建设工程借款合同

2024-10-31 借款合同

　　在人们越来越相信法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的建设工程借款合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

建设工程借款合同1

　　年度编号：_________

　　项目级别：_________

　　立合同单位：

　　_________（简称借款方）

　　_________银行_________行（简称贷款方）

　　借款方在_________年为进行基本建设所需资金，经贷款方审查，同意给予贷款。为明确双方经济责任，控制年度投资，双方除遵守_________号临时借款协议外，特签订本年度合同。

　　第一条 借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷款方借款人民币（大写）_________元，用于_________建设工程，不得挪作他用。

　　预计分季用款：一季_________元；二季_________元；三季_________元；四季_________元。

　　第二条 贷款利率为年息_________％，计算复利。

　　第三条 年度中间，国家调整基建投资计划和利率等，本合同应作相应修订和补充。

　　第四条 建设期间或项（目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后，本合同同时失效）。

　　第五条 本合同正本2份，签字双方各执1份，副本_________份，报主管部门，总、分行各1份。

　　借款方（盖章）：_________

　　法定代表（签字）：_________

　　地址：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

　　贷款方（盖章）：_________

　　地址：_________

　　法定代表（签字）：________

　　开户银行及帐户：_________

　　签订地点：__________

　　________年____月____日

建设工程借款合同2

　　合同编号：____

　　贷款方：_________

　　借款方：_________

　　根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条借款用途_____________________________________________________________________________________________。

　　第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币（大写）_____元。预计用款为___年___元；___年___元；___年___元；___年___元；___年___元；___年___元。

　　第三条借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为__％。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率20％。

　　第四条借款期限借款方保证从___年___月起至___年___月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为___年___元；___年___元；___年___元；___年___元；___年___元；___年___元，贷款逾期不还的部分，贷款方有权追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。

　　第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　第六条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方罚息计算相同。

　　第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的`统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

　　第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

　　借款方：_____（盖章）贷款方：_____（盖章）

　　负责人：_____（盖章）负责人：_____（盖章）

　　地址：_____（盖章）地址：_____（盖章）

　　签约日期：________ 签约地点：________

建设工程借款合同3

　　借款方：_______________

　　法定代表人：_______________

　　职务：_______________

　　地址：_______________

　　邮码：_______________

　　德律风：_______________

　　贷款方：_______________

　　法定代表人：_______________

　　职务：_______________

　　地址：_______________

　　邮码：_______________

　　依据国度法令划定，告贷方为举行基础设置装备摆设所需存款，经存款方检察发放。为明确两边义务，固守信誉，特签定本合同，配合遵照。

　　第一条告贷用处：________________________________________

　　第二条告贷金额：告贷偏向存款方告贷人民币（大写）元。预计用款为一年_______________元；_______________年_______________元；_______________年_______________元；_______________年_______________元；_______________年_______________元；

　　第三条告贷利率：自支用存款之日起，按实践支用数计较本钱，并计较复利。在条约划定的告贷期内，年息为____%。告贷方假如不按期偿还存款，如过期部份加收利率20%。

　　第四条告贷刻日：告贷方保障从_______________年_______________月起至_______________年_______________月止，就国度划定的还款资金归还全数存款。预定为_______________年_______________元；_______________年_______________元；_______________年_______________元；_______________年_______________元；_______________年_______________元。存款过期不还的部份，存款方有权期限追回存款，或许商请告贷单元的'其余开户银行代为扣款了债。

　　第五条因国度调解规划、产物价钱、税率，以及批改概算等缘故原由，需求变换条约条目时，由两边签定变换条约的文件，作为本合同的构成部份。第六条代款方保障根据本合同的划定提供资金。因存款方义务未按期供应存款，应按守约数额和延期天数，付给告贷方违约金。违约金的计较与银行划定的加收告贷方的罚息计较沟通。

　　第七条存款方有权查抄、监视存款的应用情形，懂得告贷方的谋划治理、规划施行、财政举止、物质库存等情形。告贷方应提供无关的统计、管帐报表及材料。告贷方假如不按条约划定应用存款，存款方有权发出部份存款，并对守约应用部份根据银行划定加收罚息。告贷方提早还款的，应按划定减收本钱。

　　第八条本合同条目之外的其余事项，两边遵守《中华人民共和国合同法》的无关划定办理。

　　第九条本合同经由签章后见效，存款本息全数了债后生效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部分、总行、分行各一份。

　　告贷方：____________（盖印）

　　存款方：____________（盖印）

　　代表人：____________

　　_______________年_______________月_______________日

建设工程借款合同4

　　借款方：xxxxxx

　　法定代表人：xxxxxx职务：xxxxxx

　　地址：xxxxxx邮码：xxxxxx电话：xxxxxx

　　贷款方：xxxxxx

　　法定代表人：xxxxxx职务：xxxxxx

　　地址：xxxxxx邮码：xxxxxx电话：xxxxxx

　　根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条借款用途：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　第二条借款金额：借款方向贷款方借款人民币(大写)元。预计用款为一年元; xxxxxxxx年元; xxxxxxxx年元; xxxxxxxx年元; xxxxxxxx年元;

　　第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为xxxx %.借款方如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%.

　　第四条借款期限：借款方保证从xxxxxxxx年xxxxxxxx月起至xxxxxxxx年xxxxxxxx月止，就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为xxxxxxxx年元; xxxxxxxx年元; xxxxxxxx年元; xxxxxxxx年元; xxxxxxxx年元;。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。

　　第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　第六条代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。

　　第七条贷款方有权检查、监督贷款的`使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。

　　第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

　　借款方：xxxxxxxxxxxx(盖章)贷款方：xxxxxxxxxxxx(盖章)

　　代表人：xxxxxxxxxxxx代表人：xxxxxxxxxxxx

　　xxxxxxxx年xxxxxxxx月xxxxxxxx日xxxxxxxx年xxxxxxxx月xxxxxxxx日

建设工程借款合同5

　　借款方：______

　　法定代表人：______职务：______

　　地址：______邮码：______电话：______

　　贷款方：______

　　法定代表人：______职务：______

　　地址：______邮码：______电话：______

　　根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条

　　借款用途：__________

　　第二条

　　借款金额：借款方向贷款方借款人民币（大写）元。预计用款为一年元；________年元；________年元；________年元；________年元；

　　第三条

　　借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为____ %。借款方如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%。

　　第四条

　　借款期限：借款方保证从________年________月起至________年________月止，就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为________年元；________年元；________年元；________年元；________年元；。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。

　　第五条

　　因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的'文件，作为本合同的组成部分。

　　第六条

　　代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。

　　第七条

　　贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第八条

　　本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。

　　第九条

　　本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

　　借款方：____________（盖章）贷款方：____________（盖章）

　　代表人：____________代表人：____________

　　________年________月________日________年________月________日

建设工程借款合同6

　　合同编号：_________

　　贷款方：_________

　　借款方：_________

　　根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条借款用途_________。

　　第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币（大写）_________。预计用款为_________年_________元；_________年_________元；_________年_________元。

　　第三条借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为_________%。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率20%

　　第四条借款期限借款方保证从_________年_________月起至_________年_________月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_________年_________元；_________年_________元；_________年_________元。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。

　　第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　第六条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的'加收借款方的罚息计算相同。

　　第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第八条本合同条款以处的其它事项，双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

　　第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

　　借款方（盖章）：_________ 贷款方（盖章）：_________ 负责人（签字）：_________ 负责人（签字）：_________ 地址：_________地址：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日签订地点：_________ 签订地点：_________

建设工程借款合同7

　　建设工程借款合同正文：

　　借款方：________________________________________________

　　法定代表人：____________________职务：____________________

　　地址：____________________邮码：________电话：________

　　贷款方：________________________________________________

　　法定代表人：____________________职务：____________________

　　地址：____________________邮码：________电话：________

　　根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放，建设工程借款合同。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条借款用途：________________________________________

　　第二条借款金额：借款方向贷款方借款人民币____（大写）元。预计用款为一年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；

　　第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为____%.借款方如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%.

　　第四条借款期限：借款方保证从____年____月起至____年____月止，就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的.其他开户银行代为扣款清偿，合同范本《建设工程借款合同》。

　　第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

　　第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

　　借款方：____________（盖章）贷款方：____________（盖章）

　　代表人：____________ 代表人：____________

　　____年____月____日 ____年____月____日

建设工程借款合同8

　　贷款方：

　　联系方式：

　　借款方：

　　联系方式：

　　风险提示：

　　借款、还款都必须注意保存好相关的书面证据。一般而言，欠条或者借条在债务人之手时，可能将被推定为该债务已经清偿。原告主张债权时，如无法提供书面借据的，应提供必要的事实根据或与自己无利害关系的两人以上的证人证言，来支持自己的主张。

　　根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条借款用途：

　　第二条借款金额

　　借款方向贷款方借款人民币(大写)______元。

　　风险提示：

　　借款数额肯定要写的，大家也都会写，只是要注意数额应该用大写，并标上币种。在大写的旁边再附注小写，并写上小数点。这样做主要是防止数额被更改。写清楚了，如果你是借款人，你不用担心数额被修改。如果你是出借人，不用担心借款人说数额被你改过。

　　第三条借款利率

　　自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为______%。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率______%。

　　风险提示：

　　利息可以由双方自行约定，但如最终引发纠纷，对于未支付的部分利息，只要未超过年利率24%，人民法院会给予保护;约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。但如果约定的.年利率为24%--36%，借款人已经支付的部分利息，出借人可不予返还。

　　第四条借款期限

　　借款方保证从______年____月起至______年____月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。

　　风险提示：

　　借款时间是认定借款期限和诉讼时效的重要依据，也是认定借条事实的重要因素，应该在写明年月日。年份不能省略，如果没写年份，一旦发生纠纷，难以确定具体的时间。如果你是借款人，为防止借款日期被修改，应当用汉字大写：如：二〇一二年三月十六日。

　　第五条

　　因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　第六条违约责任

　　贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。

　　风险提示：

　　除违约金的约定外，为了保障款项的回收，还可以就借款设置抵押。

　　需要注意，借款的抵押如果涉及不动产，要到相关部门办理登记手续，才能对抗第三人。

　　第七条

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第八条

　　本合同条款以外的其它事项，双方遵照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定办理。

　　第九条争议解决方式

　　甲乙双方在本合同履行期间如果发生争议，双方应该协商解决，协商不成，任何一方可向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　风险提示：

　　借款合同纠纷的诉讼时效为2年。如约定还款期限的，诉讼时效从借款到期次日开始计算。到期有催讨的，从催讨次日重新计算，但须保存催讨的证据;没有约定还款期限的，债权人可以随时提出还款主张，不受两年诉讼时效的限制，但提出还款主张后两年内没有继续主张的，视为超过诉讼时效，法律不予支持。

　　第十条

　　本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。

　　本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份，具有同等法律效力。

　　风险提示：

　　为了确保签名的真实性，应要求当事人提供身份证复印件，而且复印件上还应当让债务人签字。最好有借款人按手印，因为身份证也有假的，如果有盖手印会更好。尤其是在签名潦草的情况下更是如此。

　　贷款方(盖章)：

　　负责人：

　　年月日

　　借款方(盖章)：

　　负责人：

　　年月日

建设工程借款合同9

　　贷款方：_________

　　借款方：_________

　　根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条

　　借款用途_____________________________________________________________________________________________。

　　第二条

　　借款金额借款方向贷款方借款人民币（大写）_____元。预计用款为___年___元；___年___元；___年___元；___年___元；___年___元；___年___元。

　　第三条

　　借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为__%。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率20%。

　　第四条

　　借款期限借款方保证从___年___月起至___年___月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为___年___元；___年___元；___年___元；___年___元；___年___元；___年___元，贷款逾期不还的部分，贷款方有权追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。

　　第五条

　　因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　第六条

　　贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的`加收借款方罚息计算相同。

　　第七条

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第八条

　　本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

　　第九条

　　本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

　　借款方：_____（盖章）贷款方：_____（盖章）

　　负责人：_____（盖章）负责人：_____（盖章）

　　地址：_____（盖章）地址：_____（盖章）

　　签约日期：________

　　签约地点：________

建设工程借款合同10

　　年度编号:_________

　　项目级别：_________

　　立合同单位：

　　_________(简称借款方)

　　_________银行_________行(简称贷款方)

　　第一条借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷款方借款人民币(大写)_________元，用于_________建设工程，不得挪作他用。

　　预计分季用款：一季_________元;二季_________元;三季_________元;四季_________元。

　　第二条贷款利率为年息_________%，计算复利。

　　第三条年度中间，国家调整基建投资计划和利率等，本合同应作相应修订和补充。

　　第四条建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后，本合同同时失效。

　　第五条本合同正本2份，签字双方各执1份，副本_________份，报主管部门，总、分行各1份。

　　借款方(盖章)：_________ 贷款方(盖章)：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　法定代表(签字)：_________ 法定代表(签字)：_________

　　开户银行及帐户：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

建设工程借款合同11

　　借款人：___________________________

　　贷款人：___________________________

　　为明确责任，恪守信用，双方遵照有关法律，协商一致，订立本合同：

　　第一章借款

　　第一条

　　借款金额：__________________（大写）_________（小写）。实际借款额以借据为准。

　　第二条

　　借款用途：___________________________________________

　　第三条

　　借款期限：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

　　第二章提款和还款

　　第四条

　　分次提款。即

　　（1）_________年_________月_________日，提款_________元；

　　（2）_________年_________月_________日，提款_________元；

　　（3）_________年_________月_________日，提款_________元。

　　第五条

　　借款人确需推迟提款日期的，应在提款日前天征得贷款人同意，并支付贷款人因此所受的利息损失（推迟提款期的利息—同期活期存款利息=贷款人所受利息损失）。借款的实际提款日以借据为准。借据是合同的组成产分，与本合同具有同等法律效力。

　　第六条

　　贷款人应在借款人办理借款手续后_________个营业日内将借款放出。

　　第七条

　　分次还款，即

　　（1）_________年_________月_________日，归还本金_________元；

　　（2）_________年_________月_________日，归还本金_________元；

　　（3）_________年_________月_________日，归还本金_________元。

　　第八条

　　借款人用下列资金，但不限于下列资金，归还本合同项下借款本息。

　　（1）_____________________________________________________________。

　　（2）_____________________________________________________________。

　　（3）_____________________________________________________________。

　　第九条

　　借款人应在本合同约定的时间主动归还全部借款本息。不主动归还的，借款人同意贷款人从借款人账户划收。

　　第三章借款利率和计息

　　第十条

　　本合同项下借款利率根据国家有关规定，一年一定，第一年的利率确定为年息_________%，期满后由贷款方根据国家当时规定档次利率重新确定下一年的借款利率。

　　第十一条

　　本合同项下借款，自贷款方放款之日起计息，按日计息，按季结息，借款到期还清本息。

　　第十二条

　　经贷款人同意，借款人提前归还借款的'，仍按合同约定的利率和实际用款天数计算利息。

　　第十三条

　　借款人在贷款人结息日前应在其账户内备足应付利息，由贷款人从借款人账户划收。

　　第四章担保

　　第十四条

　　本合同项下借款本息和可能发生的违约金、实现债权的费用由_________向贷款人提供_________方式担保，并另行签订合同编号_________的担保合同。

　　第十五条

　　如担保合同中约定的有关事项发生，贷款人认为足以影响担保人的担保能力的，借款人应重新提供令贷款人满意的担保

　　第五章双方承诺

　　第十六条

　　借款人承诺

　　（1）项目自筹资金及其他筹措资金按时足额到位。

　　（2）按照本合同规定的用途使用借款。

　　（3）不得利用借款从事违法经营活动。

　　（4）在本合同项下借款全部清偿前，借款人有任何一种改变经营方式行为（包括承包、租赁、合并、分立、股份制改造、联营、与外商合资或其他形式）时，应最迟于改变经营方式前三十天通知贷款人，并保证贷款本息的清偿。

　　（5）发生歇业、解散、停业整顿、被吊销营业执照、被撤销时，保证立即归还贷款本息。

　　（6）当客观上有危及借款安全情况时（包括涉及重大经济纠纷的诉讼、财务状况恶化等），应当在事件发生后天以内书面通知贷款人，并保证贷款本息的偿还。

　　（7）按时如实提供贷款人要求的资料（包括资产负债表、损益表、所有开户行、账号、存款余额等），并配合贷款人调查、审查和检查与借款有关的生产、经营、财产等情况。

　　第十七条

　　贷款人承诺

　　（1）按期足额发放贷款。

　　（2）对借款人的债务、财务、生产、经营情况保密。

　　第六章合同的变更

　　第十八条

　　借款人需要延长借款期限的，应在借款到期日前_________日内向贷款人提出申请，并征得担保人书面同意。

　　第十九条

　　借款人如要将本合同项下债务转让给第三者，应经贷款人书面同意。在受让人和贷款人重新签订借款合同前，本合同继续有效。

　　第二十条

　　借款人、贷款人任一方需变更本合同其他条款，均应书面通知对方，并经双方协商一致，达成书面协议。

　　第二十一条

　　借、贷双方协议变更本合同内容，均应征得担保人书面同意。

　　第七章违约责任

　　第二十二条

　　借款人未按提款计划，按时到贷款人营业场所办理提款手续，也未和贷款人达成变更提款计划协议的，应根据违约金额和违约天数，每日付给贷款人万分之_________违约金。

　　第二十三条

　　借款人未按本合同约定的用途使用借款，贷款人可以停止发放尚未发放的贷款，并提前收回已经发放的部分或全部贷款，同时对违约使用部分按国家规定，在违约使用期间每日计收万分之_________利息。

　　第二十四条

　　借款人未按合同约定的还款计划归还借款本息时，贷款人按国家规定对逾期贷款每日计收万分之_________利息。

　　第二十五条

　　借款人违反本合同第十三条，不按期支付利息的，贷款人对借款人未支付的利息计收复利。

　　第二十六条

　　借款人违反本合同第十五条、第十六条第1项、第3项、第4项、第5项、第十九条时，贷款人可以停止发放尚未发放的借款，并提前收回已经发放的部分或全部借款。不能收回的，视为贷款逾期，贷款人有权按国家规定计收逾期代款利息。

　　第二十七条

　　借款人违反本合同第十六条第6项、第7项时，应向贷款人支付违约金__________________。

　　第二十八条

　　贷款人未按本合同第六条约定向借款人提供贷款的，应根据违约金额和违约天数，每日付给借款人万分之____违约金

　　第八章

　　争议的解决

　　第二十九条

　　在本合同的履行中发生的纠纷，双方应首行协商解决，协商不成的，可向贷款人住所地人民法院提起诉讼。

　　第九章其他

　　第三十条

　　本合同经借款人和贷款人双方加盖公章并由双方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签章后生效。有担保合同的，担保合同生效后，方可办理借款手续。

　　第三十一条

　　本合同自其项下贷款本息和可能发生的违约金、实现债权的费用得到全部清偿时，自动失效。

　　第三十二条

　　借款人变更住所、通讯地址，以及营业范围、法定代表人、注册资金等工商登记事项时，应在有关事项变更后____日内书面通知贷款人。

　　第三十三条

　　双方约定的其他事项

　　________________________________________________________________________。

　　第三十四条

　　本合同未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。

　　第三十五条

　　本合同一式_________份，借款人和贷款人各执一份。

　　第三十六条

　　本合同附件

　　（1）贷款证复印件

　　（2）借款人经工商行政管理局年检营业执照复印件

　　（3）借款人授权代理人委托书

　　（4）担保合同年字第号

　　（5）借据_________、_________、_________。

　　（6）_____________________________________________。

　　（7）_____________________________________________。

　　借款人（盖章）：_____________贷款人（盖章）：_____________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　住所：_______________________住所：_______________________

　　电话：_______________________电话：_______________________

　　邮政编码：___________________邮政编码：___________________

　　_________年_______月_______日_________年_______月_______日

　　签订地点：___________________签订地点：___________________

建设工程借款合同12

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　襄樊和驰房地产开发公司(以下简称甲方)开发的和驰上品综合楼工程由泰州五建襄樊分公司(以下简称乙方)施工，双方于__________年__________月__________日签定了《建设工程施工合同》。现该工程已施工至主体六层，按合同约定甲方应支付乙方__________年__________月__________日签订的晋江市金井北通道道路整治工程《施工合同》(下称”原合同“)中定义相同。

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包晋江市金井北通道道路整治工程的给水工程及金东公路金井段道路改造工程的`相关事项订立以下补充协议：

　　1、工程概况

　　工程名称：晋江市金井北通道道路整治工程一给水管道(原水管道)工程及晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程。工程地点：晋江市金井镇

　　2、建设内容

　　给水管道及金东公路金井段道路改造工程。具体详见施工图纸：《给水管道(原水管道)工程》及《晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程》。

　　3、施工工期施工合同补充协议工期为240日历天(备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延8个月之内完成)

　　4、工程质量

　　工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》(__________年__________月__________日或其委托代理人：__________

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　日期：__________年月日

建设工程借款合同13

　　年度编号:_________

　　项目级别：_________

　　立合同单位：

　　_________(简称借款方)

　　_________银行_________行(简称贷款方)

　　第一条借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷款方借款人民币(大写)_________元，用于_________建设工程，不得挪作他用。

　　预计分季用款：一季_________元;二季_________元;三季_________元;四季_________元。

　　第二条贷款利率为年息_________%，计算复利。

　　第三条年度中间，国家调整基建投资计划和利率等，本合同应作相应修订和补充。

　　第四条建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后，本合同同时失效。

　　第五条本合同正本2份，签字双方各执1份，副本_________份，报主管部门，总、分行各1份。

　　借款方(盖章)：_________ 贷款方(盖章)：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　法定代表(签字)：_________ 法定代表(签字)：_________

　　开户银行及帐户：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

建设工程借款合同14

　　合同编号：_____________________________

　　建设单位(以下简称甲方)：____________________________________________________________________

　　地址：______________________________________________________________

　　邮政编码：______________________ 电话：____________________________

　　法定代表人：___________________ 职务：____________________________

　　拆迁户(单位)(以下简称乙方)：

　　____________市(县)___________区(镇)_______________街(路)___________号

　　房主(代表人)______________________________________________________

　　根据________建设工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。

　　1、乙方在甲方用地范围内共有_____________结构的住房_________幢_________间，共__________________平方米(原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准)，全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的'，甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于_________年_________月_________日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)______________平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾)。

　　2、乙方应于_________年_________月_________日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁后_____________日内一次付给乙方搬迁费_____________元。

　　3、甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：

　　3.1、乙方自行找房周转，每人每月补助_____________元;

　　3.2、由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月__________________元;

　　3.3、乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助_____________元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。

　　4、甲方安置乙方的住房位于_____________，共_________套_________间，_________层_________号，配有____________________________________________等装备。

　　5、乙方家庭的全部成员(18岁以上者)______________等_________人一致签字同意_________作为乙方代表人，授权他(她)在合同文本和其他文件上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人__________________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。

　　6、违约责任

　　6.1、甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的________%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付_________元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付_________元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。

　　6.2、乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金_________元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。

　　7、其他约定：

　　_________________________________________________________________。

　　8、本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房产管理部门调解，调解不成的，可向人民法院起诉。

　　9、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_________份，交______________市(县)房地产管理局、建设银行、建委、计委________________________等单位各留存一份。

　　(以下无合同正文)

　　建设单位(甲方)：_____________________________________(公章)

　　代表人：______________________________________________________

　　______________年____________月____________日

　　拆迁户(乙方)：________________________________________(盖章)

　　代表人：_______________________________________________________

　　______________年____________月____________日

建设工程借款合同15

　　贷款方：_____________

　　借款方：_____________

　　根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放，为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条借款用途________________________________________________________________。

　　第二条借款金额

　　借款方向贷款方借款人民币(大写)_____元，预计用款为_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元。

　　第三条借款利率

　　自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利，在合同规定的借款期内，年息为___%。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率%。

　　第四条借款期限

　　借款方保证从____年_____月起至____年_____月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元，贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请代借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。

　　第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订下列合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　第六条贷款方保证按照合同规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第八条凡因本合同发生的或与本合同有关的'一切争议，由各方协商解决;协商不成的，应提交华南国际经济贸易仲裁委员会按照金融争议仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

　　第九条本合同条款以外事项，双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式份，双方各执份。

　　借款方：_____(盖章)

　　授权签字人：_____(盖章)

　　地址：_________

　　贷款方：_____(盖章)

　　授权签字人：_____(签章)

　　地址：_________

　　签约日期：_______签约地点：_______