建设工程施工合同

2023-08-06 合同

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编精心整理的建设工程施工合同（精选11篇），希望能够帮助到大家。

　　建设工程施工合同 1

　　发包人(全称):______________________

　　承包人(全称):______________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称:______________________________

　　工程地点:______________________________

　　工程内容:______________________________

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

　　工程立项批准文号:_____________________

　　资金来源:_____________________________

　　二、工程承包范围

　　承包范围:___________________________

　　三、合同工期

　　开工日期:____________________________

　　竣工日期:____________________________

　　合同工期总日历天数______________________天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准:________________________

　　五、合同价款

　　金额(大写):______________________元(人民币)

　　￥:______________________元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括:

　　1、合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、工程量清单

　　9、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的.定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间:____________年________月________日

　　合同订立地点:_____________________________

　　本合同双方约定______________________后生效。

　　发包人:(公章)_________ 承包人:(公章):__________

　　住所:___________________ 住所:______________________

　　法定代表人:_____________ 法定代表人:________________

　　委托代理人:_____________ 委托代理人:________________

　　电话:___________________ 电话:______________________

　　传真:___________________ 传真:______________________

　　开户银行:_______________ 开户银行:__________________

　　帐号:___________________ 帐号:______________________

　　邮政编码:_______________ 邮政编码:__________________

　　建设工程施工合同 2

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲乙双方根据国务院《装饰管理条例》及有关规定，签定本合同，并共同遵守。

　　一、施工内容：

　　尺寸详见附件。

　　二、施工日期：

　　____年____月____日至____年____月____日完工，如工程日期需要续延，经甲乙双方协商确定。

　　三、施工总造价：

　　___￥此造价为最终结算价。

　　四、结算方式：

　　签订合同后甲方先付元预付款给乙方，余款在工程完工后日内甲方一次性付给乙方，金额。

　　五、双方责任：

　　甲方认真履行合同各项条款，并向乙方提供必须的施工场地及水、电源和必要的施工条件;负责施工队清理好场地障碍物，做好施工前的准备;负责验收、签证、结算;如有外来因素对施工不利，应做好协调和排除工作。施工中由甲方所造成对乙方人员损伤，由甲方负责。乙方必须严格按图纸的.要求进行施工;应遵守甲方所在单位的一切规章制度，做到安全文明施工;保质、保量按时交工。工程中乙方所造成人员损伤由乙方负责(如停电、水、天气变化等延误工期，不算施工工期)。

　　六、工程维修：

　　工程安装验收后，乙方负责保修月，保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期内，乙方施工原因造成的质量问题由乙方无偿保修。

　　七、违约责任：

　　若一方违约，违约方需向对方支付合同总金额____%的违约金。

　　八、合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　九、设计方案样稿、样本为合同附件，与合同一并保存，具有同等的法律效力。

　　十、未尽事宜，经双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　建设工程施工合同 3

　　承租方：

　　出租方：

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确出租方以及承租方的权利和义务，经双方协商，签定此合同。

　　一、甲方租用乙方台，到甲方的工地使用，租用期个月，自______年____月____日至______年____月____日止，进场运输费由甲方负责承担。若租用期满个月，出场运输费由乙方自行承担;若租用期不满 ____个月，则出场运输费由甲方承担。

　　二、甲方租用乙方机械，月租费为元在正常的.情况下，乙方机械工作每月保底时间为小时，若因甲方施工组织不当、天气变化、工程设计变更等原因造成乙方当月工作时间不足小时，甲方必须按全月租费付给乙方。若乙方机械当月工作时间超出小时，超出部分，甲方按每小时元付给乙方。

　　三、乙方机械每月维修，保养累计时间为叁天，每超出叁天，甲方将按每天小时，每小时元从乙方租费用中扣除。

　　四、乙方机手进场后必须服从甲方指挥，在施工期间，施工现场范围内地上、地下公共设施及不明物，如有损坏均由甲方负责赔偿。

　　五、乙方机械在施工过程中，如果工程场地出现险情，不能施工的，乙方有权拒绝施工，如甲方强行施工，造成事故和损失由甲方负责。

　　六、在租用期间，乙方机械的燃油及机手食宿由甲方免费提供，维修保养及其它费用由乙方自行承担。

　　七、付款方式

　　八、本合同一式两份，双方各执一份，合同一经甲、乙双方签字起生效。

　　承租方：签章

　　出租方：签章

　　受法人委托代理人：受法人委托代理人：

　　法人代表：法人代表：

　　身份证号码：身份证号码：

　　住址：住址：

　　电话：电话:

　　______年____月____日______年____月____日

　　建设工程施工合同 4

　　甲方：乙方：

　　为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的'原则，根据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、承包工程内容：

　　三、承包及付款方式：包工包料，暂估价为________ 万元，每月按实际完成工程量的________%支付进度款。

　　四、工期：________年____月____日开工到________年____月____日竣工。

　　五、工程质量

　　1、乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。

　　2、隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后，方可进行下一道工序。

　　3、工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合格工程部位，必须无条件返工，直到合格为止。

　　六、工程造价

　　1、工程承包预算造价执行《____省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的《____市建设工程造价信息》、《____省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。

　　2、工程竣工后，按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲方报审价部门审核后，结算工程承包款项。

　　七、工程款拨付

　　1、工程竣工决算审核后，其余工程款付清。

　　八、施工安全工程施工期间，乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　九、本合同一式四份，

　　甲、乙双方各执二份。甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日

　　________年____月____日

　　建设工程施工合同 5

　　原告：________________法定代表人_______________，职务董事长，住__________市__________区__________街__________号楼__________室，邮编：________________电话：_____________

　　被告：________________公司，法定代表人_______________，职务总经理,住__________市__________区__________号，邮编：______________电话：_____________

　　案由：_________________建设工程施工合同纠纷

　　诉讼请求

　　1、判令被告立即返还保修款 ______________ 元，延迟支付的违约金 ______________ 元;以上两项共计 ______________ 元;

　　2、以上金额截至____年_____月_____日，逾期支付，则以 ______________ 元为基数，按每日 ______________ %支付逾期利息;

　　3、本案的诉讼费用由被告负担。

　　事实与理由

　　原告与被告于_____________年__________月__________日签订了工程施工合同，按照合同约定，原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的`1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工，工期为50天，从_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同还约定工程款的 ___ %作为保修款，保修期自竣工之日起______个月，项目最后的结算金额为_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，过了保修期后，该项目并未发现质量问题，被告却以种种理由拒绝返还保修款。

　　原告认为，被告拒绝返还保修款的行为已构成违约，严重损害了原告的合法权益，故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，特向贵院提起诉讼，请求依法裁判。

　　此致

　　__________市__________区人民法院

　　具状人：________________有限公司

　　法定代表人：______________

　　_____________年__________月__________日

　　建设工程施工合同 6

　　建设单位：_______________(以下简称甲方)

　　施工单位：_______________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，甲乙双方就有关事项协商一致，订立本合同书。共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　工程名称：_______________

　　工程地点：_______________

　　二、工程承包范围

　　根据工程建设需要，甲方委托乙方全面负责_____企业展厅的建设施工，以实际图纸为准。(含、土建、地坪、埋件、钢构、门窗等全部)。工程钢结构为主，墙面填空气砖，内外粉刷，正面玻璃幕墙。

　　三、工程承包方式：在甲方监理的统一监理和协调下，乙方包工包料，保证质量，保证工期，保证安全，保证文明施工及保证资质合格(资料确保甲方能通过质量验收)，不得分包，转包。

　　四、合同工期：

　　乙方将在签订本合同之日起_____个日历天内完成钢结构工程施工。竣工日期为_________年______月___日。

　　五、质量标准

　　本工程质量要求标准为：合格。

　　为此甲方要求乙方所有建筑构建必须使用标准材，总体工程符合建筑国家标准。并应能通过相关质检部门验收。

　　六、合同价款

　　工程包含材料、人工、制作、运输、安装、装卸车费、发票及相应产生的各种不可预见费等有关费用(如无重大设计变更，总价不得调整;如有重大设计变更，总价______%以外可协商调整)本工程固定合同总价为______万元整(即：______人民币)

　　(1)以本工程设计图纸做为本合同附件。

　　(2)如有重大变更双方以签字为结算依据。

　　七、付款方式

　　本合同签订后，土建完成______周内付工程预付款万元(总造价的______%)。钢柱、钢梁进场后______周内付工程款______万元(总造价的______%)。墙面粉刷完成______周内付工程款______万元(总造价的______%)。工程完工后______周内付工程款______万元(总造价的______%)。工程验收合格后______周内付工程款______万元(总造价的______%)剩余______%做为质保金，即______万元，______年后未出现质量问题时付清余款。

　　八、乙方按照合同约定进行施工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程交工后______年内非因甲方人为造成的钢结构工程质量问题，乙方负责免费维修;______年内乙方对所建工程的防水免费维修(人力无法抗拒的因素除外)。工程交工后乙方负责工程的`终生有偿维修及服务，只收取成本费并负责甲方工程的改造。

　　九、甲方向乙方按照合同约定的期限和方式支付费用

　　十、乙方向甲方，将全面履行合同的内容，如不能按期竣工，将自愿按_____%元每天向甲方承担违约责任。如质量达不到要求，将自愿按______元每平方米向甲方承担违约责任。乙方还，上述违约金的支付并不影响乙方因工程施工延误及质量问题等造成损失的其他赔偿要求。

　　十一、本工程甲方指派______，乙方指派______为现场施工负责人，协调解决施工中有关问题。

　　十二、贯彻执行国家安全生产有关规定，确保安全施工，施工中发生的工伤事故由乙方自己负责。要求乙方必须购买工人工伤意外险。

　　十三、本合同解释权由甲方负责，未尽事宜，可协商解决，如发生争议，可向签订合同所在地仲裁委员会仲裁解决或诉至人民法院解决。

　　十三、合同生效

　　合同订立时间：_________年______月___日

　　合同订立地点：_______________

　　本合同甲乙双方签字盖章后生效。

　　发包方(甲方)：_______________承包方(乙方)_______________

　　法定代表人：_______________法定代表人：_______________

　　委托代理人：_______________委托代理人：_______________

　　______年______月_______日 ______年______月_______日

　　建设工程施工合同 7

　　发包人：_________________（以下简称甲方）

　　承包人：_________________（以下简称乙方）

　　经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

　　一、工程项目

　　1、工程名称：_________________

　　2、工程地点：_________________

　　3、承包范围：_________________

　　4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

　　5、合同价款：合同价为每公里24万元（竣工后以实际丈量面积为准进行结算）。

　　二、技术要求

　　1、路面为15cm厚C20水泥混凝土路面，宽4米。

　　2、天然级配砂砾石垫层，厚度20cm天然级配砂砾石，宽度6M。

　　3、20cm厚3：7灰土垫层。

　　三、施工及质量要求

　　1、路基处理。在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。

　　2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。

　　四、双方权利和义务

　　1、甲方对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

　　2、甲负责场地三通一平。

　　3、乙负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的.责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合甲方和监理单位进行质量检查：

　　五、工程价款的支付

　　本合同签订之日付30%，工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的5%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

　　六、安全文明施工

　　1、乙方应按工程施工现场管理规定及甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

　　2、乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

　　七、竣工验收

　　乙方在工程具备竣工验收条件钱24小时通知甲方组织竣验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。

　　八、其他

　　本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，双方代表签字盖章后生效。每份具有同等法律效力，工程全部竣工达标，结清工程尾款后合同自动失效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　_____年_____月____日_____年_____月____日

　　建设工程施工合同 8

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　身份证号：

　　甲、乙双方经好友洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行公司后花园排水施工，路面维修及坟地清理。甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本协议（包括附件和所有补充协议），以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：园区基建工程

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：后花园庙山、改建洗手台、小猪滑道、玻璃房墙体改建、停车场改建

　　4、承包方式：后花园庙山、改建洗手台；小猪滑道、玻璃房墙体改建、停车场改建承包。

　　5、工程期限：30天

　　施工日期：____年____月____日；竣工日期：____年____月____日。

　　第二条：工程价款

　　第三条：质量要求：保质期1年。

　　1、按照国家相关法律法规安全施工要求施工。

　　2、凡由甲方自行采购的材料，产品质量由甲方自负，施工质量由乙方负责。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方经确认后，增加的费用应另签订补充协议。

　　4、施工中乙方接受甲方项目负责人现场施工监督。

　　5、施工中乙方应遵守甲方安全规程，并签订安全、文明施工协议。由乙方原因造成的不安全事故，责任由乙方自负。

　　6、乙方施工过程中，不得损坏甲方的生产设施、设备，如有损坏乙方必须无偿进行修复。

　　7、乙方按照甲方要求完成工程改造，验收不合格的情况下，不予支付工程款项。

　　8、乙方按照协议期限按期完工，如超过竣工时间，每日扣除工程款300元。

　　9、未尽事宜双方协商解决。

　　第四条：付款方式

　　工程项目结束并甲方验收合格，由乙方提供工程费用的普通增值税发票后，予以支付全款给乙方。

　　第五条：工程工期

　　1、由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　2、在施工中，因工程质量问题，双方意见不一而造成的停工，工期应作相应顺延。

　　第六条：工程验收

　　乙方通知甲方进行竣工验收后，甲方应在30天内验收，工程验收完成后30天时间内保证工程项目中位置不脱落、开裂等（人为原因造成除外）。如验收不合格，已方应负责无偿返工。

　　第七条：违约责任

　　协议生效后，在协议履行期间，擅自解除协议方，应按工程总造价的'5%作为违约金给对方，因擅自解除协议，使对方造成的实际损失超过违约金的，应照实赔偿。如因甲方原因影响乙方施工耽误工期的应按工程总造价的5%作为违约金给乙方。

　　第八条：争议解决

　　1、本协议履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，若协商、调解解决不一致时，可以按照本协议约定向人民法院提起诉讼。

　　第九条：协议生效

　　1、本协议经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　2、补充协议与本协议具有同等的法律效力。

　　3、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　4、协议履行完后自动终止。

　　甲方（业主）：乙方：

　　签字代表：签字代表：

　　签约日期：________年________月________日

　　建设工程施工合同 9

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他相关法律、行政法规，甲、乙双方本着平等、自愿、互利和诚信的原则，就本项目的土石方工程施工事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　l、工程名称：宜良滇中汽车文化产业园（一期）土方工程及配套附属工程。

　　2、工程地点：宜良县匡远镇永丰社区小江公路与宜九路交叉处。

　　3、工程内容：土方工程，机械挖、运、填、卸土推平及碾压土方工程，清理开挖区及填土区内的植物（苗木、杂草）、障碍物，根据宜良县宜平房地产开发有限公司要求及设计图纸施工。

　　4、工程承包范围：按工程设计图纸确定施工方案，按施工方案严格执行。合同自签字之日起5天内，乙方根据甲方提供的工程设计图等资料制作施工图方案并交甲方最终确认并按此执行。

　　5、工程量：该标段总挖方量约8万M3，最终工程量按实际完成的工程量确定。

　　二、合同工期及质量保修期以及其它事项：

　　1、开工日期：_____年_____月_____日。

　　2、预计竣工日期：_____年_____月_____日。

　　3、总工期30日历天。

　　4、验收日期：竣工后7日内提交宜良宜平房地产开发有限公司验收。

　　5、如遇特殊情况（工程设计变更，甲方要求施工方案变更，天气等不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等），乙方与甲方根据实际情况协商办理工程顺延签证手续后，工期予以顺延；如出现乙方组织不力，施工安排不合理等原因，由此造成的损失由乙方自行承担：

　　6、工程质量保修期：在建设工程合理使用范围内均应承担责任。

　　三、承包方式及乙方职责：

　　1、土方机械开挖、转运、回填、卸土推平碾压，含税收综合包干价每立方10.00元（大写：壹拾元整），注：机械燃油价格涨跌，仍执行合同包干单价，不作费用调整。

　　2、清理开挖区和填土区内的植物（苗木、杂草）及场地内转运含税后包干价每平方米2.50元，提取10%管理费。

　　3、破碎原造纸厂至宜九公路路面3500m2水泥路面含税总包价30000.00元（大写人民币：叁万元整），不存在提管理费。

　　4、在项目区内的建筑物由宜良宜平房地产开发有限公司与户主方解决处理好无异议后，由乙方机械按台班费计算拆除、拆除的一切材料归甲方所有。

　　5、除土方工程款外，机械台班费提取3%的管理费，临时商铺工程按实际工程款给予甲方提取10%的管理费。

　　6、甲方负责与该地区交通、环卫、环保、城管、电力、电信、林业、消防，私人坟墓等有关部门进行联系与协调，由此产生的.费用，乙方只承担交通、环卫两方面的费用，其它方面均由甲方负责。但乙方必须协助配合。

　　7、进场时，住房、水、电由乙方自行负责。

　　四、付款方式：

　　1、乙方机械设备和人员进场，工作10天根据工程量，预付30万元工程款，工程量完成，按照补充协议付款。工程竣工验收完成，竣工验收资料通过政府备案。结算资料经过审定后，累计支付至结算价款的100%付清，每次付款，甲方只能按付款额的10%提取管理费，其余款全部拨付给乙方，如甲方不能按量付款，乙方将有权停止任何施工。

　　五、安全责任：

　　1、乙方在施工中，机械操作、车辆运输、施工人员应注意安全，如发生安全事故，甲方一概不承担任何责任，乙方自己承担（注：施工队人员必须配带安全帽）。

　　2、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　3、本合同自签字之日起产生法律效律，合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，存档壹份。

　　甲方代表：

　　乙方：

　　_____年_____月_____日

　　建设工程施工合同 10

　　甲方（铁路发包方）：中国铁路郑州局集团有限公司

　　郑州建筑段

　　法定代表人（负责人）：黄德忠

　　地址：郑州市二七区淮河东路5号

　　乙方（承包方）：河南鸿翔建筑工程有限公司

　　法定代表人（负责人）：范书建

　　地址：安阳市解放大道180号（原安阳县政府院内）

　　签订日期：______年______月______日

　　签订地点：

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规规定，经双方协商一致，就甲方向乙方发包郑州东动车段零小工程维修工程，签订本合同。

　　第一条工程概况

　　（一）工程名称：郑州东动车段零小工程维修。

　　（二）工程地点：动车段。

　　（三）工程内容：动车段零小工程维修。

　　（四）承包范围：动车段零星病害。

　　（五）承包方式：项目总承包。

　　（六）合同价款：本工程价格形式为固定总价，工程款（总计）（含增值税）暂定为人民币大写拾万伍仟伍佰柒拾肆元整（小写：105574元）（其中不含税价人民币96856.88元，增值税8717.12元），最终结算价以甲方上级单位实际批复为准，如金额发生变更，以补充协议形式进行确定。

　　（七）质量标准：乙方按照承包范围和行业现行技术标准，进行规范施工，确保施工安全。

　　第二条工程期限

　　工程总日历天数自开工之日起90天，开工时间另行通知。

　　第三条工期延误

　　（一）延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前

　　7天向甲方书面提出延期开工的要求和理由，并须获得甲方书面同意。

　　（二）暂停施工。甲方认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后

　　72小时内提出处理意见，乙方应在3天内实施甲方处理意见。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。

　　（三）延期竣工。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延：

　　1。工程量变化和设计变更。

　　2。材料由甲方供应的，甲方未按约定时间供应材料。

　　3。不可抗力。

　　乙方在以上情况发生后3天内向甲方提出报告，甲方在收到报告后15天内予以确认答复。

　　非因上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

　　第四条双方驻工地代表

　　（一）甲方驻工地代表姓名及职责：星现场负责人。

　　（二）乙方驻工地代表姓名及职责：余小祥负责施工现场的安全、技术、质量的监控。

　　第五条甲方的义务

　　（一）办理施工所需证件、批件，清理场地，保证运输畅通。

　　（二）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求，并承担有关费用。

　　（三）根据合同约定支付工程款。

　　第六条乙方的义务

　　乙方保证具有建筑工程施工总承包壹级资质，并保证该资质在合同履行期限内持续有效。

　　（一）在工程验收之前，负责对已完工程的成品保护。在此期间发生损坏的，由乙方负责修复并承担费用。

　　（二）按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

　　（三）严格执行本地区关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。

　　（四）乙方不按合同约定完成工作，造成工程损失，应承担赔偿责任。

　　（五）乙方按照约定负责工程项目文件的收集、整理、归档，并保证其完整性、准确性、系统性、有效性和规范性。

　　（六）配合甲方财务会计工作，按甲方要求办理财务手续、提供完备的财务会计资料。

　　第七条价款支付与调整

　　（一）合同价款的调整。

　　固定总价合同：在合同签订后，工程总价不作调整。

　　（二）工程款支付。

　　采用竣工验收合格并乙方开具合规发票，甲方完成向上级单位清算该笔款项后，于30日内按中国铁路郑州局集团有限公司批准的竣工结算值的95%工程款进行结算，质保期满后支付尾款：

　　工程款给付时间

　　（工程进度、部位）

　　总造价百分比

　　金额（人民币）

　　项目整修验收完毕95％

　　质保期满（新建、更改屋面防水为5年，造林、绿化工程为1年，其他质保期为2年）5%

　　（三）增值税发票。

　　乙方应于办理工程价款结算时，按一般计税方法向甲方开具增值税专用发票。增值税专用发票开票信息如下：

　　单位名称：甲方增值税相关信息

　　纳税人识别号：

　　地址：

　　电话：

　　开户银行：

　　银行账号：

　　第八条材料设备供应

　　（一）本工程所使用的材料由乙方供应。具体购买材料清单内容可附件列表。

　　（二）乙方负责采购的材料、设备应符合设计和国家质量标准要求，并附有合格证及检测报告。材料的价格、质量标准等，乙方在采购前应取得甲方书面同意。在合同执行过程中，乙方有义务接受甲方随时检查。

　　第九条质量与验收

　　（一）乙方应按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，接受甲方监督，质量验收必须符合合同约定标准。对不符合合同约定的，乙方应按规范要求，进行返修并承担费用。

　　（二）隐蔽工程验收。隐蔽工程在覆盖、掩埋前，应提前通知甲方进行验收。

　　第十条知识产权

　　（一）甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的.或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

　　（二）乙方为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于甲方，乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

　　（三）合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担；因甲方提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由甲方承担责任。

　　（四）乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价款中。

　　第十一条保密条款

　　（一）甲乙双方同意，任何一方为履行本合同而提供给对方的任何商业信息或技术信息，以及一方在履约过程所知悉的对方的商业秘密、缔约条件、谈判内容等，包括本合同的内容，除非提供方书面明确说明为公知信息的以外，均可能构成其“保密信息”。信息获取一方保证应采取合理的保密措施保护该等保密信息免受公开，不向任何第三方公开该等保密信息，并且除为履行本合同目的外非经对方事先书面同意不得使用任何保密信息。前述保密措施应合理并不得低于知悉一方对自己的保密信息所采取的保护效果。因一方泄露或者不正当使用该等保密信息而给对方造成损失的，应当赔偿对方的所有损失。

　　（二）未经对方同意，任何一方不得对对方的保密信息进行复制或以其他方式保存。并且在对方要求或在双方的业务关系终止时，应立即向对方归还所有保密信息及其副本、以及所有包含该保密信息或其部分的所有文件、资料和其他物品。

　　（三）任何一方对于保密信息的义务应延续至该等信息因合法的原因而成为公开信息。

　　（四）上述保密规定不应当适用于以下信息：收到信息的一方有书面记录可以证明其在披露方向其披露该等信息之前已经知晓该信息；收到信息的一方没有违反本合同的保密义务即从其他渠道获得的公开信息；或者收到信息的一方从对该等信息不负有保密义务的第三方获得的信息。

　　第十二条质量保证

　　（一）质量保证金。甲方从应付乙方工程款内，按合同工程价款的5%预留质量保证金，质量保证金不计利息。甲方在质量保证期满后日内，退还乙方质量保证金。

　　（二）保修项目及质量保证期限：（按本合同第七条第二款执行）。

　　（三）质量保证期间，属于保修范围和内容的项目，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后3天内派人修理。否则，甲方可委托其它单位和人员修理，费用由甲方在质量保证金内扣除，因此导致质量保证金不足预留比例的，乙方应负责补足，造成甲方损失的，乙方还应按实际损失承担赔偿责任。

　　第十三条违约责任

　　（一）在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

　　1、乙方转包或违法分包的。

　　2、乙方采购和使用不合格或不符合合同约定的材料和工程设备的。

　　3、因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的。

　　4、未经甲方同意，乙方擅自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的。

　　5、乙方未能按施工进度计划完成合同义务，造成工期延误的。

　　6、乙方在缺陷责任期及质量保证期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的。

　　7、乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的。

　　8、乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

　　（二）因乙方的原因导致工期延误达7日的，甲方有权解除合同。甲方行使合同解除权的，有权要求乙方支付合同总额20%的违约金。

　　（三）乙方存在本条第（一）款约定的第1、2、3、7项中情形的，甲方有权解除合同，甲方行使合同解除权的，乙方应支付合同总额20%的违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

　　除本条第（一）款第1、2、3、7中情形之外，因乙方原因导致合同解除的，则甲、乙双方应在合同解除后7天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

　　1、合同解除后，乙方应支付合同总额20%的违约金，并赔偿因解除合同给甲方造成的损失。

　　2、甲方和乙方应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

　　第十四条争议解决方式

　　（一）所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能协商达成一致的，双方约定采取向工程所在地有管辖权的法院提起诉讼的争议解决方式。

　　（二）仲裁、诉讼或调解进行过程中，双方将继续履行本合同未涉争议的其它部分。

　　第十五条不可抗力

　　（一）在合同履行结束之前任何时候，如果发生任何合同签订时双方不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况，包括地震、水灾、重大传染性疾病以及战争等不可抗力情形，双方协商一致后可决定暂缓履行或终止履行本合同。

　　（二）如果上述不可抗力事件的发生影响一方履行其在本合同项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行不视为违约。

　　（三）本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同义务时，应当在不可抗力发生之日起15日内通知另一方，并在其后的30日内提供证明不可抗力事件发生及其持续的充分证据。

　　（四）如果发生不可抗力事件，双方应协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力事件的影响减小到最低限度，否则，未采取合理努力方应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

　　第十六条通知

　　（一）甲、乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都应以书面形式送达对方，被送达方应即时签收。如由于被送达方的原因不能送达或被送达方拒绝签收的，送达方可采用挂号信或者邮政特快专递邮寄送达，邮件寄至本合同记载之地址时，即视为送达。

　　（二）双方确认以下地址为相关通知、法律文书的送达地址：

　　双方确认以下地址为相关通知、法律文书、诉讼文件的送达地址：

　　甲方确认的送达地址：郑州市二七区淮河东路5号

　　邮政编码：

　　收件人：手机号码：

　　乙方确认的送达地址：安阳市解放大道180号（原安阳县政府院内）

　　邮政编码：

　　收件人：余小祥手机号码：

　　第十七条其他约定

　　（一）本合同未尽事宜，须经双方共同协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　（二）双方应签订安全协议，作为本合同附件。

　　第十八条合同生效条件及文本数量

　　（一）本合同自双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并盖章之日起生效。

　　（二）本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

　　（以下无正文）

　　本页无正文，为中国铁路郑州局集团有限公司郑州建筑段（甲方名称）与河南鸿翔建筑工程有限公司（乙方名称）建设工程施工合同（合同编号：）签署页。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）：

　　法定代表人（负责人）：法定代表人（负责人）：

　　委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

　　联系电话：联系电话：

　　______年______月______日______年______月______日

　　建设工程施工合同 11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方为_____________（地点名称）弱电工程施工合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________________（地点名称）弱电综合布线系统

　　2、工程地址：_________________

　　3、工程概况：_________________金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的.前提下完成如下工作：

　　1）完成_____________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：_________________约400米金属桥架安装；约_____________米的管路铺设；约_____________个信息点布线安装；约_____________个机房信息点布线安装；约_____________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）

　　2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

　　3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。

　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

　　5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

　　三、工程进度安排

　　1、在甲乙双方协商下，计划在_____________年_____________月_____________日前全部完工。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收时间

　　工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

　　五、合同预算金额

　　本合同预算总金额为：_________________（人民币）_____________元整。

　　六、结算方式