合同是社会生活中合作的双方或多方为保障各自的合法权益商量填写的一种文本，具备法律效应。下面小编带来的是承包维修合同范本，希望对你有帮助。
承包维修合同 1
合同编号：________________
托修方：________________ 签订地点：________________
承修方：________________ 签订时间：____年__月__日
一、车辆型号：
车种 牌照号 发动机型号
车型 底盘号 发动机编号
二、车辆交接期限(事宜)：
送修 接车
日期 方式 日期 方式
地点 地点
三、维修类别及项目：________________________________________
________________________________________________________
预计维修费总金额(大写)________(其中工时)________
四、材料提供方式： ________________________________________________
五、质量保证期：
维修车辆自出厂日起，在正常使用情况下，________天或行驶________公里以内出现维修质量问题承修方负责。
六、验收标准及方式： ______________________________________________
七、结算方式及期限：________________________________________________
现金________转账________银行汇款________期限________
八、违约责任及金额：
九、如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件。
十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的'，可向人民法院起诉)。
十一、双方商定的其他条款
托修方单位名称(章)：承修方单位名称(章)：
单位地址： 单位地址：
法定代表人：法定代表人：
代表人：代表人：
电话： 电挂： 电话：电挂：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
邮政编码： 邮政编码：
承包维修合同 2
委托人：(以下简称甲方)
受托人：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律。双方本着平等互利、协商一致，共同发展的原则，为保证甲方厂区相关物业正常运行，充分发挥自身效益，经双方协商同意，签订本合同。
一、项目名称：
________________________________
二、承包项目范围和服务内容：
承包项目范围限于甲方厂区内。承包服务内容包括除车间外厂区内供暖线路检查保养、水电故障抢修，空调、门窗等公共设施的维护维修，保障生产和生活正常运行的一切工作，都属于乙方范围的工作范围。
三、承包项目费用及管理目标：
承包费用：每月(元/月)
乙方维修维护范围与标准：
1、乙方对甲方厂区内的承包项目设施负有维修维护义务，包括但不限于供暖管道、暖气、门窗、卫生间及洁具、舍内及通道内照明灯具更换的等。
2、乙方在工作职责范围内，尽职尽责，保持手机畅通随叫随到。维修所需原材料由甲方提供，乙方在收到维修材料当日内维修结束，如遇特殊情况经甲方核准后可适当延长维修期。若在甲方通知时间内未能进行维修维护，甲方可另外聘他人进行维修维护，发生的费用从乙方本月服务费中扣除。
3、乙方在甲方工作时间内定期一周不少于三次进行厂区各个维修重点部位的巡视，如遇特殊情况需要向甲方提出申请，批准后方可适当调整。如每月超过三次不按规定时间巡检，扣除当月服务费的10%。
4、本合同承包费用为年度总额合同，不支付预付款，月度结算，不因季节月度工作量的增减而变化，
每月支付元。承包费用为乙方为完成本合同约定的工作范围内的各项工作所发生的'全部费用，不可预见的风险及其他费用由乙方承担。
四、材料，设备及工具：
1、甲方负责协调接电、水、维修的相关设备，乙方为完成本合同约定的各项工作并自备维修工具。
2、乙方对于常用易损配件，要提前一周报出计划，甲方及时提供，如材料提供不及时造成的损失乙方不予承担，如有特殊配件甲方可委托乙方采购，产生费用另行支付。
五、违约责任：
1、甲方制定的各项工作标准、要求，各项工作管理规定及相应的考核办法，与合同具有同等法律效力。
2、对于乙方由于各种维修保养材料使用不正当造成的损失，甲方将视情节按原值的10%-100%从承包费用中扣除。
六、合同的终止及不可抗力：
1、乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止合同。甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方赔偿甲方的相关损失。
2、受不可抗力的影响的一方，应尽快将发生不可抗力事故情况以书面方式通知另一方确认。由于不可抗力造成的各自损失，各自承担，一方不得向另一方索赔。
七、合同期限
合同期限为壹年。从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。合同执行期间，乙方能够全面履行合同，甲方有意向续签合同时，应在合同期满前一个月续签合同。续签时，经双方认可后，可以更改合同部分条款。本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，双方各执壹份。副本两份，双方各执壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承包维修合同 3
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
甲方因 需要，需 。经甲乙双方现场查看，充分协商后，就维修事宜达成如下协议：
一、甲方同意将此工程承包给乙方，由乙方自行组织人员，按甲方设计要求，完成施工任务。
二、甲方派 负责监督施工，乙方必须听从甲方施工人员的安排指挥。
三、施工过程中的质量管理工作由乙方负责，出现质量事故，乙方必须无条件返工，返工费用由乙方自行负责。
四、施工过程中的安全管理工作由乙方全部负责，出现安全事故，甲方不负任何负责。
五、在施工过程中乙方必须文明施工，不得影响甲方的.正常生产生活活动。
六、施工方案及内容：
七、质量要求：
1、各种主辅材料标准。（品名，规格，型号）
2、工程质保修期 年，自工程验收之日算起，五年内出现质量问题由乙方免费维修。（明确保修期时限）
八、材料及人工费结算标准：（需约定材料及人工价格格，税金支付方式，安全施工管理费用等）
九、工程工期及验收结算办法：
1、施工时间：年 月 日起至 年 月 日，共 天。
2、工程完工后，由甲方组织人员现场验收合格后，甲方按乙方工程总额的 %扣留质量保证金，其余一次性付清。工程质量保证金满一年后付清。
3、工程量以实际验收实际数量结算（总价包干的另行约定）。
九、本合同未尽事宜，由双方根据实际情况协商解决。
十、本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方一份。双方代表签字生效。
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
年 月 日 年 月 日
承包维修合同 4
甲方：____
乙方：____
经双方友好协商，共同达成一下协议：
1、甲方于20xx年9月16日将本公司房建内墙炂灰、喷浆、接管、（打泵工人工资由甲方支付）、墙面拍胶、钉钢丝网（全铜钉）封面施水养护开裂视原因维护。
2、包拖内墙、墙湿水、用砼堵脚架孔，穿墙、螺标孔，砂浆砌基层、专职技术员贴饼，按规划要求控制净空尺寸，几何尺寸、垂直度、平面度（偏差4mm以内）、（必须主体结构标准）。
3、承包方式：包工不包料（乙方自带一切施工用的小型工具）甲方提供原材料、按质、按量、砂浆运输及泵送设备给乙方使用，乙方务必每天每台设备完成（1000-1300平方）。但必须是甲方原材料和运输保证乙方使用。
4、承包单价暂定12元/m2，根据甲方的'技术要求和质量要求作具体定价（此单价不含税）。
5、甲方设备于_______年_______月_______日移交给乙方，后期设备维护、保养由乙方负责、正常管道、小件磨损不由乙方负责，但乙方不能倒卖，设备维修费用由甲方负责。
6、乙方于_______年_______月_______日现金模式交给甲方人民币壹万元整（￥10000.00元）作为本协议保证金，如乙方单方终止本协议，甲方不还此保证金。待乙方全部人员进场，甲方退还乙方保证金。
7、承包时间为叁年，叁年后乙方需续签，同等条件下，甲方优先考虑乙方，待第一个工地完工过后，续接下一个工地时间如超过半个月，甲、乙双方共同协商解决方案。
8、甲方开业后每个工地砂浆施工劳务将和乙方单独签订乙方砂浆内墙工程施工合同，正式合同。乙方需要按照正式合同技术要求施工和履行，包括结算方式每月进度款待月底上报后，甲方3-5个工作日付给乙方上月完成的工程款80%付给乙方，春节放假前甲方必须结清当年完成工程款给乙方（见附件）。
9、甲方不提供吃、住，乙方自行安排，如需甲方提供，甲方将收取费用。
10、乙方必须听取甲方管理人员安排、调度。
11、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方：____
乙方：____
日期：____
承包维修合同 5
甲方：_______
乙方：_______
甲、乙双方本着诚实守信、互惠互利的原则，经双方充分协商，乙方负责甲方在湖南怀化康师傅厂区两台江淮电瓶叉车三包期售后服务，并达成如下协议：
一、服务范围、期限：
1、服务范围：经双方议定，乙方负责对甲方供怀化康师傅厂区叉车进行三包售后服务。
2、服务期限：本协议有效期为壹年，即从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。协议期满，本合同自动终止。
二、服务质量和要求：
1、乙方承担三包期人工费，不包含三包期内所需配件费用。如三包期内需更换配件，由甲方提供或甲方委托乙方购买。
2、如车辆经技术鉴定为人为破坏，乙方不负任何责任。
3、车辆好坏由乙方鉴定，并由乙方保证车辆维修质量。
三、费用及结算方式：
乙方三包期服务费为人民币￥1000.00/台，合计￥_______元，甲方须在合同生效之日起将三包服务费全额支付给乙方。如甲方不在规定时间内支付乙方维修费用，则乙方对因叉车影响正常工作不承担任何责任。
四、争议解决：
如双方发生争议，协商解决。协商不成的，向怀化市仲裁委员会申请仲裁。
五、本协议从签订之日起生效，一式两份，双方各执一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承包维修合同 6
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着诚实守信、互惠互利的原则，经双方充分协商，乙方负责甲方在湖南怀化康两台江淮电瓶叉车三包期售后服务，并达成如下协议：
一、服务范围、期限：
1、服务范围：经双方议定，乙方负责对甲方供怀化康师傅厂区叉车进行三包售后服务。
2、服务期限：本协议有效期为________年，即从________年____月____日起至________年____月____日止。协议期满，本合同自动终止。
二、服务质量和要求：
1、乙方承担三包期人工费，不包含三包期内所需配件费用。如三包期内需更换配件，由甲方提供或甲方委托乙方购买。
2、如车辆经技术鉴定为人为破坏，乙方不负任何责任。
3、车辆好坏由乙方鉴定，并由乙方保证车辆维修质量。
三、费用及结算方式：
乙方三包期服务费为人民币1000.00台，合计________（贰仟元整），甲方须在合同生效之日起将三包服务费全额支付给乙方。如甲方不在规定时间内支付乙方维修费用，则乙方对因叉车影响正常工作不承担任何责任。
四、争议解决：
如双方发生争议，协商解决。协商不成的，向____市仲裁委员会申请仲裁。
发包人（公章）：
承包人（签字）：
_____年______月____日
承包维修合同 7
甲方(客户)：
乙方(施工方)：
根据《中华人民共和国合同法》和《全国室内装饰设计单位，施工企业管理规定》，综合本工程具体情况，经双方协商，达成如下协议，共同遵守。
一、工程地址：
____
二、开工日期：
____年__月__日
三、承包范围：
____
四、合同价款(人民币)：
____
五、工程付款方式：
进场前签订施工合同后，交付施工方总金额的60%，即元木工制作框架工程收口前交付工程总金额的35%，即元。工程竣工验收合同后即交付尾款，工程总金额5%，即
六、施工过程中
如工程变更(增减项)，按变更项目工程的`实际发生数量依据公司相关基础单价为准，工程中期验收时，一并结算。
七、工程验收程序：
第一次：水电隐蔽工程验收甲方签字：
第二次：木制作工作验收甲方签字：
第三次：油漆、乳胶漆工程结束验收甲方签字：
八、本合同在履行的过程中若有争议，双方应协商解决，协商不成时想经济合同仲裁委员会申请依法仲裁。
______
九、违约责任：
1、甲方不按约定付给乙方各项工程款项时，乙方有权停止施工。
2、甲方对于已经签订的相关单据不认可时，乙方有权停止施工。
3、乙方不按合同规定履行责任与义务时，甲方有权勒令乙方停工。
4、违约方有责任付给对方因违约而造成的损失及责任的赔偿。
十、甲方提供施工场地、水、电设备，乙方按相关装饰、装修规定进行施工。
1、甲方负责办理物业施工相关手续及物业押金。
2、乙方按国家有关装饰、装修相关规定进行施工。
3、因乙方错误施工造成的责任及损失由乙方自行承担。
十一、本合同自签订及收取付款之日起执行。
______
十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(签章)：乙方(签章)：电话：电话：
开户行：账号：
合同订立时间____年__月__日
承包维修合同 8
甲方(全称)：______________
乙方(全称)：______________
乙方根据采购文件、乙方的投标/报价等文件，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法规，甲乙双方经协商一致，达成以下合同条款：
一、本合同名称：______________。
二、本合同总价为人民币________元(大写：______________)。具体明细见附表。
承包方式：□包工□包料□包质量□包安全□包验收。
三、质量要求：合格，符合国家相关规范验收合格标准。若因成交供应商原因造成工程质量不合格，乙方必须无条件返修至合格并承担由此造成的一切费用。
四、服务承诺：质保____年，出现问题小时内到达现场，小时应解决问题。
五、工期：签订合同后________日内完工。
六、施工地点：_____________。
七、验收：
本项目遵守的技术规范是：______________。
1、由甲方成立两人以上验收小组，按照采购文件规定、中标供应商报价/投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及甲方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
2、甲方应于乙方提出验收申请之日起________日内组织验收;验收合格后______日内，甲方填写《____________区区直政府采购验收报告》。
八、付款程序、方式及期限：
1、乙方开具以甲方单位名称为抬头的发票。
2、甲方验收完毕后凭《____________区区直政府采购验收报告》、《新乡市卫滨区区直政府采购资金支付申请书》至卫滨区财政局政府采购科办理资金支付手续，支付合同价款的95%;剩余5%作为质保金，在项目验收合格且无质量问题满180天后的_____日内一次性付清。
九、违约责任
乙方不能按时完成施工，每逾期______日乙方应向甲方支付合同金额的0.5%违约金，如果逾期达到____日以上的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
乙方所交的材料品种、型号、规格、质量不符合合同规定，或者整体工作达不到验收标准的`，甲方有权拒收材料和工程，乙方应负责更换、重作并承担因更换、重作而支付的实际费用，因更换、重作而造成逾期交工，则按逾期完工处理。
甲方无正当理由拒绝验收，甲方应向乙方偿付合同款总额5%的违约金;甲方如逾期付款的，每逾期付款_____日的甲方应向乙方偿付所欠合同金额0.5%的违约金。
甲方____________________
乙方____________________
________年________月____日
承包维修合同 9
订合约人：
______(以下筒称甲方)
______有限公司(以下简称乙方)
第一部技术条款
感谢您选择我们xx有限公司的服务，同时也感谢您为我们提供了显示湖北华菱奥机电工程有限公司实力的机会。
______有限公司以
第一章服务设备明细
为确保电梯质量，延长电梯使用寿命，我们建议对您的电梯进行全面、持续、规范维护保养服务，这种服务将于_________年____月____日开始。您的电梯明细及服务费用为：
第二章xx有限公司服务内容及责任
一、维护内容
每二周例行保养内容;每层厅门门锁、靴块; 轿顶安全开关是否可靠;机房控制柜子、原件查看;底坑极限开关是否有效;每月例行保养内容;主导、小导加油;门槽灰尘清理;检查轿厢导靴是否完整;查看每层呼梯显示是否正常;
每季度机房对主机、控制柜进行注油和清洁;轿顶上所有安全装置和检查调整;检查及平衡曳绳张力和清洁;定期检查维护限速器、安全钳及各项安全装置;检查机房、控制柜、所有的电器、开关;每年例行保养内容;调整电梯钢丝绳时张力平衡;调整大小轨道;调整轿厢水平;调整每层厅门;更换主机齿轮油;调整底坑退速器;
检查机房控制柜、主机、所有电器、开关;查看每层外呼、楼层显示器是否正常;
当电梯发生故障时，接到客户通知，我们派遣技术人员2小时内到现场进行紧急处理。
第三章xx有限公司的责任
一、积极配合客户通过年检;负责完成年检中发生的属本合同范围内的整改工作。
二、自行配备工作所需的工具及设备。
三、将随时听取客户的.反馈，对不正常的运行状况做以认真分析及纠正。
四、保修期间，因乙方责任引起的电梯事故由乙方负责。
第四章免责条款
一、因非乙方的责任导致电梯设备丢失、损坏，合同履行的延误，以及甲方或第三方的损失，乙方不承担任何责任。
二、因甲方未及时处理本公司所提合理的建议所产生的事故或合同终止期间产生事故和损失的，乙方不承担责任。
三、出现紧急报修的情况，甲方要未予及时直接通知本公司而导致现场故障排除措施的延误及扩大的损失，对于扩大损失的部分本公司不承担责任。
第五章客户责任
一、甲方有义务提供有关电梯及其运行的准确消息和基本情况。
二、甲方应按本公司设备维护服务的要求，为机房提供足够的照明、冷暖风气，按温度的要求做好通风，并协助本公司电梯工作人员作其他必要的工作，以保证设备高效率运行。
三、甲方有义务依据相关法律、法规和安全惯例，提供设备的安全设施以及保安服务。
四、由甲方负责办理电梯年检的申报工作并支付年检费用，如一次不能达标，复检费由乙方承担，直至技术监督局发证为止。
第六章付款方式
付款方式：。
第七章
本合同有效期为_____年，时间从_____至_____。经甲乙双方签章后即刻生效，壹式贰份，甲乙双方各执壹份，未尽事宜由甲乙双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承包维修合同 10
甲方：__________
乙方：__________
根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规，经双方友好协商，就甲方汽车修理厂承包一事达成如下协议：
第一条、承包内容
1、承包范围__________的汽车修理厂，含原有部份设备设施、办公设施、修理工具等(详细清单附后)。
2、承包形式：在甲方经营执照、修理资质许可经营范围内，由乙方自主经营、独立核算、自负盈亏。
3、承包期限：承包期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。承包期满若甲乙双方均未提出终止协议要求的，承包期限可依次顺延。
4、承包期内，乙方为汽修厂的法人代表，双方办理相关证照的法人代表变更登记手续。
第二条、承包费、押金及支付方式
1、承包费：第一年承包费为人民币______元，签订之日起三日内一次性交清;第二年起每年为人民币______元，于当年______月______日前一次性交清。
2、押金：乙方向甲方一次性交纳风险抵押金______元，于协议签订之日交纳。
第三条、经营证照
1、甲方于本协议签字之日将修理厂经营所需的各种证照交给乙方，证件诚意见附件。
2、上述证照乙方经营期间由乙方保管，证照的年检工作及相关费用由乙方负责，甲方提供必须的协助。
3、乙方应在本协议书解除或终止之日将有效证照全部移交甲方。
第四条、乙方的权利和义务
1、承包期内，有权在国家法律、法规允许的经营范围内对企业的生产经营管理负全面责任，并行使一切生产经营管理职权(即拥有对汽修厂的生产、人事、财务等方面的`自主经营管理权)，甲方不得干涉乙方正常经营活动。
2、承包期内，乙方应负责汽修厂的内部管理和安全生产，建立安全生产制度，对员工进行安全生产培训。在承包期内，汽修厂如果发生安全生产事故或厂车、拖车发生交通事故及员工违法违纪情况，由乙方承担全部责任。
3、必须遵守国家的法律、法规，严格执行本承包经营协议，接受甲方的监督，并依照法律、法规的规定，维护员工的合法权益。
4、在承包期内不得改变企业的名称。
5、对被承包企业的财产无权行使任何形式的处理权，如，转让、变卖、转移、抵押、出租、赠送等。
6、按时交纳承包费。
7、依法纳税。
第五条、甲方的权利和义务
1、按承包协议规定，监督乙方管理好资产，监督乙方依法经营，照章纳税，履行协议，做好指导、协调、服务工作。
2、不得干预乙方对被承包企业行使生产管理职权。
3、不得随意变更、解除、终止本承包经营协议。
4、甲方无条件将其它维修业务，如出租车、配车的二级维护业务移交乙方开展，但是中巴车、大客车、大小货车业务属分厂做，不在其中。
4、有权依照本协议向乙方收取承包费。
5、遵守本协议约定的其他应由甲方履行的义务。
第六条、资产清理和移交
1、甲、乙双方应对承包前汽修厂仓库的各类汽车配件进行盘点，对质量合格、未经保质期的库存零配件，由甲方造册经双方现场清点后移交乙方，甲方按照当时的进货价折算给乙方，乙方一次性把款项结算给甲方，不欠账。
2、其余各类生产设施、设备工具、办公用品、工房、车间等地面建筑及其附属设施对方现场清点后列出清单移交乙方。
甲方：____________
乙方：____________
日期：____________
承包维修合同 11
发包方：
承包方：
根据平等、自愿、诚实信用的原则，双方就运输有限公司所属大客车及部分代管大客车的日常维修保养，维修项目、维修范围、承包费用、结算方式、人事管理、安全生产，双方责任等事项协商一致，并签订以下条款。
第一条：承包时限：由2000年1月1日起至2010年12月30日止，
为期10年。
第二条：维修范围项目
1、承包维修保养对象分为三类。
第一类长期驻在的共26台，深圳线7台圹厦线5台桥头线5台，顺德线3台，第二类分别驻在东莞线3台太平线3台圹厦线5台，桥头线5台，南沙太平线2台，从化珠海线2台，从化深圳线2台，第三类其它，从化顺德线2台，增城深圳线1台，番禺开平线1台，备用车2台合共6台。
2、承包方结算方式，第一类_____台，每月每台_____元，共_____元。第二类_____台，每月每台_____元，共_____元。第三类_____台，都是外包，一般情况下不回来检修，如有需要则按实际维修项目议价结算。
3、承包维修项目除发动机大、中修，冷气机大、中修，车身沙板翻转、喷漆、换、补轮胎等。其如所有机修，电、油、水路的维修保养都属维修范围。
4、维修工具设备，按现有盘点后交付承包方使用，合同期满后如数交还并保证能正常使用。
5、发动机大修另加_____元一台人工费，中修方面大修三天，中修二天。如不能按时完成，每超一天扣_____元（待配件或特殊情况除外）。
第三条：结算方式
1、每日25号为上一个月的承包费结算；
2、承包费用不包含个人所得税；
3、承包人所聘请人员必须办理社保费用，从承包费中扣除；
4、维修结算单据必须由驾驶员签收，驻场负责人确认，公司主管领导核准。
第四条：人员管理，在承包期所有维修从业人员应由承包人负责招聘，解雇和日常管理，并按国家劳动法办理相关手续，甲方有义务协助乙方办理和提供相关资料费用由乙方支付，维修从业人员的个人资料，乙方必须提供给甲方备案。
第五条：安全生产责任
1、承包方签订协议当日必须向甲方交纳不少于一个月的承包金作为安全保证金。
2、承包者作为通达公司维修车间安全生产直接责任人必须与甲方签订安全生产责任书，并有责任对从业人员定期培训，实地演练安全生产，消防防范知识。
3、甲方的营运大客车政策性、社会责任性强，乙方必须抱着负责任的态度，严格把好质量关，切实履行“营运管理维修保养制度”如不幸发生人为责任事故的'承包方应负一切损失包括法律责任。
第六条：双方责任
1、乙方所承包甲方车辆维修保养范围项目必须保证车辆的正常营运，并按照营运车辆的相关管理规定，进出站场必检，有病必治，不得带病上路，必须有专职有证照的检修人员验收，合格放行。
2、维修保养以修复为原则，能修则修，能用则用，不能以换代修，确需更换的必须由站场负责人核准。
3、乙方必须有足够人员，确保甲方车辆的日常维修保养，做到即日报修，即日完成。（大、中修，待件除外），路面报修30分钟到达现场不得以人员不足来拖延修复时间，造成损失的由乙方负责。
4、乙方聘用维修从业人员必须符合国家的法律法规规定，并办理相关证照，费用由乙方负责。
5、承包期内乙方必须履行代办协议内容并确保甲方正常生产，如有违反，或单方面毁约，甲方有权没收保证金，因而造成甲方损失将追求其责任。
6、甲方责任：
A、乙方承包期内不得以如无违反相关规定的情况下，不得任何理由中途毁约，否则赔偿双倍保证金给乙方。
B、在承包期内甲方有义务协助乙方办理从业人员相关证照。
C、路面抢修甲方有义务提供运输工具，人员协助乙方完成抢修人物，不得以任何理由推脱。
第七条：上述协议希望共同遵守，如有不完善的可加补充协议，有其法律效力，一式二份，各执一份。
甲方：__________乙方：__________
签名：__________签名：__________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
承包维修合同 12
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经协商一致，达成如下合同条款，在资共同信守。
一、工程名称：
_______
二、工程地点：
________
三、施工期限：
本工程施工工期25天(从乙方收到甲方定金之日起)本工程进场日期为20_年3月25日。竣工验收日期：20_年4月20日。
四、工程内容及质量要求
乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试(具体详见设备清单为准)。
五、维修工程造价：
本工程总造价(不含税务发票)合计人民币大写百拾万仟佰元整。￥：元。(详见产品清单数量为准)设备维修如有增减，再另外结算。
六、付款方式
1、实行分期付款方式，即双方签订合同之日起，甲方向乙方支付人民币：壹万元整(￥10000.00)为本合同定金。
2、乙方维修进度到，就清洗油烟罩完毕，甲方向乙方支付人民币：叁万元整(30000.00)为工程进度款。
3、设备维修及安装调试合格后，甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币：(￥：)
4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时，乙方有权停止施工。
七、双方违约责任
1、乙方完成工期不符合规定，乙方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给甲方。
2、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，甲方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给乙方。
3、在履行本合同过程中如发生争议，双方好协商解决，协商不成的'，任何一方可向工程所在地人民法院起?。
八、其他
1、工程进场施工前，甲方应现场清理完毕，完成供排水及土建烟道等设备，免费提供水、电、能源(油、石油气等)装置，并接到施工现场范围内供乙方使用。
2、如遇下列情况，工期应相应延期
(1)甲方在合同规定进场前一天，不交给乙方施工场地、进场道路、施工用水、电、能源而影响乙方进场施工时。
(2)在施工中因停水、停电影响6小时以上时。
(3)甲方未按合同支付工程进度款给乙方而影响施工进度时。
3、设备安装过程必要破坏的土建，修复应由甲方负责。
4、(1)工程设备预算表(或设备清单数量)，经双方协商签字后所补充的文件等均为本合的组成部分，具有同等的法律效力。
(2)本合同依法鉴订，即具有法律效力，任何一方不得擅自改变或解除合同。
(3)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
开户行：
帐号：
签订日期：____年__月__日
承包维修合同 13
甲方：
乙方：
甲方委托乙方承担维修工程项目施工任务，甲乙双方本着分工协作，相互合作的原则，为确保工程质量和按期完成施工任务，经双方共同协商，按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况，签订以下合同条款：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：
四、建设规模：石方、楼梯维修17步、铺设石头地板482、码头步道、河中炸石头、天钟洞厕所维修等。
五、工程总造价：伍万陆仟壹佰贰拾元(______元)整。
六、开工时间：20______年____月____日
七、竣工时间：20______年____月____日，工期为天，如有新的要求变更及遇不可抗力的因素，工期可以延顺。
八、工程质量要求及责任
甲方责任：甲方负责办理工程施工所需的各种手续，协调处理相关事宜，确保工程项目顺利开展。
乙方责任：
1、乙方必须严格按照甲方审定的施工图纸、建设方案及有关工程建设规范的规定进行施工，并无条件地接受甲方的质量监督管理。
2、乙方必须做好环境保护和施工场地的卫生管理。在施工过程中，必须按照甲方指定的地点和要求进行土方开挖、施工垃圾堆运输和处理，并保护周围环境林木植被，不得随意破坏。
3、工程竣工后，乙方要做好工程垃圾的清理工作，未验收前要保证建设工程的保护工作，不能发生损坏，造成的.后果由乙方承担。
九、安全管理：乙方必须加强施工安全，如乙方在施工过程中由于安全管理或施工操作不当和技术问题造成直接或间接的经济损失，由乙方全部承担。
十、竣工验收：工程竣工后，乙方必须口头或书面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工报告及相关材料，甲方应按乙方通知时间及时组织相关人员进行验收，并出具验收结论。
十一、付款方式：甲方视乙方工程进度，分期付款，待验收合格后，乙方出具税务票据一次性结算工程款。
十二、保质期限：工程竣工验收后，保修一年。
十三、以上条款未尽事宜，双方可以协商解决。
十四、本合同一式份，甲方执份，乙方执份。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(签字)：
法定代表人(签字)：
______年____月____日
______年____月____日
承包维修合同 14
甲方：
乙方：
由甲方投资的需要安装改造自动报警系统、自动喷淋系统及部分消火栓位置更改工程，经甲、乙双方协商一致同意由乙方负责承包施工，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程概况
1、工程地点：
2、工程内容：甲方承包范围内的自动报警系统、自动喷淋系统及部分消
火栓更改。
二、工程质量等级
乙方严格按照国家颁发的施工及验收规范及工程施工图纸要求进行施工，工程质量应达到国家及行业质量标准的条件，工程质量验收合格。
三、工程造价
工程造价按包干价为不含税价人民币_____元整（按预算内工程量包干）。
四、付款方式
1、合同签订后，甲方先付工程款
2、工程经消防部门验收合格后，再付工程款
五、双方责任
甲方：
1、协调施工现场，为乙方安装提供尽可能的方便。
2、协调乙方与其它施工队伍的配合工作及施工期间所需水电问题(费用由甲方负责)。
乙方：
1、乙方所提供的材料应通过消防部门的验收。
2、必须严格履行对甲方承诺的条款。
3、在施工期间服从甲方统一指挥管理，遵守施工现场的管理制度及安全生产的有关管理规定。严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，清除事故隐患，如发生安全事故由乙方自行负责。
4、提供所有产品的合格证、产品检验报告、生产许可证、质保证书及使用维护资料。
六、维修保养
1、乙方长期提供优良的技术支持。
2、乙方在验收合格后正式交付甲方使用之日起提供12个月的.设备免费维修保养，乙方在维修保养期间，乙方实行质量服务三包，如有质量问题甲方应及时通知乙方，乙方必须在接到甲方通知后24小时内赶到现场排除故障。
七、违约和赔偿
1、除不可抗力原因外，如果乙方未按合同规定按时竣工，则乙方应向甲方支付逾期违约金。若因甲方原因造成的工期拖延，则工期相应顺延。
2、乙方在验收交付使用后，若未能履行本合同第七条有关维修保养的条款，则乙方应赔偿甲方由此造成的经济损失。
八、其它事项
乙方应严格按照安全生产责任制的规定要求进行施工。
九、争议的解决
双方发生争议应通过友好协商解决，如果无法协商解决，通过法律诉讼解决。本条款在合同终止后仍然有效。
十、附则
本合同如有未尽事宜，经双方共同协商可加签订补充协议，其补充协议与本合同具有同等法律效力。
十一、文本和生效
本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，本合同自双方盖章签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
承包维修合同 15
甲方：
甲方法定代表人：
甲方地址：
乙方：
姓名________
性别___________
乙方居民身份证号码____________________
联系电话_________
出身日期______年______月______日
户口所在地____ 省（市）____ 区（县）________街道（乡镇）
家庭住址_______________________
邮政编码____________
通讯地址_______________________
邮政编码____________
乙方为 有限公司在职机械维修人员，甲、乙双方协商一致，由乙方提供为甲方所属设备进行维修和定期保养服务。就此事宜，甲、乙双方自愿签订本服务协议，共同遵守本协议所列条款。
第一条
本协议有效期限自 年 月 日起至甲方不再需要所属设备维修工作时止。
第二条 甲方的权利和义务
1、甲方设备出现故障或需要定期保养，甲方负责通知乙方及时到达现场，并提供必要的设备、人员支持和所需备品备件。
2、根据乙方实际工作需要，对所需备品备件计划审核、采购、保管和领用实行专业归口管理。
3、根据需要，为乙方发放必要的劳保用品。
4、负责对乙方进行安全生产、劳动纪律及各项规章制度的教育、培训工作。
5、每月___日前支付乙方上月维修服务费，标准为___元（税后）/月，具体费用支付额度根据乙方完成任务情况，由仓储管理部提出考核意见，会知生产加工部后，由人力资源部负责兑现。
6、甲方为乙方购买一份中国人寿保险股份有限公司意外伤害保险，用于乙方在为甲方提供服务过程中发生意外伤害的补偿。
第三条 乙方的权力和义务
1、乙方全面负责甲方所属设备的日常维修和定期保养工作。
2、甲方设备发生故障，乙方应保证在接到通知后___小时之内到达现场进行处理。
3、根据行业规定，定期、按工作标准对甲方所属设备进行保养。遇有法定节假日，应在休假前对设备进行全面检查，发现问题及时处理，确保节假日期间设备使用安全。
4、为甲方提供设备的日常维护和保养计划方案，并负责对相关工作人员进行必要的维护和保养知识的培训和技术指导。
5、定期提出备品备件的采购计划。
6、每月第二周星期一，乙方应配合甲方对设备进行专项检查，对日常维护保养中出现的问题，及时提出改进建议。
7、认真履行工作职责，服从管理和安排。工作过程中严格遵守安全操作规程，避免安全事故发生。
8、乙方应遵守国家有关法律法规和企业的各项制度规定，严格遵守行业规范，恪守职业道德。
9、在合同期内乙方自身或聘请的工作人员，不得到与甲方相竞争的同行业的工厂和单位从事承包机器设备维修服务，或技术指导和兼职等，乙方自身或聘请的工作人员不得泄露甲方商业机密，不得做损害甲方声誉和有损甲方形象的行为。甲方如有发现有以上行为的，甲方根据情节轻重可向乙方索赔，严重的追究法律责任。
10、爱护公共财产和设施，如因乙方个人原因给甲方造成经济损失的，应根据后果和责任的大小承担相应赔偿责任。
第四条 其它相关约定
乙方因违反国家、北京市的.有关法律、法规及甲方的有关制度，发生事故或过失给他人造成的人身伤害或财产损害，或被有关部门审查或处罚的，均由乙方本人承担，甲方不负连带责任和赔偿责任。
第五条 有下列情形之一的，甲、乙双方有权解除本协议：
1、甲方无故拖欠维修服务费用；
2、乙方不能胜任岗位工作，无故完不成工作任务的；
3、乙方无正当理由三次未能按约定时限到场或未按要求履行服务协议的；
4、违反操作规程或工作严重失职，发生人身、设备事故及损坏设备、机具、浪费原材料、能源等，造成较大经济损失或严重后果的；
5、违反国家、北京市法律法规和企业相关规定等其他情形的。
第六条
本合同在履行期间，甲方生产经营状况发生变化或因乙方年龄、身体或其它原因影响协议继续履行时，本协议终止。
第七条 补充规定
1、设备出现故障或需要定期保养，仓储管理部负责通知乙方和生产加工部调度室，说明故障原因和情况。
2、乙方接到报修通知，未按时限要求及时到达现场，每有一次扣减服务费 元；遇有紧急情况，乙方不能按时达到现场的，甲方有权安排其他维修人员进行现场抢修，维修费用从服务费中相应扣除。
第八条 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
第九条 本协议一式四份，甲方人力资源部、生产加工部、仓储管理部、乙双方各持一份。
甲方 （公章）
乙方（签章）
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
承包维修合同 16
甲方(发包方)：______
联系人：______
联系方式：______
联系地址：______
乙方(承包方)：______
身份证号：______
联系方式：______
联系地址：______
甲乙双方就乙方承包甲方店铺事宜，订立如下协议，供双方共同遵守。
一、店铺信息
1.店铺地址：______
包括范围：______
下列场所设施不在承包范围之内：______
(上述在承包经营范围内的店铺及其设施，以下统称"店铺")
2.除非另有说明，该店铺(包括店内设施)归甲方所有。
二、承包期限
1.承包期限：______自 ________年 ________月 ________日起至 ________年 ________月 ________日止。
2.承包期限到期前，双方可协商续签合同事宜。
三、承包费用
1.承包费用：______乙方应向甲方缴纳的承包费用见下表：
甲方有权随时检查账目等情况;如发现乙方有弄虚作假情形，每出现一次，乙方应向甲方支付人民币 ________元的违约金，并按实际账目支付费用。
2.保证金：______
保证金标准：______人民币(大写) ________元整(￥ )。
支付时间：______本合同签订后 三________个工作日内支付。
本合同终止或解除后 五________个工作日内，保证金除抵扣应由保证金支付方承担的费用、款项、违约赔偿责任外，剩余部分应如数返还;保证金不计利息。
四、移交与归还
1.移交安排
2.归还安排
承包到期、提前解除或终止之后的五日内，乙方应将店铺及甲方原移交物品归还给甲方。
乙方逾期移交的，每逾期一天，除应按原合同约定的标准支付承包费用之外，还应按每天 ________元的标准向甲方支付违约金。
乙方未按约定移交导致甲方无法正常使用、处置店铺的，视为乙方未移交。
3.移交及归还店铺及物品时，双方应签署交接文件。
五、承包期间专项事务安排
1.成本、费用承担
2.劳动关系安排
双方同意按下列第 种方式处理：
甲方与乙方及乙方雇员不构成劳动关系，乙方自行向店铺雇员支付工资，自行承担社会保险、住房公积金等方面义务与风险。如因乙方及乙方雇员要求或政府机关要求等原因，导致甲方向乙方及乙方雇员承担工资、社保公积金等劳动法方面的义务的，甲方均有权向乙方进行追偿，并有权从应向乙方支付的款项(如有)中抵扣。
甲方与乙方及乙方雇员不构成劳动关系，乙方如有需要，可申请通过甲方为乙方及乙方雇员缴纳社会保险、住房公积金，这种情况下，社会保险住房公积金的全部费用(包括个人部分与单位部分)均由乙方承担，甲方均有权向乙方进行追偿，并有权从应向乙方支付的款项(如有)中抵扣。
甲方与乙方同时构成劳动关系，乙方的工资、社会保险住房公积金等事宜以双方签订的劳动合同或其它文件为准。
3.证照
甲方将下列证照于店铺移交时一并交由乙方使用：
4.税务、财务安排
5.债权债务安排
店铺移交之前，与店铺相关的债权债务，均由甲方负责。
店铺移交之后归还甲方之前，除本协议明确规定的以外，店铺经营相关的债权债务和责任，由乙方负责。如导致甲方承担责任的，甲方有权向乙方追偿。
承包经营期间，乙方不得以甲方或店铺名义对外借贷或签署任何法律文件，除非甲方书面同意。
六、双方其它权利义务
1.甲方权利义务
在不影响正常经营的情况下，随时对店铺与乙方的生产经营情况进行了解、查账等。
如有影响店铺/甲方声誉、违反本合同约定等事宜，有权要求乙方改正。
2.乙方权利义务
乙方负责店铺的经营管理，除本协议约定的以外，甲方不干涉乙方的经营管理。
乙方自行负责聘用并管理员工。
保证公司账目清楚、财务资料完整。
保证服务质量。
(5)未经甲方同意，不准将店铺出租、出售、转让、转包、与第三方合作经营等。
(6)承包经营期间，乙方按本协议约定承担费用，并向甲方支付承包费用之后，剩余利润归乙方所有。
七、违约责任
1.一方未能履行付款义务的，每逾期一天，应按逾期金额的 _____%向收款方支付违约金，同时仍应立即付款。
2.店铺经营范围中，下列原因之一，导致甲方向任何第三方、员工、客户、消费者、供应商等承担赔偿、补偿、报酬等责任的，乙方应立即向甲方进行全额赔偿：
根据双方约定，属于乙方应当承担的费用范围之内的;
乙方承包期间，店铺的生产、经营、消费导致的款项或责任的'。如因甲方过错造成的除外。
3.乙方承包经营期间如出现下列情形之一，则甲方有权解除本合同：
乙方出现食物中毒事件或其它涉及消费者的人身/财产安全事件，导致出现顾客重伤/重病/住院或财产损失上万以上的情形的;
乙方被国家机关责令停业整顿的;
乙方的生产经营被新闻媒体点名批评报道等情形，导致店铺声誉严重受损的。
甲方对乙方的违约行为要求改正，但乙方仍不改正或再犯的;
4.甲方违反本合同约定，导致乙方无法正常经营的，甲方应赔偿乙方全部损失。无法正常经营时间超过30天的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金 ________元。
5.甲方单方面提前解除本合同的，乙方有权要求甲方支付违约金 ________元。
6.如国家机关认定本合同约定的承包模式违法，则双方均有权解除本合同，除按本合同约定结算解除之日前的费用以外，互不承包其它违约责任。
八、争议解决
1.本合同的签订、解释及其在履行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷之解决，受中华人民共和国现行有效的法律约束。
2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：
提交位于__________________(地点)的____________仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力;
依法向 所在地有管辖权的人民法院起诉。
九、附则
本合同一式二份，由甲、乙双方各执一份，经双方签署后生效。
签署时间：______ ________年 ________月 ________日
甲方(盖章)：______
法定代表人或授权代表(签字)：______
乙方(签字)：______
【承包维修合同】相关文章：
承包维修合同10-29
承包维修合同09-08
承包维修简单的合同05-03
承包设备维修合同03-11
承包维修合同15篇11-27
维修承包合同09-21
承包维修合同(15篇)09-25
汽车维修承包服务合同02-26
维修承包合同02-26
房屋维修承包协议02-20