公司内部承包合同公司内部承包协议书

　　现如今，很多场合都离不了协议，协议协调着人与人，人与事之间的关系。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，以下是小编为大家整理的公司内部承包合同公司内部承包协议书范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

公司内部承包合同公司内部承包协议书范本1

　　甲方（发包方）：

　　乙方（承包方）：

　　因甲方公司发展需要，甲方将 业务分包给乙方，双方就相关权利和义务协商如下：

　　一、承包范围与单价

　　甲方楼梯清洁工作，主要包括： ，总面积： m2总价： 元（大写： ）。

　　二、甲方职责

　　1、甲方按时支付款项。

　　2、甲方提供相应的施工图纸，并提供相应安全的工作环境，确保甲方工作人员的安全。

　　3、甲方负责提供乙方施工所需的水电等资源，以及施工道路畅通安全。

　　4、施工结束后，甲方及时验收，并支付尾款。

　　三、乙方职责

　　1、严格按规范和要求施工，保证工作质量。

　　2、服从甲方工作人员的.现场管理。

　　3、按照甲方要求的进度节点完工，并保证质量。

　　4、服从甲方现场安全管理，严禁鲁莽施工。

　　四、付款方式

　　1、乙方一进施工现场，甲方支付 元（大写： ）的首付款（不低于50%），施工完成后支付尾款 元（大写：）

　　2、付款方式：转账支付（或现金支付），施工完成后三日内完成支付。

　　五、争议解决

　　因本合同引起的或与本合同有关的争议，由合同双方协商解决，协商不成的可向对方所在地或合同发生地劳动仲裁委申请仲裁，也可向相应的人民法院起诉。

　　六、附则

　　1、本协议一式两份，协议双方各执一份，具有同等法律效力。

　　2、本协议由双方签字盖章后生效。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　代表人： 代表人：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

公司内部承包合同公司内部承包协议书范本2

　　甲方：

　　吧台负责人身份证号码：

　　乙方：

　　住址：

　　联系方式：

　　甲乙方就乙方承包甲方吧台经双方协商达成如下合同条款：

　　一、承包内容：

　　雅典休闲商务会所吧台业务，月工资总额 元。

　　二、承包时间：

　　年 月 日至 年 月 日。

　　三、甲方权利及义务：

　　1、有权聘用和解聘乙方；

　　2、有权对乙方依照本合同和本所规章制度进行考核和奖惩；

　　3、有义务给乙方提供必需和适用的工作条件和环境；

　　4、根据乙方下单及时提供吧台所需的各种原材料；

　　5、每月十五日发放上月的月工资总额；

　　6、负责安排乙方人员的食宿。

　　四、乙方权利及义务：

　　1、乙方有核定不得低于4人的人员聘用权，所聘人员尽可能征得甲方同意，并报甲方备案；

　　2、乙方有权对工资总额进行二次分配，并将二次分配后的明细表报甲方备案；

　　3、月工资总额含通讯费、加班费、交通费及社保，如社保费需要甲方代缴，则甲方从乙方工资中扣除；

　　4、乙方有义务对所用员工进行职业道德、劳动纪律、业务技能、安全卫生等方面的培训，并对其应具备的素质负责；

　　5、乙方上岗人员如须持有卫生防疫部门的健康证，如须熟知工作场所的'安全知识，除甲方原因一切事故责任由乙方负责。

　　五、考核及奖惩：

　　1、乙方的考核工作由会所总经理负责；

　　2、乙方在工作期间表现突出和对会所作出特殊贡献的甲方应给予适当奖励；

　　3、乙方在工作期间应精神饱满保证良好的工作状态，个人卫生衣着整洁。一次不整洁扣50 元；

　　4、病事假应提前向甲方申请，经批准后方可准假。未经批准擅自脱岗每次扣500 元，情节严重甲方有权辞退；

　　5、保证产品质量。因质量被客人投诉一次扣工资总额200 元；

　　6、吧台所出产品要认真按计量要求，对茶叶、水果、咖啡三大类数量月底和出单数盘点，损耗超过20%部分全部由乙方承担赔偿责任。

　　六、其他：

　　1、双方如解除本合同应提前30天书面通知对方；

　　2、双方解除合同时，乙方应做好工作交接手续；

　　3、本合同未尽事宜双方协商解决；

　　4、本合同壹式贰份，双方签字盖章后生效；

　　乙方： 甲方：

　　年 月 日

公司内部承包合同公司内部承包协议书范本3

　　发 包 人： (以下简称甲方)

　　承 包 人： (以下简称乙方)

　　为加强企业管理，提高企业经济和社会效益，甲方决定将所承揽的工程实行内部承包，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，依据现行的《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及《建设工程施工合同》(GF-1999-020_文本)，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　承包范围：

　　承包范围： 。

　　1、承包人对本工程进行施工总承包，即按本工程施工图纸的内容除业主另行专业分包项目的全部百叶制作、安装工程等均由承包人负责总承包施工。

　　2、承包人按合同约定的承包范围：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包交房、包工程全部风险(含政策和市场价格风险)的全部项目。

　　3、承包人不得对承包工程主体工程项目进行分包，其他项目未经发包人允许不得分包，一经发现承包人擅自分包，承包人须按合同总价的10%向发包人赔付违约金，发包人有权立即终止本合同，承包人于合同终止日十天内无条件退场，所造成的一切损失均由承包人负责，劳务分包除外。

　　4、承包人对承包范围内的全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负有完全责任。

　　承包人对施工现场内的其他单位、人员负有安全文明施工及安全的总包管理责任和连带责任。

　　二、质量标准：

　　质量标准：达到〈〈建设工程施工质量验收统一标准〉〉 (GB50300-20_)合格标准。

　　三、合同工期：

　　合同工期总日历天数：天。

　　四、承包方式及合同价款：

　　暂定金额 (大写)：

　　五、结算及付款方法

　　1、结算办法：参照甲方与业主签订的施工合同的相应条款

　　2、乙方应向甲方上交本工程总造价的2.5%作为甲方的管理费,用作甲方协调费。若协调费不超出所缴管理费，甲方不再收取;若超出则甲乙双方按比例分摊。税金、定额测定费等，由甲方代扣代交，各种税费均由乙方承担。

　　3、本工程与建设单位发生的工程款拨付、材料供应等经济业务，均由甲方财务部门或委托代理人凭甲方统一印制的手续办理，否则出现所有经济纠纷与民事责任，甲方概不负责。

　　4、乙方向甲方支取工程款，需持甲方统一印制的本企业内部收款收据，并经甲方分管负责人和经办人签章后，报甲方主要负责人审批，待批准后到甲方财务部门办理拨款。

　　否则甲方财务部门可拒付。另：乙方不得以任何形式私自去建设单位(总承包单位)支取工程款，更不能以白条形式支取工程款。否则甲方将按乙方支款总额的20%收取罚金，并有权利更换施工队伍。

　　5、拨款方式：执行甲方与建设单位所签订施工承包合同约定的拨款方式，在建设单位工程拨款到位的情况下，扣除应上交有关部门税费等款额后剩余转付乙方。

　　但在下列情况下，乙方承诺甲方可拖欠乙方工程款：

　　(1) 建设单位(总承包单位)拖欠甲方工程款;

　　(2) 甲方尚未同建设单位办理竣工结算;

　　(3) 虽然甲方已同意建设单位办理竣工结算，但甲方对乙方已付款比例不低于建设单位对甲方已付款占应付款的比例。

　　6、竣工结算完，甲方收到业主全部结算时30天内与乙方履行内部结算，等甲方收到建设单位全部工程款后(保修金除外)，甲方财务部门与乙方进行财务结算，余款在扣除保修金后一次付清。

　　7、因乙方原因在施工中发生的安全事故由乙方负责，承担全部经济责任，并接受甲方的处罚。

　　七、物质供应：

　　1、甲方与建设单位合同约定的建设单位供应给甲方的物资，为甲方供应给乙方的物资。

　　2、乙方自购材料应为合格品，合格证应齐全，且应保证材料质量，出现材料质量问题应有乙方自负。

　　3、乙方供应的产品应为合格产品，乙方施工机具应为符合机械设备安全管理规章制度及有关规范要求的合格机具，否则出现的一切质量事故由乙方负责。

　　八、甲方职责：

　　1、负责与建设单位及上级各部门联系工作，办理工程拨款，协助乙方办理有关施工手续，收缴各种税费。

　　2、负责履行甲方与建设单位签订的承包合同内容，协调组织工程管理工作。

　　3、提供业主提供的图纸，有关技术人员会同乙方参加图纸会审，对工程的工期、质量、造价、交付使用后的保修向建设单位负责，全面检查指导，督促乙方的工程进度，监督、检查乙方的工程质量、施工、技术、财务管理、安全生产及文明施工等各项工作，在检查中发现的各类问题,勒令乙方限期整改，并依据国家法律有关条款、合同及约定、甲方的规章制度对乙方进行处罚。

　　4、负责质量检查监督，审查乙方的.各类月报表。

　　5、甲方有权对乙方使用施工材料的质量、实际消耗量等，进行检查或抽查，发现有质量问题和材料实际使用量与额定消耗量出入较大时，除追究乙方相应责任外，并处以罚金，并随时更换施工队伍。

　　九、乙方职责：

　　1、乙方应严格遵守执行甲方的各项规章制度和要求，接受甲方的管理模式及各项管理，严格按规范和施工图的实际要求施工，并按现行的施工规范标准组织施工，确保工程质量，自觉接受上级各有关部门及甲方的质量检查、监督和管理，对承包范围内的工程向甲方负责。

　　2、依据施工组织设计好施工准备工作，积极组织劳动力，按进度计划组织实施，确保工程按期完成。

　　当乙方进度、质量、安全等不能使甲方满意时，甲方有权解除本合同，其损失有乙方承担。

　　3、负责工程的图纸会审，及时搜集整理施工中发生的签证手续，负责编制完整合格的质检、技术、安全、经济资料，参加甲方通知参加的各种会议，按时向甲方递交各类准确的报表和计划，工程竣工后及时向甲方递交竣工验收报告，及时准确地编制竣工图决算，在上级有关质量监督部门验收达标后，按要求向甲方及有关单位送交完整的技术资料存档，工程竣工档案资料送交甲方工程管理部一份存档。

　　4、按施工组织设计及甲方等有关部门的要求，自觉做好安全工作，自觉接受甲方及上级有关部门的检查和指导，做到安全生产，杜绝人身设备等安全事故的发生。

　　乙方施工期间本工程出现的一切安全事故(即人身重伤事故、重大机械设备损坏事故、重大火灾事故、重大交通事故、重大环境污染事故和重大垮(坍)塌事故、大面积传染病和集体食物中毒事故等，包括但不仅限于以上内容)、质量事故及违约罚款，均由乙方承担一切费用和责任，并接受甲方的罚款和各项处罚。

　　5、按施工平面布置图布置现场，搞好现场文明施工，工程交工前负责施工范围内已完工程的成品保护。

　　6、对乙方责任造成的工程质量问题无偿修理和返工，对甲方与建设单位合同约定的保修期间内的保修项目无偿保修。

　　7、积极配合甲方催要工程款。

　　8、甲方与业主所签订合同中承包人的义务、责任，对本合同中的乙方均具有约束力。

　　9、乙方人员施工中发生的人身及设备事故和工作时间以外及施工现场外的任何意外伤害事故，由乙方承担全部责任和全部费用，并全部承担各方罚款。

　　10、乙方不得将承包的本工程以任何形式再转包或分包给任何单位，否则乙方接受甲方的罚款及经济损失。

　　11、乙方必须每月及时足额发放其在本合同工程中施工的所有人员的工资，否则在乙方承担责任的前提下，甲方有权从乙方应得任何工程款项中扣除应发员工工资相等的款项，代乙方直接发放到被拖欠者手中，此款项作为甲方向乙方的拨付工程款，乙方予以承认并办理财务手续，接受甲方处罚。

　　十、进度计划及工期控制：

　　严格按照招标文件要求和投标文件承诺的工期施工，如因乙方原因未能按时完成，甲方经要求无效后，可采取果断措施直至终止合同，由此发生的各种费用均有乙方负责，因乙方原因造成的本工程工期延误，乙方应全部分摊建设单位对甲方的罚金，甲方还按企业内部规定加罚乙方。

　　十一、质量检查与验收：

　　1、乙方应严格按现行施工规范标准及图纸要求施工，自觉接受建设单位、质量监督站、监理及甲方的检查，并对检查查出的问题，自觉整改返工，由于乙方原因导致的工程质量事故由乙方负全部责任和承担全部费用。

　　2、阶段验收，应在资料合格自检合格的基础上通知有关部门验收;

　　竣工验收应在甲、乙、建设单位初验达到规定等级后，由乙方递交竣工报告，报请质量监督部门评定等级。如达不到合格要求的等级，乙方应承担甲方对建设单位合同约定或文件规定的罚金和损失，乙方还应按照甲方内部规定接受处罚。

　　十二、安全文明施工：

　　1、乙方应建立在安全施工保证体系，设专职安全员，制定安全施工生产管理制度和安全文明生产责任制度，并按规定采取严格安全防护措施，在施工中发生的一切安全事故，乙方应负完全责任和承担一切经济损失，包括各级罚款。

　　2、发生重大伤亡事故，乙方立即通知甲方，如有隐瞒不报，除承担责任外，按照规定给予经济处罚。

　　现场达到滕州市安全文明工地标准。

　　十三、工程保修：

　　按甲方同建设单位合同约定的保修期(没约定的按有关部门颁发保修办法)从工程正式办理竣工验收之日起算起，保修期内保修范围乙方应无条件无偿保修，待保修期满建设单位将保修金返还给甲方后，再由甲方返还给乙方。

　　十四、补充条款：

　　1、乙方必须保证工程质量、工期、安全，因乙方原因造成的业主、监理等对甲方的各类罚款，均由乙方承担。

　　另外甲方将酌情对乙方进行处罚。

　　2、水电费、临设等均由乙方承担。

　　3、保修金按甲方与业主签订合同的保修条款规定，由乙方承担。

　　4、施工过程中的资料费、试验费等应由乙方承担的部分，全部由乙方承担。

　　5、本合同不详、表述不到位的全部执行甲方与业主签订的合同。

　　十五、其他事项：

　　1、本合同一式四份，甲方一 份，乙方一份，自双方签字盖章后生效，至工程交付建设单位使用、双方内部结算、财务结算、工程款交付完毕后，除保修款仍然有效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款失效。

　　2、本合同条款双方应严格遵守，如有违约，由违约方承担一切损失及责任。

　　3、本合同在有效期间内出现争议和纠纷时由双方协商调解，如调解不成，须在甲方所在地的仲裁部门进行仲裁或法院诉讼。

　　4、双方在签订本合同的同时须签订《安全生产管理协议书》、《消防安全协议书》。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

【公司内部承包合同公司内部承包协议书】相关文章：

公司内部承包合同5篇02-25

公司内部承包的协议书（通用8篇）01-10

公司内部承包工程协议书11-14

公司内部承包经营合同11-09

公司内部协议书03-13

公司内部声明05-19

公司内部通告03-28

公司内部通告03-05

公司内部借款协议书06-09