在不断进步的社会中,协议与我们的生活息息相关,协议对双方的事务履行起到积极作用。那么写协议真的很难吗?以下是小编整理的工程款欠款还款协议书,希望能够帮助到大家。
工程款欠款还款协议书1
甲方:______
法定代表人:______
地址:______
乙方:______
法定代表人:______
地址:______
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:
一、款项结算
1、______年______月______日,甲方与乙方就项目签订了《建设工程施工合同》(合同编号:______),建设工程总价款为:______人民币万元整。该项目已于______年______月______日竣工,已经甲方、乙方及方验收,并于______年______月______日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款万元整,尚未支付的建设工程款万元整。
2、双方在此确认:______除乙方应按本协议的约定向甲方支付万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
二、还款计划
1、甲、乙双方经协商同意按如下方式,由乙方向甲方支付建设工程款:
序号:______
应付款金额(元):______
付款截止日期:______
备注:______
2、乙方未按约定支付款项的,只要某一笔存在逾期(无论逾期金额多少),即视为乙方违约,甲方有权立即要求乙方归还全部建设工程款,不再受上述还款计划的限制。
3、乙方逾期付款的,每逾期一天,应按逾期金额的千分之一向甲方支付违约金,同时仍应履行付款义务。
4、甲方指定收款账号:______。
开户行:______。
户名:______。
5、发票:乙方付款后,甲方向乙方开具发票。
三、强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方承担付款的举证义务。
3、乙方未按约定付款的,甲方有权向公证处申请出具强制执行证书,且有权依据XXX公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。
乙方愿意接受人民法院的强制执行。
四、公证安排
1、甲、乙双方在达成签订本协议后日内在公证处办妥本协议的强制执行公证事宜。
2、双方应根据公证处的要求,向公证处提供相关手续、签署相关文件,以按本协议要求办妥公证事宜。
如公证处要求使用公证的协议文本的,则双方应在符合本协议约定的还款总额与还款计划的前提下,签署符合公证处要求的协议及其它文件。
3、办理公证的相关费用由乙方承担。
4、因乙方原因未在上述期限内办妥公证手续的,视为乙方违约。此时甲方有权要求乙方承担以下责任:
(1)乙方应向甲方支付违约金______元;
(2)公证是否办妥不影响本协议之效力。本协议约定的欠款金额继续有效,且甲方有权要求乙方立即全部付清,不受本协议约定的还款计划的限制。
五、争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
六、其它
1、为更好的履行本合同,双方提供如下联系方式:
(1)甲方联系方式
邮寄地址:______。
联系人:______。
电话:______。
电子邮箱:______。
(2)乙方联系方式
邮寄地址:______。
联系人:______。
电话:______。
电子邮箱:______。
双方通过上述联系方式之任何一种(包括电子邮箱),就本合同有关事项向对方发送相关通知等,均视为有效送达与告知对方,无论对方是否实际查阅。上述邮寄送达地址同时作为有效司法送达地址。
2、本协议一式四份,协议各方各执一份,另外两份作公证之用。各份协议文本具有同等法律效力。
3、本协议经双方签署后即生效。
签署时间:____________年______月______日
甲方(盖章):______
联系人:______
联系方式:______
地址:______
乙方(盖章):______
联系人:______
联系方式:______
地址:______
工程款欠款还款协议书2
还款人:______
收款人:______
甲、乙双方在友好协商的基础上,就________酒店改扩建工程达成此协议。
一甲方拖欠乙方工程款人民币贰百万元整。
二还款期限________年________月________日起至________年________月________日止。
三还款期间,甲方自愿支付利息,利息为月利1、5分。
四利息支付时间为每月1日甲方向乙方支付了;利息。
五还款期限届满,甲方保证给付工程款,否则愿意承担一切法律责任,而且乙方有权拍卖________资产来抵付借款。
六本协议一式两份,自甲,乙双方各执一份,协议自甲,乙双方签字后生效。
甲方:________乙方:________
________年________月________日________年________月________日
工程款欠款还款协议书3
甲方:________
乙方:________
关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案,经甲乙双方协商一致达成协议如下:
1、甲方向乙方支付工程款及相关费用共计:550万元人民币。付款方式为分期付款,并约定根据2、3条款的'完成情况于______年______月______日前支付100万元,______年______月支付100万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元,直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项,支付所欠款项的20%的违约金。若因乙方造成的原因,甲方不支付违约金。
2、乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后,应将涉及该工程的`有关工程的所有技术资料转交给甲方,甲方出具收到手续,否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。
3、乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前,应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格,否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。
4、乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的发票,甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。
5、本协议自签署之日起三日内,双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份,申请法院出具调解书。
6、双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结,今后互不追究。但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。
7、本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效,本协议一式叁份,甲、乙双方各持一份,______区人民法院一份,同样有效。
甲方(公章):________乙方(公章):________
委托代理人:________委托代理人:________
电话:________电话:________
传真:________传真:________
邮政编码:________邮政编码:________
________年________月________日________年________月________日
工程款欠款还款协议书4
还款人:甲方
收款人:乙方
甲、乙双方在友好协商的基础上,就xxx酒店改扩建工程达成此协议。
一甲方拖欠乙方工程款人民币贰百万元整。
二还款期限20xx年05月01日起至20xx年03月30日止。
三还款期间,甲方自愿支付利息,利息为月利1、5分。
四利息支付时间为每月1日甲方向乙方支付了;利息。
五还款期限届满,甲方保证给付工程款,否则愿意承担一切法律责任,而且乙方有权拍卖xxx资产来抵付借款。
六本协议一式两份,自甲,乙双方各执一份,协议自甲,乙双方签字后生效。
甲方:
乙方:
年月日
工程款欠款还款协议书5
甲方:
乙方:
一、甲乙双方自友好合作以来,截至年 月 日,乙方尚欠甲方投资本金¥元(大写: ),现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议,同意采用第 种方案解决:
第一种:甲方同意乙方偿还人民币 元整(¥元)以解决上述欠款问题,但须:
1、 一次性以银行转账的方式支付给甲方;
2、 在年
第二种:乙方分期偿付甲方欠款,具体还款时间及数额如下:
1、 年日前支付元;
2、 年日前支付元;
3、 年日前支付元;
二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务,在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。
四、甲乙双方达成协议后,乙方逾期支付的,从逾期之日起,乙方每日应按逾期货款的 向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的约定付款,甲方将保留向乙方追究全部欠款,即元(大写 )本金及利息的法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷,双方应友好协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份,双方各执一份;本协议自双方签字后生效。传真件有效。
甲方:(盖章) 乙方(盖章):
授权代表:
授权代表:
年月 日年 月 日
工程款欠款还款协议书6
甲方(债权人):__________
身份证号码:__________
住址所在地(通讯地址):______________________________
联系方式:__________ 。
乙方(欠款人):__________
身份证号码:__________
住址所在地(通讯地址):_______________________________
联系方式:__________ 。
上述各方就乙方偿还甲方欠款事宜,达成如下协议:
一、欠款情况
经双方结算,乙方共计欠付甲方____________国际工程款¥____________元(大写____________元),现已支付其中¥____________元的部分,尚有¥____________元(大写____________元)未支付。
二、还款计划
1、各方一致同意,乙方就剩余的工程款¥____________元部分,于______年______月______日前向甲方支付完毕。
2、乙方依前述还款计划向甲方还款时,应向甲方指定收款账户支付欠款,否则视为甲方未收到欠款,甲方有权要求乙方依协议约定继续履行当期及后续还款义务。
甲方指定收款账户:
收款账号:__________
开户行:__________
户名:__________
3、乙方按本协议约定履行全部义务后,双方再无其它争议,原合同约定的债权债务归于消灭。
三、违约责任
乙方未按本协议约定履行还款义务的,甲方有权要求乙方立即支付全部欠款,并收取逾期付款利息(以________________元为本金,按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款项之日止)
四、争议解决
1、本合同的签订、解释及其在履行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷之解决,受中华人民共和国现行有效的法律约束。
2、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
3、双方提供以下地址为法律文书送达地址:__________
甲方:__________
乙方:__________
五、附则
1、各方均充分知晓并理解本协议中全部条款的实质含义和其法律意义,并基于此种理解签署本协议。
2、本协议经签署后生效。
3、本协议一式三份,各方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字捺印):__________
签署时间:__________年_____月_____日
乙方(签字捺印):__________
签署时间:__________年_____月_____日
见证人(签字捺印):__________
签署时间:__________年_____月_____日
工程款欠款还款协议书7
甲方:____________有限公司
乙方:____________
丙方:____________
甲乙双方基于____________年____________月____________日签订的二份《借款合同》,甲方借取乙方____________万元,在借款逾期后,甲方仍然不能还款。针对还款事宜,双方经过协商一致特签订此还款协议:
一、甲方借取乙方的____________万元本金,自____________年____________月____________日起仍按月利率35‰计息。此____________万元本息,甲方分三次全部还清,分别于____________年____________月____________日偿还乙方本息万元、于____________年____________月____________日偿还乙方本息____________万元、余下的借款本息于20____________年____________月____________日前全部还清。还款方式按先息后本、利随本清的方式进行。
二、在甲方未还清乙方的____________万元借款本息前,乙方有权参与甲方的位于____________的______________项目的销售资金管理,甲方有义务配合和保障乙方参与该项目的销售资金管理,具体方式是在位于____________区的_____________项目的所有的销售资金银行账户的印鉴中加入乙方本人的印章,该印章由乙方保管和使用,在甲方还清借款本息后,由甲乙双方共同取消或变更该印鉴印章,乙方退出该项目的资金管理。
三、甲方若违反本协议约定,除借款本金仍按月利率35‰计息外,还应当向乙方支付违约金_____________万元,同时将乙方的借款本息一次性全部还清。
四、丙方自愿为甲方履行上述协议承担连带担保责任,担保范围包括但不限于借款本息及违约责任。
五、因履行本合同发生纠纷,由三方协商解决,协商不了,在乙方户籍所在地人民法院进行诉讼解决。
六、本协议一式三份,甲、乙、丙各持一份。本协议自甲、乙、丙三方签字(盖章)生效。
甲方:_____________有限公司(盖章)
甲方代表:_____________
乙方:_____________丙方:_____________
工程款欠款还款协议书8
甲方:________
乙方:________
经甲乙双方友好协商,就乙方偿还所欠甲方货款事宜,达成如下还款协议:
一、甲乙双方确认,截止本协议签订之日,乙方共欠甲方货款人民币52500元(大写:五万贰仟伍佰元);
二、乙方承诺,自本协议签订后至________年________月________日前将上述欠款全部偿还给甲方;
三、若乙方未按照本协议第二条约定的时间偿还欠款,则从违约之日起按所欠货款额的日千分之**向甲方支付逾期还钱违约金;
四、履行本协议发生的争议或与本协议有关的争议,双方协商解决,协商不成,双方均可在原告所在地法院提起诉讼;
五、本协议双方盖章之日起生效。协议一式四份,双方各执两份,每份都具有同等的法律效力。
甲方:________乙方:________
________年________月________日________年________月________日
- 相关推荐
【工程款欠款还款协议书】相关文章:
工程款欠款还款协议书01-30
工程款欠款还款协议书(精选7篇)01-05
欠款还款协议书08-20
欠款还款协议书11-02
欠款的还款协议书01-06
欠款还款的协议书01-06
欠款分期还款协议书04-13
欠款还款协议书【精】11-18
【荐】欠款还款协议书11-18
【热】欠款还款协议书11-18