随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编精心整理的设备租赁合同(模板),仅供参考,大家一起来看看吧。
设备租赁合同(模板)1
出租方:_______(以下简称甲方)
承租方:__________(以下简称乙方)
依据《合同法》及有关法律法规,为明确出租方与承租方的权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就机械租赁事宜协商一致,订立本合同。
第一条设备名称、型号、规格
第二条租赁期限
设备租赁期限为即自20_年___月___日至20___年___月___日。
第三条租金及进出场费
设备租赁价格:___;进出场费___元,由承租方支付,租期超出3个月,承租方与出租方各承担一半。
第四条工程项目、工作内容和施工地点
1.工程项目:_______________。
2.工作内容:_______________。
3.施工地点:_______________。
第五条租赁方式及所有权
1.租赁方式:本设备的租赁由甲方配备操作人员,人员工资包含在租金内。操作人员负责设备的操作和维护保养工作。
2.租赁设备的所有权:合同附件所列租赁设备的所有权属于甲方,乙方对租赁机械只享有租赁期间的使用权,没有设备的所有权。
3.未经甲方同意,乙方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押,否则由此造成的全部后果由乙方承担。
第六条技术安全要求:甲方要配备具有真实有效操作证的人员进行设备操作,到场的设备必须保证有检验合格证并真实有效,保证设备的安全。
第七条双方义务和责任
1.甲方的义务和责任:密切配合乙方的施工生产,满足乙方施工要求。服从乙方施工人员的施工安排,但有权拒绝乙方的违章指挥。保证所出租的设备能够满足使用要求,如因设备自身故障或能力以及操作人员错误操作所造成的.一切损失由甲方承担。
2.乙方的义务和责任:严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化和人员的损伤,承租方承担一切责任损失。
3.如遇不可抗力因素造成的损失由双方协商解决。
第八条争议的处理:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的依法向当地法院起诉。
第九条其他约定事项:本合同未涉及的条款,双方可签定补充协议。
第十条合同效力:本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字或加盖公章之日起生效。有效期至设备使用结束出场后。本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
出租方(盖单位章):_______________
承租方(盖单位章):_______________
法定代表人或其授权代表人(签字):________
法定代表人或其授权代表人(签字):________
签订日期:______________
签订日期:_______________
设备租赁合同(模板)2
甲方: 签订地点:
乙方: 合同编号:( )吊字 号
甲方因工程需要租用乙方的起重设备,为明确双方责任和义务,特签订本合同供双方共同遵照执行。
一、工作地点:
二、工程概况:
三、进出场往返里程: 公里
注:以上费用经甲、乙双方共同协商确定。
五、租赁时间:自 年 月 日吊车进场,租用 天。具体时间以甲 方通知为准。合同期满,若甲方需继续租用且双方均无异议,此合同自动延续;
六、超额加班费计算:
吊车工作加班计算。台班工作小时按 小时计,加班小时累计按台班计价。加 班小时以甲方的签证单为准。
七、合同总价:(大写) 元,¥: 元
八、付款方式:
(1)合同经双方签字盖章吊车进场作业前,甲方预付合同定金 元
(2)吊装完工后,在乙方离场前,甲方即向乙方付清所有吊装费用;
(3)其它双方约定的方式:
九、双方责任和权力:
(一)甲方的责任和权力:
1、负责吊装作业现场的安全管理,负责向乙方提供经批准的施工作业方案,严禁指令乙 方干超出作业方案以外的工程。吊装作业前,向乙方操作人员进行安全技术交底,并 派有施工经验和比较培训合格、有起重操作证的人员担任现场起重作业指挥。
2、负责向乙方准确提供所吊设备的几何尺寸及重量等重要参数。甲方安排乙方每次作业, 必须满足乙方吊车作业性能范围 ,否则乙方有权拒绝作业。
3、负责吊车施工现场的道路清理、地下管网及空中排障工作,使施工场地具备吊装施工 的条件,确保吊车作业安全。由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清而造成的 事故,其责任和损失由甲方负责。
4、在租赁期内不得转让、转租、变卖和抵押乙方的设备,不得擅自转移作业地点,不得 自行操作乙方设备。如因此发生事故或造成损失,由甲方承担全部责任。
5、负责按时支付吊车租赁费用,若逾期支付,乙方将按结算金额×0.5%/天收取滞纳金, 甲方承担违约责任。
6、负责乙方在施工现场吊车的安全保卫工作,如果由于保管不严而造成吊车损坏或零部件丢失,损失由甲方负责。
7、负责指派专人为乙方签证任务单,并提供乙方派驻现场人员食宿方便,协助乙方做好管理工作。
8、其它约定的职责:
(二)乙方的责任和权力:
1、负责按合同规定或双方约定的时间组织吊车进场施工。
2、乙方吊车操作人员必须服从甲方领导的.指挥和安排,并严格遵守相关规章制度,做到安全施工、文明施工。
3、选派服务态度好、有良好职业素养、严格遵守各项操作规程的人员随机进场服务。
4、如果甲方未按时支付租赁费用,乙方有权随时终止吊车出租。
5、负责对派出人员的思想教育、安全生产教育。
6、其它约定的职责:
十、安全职责:
1、甲方指挥操作人员违章作业的,乙方吊车操作人员有权拒绝接受指挥。在吊装过程中,甲、乙双方对所吊物件发生争议时,甲方若坚持自己意见,应向乙方吊车操作人员出具书面通知,由此造成的吊车和其它损失,均由甲方承担。
2、如果因甲方谎报、瞒报所吊设备的几何尺寸及重量等重要参数而造成的一切损失,均由甲方负全部责任,并赔偿由此造成的乙方名誉上的损失。
3、甲方必须确保所吊设备(构件)的质量,因设备(构件)本身质量问题而造成的损失,均由甲方承担。
4、施工中若发生安全事故时,责任划分原则为;吊钩以上属吊车机械方面的原因,由乙方负责。
十一、其它:
1、在出租期间,乙方吊车原则上不报停。
2、未尽事宜及遇人力不可抗拒因素造成本合同有关条款不能正常执行时,双方可协商解决或向工程所在地人民法院起诉。
十二、本合同壹式 份,甲方执 份,乙方执 份。经双方签字或盖章后生 效。如一方违约。必须支付对方伍万元作为违约赔偿金。本合同一旦工作完毕,结清 价款后自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设备租赁合同(模板)3
出租方:______(以下简称甲方)
承租方:______(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》之规定,甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则,就乙方租用甲方设备事宜,经双方友好协商,达成如下协议:
一、设备配置
甲方将 ______ 挖掘机设备,数量一台,操作工人一名,租赁给乙方 ______ 项目部使用。
二、租赁期限
租赁时间自______年______月______日至______年______月______日,共计______个月,如超出个月则按实际天数乘以每天______元计收租金。若因乙方原因,租用时间不足一个月,甲方将按一个月收取租金,并且设备进退场所有费用均由乙方全部负责。
三、保证金
乙方在设备到达工地当日,必须向甲方支付保证金______万元整。保证金不抵扣租金,合同期满后,双方进行合同结算,甲方扣除乙方应付款项后,多退少补,互不拖欠。
四、租金计算及付款方式
此设备按月计算租金,每月租金为____________元整。
从设备到达乙方工地当日起(即______年______月______日)计收租赁租金,至次月当日为上月租金结算日(以后类推),到乙方电话通知设备退场并全额付清租金及相关费用之当日为合同租金结算截止日。
租金每月结算一次,乙方必须在每月结算日后三日之内支付当月全额租金,不得拖欠。如乙方逾期未付清全额租金,甲方每天将按所欠租金总额的3%收取滞纳金。并有权停止设备的使用,设备停止期间乙方照付租金,直至乙方付清全额租金后方能使用该设备。
乙方每月以 现金方式付款给甲方,甲方不负责提供发票。
五、甲方职责和权利
挖掘机配备壹名操作工人为乙方服务至合同期满。
负责设备的维修、保养、辅油及其相应费用。
甲方操作人员必须服从乙方工程合理的调度,随叫随到,与乙方搞好团结,认真完成合同所约定的任务。若无故不服从乙方调度,乙方则有权要求更换该操作人员。
甲方操作人员有权拒绝不符合挖掘技术要求的挖掘操作。
租赁期间,甲方的服务仅限于租赁设备的操作,对乙方的工程质量,工程进度,工程材料不承担任何连带责任。
租赁期间,乙方无论因任何原因造成工期停顿,无论时间长短,甲方仍将按时向乙方计收租金。
六、乙方职责和权利
负责甲方设备的签收与保管,遗失,损坏照价赔付。
保障设备及操作人员的安全,负责安排操作人员的食宿并承担其费用。
乙方每月必须给甲方设备三天时间作为设备的维修保养工时,若因甲方设备自身原因,超出三天保养时间。乙方有权扣除超出时间的相应租金。
七、其他约定
设备的`进退场费用由乙方全部承担(总计____________元整),进场时由乙方支付______元现金给拖车,退场时由乙方再现金支付______元给甲方,由甲方自行负责找拖车运输。
未经甲方同意,乙方不得以任何方式将甲方设备作为抵押转租或转运其他工地使用,由此造成的损失由乙方全部承担。
若因乙方所提供的安全设施及防护力不强,或违章指挥造成的设备及操作人员的安全事故,则由乙方付全责。若因甲方操作人员自身违章作业造成设备及人员的安全事故,则由甲方操作人员自行负责。
在合同终止前,乙方必须提前5天电话告知甲方,以便双方作好设备退场和租金结算工作,若因为乙方原因使甲方设备在合同终止当日未能及时退场,则视为乙方续租,甲方将计收租金直至设备离场之日为止。
挖掘机每月工作时间约定在260小时以内,如果超出约定时间,甲方则按超出时间每小时 元向乙方加收此租金。
本合同未尽事宜,双方协商解决,并附协议。如有纠纷或协商未果,任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼。
本合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份。每份均具同等法律效力,双方签字盖章之日生效。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
地址: 地址;
电话 : 电话:
签定时间及地点:
设备租赁合同(模板)4
甲方(承租方):
乙方(作业方):
为了确保挖机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
一、甲方的权力和义务
l、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿,以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务,对于岩石部分应作出相应的爆破,严禁硬性作业。
3、甲方负责挖机作业全面管理,合理制定施工计划。
二、乙方的权力和义务
l、提供挖机一台,工作人员壹名,确保车况正常,如因机械故障,月度内维修保养时间不得超除三天,若有超出甲方可按租金比例系数扣减乙方的实际误工租金(月度工时达到时免扣)。
2、乙方自理挖机的维修配件和付油开支,以及业务往返的差旅费用。
3、乙方应服从甲方的合理安排,真正做到安全高效,自理施工过程中自身人为造成的安全责任。
三、租赁期限及租赁期间作业时间规定:
租赁期限为2年。月度租赁作业工时为210小时,如因甲方原因或者是无作业任务等,乙方作业工时不足210小时,乙方的租赁费不变:如作业工时超出210小时以上的部分,甲方按每小时350元的标准再支付乙方的超时作业款。计时方式为挖机电脑计时,月度到期之日开具完工单。
四、进退场费用规定
甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的,进场费用由甲方承付,达到2个月的进出场费由甲乙双方各付50%。
五、租金标准
按月度租赁计取费用,即每月(三十天)挖机的基本租赁使用费为40000元整,超出小时,以外的.超时款另外计算(乙方不提供税票)。
六、租赁费用的支付
挖机自进场之日起每月租赁时间达到25天后一次性付清当月租金。
七、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工,如乙方觉得施工环境太差,工作难度太大,作业很不安全,可停止施工,待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工,造成设备及人员伤亡,甲方全部承担赔偿。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生,造成设备损坏和人员伤亡,甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任,造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排,积极、主动配合甲方责任人员的指挥,优质高效完成每天的工作,并遵守甲方的作业时间和规章制度。
5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
八、综上所述,甲、乙双方互相遵守,确保施工正常进行。本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
设备租赁合同(模板)5
甲方:
乙方:
根据《经济合同法》的有关规定,经甲乙双方协商一致,签订合同如下:
一、租赁房屋、设备的基本情况
1、乙方租赁甲方的工作场地平方米,作为机械加工用,对外合法营业,自负盈亏。
2、租赁期间,乙方租赁甲方的设备(见设备清单)由乙方负责维护维修。
3、租赁期间,乙方要安全合理使用设备,因乙方使用设备导致的一切后果由乙方负责。合同终止后,乙方要保证将所租设备齐全完好的交给甲方,否则应赔偿甲方损失。
二、租赁期限及租赁费的交纳方式
1、租赁期限:自_______日至_______年_______月
2、租赁费每年开始日及六个月末交纳。
四、房屋、设备的维护与维修
1、乙方对所租赁的设备、房屋只有使用权,未经甲方同意不得转租、转让或抵押;若进行房屋改造,必须经甲方同意,改造费用由乙方承担,合同到期后归甲方所有,乙方不得随意拆除。
2、乙方所使用的设备,缺少配件由乙方自行承担,合同到期后归甲方所有。
五、甲、乙双方的责任
1、乙方在租赁设备期间,要注意爱护设施设备,如有损坏,应赔偿经济损失。
2、甲方提供水电,乙方按月向甲方交纳水电费。
3、租赁期间,甲方不承担乙方的任何债权债务。
4、乙方应按时交纳房租,并遵守相关的计划生育政策规定,否则,甲方有权解除合同。
六、违约责任
甲乙双方如有不履行上述协议的',任何一方有权追究,但遇到不可抗力或者遇到因国家的法律、法令致使合同无法履行时,甲方必须在15天通知乙方,乙方应无条件的终止合同。
七、其他
1、凡因本合同发生的一切争议,双方协商解决,如协议不成,可诉诸法律解决。
2、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方:乙方:
代表人:
年月日
设备租赁合同(模板)6
承租文(简称甲方):_________
出租方(简称乙方):_________
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,按照平等互利诚实信用的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经甲、乙双方协调一致,现就甲方向乙方租赁设备事宜达成协议,特签订本租赁合同。
第一条:设备名称:数量、规格、型号、租用地点、进场时间。
1、设备名称:规格、型号、数量,750搅拌机一台、1200配料机一台,6米螺旋输送机2根,60型混凝土输送泵一台及相应管道500米配置,30型宜工装载机一辆。
2、人员配置:机械操作人员、拆接管工作人员(最低六名,人员配置量要及时跟上工作进度)。
3、工程名称及地点:
第二条:租赁设备,配备人员费用的结算保底方量及付款方式。
1、设备租赁及拆接管工人劳务费按元每立方给乙方结算(不含税率及水电费)。
2、从1500立方的工程款90%支付。保底方量为每月1500立方。到工程总决算,如总方量超出平均每月1500方,则按实际工程量结算,该工程主体完工后1个月内甲方给乙方决算,并一次性付清工程款。
第三条:设备的进场运输费由甲方承担。
1、乙方设备的进场运输费由甲方承担。
2、乙方设备的退场运输费和吊机费由乙方自行承担。
第四条:甲方责任
1、负责提供能满足整套设备运行的电源,固定配电箱(160千瓦),接入搅拌台边,水管接入储水池旁边,提供工具间,设备搭围护棚。
2、混凝土原材料一切符合搅拌及泵输送标准。
3、提供混凝土溜槽,泵机安排人员扒料,后台安排人员加外加剂。
4、提供随机人员食、宿场所。
5、甲方工作人员不得擅自使用操作机械设备。
6、提供砼标号配合比的数据报告。
7、甲方指定负责人与乙方现场负责人安排工作。
第五条:乙方责任
1、随机人员指定负责人,一切听从甲方技术人员的指挥,按甲方进度要求准时开机,满足24小时运输。
2、做好停班保养机械,在施工过程中出现机械故障应及时抢修,若重大故障不能修好的情况下在48小时内更换设备进场。
3、严格按甲方提供的配合比,服从甲方监理的督促。
4、每次开拌必须有负责人在场与甲方取得联系协调工作。
5、在输送砼过程中若发生堵管,乙方应及时清通管道。
6、负责砼管的安装,清洗,搬运,等工作。
7、以上条件乙方必须无条件承担,如因乙方责任而影响了工程进度,一切损失由乙方自行承担。
第六条:技术与质量保证
1、试块检测由甲方负责。
2、乙方必须严格按照甲方提供的.配合比进行作业,不得自行更改配合比,否则一切损失由乙方承担。乙方泵输送水平距离最远不能低于250米,垂直高度不能低于60米。
3、乙方砼泵送至每个工程的各个施工面产量日台班八小时不能低于200立方,日二十四小时不能低于500立方。
第七条:安全事项
乙方人员按甲方现场施工要求,遵守操作规范,进行文明施工,安全生产,遵守甲方指定的规章制度若因操作造成的一切安全事故,甲方概不负责。
第八条:违约事宜
甲方无故撤离乙方设备,甲方无条件补偿六万元给乙方。如乙方未经甲方同意擅自撤离人员和设备,乙方无条件裣六万元给甲方。
第九条:本合同未尽事宜,双方另行协商解决,作另外补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十条:本合同壹式肆份,双方各执两份,经双方代表签字后生效,结算付清全部工程款后此合同自行终止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
设备租赁合同(模板)7
承租方(以下简称甲方) :______________
出租方(以下简称乙方) :______________
经甲乙双方协商一致,现签定本合同,合同内容如下:
一、 乙方服务内容和甲方服务要求:
a)乙方负责向甲方租赁以下设备:
品名
数量
租金
使用时间
三洋XU38
壹台
500元/天
叁天
附件:信号线一根、100寸支架幕壹根。
合计金额:壹仟伍佰元整
b)甲方于20xx 年07月24日 15:00点到乙方指定的地点取上述设备,乙方在调试完毕后,经甲方检查无误,移交甲方投入使用。
c)设备的起租时间为一天。隔夜按两天计算,不足一天的.按一天计算。
d)设备租赁服务费由设备租赁单独组成,不包括其他服务。
e)甲方租用设备时间为20xx年07月24日15:00点至20xx年07月27日17:30点整。
f)在甲方使用设备的过程中,由于甲方保护设备不当造成划伤,损坏应由甲方负责赔偿,具体的赔偿金额由产品厂家修复金额为主。
g) 甲方应以机器的市值向乙方交付押金(无)
二、 本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
三、 本合同一式两份,甲乙双方签字后各自保存一份。
四、 本合同自甲乙双方签字之日起生效且复印有效。
承租方:__________ 出租方:__________
联系人:__________ 联系人:__________
联系电话:________ 联系电话:________
签字日期:________ 签字日期:________
设备租赁合同(模板)8
订立合同双方:曹金风(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
乙方租赁甲方房屋及相关附属设施设备,经甲乙双方充分协商,达成如下协议:
第一条 房屋位置:坐落于肃州区肃园街23号。
第二条 房屋租赁范围:
(1)前楼;
(2)后楼除壹间外其余由乙方承租;
(3)前院、后院;
(4)门房。
第三条 附属设施设备:以甲乙双方签字认可的清单为准。
第四条 租赁期限:拾年,从20xx年11月15日至20xx年11月14日止。
第五条 租金总额:贰佰捌拾万元整,即壹年租金为贰拾捌万元整。
第六条 合同履行顺序:乙方先予履行。
第七条 租金交纳时间,合同双方签字后,乙方在三日内一次性向甲方付清两年租金,即伍拾陆万元整,从第三年,每年8月15日前一次性付清当年租金。
第八条 租赁物交付时间:20xx年8月15日至20xx年11月15日为租赁物交付期间。
第九条 租赁房屋用途:乙方可用于合法经营。
第十条 房产税:在租赁期间,房产税乙方每年承担贰仟元整。
第十一条 租赁物转租:乙方经甲方书面同意可以对租赁物转租。
第十二条 房屋装修及费用:甲方同意乙方对房屋进行装修,但不得改变房屋主体结构,其装修费用由乙方承担。
第十三条 租赁物的保护:乙方有义务保护租赁物的完整性、整体性、功能性,不得损毁,否则承担赔偿责任。
第十四条 租赁物的安全:乙方要特别注意防火,杜绝事故发生,甲方有权对安全进行检查、监督。
第十五条 水、电、暖、税等费用的承担:乙方承担水、电、暖、税等费用。
第十六条 设施设备的购置:在租赁期间乙方可购置新设施设备,其费用由乙方承担。
第十七条 装修费及新购置的设施设备费用补偿问题:租赁期届满后,甲方对乙方的装修费及新购置的设施设备费不予补偿。乙方购置的新设施设备在租赁期届满后,可移动的乙方带走,但不得影响原来的整体性、完整性、功能性,不可移动的,影响原来的'完整性、整体性、功能性的设施设备不得拆除。
第十八条 特别约定:租赁期届满后,在同等条件下,乙方可优先承租。
第十九条 违约责任:甲方违约,承担叁拾万元违约金并赔偿由此造成的损失,乙方可解除合同;乙方违约,承担叁拾万元的违约金,并赔偿由此造成的损失,甲方可解除合同。解除合同后,甲方对乙方的装修费及新购置的设施设备费用不予补偿。
第二十条 约定管辖:若进行诉讼,酒泉市肃州区人民法院为管辖法院。
第二十一条 本合同双方签字生效。
第二十二条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
20xx年 月 日
20xx年 月 日
设备租赁合同(模板)9
甲方(出租单位):
乙方(承租单位):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,为明确甲,乙双方的权利,义务关系,本着互利互惠,共同发展的宗旨,经双方协商一致,签订本合同。
一. 租赁设备名称,型号规格,参数,数量:
设备名称:塔式起重机
规格型号:QTZ40(4509),QTZ63(5103)
产品参数:设备按甲方提收购租赁产品生产厂家说明书上标准配置,塔式起重机地面以上高度为50米,甲方提供的设备必须是20xx年以后出厂。
数量:甲方向乙方提供型号为QTZ40塔式起重机壹台,型号为QTZ63塔式起重机贰台,包括附墙,升节,并提供设备配件。
二.地点: 乙方承建项目“现代森林小镇”施工现场(以乙方负责人郭祥林,王军道指定地点为准)。
三.租赁时间:
以实际租赁时间为准(每台塔机租赁时间按实际分别记取),租赁期不足5个月按5个月记取;时间记取从甲方安装调试完,经乙方验收合格,交付乙方正常使用之日起至接到乙方通知拆除之日止。春节期间停工按15日计算,不计租赁费。如因乙方原因(包括:1.脚手架等物件阻碍塔吊降节。2.场地道路使甲方车辆不能进出正常运输。3.按合同未付清租赁费又不能达成新协议。)使设备无法出场,则视为乙方按合同继续使用甲方设备,租金连续计算至甲方设备满足出场条件之日止。
四.租赁价格及付款方式:
1.进出场费:QTZ40型为人民币壹万玖仟元整(¥19000元/台);QTZ63型为人民币贰万贰仟元整(¥220xx元/台);以上价格含运输费,装卸费,安装拆除费,附墙费,增高费及检测费和其他塔吊相关费用。塔吊安装完毕后,由甲方负责报检合格并领取准用证后三天内支付(单台塔吊准用证领取后支付单台进出场费);
2.设备租赁费:QTZ40型每台每月人民币壹万零伍佰元整(¥10500元/台);QTZ63型每台每月人民币壹万伍仟元整(¥15000元/台);租赁期间租金按月结算,不足月按天计算,乙方负责在下个月30日前支付当月塔吊租金(以单台塔吊为单位分别记取租赁费)。
3.甲方暂按每台塔吊设备配备两名持证上岗人员,工资按20xx/人(含伙食费)。乙方根据实际到场人员数(2人以下)在下月20日支付上月工资(不足一月的,按天计算)。
4.设备进出场、安装、检测和拆除均由甲方负责。
五.甲方责任:
1.设备租赁期间的所有权属甲方,未经甲方同意,乙方不得在租赁设备上增加或拆除任何零件。
2.负责设备的维护、保养;当设备出现故障时4小时内派人修理完毕,一般故障当天内解决,排故时间超过24小时则按实际天数扣数,不足一天的按一天扣除;严重故障不超过3天,否则按实际耽误时间扣除租赁天数并赔偿乙方施工人员的停工损失。主体施工期间,大修只允许一次。
3.他塔吊租赁期间,甲方应派专人组织协调塔吊起重工作和维修工作,以便塔机正常运行,并根据工程进度情况及时安排升节和附墙,以此来保证乙方24小时正常使用(每星期进行24小时不间断施工不能超过2次),随机司机必须持证上岗,及加盖甲方公章的上岗证
4.根据乙方的电话通知,负责安排进场计划。在乙方通知安装塔吊72小时内安装完毕(除雨、雪、大风天气外),并调试合格。
5.确保塔吊使用期间的.安全,承担因设备本身质量问题和塔吊安装及操作不当造成的事故和损失。
6.甲方每台塔吊提供一个砼料斗、地脚螺栓、附墙佳预埋件等配件。
7.塔吊钢筋混凝土基础由乙方负责,甲方负责提供设备基础施工图纸、施工方案及相关资料,参与设备基础定位、机脚预埋以及基础完成之后的验收工作,平衡块费用由甲方承担。甲方在进场前应该提供设备各种技术资料参数、出场合格证、安拆资质证书、公司营业执照复印件(加盖公司公章)。
8.塔吊安装完毕后,在15天内需向乙方提供自检报告、主管机关检测报告并向当地部门办理验收合格准用证,费用由甲方自理。
9.塔吊进场前,保证整机的外观及施工现场的文明施工,若整机外观达不到现场文明施工要求,甲方应在塔吊安装完毕后5天内完成,否则乙方不予以验收,同时要满足现场施工要求,否则按每延误一天处罚1000元,从甲方的进出场费中直接扣除。
六.乙方责任:
1. 租赁期间,享有设备的使用权,甲方操作人员不听指挥,违反操作规则,有权要求换人。
2.负责租赁设备基础设施(甲方提供图纸),必须按图施工,做好隐蔽记录,配合甲方做好安装及检测所需材料,保证基础满足施工要求。
3.有权要求甲方根据工程进度及时做好升节,附墙服务,满足工程进度要求,附墙,升节提前三天通知甲方;如需附墙,负责预埋件的埋设和附墙安全走台的搭建与拆除。
4. 维护施工现场正常秩序,维护甲方设备不受外来侵害,未经甲方许可,不能以任何理由转移使用地点或转租、转借给第三者,更不能作自有财产转卖或进行抵押。
5.遵守设备安全操作规程,不强令司机违章作业,否则甲方有权拒绝作业。允许司机每天抽少量时间对设备进行检查保养(甲方保证不影响乙方项目正常施工)。
6.负责甲方派出的随机人员的住宿。
7.设备安装、拆除时指派一名现场施工人员协调有关事项,提前5天通知甲方退场时间。
8.将设备所需电源(380V±5V)送至设备底部,配置单独的标准配电箱。
七.违约责任:
(一)、甲方的违约责任:
1.未按时按质按量提供租赁设备,每延误一天处罚1000元。
2.未按时完成报装、报检,应承担因此产生的一切损失,同时处以1000元/天的罚款。
(二)、乙方的违约责任:
1.如不能按时交纳租金,需及时与甲方协商;如协商无效,则按照合同约定按时支付租金。
2.有意拖欠支付租金,甲方有权停止设备运行直至拆回租赁设备。
3.如有转让、转租或租赁设备变卖、抵押等行为,除甲方有权解除合同,限期如数收回租赁设备外,乙方还应向甲方偿付违约期租金5%的违约金。
八.其他约定事项:
1.甲方向乙方办理租金和进出场费结款手续时提供甲方公司正规税控发票,塔吊司机工资由甲方提供加盖甲方公章的人员工资表;
2.设备租赁期间,乙方如遇特殊情况而需停工超过一个月,书面通知甲方,停工期间,甲方按租赁单价的50%收取租金;如报停超过三个月以上,甲方有权书面通知乙方后,拆除设备出场。
九、争议的解决:
本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲乙双方应及时友好协商解决,如协商解决不了时,双方同意向武汉仲裁委员会申请仲裁。
十.甲方向乙方提供营业执照或税务登记证以及法人、委托代理人身份证复印件。
本合同未尽事宜,一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方共同协商,做出补充规定,补充规定和本合同具有同等效力。
本合同用中文书写,一式叁份,甲方执壹份、乙方执贰份。双方代表签字后生效,有效期自签订之日至价款结清为止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设备租赁合同(模板)10
甲方:___________租赁有限公司
乙方:__________________银行
丙方:___________证券有限公司
甲乙丙三方经友好协商,就____________租第______号租赁合同(以下简称租赁合同)达成以下协议条款,以资共同遵守:
一、乙方同意依本行信贷政策向甲方提供贷款支付租赁合同本金。贷款期限及贷款本息归还由三方另行协商确定。
二、乙方同意在租赁合同及其附件备齐生效后____________个工作日内将贷款全额划至甲方在乙方开立的专户,凭丙方的划款指令由甲方在接到丙方划款指令后____________个工作日内以投放租赁本金的方式划至丙方帐户,若无丙方指令甲方无权动用该笔资金。
三、丙方为甲方向乙方所贷的该笔贷款款项提供连带责任担保,期限为贷款合同履行期届满后______年。
四、丙方同意按租金偿还计划表(租赁合同附表三)按时向甲方支付租金。
五、甲方在乙方开立专户,凡丙方向甲方支付的租金均进入该专户,并直接归还该项目贷款本息;乙方同意在每笔租金到帐次日即以该金额充抵甲方此项目贷款本息。若延期充抵的,利息由乙方承担。
六、协议各方若无法按协议要求及时支付,需向受付方支付每日万分二点一的罚息。
七、本协议所涉之贷款本金及利息及延期罚息全部清偿完毕后,本协议终止。
八、为便于项目的开展及后续操作,三方同意各选派______-______人组成项目组负责本协议的'具体实施,该项目组将在该租赁项目完全结束后解散。
九、本协议的一切争议,三方应友好协商解决,协商不成的,提请甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、本协议一式三份,三方各执一份。
十一、本协议经三方代表签字并盖章后生效。
甲方法定代表人:____________
(或其授权代理人)
乙方法定代表人:____________
(或其授权代理人)
丙方法定代表人:____________
(或其授权代理人)
__________年______月______日
设备租赁合同(模板)11
出租方:(以下简称甲方)
承租方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规的规定,双方本着平等互利的原则,以严守合同、信誉至上为准则,经充分协商签订以下合同。
第一条 甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用的租赁物资租赁给乙方使用,其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准,租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。
1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。
2、赔偿费如不执行上表单价,结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿,损坏扣件按市场价赔偿,运费、下车费则按实际结算。
第二条 乙方所租上表物资,须向甲方提供盖有鲜章的营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件,并按租赁物数量的多少向甲方缴纳押金 元(大写: )。押金不得中途抵扣租金,不计利息,办理结算时在完清各项手续后方能退还。
第三条 租赁期限不得少于一个月,但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月的按一个月(30天)计算,一个月及其以上的按实际天数计算,法定节假日除春节三天不计租金外,其余照计。
第四条 乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金,不得拖欠,否则,甲方有权终止合同,收回租赁的各种物资,原租金、赔偿费、上下车费,乙方应按实支付。
第五条 乙方对甲方出库的`物资应进行当场检查验收,凡不符质量标准的物资应当场拒收,否则,由此而造成的大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。
第六条 违约责任
1、甲乙双方违反本合同的有关规定均属违约,违约方应按租金总额的30%支付违约金给守约方。
2、乙方应在每月底前按时支付租金,反之则从次月起每天按应付租金总额的3%向甲方支付违约金。
第七条 赔偿约定
1、乙方不得私自转借、转租甲方物资,一经发现,其租金按原租金五倍赔偿。
2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时的市场价赔偿。
3、租赁物资送还时,乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。
4、乙方未还清所租物资前,不论使用与否,均视为在租,不能中断租金,须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。
第八条 乙方提货或返还物资时,必须提前一天通知甲方,乙方在甲方指定的地点自提或交还,其上、下车搬运费按每吨钢管 元,扣件 元,由乙方承担。
第九条 其它:
第十条本合同一式二份,每份共2页,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可,否则无效。本合同纠纷由双方协商解决,直至诉讼到甲方所在地人民法院。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设备租赁合同(模板)12
甲方:A公司(或个人)
乙方:B公司(或个人)
经甲乙双方在诚实守信、互惠互利的基础上共同协商,现就甲方向乙方出租自有场地及配套设施,用以进行 (标明用途)的事宜,签订如下租赁合同,以共同遵守:
一、 甲方向乙方出租的标的物坐落位置:
二、 租期、租金及结算方式:甲乙双方议定该经营场地的租期为 年整,自 .年 月 日起,到 年 月 日止;每年的租金为人民币 元整(RMB¥ 元/年),出租押金为: 元。双方不得中途毁约; 乙方须在本合同签订后三日内,向甲方交清押金及第一年度的租金; 乙方须在以后每年的 月 日前,向甲方交清下一年度的租金。
三、 经营范围及权限的约定:
在本合同约定的租赁期间内,该经营场地的用途限定为 。
四、 固定资产及设备的约定:
在本合同约定的租赁期间内,乙方须抓好安全生产工作,防火防盗;并负责该经营场地内原有的建筑物、固定资产、设施设备的维护与日常保养,相关费用由乙方自理;本合同后附《固定资产及相应设备清单》,由甲乙双方共同清点相应的物品,并共同签字确认;待租期结束前一个月,双方依照该《固定资产及相应设备清单》进行清点,对于损坏的设施设备或物品,乙方须进行修缮或更换,以确保能够恢复原状并正常使用;对于短少的物品,乙方须购置新品予以补齐,或者赔偿相应的新品购置费用。
五、 场地改造相关问题:乙方可以根据自身的经营需要,对商铺的门头以及商铺内部的装饰格局进行改造,改造方案需告知甲方;如需对墙体等建筑结构进行改造,须经甲方同意。以上相关改造费用由乙方自理;在租期结束时,甲方不得要求乙方将相关改造恢复原状,乙方也不得拆除经其改造过的设备设施(厂家授权的'LOGO、字标除外)。
六、 日常费用:在本合同约定的租赁期间内,乙方的通讯费、网络使用费、电费、保安员工资、水费、污水处理费、垃圾处理费、卫生保洁费等须自行承担。
七、 连带责任免除声明:甲方有义务为乙方的正常生产经营活动积极协调外部关系,营造良好的外部环境。乙方应遵守相应的政策和法规,诚实守信,合法经营;乙方经营活动中若出现劳资纠纷、员工工伤等,或者因产品质量缺陷等引起的诉讼等情形,以及由相关情形产生的任何形式的赔偿及补偿责任、费用,均由乙方自行承担,甲方概不承担任何连带责任。
八、 违约责任:该租赁合同的期限固定为 年;乙方须按约定时限足额向甲方交清相应的年度租金。若甲方在租期内违约,则须向乙方支付人民币叁拾伍万元作为违约金,或者将该经营场地无偿提供给乙方使用壹年;若乙方在租期内违约,须向甲方支付人民币叁拾伍万元作为违约金。如遇到不可抗力因素(地震、强台风等极端天气或自然灾害等情况;政府行为;战争等社会秩序异常事件),导致乙方生产经营活动长时间中断的,该合同可由双方协商后延期履行,或者清算相关费用后解除合同。
九、 终止和续租:该租赁合同到期后,即自行终止;甲方向乙方退还出租物产的押金;合同到期前三个月内,乙方应告知甲方是否有意续租,以便于甲方确定该经营场地的处置方案。若乙方有意续租,则双方须订立新的租赁合同,重新约定相关事项。
十、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方的代表签字确认并加盖公司公章后生效。本合同未尽事宜,可由双方协商后订立相应的补充协议。
十一、 本合同遵照《中华人民共和国合同法》制定,具有相应的法律效力。如遇到一方违约,拒不履行或延迟履行该合同的相关约定时,须提请甲方所在地的仲裁机构进行仲裁,或者提请甲方所在地的人民法院进行裁决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设备租赁合同(模板)13
尊敬的审判长、审判员:
四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托,指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见:
一、被上诉人的请求已超过诉讼时效
1.《民法通则》第136条规定:拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而,被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。
2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。
3.一审判决“审理查明”部分,没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而,在“本院认为”部分,却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”,认定诉讼时效连续。这里,所谓的“基础事实”,完全是“凭空而来”的。
据此:即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系,被上诉人的请求也已经超过诉讼时效,丧失胜诉权。
二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系
1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日,而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时,成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。
2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”,这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立,《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就,合同当然不生效。
3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人,但是,并不是候联界的所有行为,都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为,才能由岳阳设计院承担责任。
4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”,租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此,即使候联界有租赁空压机的行为,也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。
5.建设工程领域,普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的'资质外,还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定,候联界的签字行为就代表岳阳设计院,而不是代表“广安智丰公司”呢?
三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》
1.一审判决认定:上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。
针对这一问题,二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。
法官问:“候连书是不是岳阳设计院的职工?”
秦光明答:“不知道是不是岳阳设计院的职工,只知道是候连界的亲兄弟”。
被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?
然而,被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实,想以此逃避其举证责任。
2.《租赁合同》第6条约定:设备进出场时,要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。
另外,与协议履行相关的证据,还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用,谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。
3.被上诉人主张:其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证,则应当承担不利的后果。
四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”
1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。
2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》,更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此,“候连书”的签字,只能是代表广安智丰公司,而不能代表岳阳设计院。
3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”,就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理:如果被上诉人将设备交给了一审法院,那么,一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然,这种推理是十分荒谬的。
综上所述:
1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人,也是本案租赁物的实际使用人。
2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为,只能代表广安智丰公司,而不是代表岳阳设计院或成都分院,其责任也只能由广安智丰公司承担。
3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。
此致
遂宁市中级人民法院
四川法银律师事务所
杜正武付贤禹律师
二〇一三年一月十五日
设备租赁合同(模板)14
甲方:_______
乙方:_______
经甲、乙双方商定,乙方租赁甲方净水器,双方达成以下协议:
一、租赁产品(见下表):
二、租赁时间:从20__年__月__日起,至20__年__月__日,超出租期按年计租,在20__年__月__日开始安装。(具体按实际安装日期计算。)
三、付款方式:首付起始租金现金_______元,每年在签订合同的用一时间收取每年的租金_______元。
四、乙方不履行上述付款方式,甲方未收到租金款,甲方有权收回租赁产品,并向乙方索赔租金_______%违约金,由此所造成的一切后果由乙方负责。
五、维护维修:每年定时甲方前往乙方进行相应的净水器维护并达到饮水标准。运输安装费用负担:甲方负责。
六、合同到期乙方不续租,需提前5个工作日通知甲方进行租赁产品收回。
七、乙方在租用期间,所租用产品只有使用权,产品的其它一切权属甲方所有,乙方无权将租用甲方的产品变相抵押、转让、转租或转移地点,如有上述行为视为违约,甲方有权追究乙方的法律责任并有权收回所租用的`一切产品,并按产品的实际价值追回一切经济损失。租金及其它费用照计。
八、验收方式:甲方负责运输安装到位,并检测水质合格后,乙方进行验收。
九、以上各项合约甲乙双方必须共同遵守。如发生纠纷,双方应协商解决,若协商不成,可通过本合同在甲方所在地法院解决。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
十一、合同备注:
甲方(公章):_______
乙方(公章):_______
法定代表人(签字):_______
法定代表人(签字):_______
20__年__月__日
20__年__月__日
设备租赁合同(模板)15
承租方:(以下简称甲方)
出租方:(以下简称乙方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就甲方向乙方承租设备特签订本合同。
一、租赁设备概况。
二、设备使用地点及工程项目:
本租赁设备仅限于在____________,用_______________工程。
三、租赁设备的所有权和使用权:
1、乙方拥有对租赁设备的所有权。
2、甲方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、乙方为该设备配备操作手______人,由_ 方负责工资,工资每人每月__________元。 方负责操作手的劳动保险费用和工作时间内的人身伤害事故,操作手在工作中因过失造成他人人身或财产损害的赔偿责任由 方负担。
五、租赁期限及租金结算按以下第___方式:
1、设备租赁按台班计费。自________年________月________日至________年________月________日止,租赁期满,甲方将设备完好交给乙方办理退场手续,若甲方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同;如在租赁期限内在施工地甲方已完成了生产任务,或甲方与建设方终止了施工合同,甲方按使用时间向乙方交付租金。
2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过 小时(折合一个台班),每月累计不得超过____小时,确因工作所需超出_____小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。
设备的租赁费按月结算____________元/月/台,_________元/天/台,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时的租赁单价结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。每月按月租金的 %向乙方交付一次租金,剩余租金的支付时间为 。
3.设备的租赁费按工作量结算,工程量单价___,(一次性包死价_____元大写_____整)
六、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用:
1、设备的进场费由_______方负担,退场费由______方负担,甲方应在设备退场前 天通知乙方。
2、设备在租赁期间所需的各种油料由 负担。
3、在租赁过程中, 承担设备易损件(如刀头、刀库等)的'所有更换费用。
4、设备在租赁期间内由甲方使用,甲方应协助乙方机手做好设备的日常维修、保养,使设备保持良好状态,维修和配料费用在____元以下的由 负担,维修费用在_______元以上的由 负担,所付费用以乙方机手签字为准,由乙方负担的部分从乙方收取设备租赁费中扣除。
5、在工作过程中,设备出现故障,乙方应及时进行维修,设备因故障造成停工的部分乙方应扣除甲方相应天数的租赁费,如不能在甲方要求的合理的时间内修复,乙方应更换同质设备替代,否则乙方应承担由此给甲方造成的损失,如因甲方原因造成设备故障及零部件损坏,费用由甲方负担。
6、在租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用,税款均由乙方承担。
七、乙方的义务:
1、为甲方提供性能良好的设备。
2、设备进入甲方施工现场后,乙方机手应服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥,并遵守甲方施工现场的管理要求和规章制度,违章操作造成的一切安全事故由乙方自行负全责,甲方不承担连带责任。
3、乙方机手应按设备操作规程施工,在正常施工条件下,乙方机手不得拒绝甲方要求的连续施工。
4、乙方机手应严格、真实填写甲方单位派发的租赁机械施工表,每天将此表交甲方单位签字盖章,并以此表计算租金,否则甲方有权拒绝支付相关费用,甲方如发现乙方机手虚报工作时间,除扣除虚报的租赁费用外,处以虚报费用3倍罚款,从结算中扣除。
5.乙方机手消极怠工或工作效率低于平均水平的,甲方可以停付或折扣支付期间的相关费用。
八、甲方的基本责任:
1、甲方不得强迫乙方机手违章或超负荷作业。
2、甲方应按合同约定按时向乙方交纳租金。
3、甲方应在交货地点检查验收租赁设备,同时将签收盖章后的租赁设备的验收收据交给乙方。
九、违约责任:
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同。
2、在租赁期间,未经乙方书面同意,甲方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则责任由甲方全部负责。
3、若甲方未按合同规定支付租金或超期使用,乙方有权终止合同调回所租设备或停机。
十、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《合同法》及其它相关法律的有关条款友好协商解决,协商不成,应提交工程所在地法院诉讼。
十一、未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式______份,甲乙双方各执_____份,双方签字盖章后生效。
承租方(甲方): 出租方(乙方)
负责人: 负责人:
签定日期: 年 月 日 签定日期: 年 月 日
设备租赁合同范本
出租方(甲方):(地址、邮编、电话、法人代表、等内容)
承租方(乙方):(地址、邮编、电话、法人代表、等内容)
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定,签订设备租赁合同,并商定如下条款,共同遵守执行。
第一条 甲方根据乙方的项目和乙方自行选定的设备和技术质量标准,向____ 购进以下设备租给乙方使用。(设备的具体内容等)
第二条 甲方根据与生产厂(商)签订的设备订货合同规定,于____ 年____ 季交货,由供货单位直接发运给乙方。乙方直接到供货单位自提自运。乙方收货后应立即向甲方开回设备收据。
第三条 设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等,均由乙方自行负责。设备的质量问题由生产厂负责,并在订货合同予以说明。
第四条 设备在租赁期间的所有权属于甲方。乙方收货后,应以甲方名义向当地保险公司投保综合险,保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件。
第五条 在租赁期内,乙方享有设备的使用权,但不得转让或作为财产抵押,未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况,乙方应提供一切方便。
第六条 设备租赁期限为____ 年,租期从供货厂向甲方托收货款时算起,租金总额为人民币____ 元(包括手续费____ %),分____ 期交付,每期租赁金____ 元,由甲方在每期期末按期向乙方托收。如乙方不能按期承付租金,甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的罚金。
第七条 本合同一经签订不能撤销。如乙方提前交清租金,结束合同,甲方给予退还一部分利息的优惠。
第八条 本合同期满,甲方同意按人民币____ 元的优惠价格将设备所有权转给乙方。
第九条 乙方上级单位____ 同意作为乙方的经济担保人,负责乙方切实履行本合同各条款规定,如乙方在合同期内不能承担合同中规定的经济责任时,担保人应向甲方支付乙方余下的各期租金和其他损失。
第十条 因本合同发生争议,按( )项解决;
1、向____ 仲裁委员会申请仲裁; 2.向____ 人民法院提出诉讼。
第十一条 本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。本合同正本两份,甲、乙方各执一份。
甲 方:(签字盖章)
____年____月____日
乙 方:(签字盖章)
____年____月____日
担保单位(签字盖章)
____年____月____日
【设备租赁合同】相关文章:
设备租赁合同06-15
租赁设备的合同07-02
设备租赁合同07-15
it设备租赁合同02-16
设备租赁合同07-27
(精华)设备租赁合同08-16
【精】设备租赁合同06-17
设备租赁合同【热门】06-16
厂房及设备租赁合同12-02
演出设备租赁合同03-23