和解协议书

2022-05-17 和解协议书

　　随着社会一步步向前发展，越来越多人会去使用协议，协议具有法律效力，确立某种法律关系。协议的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的和解协议书5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

和解协议书篇1

　　立协议人：____________建筑工程公司（下称甲方）

　　____________百货公司（下称乙方）

　　____________建筑工程公司诉____________百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在______区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于_______年_______月_______日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元，于_______年_______月_______日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息；双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。经甲、乙方反复协商，达成协议如下：

　　（一）甲方同意变更______区人民法院（_______）___法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元，于_______年_______月_______日前一次付清”的决定。

　　（二）乙方于_______年_______月_______日前，付款43209.26元；于_______年_______月_______日付款40000元。

　　（三）甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30％计算滞纳金。

　　（四）本协议书一式三份。甲、乙方各执一份，交人民法院一份。

　　甲方：______建筑工程，a公司（公章）乙方：______百货公司（公章）

　　法定代表人：_________________（章）法定代表人：__________（章）

　　_______年_______月________日

和解协议书篇2

　　甲方：xx市s公司

　　地址：xx市xx街xx号，

　　法定代表人：江xx，

　　职务：总经理。

　　乙方：s公司破产案债权人会议，

　　地址：xx市xx街x号，

　　会议主席：汪xxx

　　为了切实保障债权人的利益，给债务人s公司重振的机会，共谋发展。甲乙双方经过反复协商就s公司整顿和解的有关事宜达成如下协议：

　　1.s公司将以公司近两年的盈利作为偿还债务的主要来源。另外，还包括近期从其债务人处追讨来的欠款。

　　2.清偿债务的办法。每季度s公司与债权人会议结算一次，清偿的债款由债权人会议按比例分配给债权人。

　　3.清偿债务的期限。近二年内必须偿还债权总额的 %，剩余款项必须在三年内还清。

　　4.关于债务的减免数额。全体债权人一致同意免除债款利息部分。

　　5.在整个整顿期间，债务人将接受债权人会议的监督。s公司一切重大经营决策的变化必须征求债权人会议的意见，并按月呈报企业财务状况的有关会计报表，不得有任何损害债权人利益的行为发生。

　　以上各项经人民法院许可生效后，对债权人、债务人均有约束力。和解协议对该协议产生法律效力以后成立的债权人不发生效力。

　　xx市s公司(印)

　　法定代表人：江xx(签字)

　　s公司破产案债权人会议(印)

　　会议主席：汪xx(签字)

　　xx年x月x日

和解协议书篇3

　　执行申请人：浙江某集团股份有限公司（以下简称甲方）

　　法定代表人：黄某

　　住所地：象山县丹东街道金声路某号

　　被申请人：某建材有限公司（以下简称乙方）

　　法定代表人：余某

　　住所地：奉化市锦屏街道南山北路某号

　　甲方诉乙方建设工程合同纠纷一案，业经浙江省奉化市人民法院于20xx年1月24日作出(20某)甬奉民一初字第某25号民事判决书，判决如下：一、被告某建材有限公司于本院判决生效后十日内支付给原告浙江某集团股份有限公司建筑工程款（包括水电安装款）6某599.5某元，并支付自20xx年1月起按所欠款项为基数按2%月利息计算至本判决确定履行日止的相应利息损失。二、驳回原告浙江某集团股份有限公司的其余诉讼请求。三、驳回反诉原告某建材有限公司的反诉诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件本诉受理费17254元、反诉受理费某7某元，合计18某27元，由原告江某集团股份有限公司8540元负担，被告某建材有限公司9787元负担。因乙方未履行生效判决书确定的义务，甲方于XXXX年X月XX日向浙江省奉化市人民法院申请强制执行。现在浙江省奉化市人民法院的主待下，双方当事人达成如下执行和解协议：

　　一、判决书所确定的乙方应支付甲方的执行款总额为人民币元（大写：），乙方对判决书确定的该给付款项义务不持异议。

　　二、为提高本案执行效率，甲、乙双方约定：

　　1、乙方名下所有的位于处的厂房由甲方租用，乙方应于本协议签订、生效次日起15个工作日内撤出该厂房。

　　2、第1条所称“厂房”面积为，土地使用证字号为，房权证字号为。

　　某、甲方租用该厂房的费用按照人民币（大写：整）元/月进行计算。水、电费等甲方生产经营的其他合理费用另行结算。未经甲方同意，乙方不得自行调整费用标准。

　　4、甲方有权根据实际需要对该厂房进行改装，但不得改变厂房承重结构。

　　5、甲方有权将该厂房转租第三人，但应提前7个工作日书面通知乙方。转租的租金由甲方收取，乙方不得干涉甲方收取租金或者扰乱次承租人正常使用该厂房。

　　6、甲方应向乙方支付的厂房租用费从本协议第一条确认的执行款中抵扣，直至执行款结清。双方每季度最后五个工作日内对已支付租用费及执行款余额进行一次书面确认。

　　7、乙方保证在本执行和解协议履行期间不对该厂房设定抵押或其他任何形式的权利负担。

　　8、本执行和解协议履行期间，若该厂房被人民法院等任何行政、司法机关依法查封或强制拍卖，本协议即失效，甲方可书面通知乙方向甲方结清执行款余额，并赔偿由此给甲方或者次承租人造成的一切经济损失。乙方应自收到该通知5个工作日内付清执行款余额。

　　9、本执行和解协议履行期间，厂房墙面结构或基础设施发生损坏，乙方应于15个工作日内进行修缮，费用由乙方承担，若甲方对该损坏有过错的，甲方也应承担相应部分修缮费用。

　　某、本执行和解协议履行期间，乙方应对该厂房投保财产综合险，费用由甲方承担；发生保险事故时，乙方应及时全力进行索赔，甲方应积极予以配合。

　　11、本案执行款作为厂房租用费全部用尽时：

　　（1）甲方有权书面通知乙方终止租用，并应在15个工作日内撤出该厂房，将厂房交还于乙方；

　　（2）若甲方继续租用，应于某个工作日内书面通知乙方该意向，乙方应自收到通知某个工作日内与甲方另行签订厂房租赁合同；

　　（某）甲方对该厂房有优先承租权，未经甲方书面确认放弃优先承租权，乙方不得擅自将该厂房出租给其他第三人。

　　12、其他：

　　三、违约责任

　　任何一方违约，均应向守约方支付本协议第一条所确认的执行款总额的某%违约金，并向守约方赔偿由此造成的一切经济损失。

　　四、本协议书一式五份，自签字、盖章时生效。甲方、乙方各执二份，交人民法院一份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

　　时间：时间：

和解协议书篇4

　　甲方：龙口市信达钢结构有限责任公司

　　法定代表人：邢延益，总经理

　　委托代理人：单汝基，山东南山东海律师事务所律师。乙方：龙口市东泰橡塑制品有限公司

　　法定代表人：，总经理

　　委托代理人：凌明坤，山东精诚人律师事务所律师。

　　甲乙双方“建设工程施工合同纠纷”一案，经充分协商，特签订本协议，共同遵照执行。

　　一、乙方尚欠甲方钢结构工程款人民币壹拾肆万肆仟捌佰柒拾元整（￥：144870.00），于20xx年11月25日前一次性付给甲方。

　　二、甲方收款后，双方即到龙口市人民法院申请撤回对对方的起诉，同时，甲方申请该法院解除对乙方银行账户的冻结措施。

　　三、若乙方逾期付款，甲方则不予撤诉，并申请法院对乙方的银行账户依法办理续冻手续。（法院冻结期限：20xx年5月27日始至20xx年11月27日止）。

　　四、甲乙双方撤诉后，各自向法院缴纳的案件受理费及甲方交纳的`财产保全费，双方各自承担。

　　五、甲乙双方各自撤诉后，甲乙双方有关此次钢结构工程的全部事宜均一次性了结，其他互不追究。

　　六、本协议甲乙双方委托代理人签字即生效，一式两份，双方各

　　执一份。

　　甲方：龙口市信达钢结构有限责任公司

　　委托代理人：（签字）

　　乙方：龙口市东台橡塑制品有限公司

　　委托代理人：（签字）

　　二0xx年十一月二十三日

和解协议书篇5

　　甲方：____置业有限公司

　　地址：__市__北路__号

　　乙方：北京__工程管理有限公司__分公司

　　法定地址：__市__路__号__大厦__室

　　甲方开发建设“大上海__塑业物流园一期工程”项目，____年4月28日，甲方与乙方签订《委托代理协议书》壹份，协议约定由乙方对其一期工程实施招标代理。____年6月29日进行开标，共有7家单位中标，即：____建设有限公司中标第4、15标段、__省建筑工程公司中标第9标段、__省广大建设有限公司中标第10标段、省建筑工程总公司中标第11标段、__省建筑安装工程有限公司中标第12、13标段，甲方依法向各中标人发出了中标通知书。

　　后双方因以何标准向中标方收取招标代理费发生争议，乙方向人民法院提起民事诉讼，为解决以上问题，经双方友好协商，一致同意达成如下协议，以资共同遵守：

　　一、双方一致同意乙方的招标代理费以优惠的标准向前述各中标单位收取，收取标准为每标段每中标单位人民币贰万元。

　　二、甲方同意从向__省建筑工程公司和__省广大建设有限公司收取的履约保证金中拿出四万元支付给乙方，作为该二家中标单位的招标代理费，该费用由乙方从此前收到的其他几家的投标保证金中自行扣除。

　　三、____建设有限公司二个标段的招标保证金共计十六万元，乙方扣除招标代理费四万元后，余款应支付给甲方作为履约保证金使用。

　　四、除非__省建筑安装工程有限公司弃标，甲方应在本合同签订后一周内就前述第12标段与之签订书面建筑工程承包合同。

　　五、综合以上四条款：乙方应得的招标代理费共5个标段总计为壹拾万元整，扣除该全部招标代理费后乙方共应向甲方转交的履约保证金总额为壹拾肆万元整，该全部款项乙方应在本合同签订后七日内与第四条同时履行。

　　六、因__省建筑工程总公司中标第11标段已经协议退标，甲、乙双方互不以此事追究法律责任。

　　七、__省建筑安装工程有限公司在规定的时间内没就所中标的第13标段与甲方签订书面合同、且没有就是否顺延签约时间与甲方达成一致意见，视为其自动弃标，甲、乙双方保证互不以此追究法律责任。

　　八、甲方的上述合同义务履行完毕后，乙方必须立即撤诉，同时不再具有以任何与本招标事宜有关的事由追究甲方法律责任的权利；乙方的上述合同义务履行完毕后，甲方不再具有以任何与本招标事宜有关的事由追究乙方法律责任的权利；

　　九、本协议一式两份，经双方盖章后生效，双方均应严格遵守约定，任何一方均不得违反；未尽事宜双方另行协商订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。