发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；
③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；
④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；
2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工；
②如期完成施工任务；
③接受发包方的技术指导和质量标准要求；
④负责发包方提供料物及设备的保护；
⑤教育施工人员爱护甲方的`材物，不得偷窃和损坏；
⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；
十一、其他
1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
发包方：承包方：
委托代理人：委托代理人：
简易工程施工合同 3
总包方（甲方）：____________________________
地址：____________邮码____________电话____________
法定代表人：____________职务____________
分包方（乙方）：____________________________
地址：____________邮码____________电话____________
法定代表人：____________职务____________
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府××号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目
一、工程名称：________________
二、工程地点：________________
三、工程编号：_________施工许可证号：_______营业执照号：_______
四、分包工程范围及工程量（附预算书）
五、分包工程期限________年____月____日开工，________年____月____日竣工。
六、分包工程人工费用________元。
七、乙方投入工种及人数________人。
第二条工程结算
按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人____计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结（幅度不得超过已完成量的80%）工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。
第三条工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的.火灾事故，由乙方负责。
第五条生活管理
一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具（大锅、笼屉、吹风机、大面板）由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量提供。
二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。
第六条分包工程人工费单价
一、单位工程分包，每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干，每平方米____元。
二、内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。
三、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。
四、清工每工日为________元。
五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。
六、水、电、暖、卫工程，每预算工日（按幢号分包为）________元。
七、冬季施工期间（12月1日到2月底）降低工效10%的工日。其工日单价为________元。
八、分包工程费用明细表（一～七项均可列表）
第七条材料供应管理
乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛（堆）使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。
第八条施工机具
一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。
二、手工操作工具，由乙方负责。
三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。
四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备（自带机械按有关规定处理）。
第九条现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。
第十条违约责任
一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。
二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。
第十一条附则
一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第（）项解决：
（1）向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，
（2）向人民法院起诉。
二、本合同一式__份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送____备案。
三、要求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。
四、双方商定的其他条款：
1.
2.
第十二条合同附件及有效期
一、合同附件：
1.工程预算书；
2.
二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
总包单位：________________________
法定代表人：______________________
分包单位：________________________
法定代表人：______________________
____年____月____日
简易工程施工合同 4
发包人：___市公路建设开发有限公司（以下简称“甲方”）
承包人：_____局股份有限公司（以下简称“乙方”）
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于20__年10月8日签订的___市金井北通道道路整治工程《施工合同》（下称”原合同“）中定义相同。
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包___市金井北通道道路整治工程的.给水工程及金东公路金井段道路改造工程的相关事项订立以下补充协议：
1、工程概况
工程名称：___市金井北通道道路整治工程一给水管道（原水管道）工程及___市金东公路金井段（镇标至西环路口）改造工程。工程地点：___市金井镇
2、建设内容
给水管道及金东公路金井段道路改造工程。具体详见施工图纸：《给水管道（原水管道）工程》及《___市金东公路金井段（镇标至西环路口）改造工程》。
3、施工工期施工
合同补充协议工期为240日历天（备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延8个月之内完成）
4、工程质量
工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1—20__）、《公路工程交（竣）工验收办法》、《公路工程交（竣）工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》（ZXB/T0202—20__）、《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50236）及《现场设备、工业管管焊接工程施工及验收规范》（GB50236）。并且通过甲方组织的竣（交）工验收和___市供水公司的交接检查。
5、工程价款
本工程为固定单价合同，根据___市财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币（大写）壹仟零肆拾叁万贰仟陆佰零柒元整（￥10432607）[包含给水工程安全文明措施费拾贰万捌仟贰佰伍拾陆元整（￥128256）]
6、进度付款额度和付款方式支付
工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金（质量保证金百分比为月支付额15%）以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。
7、合同生效
7.1本协议经甲、乙双法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章即生效。
7.2本协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与其具有相等的法律效力。
7.3合同地点：泉州市___市
8、本协议正本贰份、副本捌份，承发包双方各执正本壹份，副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：_________（盖单位公章）
承包人：_________（盖单位公章）
法定代表人_________
法定代表人_________
或其委托代理人（签字）_________
日期：______年___月___日
或其委托代理人：_________
（签字）日期：______年___月___日
简易工程施工合同 5
合同编号：___________
签约时间：__________________________________
发包人（全称）：（以下简称甲方）____________
承包人（全称）：（以下简称乙方）____________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，订立本施工合同。
第一条工程概况
1、工程名称：________________________。
2、工程地址：________________________。
3、工程内容：________________________。
4、工程做法：________________________。
5、承包范围：________________________。
6、承包方式：乙方包工包料。
7、进场材料：________________________。
8、工期：本工程工期为______天，自_______年_____月__日开工，于______年____月__日竣工。
9、工程质量：________________________。
第二条合同价款、付款方式及结算
1、合同单价：________________________。
2、合同总价款：______________________。
3、付款方式及期限：__________________。
4、计算原则：________________________。
第三条甲方责任
1、甲方根据合同要求及时付款，因款项不到位而造成的工期延误由甲方承担。
2、甲方负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收。
3、开工前______天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
4、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
5、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担应费用。
6、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应应审批手续。
7、开工前双方对前期工程进行验收后交于乙方管理，如以后出现损坏由乙方负责。
8、协调处理好建设单位及各分包单位与乙方在施工程序的合作，协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
第四条乙方责任
1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的.现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。
2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保，成品保护费用由乙方负责。
7、做好现场安全文明施工，否则甲方有取追究乙方责任，并按施工现场管理制度执行。
第五条关于工期的约定
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、甲方未按合同规定支付工程进度款而影响施工进度，工期顺延。
3、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
5、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第六条工程验收
1、在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收；
（1）材料验收；
（2）隐蔽工程验收；
（3）竣工验收；
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。如甲方在接到验收通知单的24小时内不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，但由此造成停工，工期顺延。若复验合格，甲方应承担复验费用；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。
3、对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按延期交付的标准支付违约金。
4、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后___日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料；
5、双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程现场的全部安全，严把火灾关，如引起火灾全部损失由乙方承担；
6、本工程自验收合格双方签字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和维护条件下，使用年限不应少于年，保修期限为年。
第七条违约责任。
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方按____元／天计算，支付乙方的损失。甲方不按合同的约定支付款，每延期一天，按付款额的0.1%支付滞纳金。
2、由于乙方原因，逾期竣工，乙方按____天／元计算，向甲方支付违约金。
第八条不可抗力
由于战争和严重的火灾、洪水、台风、地震等属于人力不可抗拒的原因。导致一方不能履行合同时，不履行方应在7日内通知另一方，并在14日内向对方提供有效的法律证明文件和详细书面。允许延期履行、部份履行或不履行合同，免除违约责任。
第九条争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。
第十条补充条款：
___________________________________。
甲方(盖章)：____________________乙方(盖章)：____________________
法定代表人：____________________法定代表人：____________________
经营地址：______________________经营地址：______________________
委托代理人（签字）：____________委托代理人（签字）：____________
电话：__________________________电话：__________________________
传真：__________________________传真：__________________________
开户银行：______________________开户银行：______________________
日期：__________年______月____日日期：__________年______月____日
简易工程施工合同 6
总包方(以下简称甲方)：
分包方(以下简称乙方)：
鉴于乙方已经与甲方签订工程劳务施工合同(以下简称为“分包合同”)，为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行。
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就分包工程安全生产、文明施工事项达成一致，签订本协议书。本协议书为工程总分包合同的`一部分，具有同等法律约束效应。
一、工程安全生产、文明施工标准
本工程安全生产、文明施工标准双方约定为：
二、组成本协议书的文件包括：
1、本协议书第一部分：协议书；
2、本协议书规定条款；
3、国家、北京市关于建筑施工管理的有关法律、法规、规范及标准
4、协议书履行过程中，甲方和乙方协商一致的其他书面文件。
三、乙方向甲方，履行并严格遵守本协议书中所有条款及规定。
四、乙方必须建立健全现场安全生产、文明施工管理机构和职责。
五、乙方向甲方，在履行本协议书的过程中，甲方对乙方所进行的一切处罚和处理乙方均无异议。
六、乙方承担由其负责向甲方提交的所有材料的法规、规范符合性及由此引发的所有法律后果，甲方的审核批准并不代表乙方无须承担责任。
七、履行本协议书的过程中，甲方对乙方已处罚款项均不予以退还。
八、协议书的份数：
按分包合同一并处理。
九、有效期
同总分包合同有效期
十、协议书的生效
协议书订立时间：________年________月________日；
本协议书同双方总分包合同一并生效。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
委托代表人：
委托代表人：
日期：__________年__________月__________日
简易工程施工合同 7
发包人：________(甲方)
承包人：________(乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿公平和诚信原则，双方就13#楼下水道维修工程施工事宜协商一致订立本合同。
一、项目名称：
二、工程内容：台阶、栏杆拆除、挖沟拆除下水管道、安装下水管道、管道穿墙、井补洞、回填土、恢复台阶原装(相似)、安装栏杆，垃圾清理外运。
三、工程地点：小区内
四、合同工期：开竣工时间________年________月________日至________年________月________日。
五、质量标准及材料：质量标准严格按照甲方要求及建筑行业相关标准执行。
六、工程款：________万元，大写：________元
七、资金来源及结算办法：本工程资金由乙方先期垫付，工程完工3天内结算支付100%。
八、双方权利义务：
1、甲方按约定时间及时清理现场维持秩序，为乙方施工创造适合条件。
2、甲方负责因施工所需水、电等设施的供应，提供相应的图纸及测量纪录。
3、甲方应协助对已完成工程的保护工作。
4、乙方负责施工材料及设备的采购供应，负责施工的组织与设计，维护施工秩序，承担施工安全及保卫工作。
5、乙方应维护甲方的正常工作秩序，采取合理措施保护现场内环境，避免不必要的`污染及噪音。
6、乙方施工期间如需夜间施工或特殊工作业应征的甲方同意。
九、验收标准：
1、验收标准：以甲、乙双方约定标准或建筑行业相关标准为准。
2、验收程序：乙方按合同完工后，由甲方对工程质量进行内部验收核准。验收合格后甲方出具工程签证。
十、工程量变更：甲方如有工程量变化，应提前3日报教育主管部门同意后并书面通知乙方，待双方协商订立变更协议后执行。
十一、补充内容：
本工程因工程量较小，施工比较困难，施工时间受限制，工期短，施工完毕，经甲方验收合格后，工程款一次拨付。
十二、违约责任：任何一方违约，另一方有权提起诉讼，申请劳动仲裁部门或当地人民法院进行调节。
十三、合同生效：本合同自签订之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
简易工程施工合同 8
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
身份证号：
甲、乙双方经好友洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行公司后花园排水施工，路面维修及坟地清理。甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本协议（包括附件和所有补充协议），以便共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程名称：园区基建工程
2、工程地点：
3、工程内容：后花园庙山、改建洗手台、小猪滑道、玻璃房墙体改建、停车场改建
4、承包方式：后花园庙山、改建洗手台；小猪滑道、玻璃房墙体改建、停车场改建承包。
5、工程期限：30天
施工日期：____年____月____日；竣工日期：____年____月____日。
第二条：工程价款
第三条：质量要求：保质期1年。
1、按照国家相关法律法规安全施工要求施工。
2、凡由甲方自行采购的材料，产品质量由甲方自负，施工质量由乙方负责。
3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方经确认后，增加的费用应另签订补充协议。
4、施工中乙方接受甲方项目负责人现场施工监督。
5、施工中乙方应遵守甲方安全规程，并签订安全、文明施工协议。由乙方原因造成的.不安全事故，责任由乙方自负。
6、乙方施工过程中，不得损坏甲方的生产设施、设备，如有损坏乙方必须无偿进行修复。
7、乙方按照甲方要求完成工程改造，验收不合格的情况下，不予支付工程款项。
8、乙方按照协议期限按期完工，如超过竣工时间，每日扣除工程款300元。
9、未尽事宜双方协商解决。
第四条：付款方式
工程项目结束并甲方验收合格，由乙方提供工程费用的普通增值税发票后，予以支付全款给乙方。
第五条：工程工期
1、由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
2、在施工中，因工程质量问题，双方意见不一而造成的停工，工期应作相应顺延。
第六条：工程验收
乙方通知甲方进行竣工验收后，甲方应在30天内验收，工程验收完成后30天时间内保证工程项目中位置不脱落、开裂等（人为原因造成除外）。如验收不合格，已方应负责无偿返工。
第七条：违约责任
协议生效后，在协议履行期间，擅自解除协议方，应按工程总造价的5%作为违约金给对方，因擅自解除协议，使对方造成的实际损失超过违约金的，应照实赔偿。如因甲方原因影响乙方施工耽误工期的应按工程总造价的5%作为违约金给乙方。
第八条：争议解决
1、本协议履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决，若协商、调解解决不一致时，可以按照本协议约定向人民法院提起诉讼。
第九条：协议生效
1、本协议经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
2、补充协议与本协议具有同等的法律效力。
3、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、协议履行完后自动终止。
甲方（业主）：乙方：
签字代表：签字代表：
签约日期：________年________月________日
签约日期：________年________月________日
简易工程施工合同 9
委托方：_____________________（以下简称甲方）
身份证号：___________________
通讯地址：___________________
联系方式：___________________
承包方：_____________________（以下简称乙方）
代表人：_____________________
通讯地址：___________________
联系方式：___________________
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就项目承包事项达成协议，签订本合同。
第一条 工程概况
1、工程地址：______________
2、工程范围：工程总面积为______平方米，施工面积为______平方米。
3、工程内容：______________
4、承包方式：包工包料大包干交钥匙工程。
5、工程期限：工程期限为______天，开工日期是______年______月______竣工日期为日______年______月______日。
第二条工程价款及付款方式
1、工程总承包价格为______元。
2、上述总承包价格为承包价格，包括本合同的所有工作内容、承包商、材料和其他所有费用（包括拆除房屋墙）。甲方不需要向乙方支付任何费用。
3、付款方式：竣工验收后付款：______除总金额的5%质保金外，剩余部分为____元付款，质保金一年后付清（时间自验收合格之日起计算）。
第三条质量要求
主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
双方同意参照国家有关规定执行工程验收标准。
3、施工过程中，如甲方有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认增加的费用，并签订补充合同。
4、甲方应对甲方采购的所有材料和设备的产品质量负责；乙方应对施工质量负责。
第四条材料供应
1、乙方应严格按照国家有关价格规定明确标明本合同中使用的所有材料。甲方提供的'材料应用于本合同规定的装定的装修工程，未经甲方同意作他用。乙方挪用其他用途的，应按挪用材料的双倍价格赔偿甲方。
2、乙方提供的材料、设备不符合质量要求或规格不同的，禁止使用。乙方应对项目造成的损失负责。
3、甲方负责采购和提供的材料和设备应为符合设计要求的合格产品，并按时提供到现场。如延误到达，施工期将延误，并按延误工期处罚。管理费按甲方提供的材料总金额的10%支付给乙方。材料经乙方验收后，乙方负责保管，乙方负责赔偿因保管不当造成的损失。
第五条工期延误
1、因下列原因延误竣工日期，甲方确认工期可延误：
（1）工程量变化；
（2）不可抗力；
（3）甲方同意延误工期。
2、由于乙方责任不能按时完成，工期不顺延；乙方承担因乙方原因造成工程质量问题的返工费用，工期不顺延。
3、因乙方原因延误工期的，每延误一天，按总工程款3计算‰赔偿甲方的损失。
第六条双方的责任
一、甲方责任。
（1）开工前三天为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。
（2）施工期间免费提供水源和电源。
（3）参与工程质量施工进度监督，参与工程材料验收、隐蔽工程验收和竣工验收。
二、乙方责任。
（1）严格执行安全施工操作规范、防火规范、施工规范和质量标准，按期完成本合同工程。
（2）不得扰民、污染环境等装修活动。
（3）乙方应承担维修和损失赔偿责任，因装修施工造成。，乙方应承担维修和损失赔偿责任。
（4）确保房间上部、水管畅通，卫生间清洁。施工现场清理完成后，乙方负责清理垃圾。
（5）乙方必须保证施工质量，乙方应及时纠正施工质量问题。竣工验收时发现质量问题的，乙方应立即纠正，甲方有权拒绝支付劳动力费，直至甲方满足整改要求。
（6）乙方应加强对现场施工人员的防火、防盗和安全教育。施工人员在施工现场不得违反法律法规。一旦出现问题，后果应自行承担。乙方应承担乙方在施工和保修期间发生的所有民事和刑事责任。
第七条违约责任
合同生效后，在合同履行期间，未经授权终止合同的，应当以合同总金额的5%作为违约金支付给对方。因擅自终止合同而造成的实际损失超过违约金的，应当予以赔偿。
第八条解决争议
本合同项下发生的争议，双方应当协商或者向消费者协会申请调解。协商或者调解不成的，应当向项目所在地人民法院起诉，并请求人民法院作出裁决。
第九条合同的变更和终止
1、合同签订生效后，双方必须严格遵守。任何一方需要变更合同的内容，应在双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方应以书面形式提出，违约金应按合同总价的10%支付，并办理终止合同手续。
2、施工过程中，任何一方提出终止合同，必须书面向另一方提出。经双方同意办理清算手续，签订终止合同协议后，可视为终止合同。
第十条合同生效
本合同双方盖章，签字后生效。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，法律效力相同。
客户（签字）：_______________承包商（盖章）：________________
________年________月_______日________年________月________日
简易工程施工合同 10
发包人（甲方）：________
承包人（乙方）：________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、公平、诚信的原则，双方就此建筑工程施工事项协商一致，订立本合同：
一、工程概况
工程名称：世纪华联房顶彩板房
工程地点：京宁路与永宁大道路口
二、承包内容：乙方包工包料
彩板房施工：立钢柱、主梁、次梁，内外墙板安装，屋面、门窗、走廊等附属工程。
一层：共4间，其中2米×5.5米一间，3.3米×5.5米二间，6.6米×5.5米一间，外走廊1.35米，面积约103.5米2
二层：总面积约226米2，具体各房间面积与甲方协商决定。
三、工期：
开工时间：________年________月________日
竣工时间：________年________月________日
合同约定工期10天，如遇天雨，时间顺延。
四、质量标准
1、层高及钢材要求：
一层高3米，其中立柱12根，大梁6根，次梁8根，均用10mm×100mm×2.5mm方管制作，楼板用1.2mm厚U型镀锌钢承板，所有钢材除锈，刷防锈漆两遍。
二层前墙高3米，后墙高2.7米所有框架用40mm×60mm×1.5mm镀锌方管制作。
2、彩板要求：墙板用双0.4mm铁皮，75mm泡沫，双白复合板。屋面板用上0.4mm下0.3mm，上兰下白，75mm泡沫复合瓦楞板。
3、每间1门1窗，门为防盗门，窗户为塑钢窗，尺寸为1.2米X0.9米。
五、工程质量标准
符合国家有关彩钢房的质量标准，达到合格。
六、合同固定价款（含材料费、施工管理费、利润等）
彩板房一层380元/m2，面积约103.5m2，二层260元/m2，面积约227m2，工程总价款98300元，工程结束后以实际面积计算。
七、双方的权利和义务
甲方：
1、保证乙方进场之前，路通电通。
2、向乙方提供施工方案及工程布局。
3、安排专人配合乙方施工，负责工程监督，对不符合规范要求的，有权要求乙方进行返工，由此产生费用由乙方承担。
乙方：
1、工程现场负责人不能擅离工地，服从现场甲方人员管理。
2、承担施工期间工地安全保卫工作。
3、对进场施工人员进行安全教育，负责工人的.施工安全、出现伤亡事故自行承担，甲方概不负责。
4、保证进入现场的施工材料合格
八、工程验收
竣工后，由乙方通知甲方组织验收。
九、合同价款与支付
1、一层完工后，支付工程款________元。
2、竣工验收后，一次性付清工程总款。
3、合同外附加工程，以双方另行约定确定
4、本合同不包括土建及装修部分。
十、工程质量及期限
保修期一年，一年内发现工程质量问题乙方免费维修。
十一、本合同双方签字后生效。
十二、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：________（代表）
乙方：________（代表）
________年________月________日
简易工程施工合同 11
发包方：_____________
承包方：_____________
根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，为明确双方的权利义务，签订本合同。
第一条工程项目
(一)工程名称：_________________
(二)工程地点：_________________
(三)工程内容：_________________
(四)承包范围：_________________
第二条工程造价(预算或概算)人民币：_________________支付方式：_________________
第三条工期
第四条工程质量标准和保修期
第五条双方责任
(一)发包方责任：_________________
(二)承包方责任：_________________
第六条本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________
住所：_________________住所：_________________
甲方代表(签字)：_________________乙方代表(签字)：_________________
电话：_________________电话：_________________
传真：_________________传真：________________
邮政编码：_________________邮政编码：_________________
签订地点：_________________签订地点：________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
简易工程施工合同 12
发包人：
承包人：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规文件的规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就施工事项协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、承包范围：
1、承包范围为野风·山项目边坡一标段（A-C）工程施工图及约定内容。
2、除第1条外还包括以下工作内容
1）对原有坡面处理与修整。
2）边坡治理脚手架支架固定锚杆钻孔成孔、锚杆注浆、锚杆网钩
3）主动网挂网固定、网片连接固定
4）TBS复绿、营养土搅拌含草籽喷播、监测点制作
5）施工过程中所使用的水、电、柴油由承包人自行承担。
3、发包人有权调整合同的承包范围与施工内容（包含重大设计变更），承包人无条件接受并实施。
二、承包方式
本工程实行包工程、包质量、包安全生产、包文明施工、固定单价承包方式。
三、合同工期
本工期总工期140天日历天，开工日期由发包人在联系函中确认，承包人完成施工前准备工作并进场施工。
四、工程质量
本工程质量标准为合格，全面符合设计和质量验收规范要求。
五、工程质量、进度及安全文明管理
1、本工程质量必须达到设计、规范、标准及发包人要求。
2、承包人应严格按设计图纸、施工方案等组织实施，并无条件地接受发包人、监理对工程施工质量、进度和造价监督和管理。
3、监理和发包人有权对工程所有部位以及任何工艺、设备和材料进行检验。承包人应为检查工作提供一切方便并提供真实的数据。
4、承包人在施工过程中要认真做好材料和成品保护，以保证产品不受损害和污染。
5、因承包人责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不予顺延。
六、工程验收
1、承包人应按照工程建设的有关规定，及时如实整理并向发包人提交施工检查记录、检测试验报告和技术资料等，并由发包人与监理进行检验和签认。
2、隐蔽工程达到隐蔽条件，承包人应提前12小时通知监理和发包人，并报验隐蔽工程相关资料。监理和发包人应及时组织验收，验收合格后，才可进行下一道工序的施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内修改后重新提请发包人和监理验收。
3、当全部合同工程完工，准备竣工验收前，承包人应按档案部门的`要求，整理提交竣工资料（包含肆套竣工图）。
4、当具备验收条件时，承包人应及时提交工程验收报告，有发包人组织承包人、监理及相
应职能部门组织验收。在工程竣工验收中，如发现不合格工程，承包人应无条件进行整改或返工，直到验收合格后，相应费用由承包人承担。
七、工程单价、付款方式
1、春节前付70%，工程验收合格后一个月付清。
2、工程单价
锚杆（脚手架支架、钻孔成孔、锚杆网钩制作、注浆）以/m
TBS复绿（主动网挂网、网片连接、营养土搅拌含草籽喷播、监测点制作）以/㎡
八、争议或纠纷处理
1、一方当事人无法继续履行合同的，应及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
2、本合同在履行期间，双方发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决，协商不成可请监理或有关部门进行调解。双方协商或调解不成的，可向工程所在地管辖人民法院提请诉讼。
九、其他
1、本合同一式二份，发包人执一份，承包人执一份。本合同组成内容及解释顺序为：本合同书，施工图及其他技术文件，工程变更文件。
2、未尽事宜双方另行协商解决。
发包人（签字）：
承包人（签字）：
签订日期：____年____月____日
简易工程施工合同 13
甲方(发包方)：______
乙方(承包方)：______
甲、乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就______合作事项协商一致，签订本分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：
香榭国际南区一期7、8楼
二、工程地点：
江油市中医院旁
三、工程承包内容及范围：
1、乙方负责按照设计图纸、变更文件规范要求验收标准，玻璃幕墙的制作、安装、保证正常使用。
2、施工所需各种材料、加工机械设备、各种工具均由乙方自理。
四、工程工期：
1、开工日期：______年______月______日；竣工日期：______年______月______日；工程总日历天数：______天
2、施工过程中，如因人力不可抗拒等原因工期相应顺延；
五、工程质量及材料要求：
1、各种材料下料、制作安装，接头位置、焊接等均应符合规范要求。
2、对现场监理提出的问题应立即安排人员处理，严禁拖延或不整改。
3、如某部位存在严重问题，必须返工。
4、若返工造成延误工期的，如对下道工序的工种造成停工，停工的工人人工费由乙方赔偿。
六、工程价款：
______元/平方米；(按实际面积进行结算)
七、工程价款的拨付及结算方式：
1、工程款的支付：
八、考核验收：本合同甲方要求在以下方面对乙方进行考核后方可决算：
1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。如因乙方违章操作造成的一切伤亡事故，发生的任何费用均由乙方承担。
2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
3、工程所使用材料必须经甲方、监理认可，否则不得使用。
5、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
九、甲方责任：
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
十、乙方责任：
1、服从甲方对整个工程的运行计划指挥。按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
2、如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。
3、材料进场时，由乙方卸料，配合甲方项目部收料人员共同验收，核对材料的合格证、标牌、规格、数量，并按材料的规格不同，有序、合理的堆放整齐，做好防锈保护工作。
5、乙方必须将废料堆放入池，做好工完料净场地清工作。
6、本工程所需的机械及劳动防护用品全部费用由乙方承担。
7、本班组在其相关工序开始前和结束后，与其工序相关的班组必须办理相关交接检手续
8、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。
10、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守甲方的各项管理规定。
十一、违约责任：
1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
(1)甲方不按约定核实乙方的`工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利息；
(2)因甲方原因延误工期超过十日的，应向乙方支付怠工费，并顺延延误的乙方工作时间。
2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付本合同总价款0.5%的违约金；
(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，乙方应赔偿甲方材料损失费、工具、机械租赁费以及因工期延误给甲方所造成的所有损失；
3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十二、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。
十三、争议：
甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。
十四、本合同一式两份自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【简易工程施工合同】相关文章：
简易的工程施工合同04-11
简易工程施工合同07-19
简易工程施工合同 11篇01-14
简易工程施工合同(11篇)02-14
简易的工程施工合同8篇04-12
简易的工程施工合同范本02-28
简易工程施工合同11篇02-14
简易工程施工合同精选11篇02-14
简易的工程施工合同13篇04-11
简易的工程施工合同(13篇)04-11