随着时间的推移，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编为大家整理的工程工期延误合同书范本，欢迎阅读与收藏。
工程工期延误合同书 1
发包方：房地产开发有限公司（以下简称甲方）
承包方：建筑工程有限公司（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：
一、项目概况：
本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢（9到11层）、多层住宅11幢（4到5+1F）、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积（计容积率部分）44587.01平方米，储藏间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米（其中人防面积1525.00平方米）
二、工程形象进度
本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。
三、工期延误原因
1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。
2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。
四、工期延误时间
现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期____年8月9日顺延至____年6月30日。
五、协议生效
协议订立时间： 年 月 日。
协议订立地点：建筑工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。
发包人（公章）： 承包人（公章）：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
工程工期延误合同书 2
甲方（发包方）：____________________
法定代表人：____________________
地址：____________________
联系方式：____________________
乙方（承包方）：____________________
法定代表人：____________________
地址：____________________
联系方式：____________________
鉴于甲乙双方于______年____月____日签订了《工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方负责[工程名称]的施工工作，原合同约定的工期为自______年____月____日至______年____月____日。但由于[具体原因]，导致工程工期延误。为妥善解决工期延误相关事宜，双方经友好协商，达成如下协议：
一、工期延误情况
1. 原合同约定的竣工日期为______年____月____日，实际竣工日期为______年____月____日，工期延误共计______天。
2. 双方确认，工期延误的原因主要为[详细说明原因，如不可抗力、甲方原因、乙方原因等]。
二、违约责任
1. 若工期延误系乙方原因造成，乙方应按照原合同约定的违约责任向甲方支付违约金，违约金计算方式为：[具体计算方式]。
2. 若工期延误系不可抗力或甲方原因造成，乙方不承担违约责任。
三、赔偿事宜
1. 因工期延误给甲方造成的`直接经济损失，乙方应予以赔偿。赔偿范围包括但不限于[具体损失项目，如甲方因工程延误而产生的额外租赁费用、罚款等]。
2. 双方应在______日内共同对甲方的损失进行核算和确认。
四、工期调整
1. 鉴于工期延误的实际情况，双方同意对原合同的工期进行调整，调整后的工期为自______年____月____日至______年____月____日。
2. 乙方应按照调整后的工期，合理安排施工进度，确保工程按时竣工。
五、其他条款
1. 本合同未涉及的原合同其他条款，双方仍应继续履行。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（发包方）：____________________ 乙方（承包方）：____________________
法定代表人（签字）：________________ 法定代表人（签字）：________________
签订日期：______年____月____日 签订日期：______年____月____日
工程工期延误合同书 3
甲方（建设单位）：
名称：____________________
地址：____________________
电话：____________________
法定代表人：____________________
乙方（施工单位）：
名称：____________________
地址：____________________
电话：____________________
法定代表人：____________________
鉴于甲乙双方签订了关于[工程名称]的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），原合同约定的竣工日期为[原竣工日期]，但因[具体延误原因]导致工程未能按时竣工。为明确双方在工期延误方面的权利和义务，经友好协商，达成如下补充协议：
一、工期延误时间
经双方确认，工程实际竣工日期为[实际竣工日期]，工期延误了[延误天数]天。
二、延误原因分析
1. 甲方原因：[详细说明甲方导致延误的情况，如设计变更、未按时提供施工条件等]。
2. 乙方原因：[详细说明乙方导致延误的情况，如施工组织不力、人员设备不足等]。
3. 不可抗力因素：[如自然灾害等不可抗力导致的延误情况]。
三、责任承担
1. 对于因甲方原因导致的工期延误，甲方同意给予乙方工期顺延[顺延天数]天，并承担由此给乙方造成的合理费用增加，费用增加的计算方式为[具体计算方式]。
2. 对于因乙方原因导致的工期延误，乙方应按照原合同约定的每逾期一天承担[违约金金额]的违约金，并承担由此给甲方造成的'损失。
3. 对于不可抗力因素导致的工期延误，双方互不承担责任，但应按照法律法规的规定采取措施减少损失。
四、后续工作安排
1. 乙方应在[新的竣工日期]前完成工程的全部施工内容，并提交竣工验收申请。
2. 甲方应在收到乙方的竣工验收申请后[规定的时间]内组织相关人员进行验收。
五、争议解决
本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、协议生效
本协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。如本协议与原合同有不一致之处，以本协议为准。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________
法定代表人或授权代表（签字）：______ 法定代表人或授权代表（签字）：______
签订日期：______年____月____日 签订日期：______年____月____日
- 相关推荐
【工程工期延误合同书】相关文章：
工程工期延误合同范本06-06
工程质量工期承诺书12-30
航班延误了作文08-06
工期的承诺03-14
发货延误道歉信03-18
延误发货的道歉信01-29
工作延误检讨书09-27
工期索赔报告07-02
工期保证承诺03-17
工期催促函02-03