承包管理协议书

2022-11-27 承包协议书

  在快速变化和不断变革的今天,很多场合都离不了协议,协议对双方的事务履行起到积极作用。我敢肯定,大部分人都对拟定协议很是头疼的,以下是小编帮大家整理的承包管理协议书,欢迎阅读与收藏。

承包管理协议书1

  甲方:_______

  乙方:_______

  为进一步完善企业经营机制,建立科学、合理的施工生产管理机制,经甲乙双方友好协商,就甲方承接的_______项目,达成如下协议,以兹双方共同遵守:

  一、经营管理模式

  乙方根据工程项目需求,在遵守国家法律、地方法规的前提下,自行组建项目管理部,自主经营、独立核算、自负盈亏。自行处理法律、经济、质量、安全、劳务、环保等问题,并承担全部法律责任。甲方只履行监督管理职责。

  二、管理费标准

  本项目工程款必须从甲方帐户收取,乙方向甲方上缴工程总造价_______%的管理费(含税金)。上交时间为乙方收取工程款到甲方帐户后扣除,_______个工作日内返还乙方资金帐户。

  三、工程担保办法

  1、为规范和防范工程风险,项目承包实行现金担保的办法:乙方向甲方缴纳本工程项目担保保证金_______元。此款从第一笔工程款中扣留。本保证金在工程竣工后,甲方对项目工程进行风险评估无恙后不计利息如数返还。

  2、如因乙方管理不善,给甲方造成直接(或间接)经济损失或名誉受到损害的,乙方自愿按照甲方的各项管理制度实施赔偿,并同意用自有汽车、房产、钱物、公司等有形资产做为担保。(未尽事宜参见分公司业务管理规定)。

  四、财务管理

  1、乙方的财产不纳入甲方总资产,具有独立财产权。

  2、甲方对乙方的账户内的资金负有监管权,并保证账户内资金的安全。

  3、甲方在收到乙方交来的工程款支票后及时送存银行,待资金到帐扣除税金(营业税、城建税、教育费附加)及管理费后将剩余款项以支票形式支付给乙方,_______个工作日内乙方凭发票报销。

  五、甲乙双方的权利和义务

  1、在行政许可管理范围内,甲方向乙方提供与工程项目有关的所有资源并协助乙方办理与工程项目有关的施工手续,凡须由施工单位负责缴纳的费用和资料等有关费用均由乙方负责。

  2、甲方有权对工程项目进行全方位的管理和指导,乙方必须无条件接受甲方的管理。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。

  3、乙方在项目经营管理期间,严格按照国家法律法规合法用工,必须保证项目施工的所有人员,无论自雇还是分包,都按比例足额缴纳意外伤害保险和医疗保险,做好实名制管理,不得拖欠农民工工资,严禁出现聚众闹事事件。如有违反由乙方负全部责任。

  4、乙方在项目经营管理期间,应确保工程安全施工,若出现安全等重大意外,均由乙方自行解决并独立承担,甲方不承担一切责任,特此提出免责声明。

  5、甲方不主张与材料供货商签订合同,如需甲方与材料供货商签订合同时,甲方有权扣留合同中等额的合同价款,以防供货商与项目部出现经济纠纷。

  6、工程竣工验收后,乙方应及时将完整的工程资料交甲方备案存档。

  六、争议的解决

  本协议在履行过程中发生争议,双方应友好协商解决。若协商不成,由北京仲裁委员会进行仲裁。

  七、协议管理期限:自_______年_______月_______日至本工程施工合同履行完毕。

  八、未尽事宜,双方协商解决。

  本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。

  甲方(签章):_______乙方(签章):_______

  公司负责人(签章):_______项目负责人(签章):_______

  日期:_______年_______月_______日日期:_______年_______月_______日

承包管理协议书2

  甲方:____

  乙方:__县__乡__村村民肖__

  经甲乙双方多次协商,就甲方旗下的洼落电站长期承包给乙方管理达成如下协议。

  1、甲方自愿将洼落电站的生产管理承包给乙方,乙方也自愿承包甲方洼落电站的生产管理任务。

  2、乙方在承包管理期间,不得违反甲方的意愿擅自将洼落电站的生产管理权转包给他人。

  3、乙方在承包管理期间,必须遵守甲方的各项管理制度,服从甲方管理、调度安排。

  4、乙方在承包管理期间,必须依法对电站的安全生产、人员安排、技术培训等进行认真负责的管理,不得违反甲方的相关管理规定。

  5、乙方在承包期间,对电站的安全生产、乙方管理不善,由乙方负责。

  6、承包工资按发电量计算,即每度电3分计算,按月支付。此费用包括人员工资、社会保险费、医保费,但不包括维护费。

  7、乙方必须认真作好洼落电站的安全生产,必须服从电力公司的调度命令,不得违规操作。如有违规操作,由此造成的一切后果由乙方自行负责承担。

  8、若无正当理由,甲方不得擅自解除本合同,不得将洼落电站承包给他人管理。若甲方违反本合同规定,擅自将洼落电站承包给他人,所造成的一切后果由甲方自行承担。

  9、甲方必须按时足额支付乙方的承包工资及维护费用,若甲方不能按时支付乙方的承包工资及维护费用,所造成的停工停产及其它损失由甲方承担。

  10、地方关系的协调,乙方负责对乡、村、社等地方关系及农民的协调和沟渠的日常维护。其费用已包含在承包工资中,甲方不在另支付。

  11、本协议为长期合法有效协议,未经双方同意,任何一方不得擅自解除。

  12、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,金鼎担保公司备案1份。

  甲方:____乙方:____

  __年__月__日

承包管理协议书3

  甲方:

  乙方:

  为了明确双方的责任,保证工程质量,安全及时完工,经双方友好协商,甲方将河南县文化广场(上下水暖、电、消防、避雷接地、临时接电、接水等)所有工程承包给乙方施工,现签订以下协议,望甲乙双方遵照执行:

  一、工程地点:河南县文化广场

  二、建筑面积:按实际地平方面积计算,每平方单价为45元。

  三、付款方式:按工程款进度付款,按合同价款扣除质量保证金5%,经甲方监理验收合格后一次性付给乙方工程款,所干的活出现问题由乙方负责维修,满一年的剩余5%维修金一次付清。

  四、工程质量:严格按照图纸要求施工,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程保证验收合格,如验收不合格,需要返工时一切经济损失和责任由乙方全部负责承担。

  五、安全生产、文明施工。按操作规章施工,不得违章作业,若乙方不听甲方管理人员安排,出现安全事故一切由乙方自行负责承担,严禁在上班时间吃酒闹事,违者后果自行负责。

  六、在施工中途无故不上班退场一切后果由乙方自行负责承担。

  七、如乙方安装时,砸烂板墙、配电箱、消防栓由乙方自行负责补好。

  八、乙方向甲方承诺按协议约定进行施工,竣工并在质量保修期内承担工程质量保修的全部责任。

  九、本协议一式两份。甲乙双方各执一份。本协议未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。本协议自签字之日起生效。

  甲方:

  乙方:

  签字日期: 年 月 日

承包管理协议书4

  甲方:(以下称甲方)

  乙方:(以下称乙方)

  甲方根据生产需要,将项目发包给乙方,双方就安全管理、安全责任达成以下协定,共同遵守。

  一、本协议适用范围:

  1.本协议适用于所有乙方为甲方承包的现场维修服务。

  2.项目地址:厂区内,或定单和合同指定的地点。

  3.工程项目的发包形式是定单或合同,即本协议对今后甲乙双方所签定的所有的施工定单和合同适用。

  二、本安全协议有效期限:

  自年月日起长期有效。如果今后双方签署更新的安全协议,则以更新的版本为准。

  三、协议内容:

  1.甲乙双方必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,严格遵守国家有关安全生产法律、法规、条例和规定。

  2.甲乙双方都应有安全管理体系,包括安全生产负责人、安全生产责任制、安全生产操作规程、安全教育培训制度等。

  3.乙方的法人代表为,是具备承包项目需要的安全资质和有能力承担安全责任的企业。并提供有效的资质证书。

  4.乙方应指派经验丰富、熟悉安全技术的人员负责项目现场的安全,并对施工现场进行日常安全检查。乙方指派,联系电话;

  5.乙方人员工作前,甲方将对其进行入厂安全培训(有效期1年),介绍现场危害、甲方的安全规定等。乙方应应负责对本单位施工作业人员进行相关的安全教育。

  6.乙方应根据本项目特点制定有针对性的安全技术措施并提供甲方发包部门审核,同时对本单位施工人员进行安全技术交底并严格按安全技术措施要求作业。未经安全教育者和安全交底者,不得进入现场工作。

  7.乙方人员办理进厂识别证时,涉及到特种作业的,必须向安全部提供特种作业人员操作证复印件。

  8.乙方人员年龄规定:男不得超过60周岁,女不得超过55周岁,不得招收童工或未成年工。

  9.甲方应经常关心和督促乙方的安全生产工作,发现不安全的地方有权立即指出和制止,并提出整改要求。乙方要立即整改。

  10.乙方必须为其人员提供必要的个人劳防用品(工作服、安全鞋、手套、安全帽、安全带等),并督促人员正确穿戴;由于乙方员工自身的原因导致严重工伤事故,甚至死亡的,其责任由乙方公司全部承担。乙方在开工前,必须为所作的工程购买工程意外险,对可能出现的伤亡事故进行保险。保险额度对每个人因为施工中的意外事故导致的死亡或严重伤残的赔偿不能低于25万人民币。乙方开工时尚未购买保险的,甲方有权取消承包定单或合同,由此对甲方造成的工期延误等损失,乙方要全部承担。

  11.乙方应遵守甲方的保安和厂内交通规定。

  12.乙方要确保使用的工具、设备是安全的,并严格按操作规程操作,以保证工作安全;

  13.由甲方提供的工具、设备在提交乙方使用前,乙方要认真检查。投入使用后,就表示乙方认可甲方的工具、设备是安全的;

  14.乙方涉及到特种作业(电、气焊、电工作业、行车工、搭脚手架、登高作业、起重机、有害有毒易爆危险品处理等)的,其操作人员必须持证上岗;有毒有害岗位提供职业体检记录。起重作业必须遵守“十不吊”规定,严禁违章无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备。

  15.乙方如携带易燃易爆物品进厂前,必须向甲方申报并获得批准。危险品应有专人负责保管,储存在安全地方,有防范措施和安全警示标志。所有生产现场涉及需要切送电作业、管路隔断、动火作业、密闭容器、登高作业、挖掘作业、临时用电线路装接等作业时,必须事先主动与发包部门负责该项目的管理人员联系,提出申请并办理《安全工作许可》,理解甲方告知的现场危害及注意事项。任何不安全的工作,乙方有权拒绝执行。

  16.乙方人员只能在甲方指定的吸烟点吸烟。乙方人员只能在指定区域内工作,不得随意进入其他生产场所,不得擅自施工及触及运行的设备。

  17.乙方必须加强对现场人员的管理,杜绝发生偷盗行为。任何违反安全的行为一经发现,甲方有权决定是否终止合同并视情节轻重相应的处罚权利。

  18.乙方应文明施工,不得乱抛、滚、扔工件或物料,作业区域工作环境应经常保持整洁,产生的垃圾、废料要及时清理指定地点。

  19.施工现场禁止使用毛竹脚手架。甲乙双方对施工现场的脚手架及各类安全防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆除更动。如确需拆除更动的,必须经工程项目负责人和甲乙方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员如擅自拆除,所造成的后果均由该方人员及其单位负责。

  20.甲方不得指派乙方人员从事合同外的任务,如有乙方应予拒绝。

  21.在签订合同后,凡是按当地安全生产监督管理等部门规定须审批的项目,乙方应按规定向有关管理部门办理审批手续。

  22.贯彻谁施工谁负责安全的原则。承包单位发生重大事故后,双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场,按照“四不放过”的原则认真调查。乙方对自己员工的安全负责,对分承包商的安全负责并且告知分承包商甲方现场的危害所在。

  23.在作业现场,由于乙方违反上述协定,或安全技术措施不到位(又未与甲方主管部门主动联系),或发包给无

  资质的单位或个人,或现场监督管理不严,或违反甲方安全规定等,造成的人身、设备事故,乙方应承担全部的安全责任。其它情况下,事故的损失按责任协商解决。

  24.对承包商违章的处罚,具体见:承包商安全违章处罚细则。

  25.本协议订的各项规定适用于立协单位双方,如遇有同国家有关法律、法规不符者按国家有关规定执行。

  26.本协议经立协双方签字、盖章后立即有效。一式三份,发包部门、承包单位、安全部门各留存一份。

  甲方:乙方:

  电话:电话:

  日期:日期:

承包管理协议书5

  甲方:__建筑工程公司项目经理部

  乙方:____

  为了充分发挥项目总承包的主导作用,切实加强河畔新城一期工程的总体协调管理,本着对业主和用户负责的原则,经双方共同协商,达成如下协议:

  一、乙方进场施工前必须持业主签署的进场证明,到甲方办理进场手续,办理手续时须呈报如下资料:

  1.施工营业执照、资质证书(复印件加盖公章)。

  2.施工内容、施工人数和工期,特种作业人员上岗证(复印件)。

  3.施工用电、用水、生产、生活临建场地及库房的配合申请。

  4.组织机构及主要管理人员联系电话。

  二、甲方收到乙方的配合申请后,2天内给予答复。

  三、甲方专设项目副经理宋刚为总承包协调人。

  四、乙方在施工前,必须向甲方上报其施工方案,经确认后方可执行;乙方施工的分部分项工程必须达到乙方与业主签订合同中所约定的质量标准,实现乙方施工方案中保证的技术组织措施和质量等级,确保甲方与业主签证的总合同质量目标的实现。

  五、乙方进场前必须接受甲方的现场安全培训。乙方对自己所属的工人进行三级安全教育,并将乙方对自身施工人员培训记录上报甲方备案;培训合格后方可进场施工,施工中要有预防安全事故的措施,确保施工安全,杜绝人身伤亡重大事故。由于乙方违反操作规程,野蛮施工发生一切问题由乙方负责,并承担由此产生的一切经济责任。

  六、乙方施工时必须遵守现场文明施工的有关规定,做到工完场清,料具堆放整齐。

  七、安全防火:进行明火作业时,必须向甲方安全、消防部门提出书面申请,注明施工部位、方式、时间、防火责任人、防火方式,并保证施工时严格按照要求施工,否则发生一切问题由乙方负责。

  八、甲方合理安排乙方在施工过程中临时水电、库房及有关大型设备的使用(如施工电梯、塔吊等),发生费用按《五里河大厦总承包建设工程施工合同补充协议》有关规定执行。

  九、乙方施工时,在确保质量的前提下必须保证工程进度计划的顺利实施,当工程进度受到影响时,应立即通知甲方并及时说明原因,提出解决方案,并承担由此产生的一切经济责任。

  十、乙方必须配合甲方履行成品、半成品保护工作,并向甲方做好报验手续(本工程实行工序报验制度),甲方有权对乙方进行监督,对破坏成品和半成品的乙方人员,依照破坏程度对乙方进行处罚。

  十一、乙方必须按时参加由甲方组织的各类现场生产协调会和各项检查工作。

  十二、乙方在施工过程中及完毕后应及时整理有关技术资料向甲方报验,且在工程竣工时必须无条件配合甲方进行档案备案工作,否则承担由此造成的一切责任,相应的分包工程须提供备案资料。

  十三、工程竣工后,乙方应设立维修小组常驻现场,并接受甲方领导,期限为竣工后两年,维修发生的费用由责任方承担,维修服务质量必须达到用户满意,每个维修项目完成后须经住户或业主验收签字。

  十四、本协议配套使用的文本是由业主、监理和甲方共同确认的《五里河大厦工程总承包管理办法》。

  十五、本协议一式四份,甲方、乙方、业主和监理各执一份,自签字之日起生效,工程竣工且相应工程保修期满后,协议自动废止。

  甲方:(盖章) ____乙方:(盖章)__

  负责人:____(签字) 负责人:____(签字)

  __年__ 月__ 日

承包管理协议书6

  甲方:________法定代表人:________地址:________

  乙方:________法定代表人:________地址:________

  根据国家相关法律法规,以及劳动局、民政局、烹饪协会有关法规条文,甲乙双方在相互信任、自愿、平等、协商的原则基础上,就乙方承包甲方酒店厨房运作管理事宜。特订立本协议,双方共同遵守。

  一、承包内容

  1、甲方将座落于(酒店地址)的(酒店名称)的厨房承包给乙方。

  2、乙方负责其日常运作与管理工作,并负责甲方酒店客户就餐的正常供应。

  3、厨房所有人员编制的人事权归乙方。

  二、承包期限

  自________年________月________日起至________年________月________日止,承包期为________年。承包期满如乙方要求续签,在同等条件下有优先权。

  三、工作标准

  1、乙方承诺在承包期间厨房出品质量达到或超过甲方认可的出品质量标准。

  2、乙方承诺对厨房管理,必须达到地区、国家规定的相关法律法规及行业要求与规范(参照国家及同行业标准)。

  3、乙方承诺对厨房出品的成本控制,必须达到同行业相关的标准,综合毛利率通过双方一个月的实践后,以补充协议形式予以确定。

  四、工作薪酬

  1、从签订本协议书开始,甲方支付乙方保证金________万元(厨房所有员工半个月的薪酬),乙方收到甲方保证金后本协议生效。本协议期满后乙方退回甲方保证金。

  2、甲方应付乙方的每月保底承包费为人民币________(大写)拾万元整(小写:______¥.00)甲方按时在每月日支付乙方上月的承包费,由乙方代表领取、自由支配。甲方不得以任何理由拖欠。

  3、乙方在承包甲方厨房期间,该店的月营业额定额为人民币(大写)________元整(小写:________¥)。如月营业额超出定额的,甲方将该超额部分按______%提成给予乙方作为奖金,连同当月保底承包费一起发放,由乙方代表领取和自由支配。

  五、福利待遇

  在承包期中,甲方有义务为乙方提供必须工作条件和约定生活待遇,乙方在甲方的餐厅用餐享受折优惠并有签单的权利,甲方可以在工资中扣除。

  1、甲方免费向乙方所有人员提供工作餐、意外保险、健康证、暂住证办理以及宿舍(包括提供被子和垫子),以上所有项目产生费用不得在工资里面扣除。

  2、甲方按国家相关规定为乙方所有人员购买社会保险(即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险),社保费用的公司部分由甲方负责支付,个人部分由乙方负责支付。

  3、甲方给予乙方每月天休班及法定节假日福利。在不影响正常营业情况下保证金协议书,乙方有权自行安排乙方所有人员休息、请假等事宜。乙方人员如果因工作忙,没有休假,甲方应参照相关法规和酒店服务员以及其他员工同等待遇给补相应工资。

  4、乙方所有人员在厨房工作期间,如正常工作情况下出现受伤等安全事故,视为工伤(甲方购买意外保险),并由甲方负责参照有关法律法规处理。

  甲方(签名盖章):________时间:___年___月___日

  乙方(签名盖章):________时间:___年___月___日

承包管理协议书7

  为保障从业人员的生命安全健康,给外来承租或承包单位创造良好的安全生产经营环境,明确租赁(承包)双方的安全生产责任、权利和义务,根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》(以下简称《安全生产法》、《职业病防治法》),在平等协商的基础上,签订安全生产管理协议,具体条款如下:

  一、租赁(承包)单位

  出租或发包单位: (以下简称甲方)

  承租或承包单位: (以下简称乙方)

  二、甲方的权利

  (一)有权进入乙方生产作业场所检查安全生产工作,调阅有关资料,向有关单位和人员了解情况。

  (二)有权对检查中发现的违章、冒险作业等安全生产违法行为,当场予以纠正或者要求限期改正。

  (三)有权对检查中发现的事故隐患,责令乙方立即排除或者对乙方下达整改意见。

  三、乙方的权利

  (一)依法自主行使安全生产管理工作。

  (二)有权要求甲方统一协调涉及双方的重大安全生产问题。

  四、甲方承担的责任和义务

  (一)为乙方提供符合国家有关安全生产规定的生产场地和设备设施。

  (二)按照《安全生产法》的规定,对乙方的安全生产工作统一协调、管理。

  五、乙方应承担的责任和义务

  (一)应当具备《安全生产法》、《职业病防治法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件;不得擅自将承租或承包标的物转租(转包)给其它单位或个人,不得擅自将产生职业病危害的作业转移到甲方。

  (二)应自觉接受国家和地方政府有关部门的监督管理;按照《安全生产法》的规定主动配合、支持出租或发包单位对安全生产工作的统一协调、管理,主动配合、支持企业的安全监督管理;对生产经营项目、场所的事故和违法行为全面负责。如因承租或承包单位的责任造成的工伤事故或其安全生产违法行为导致出租或发包单位被地方政府处罚,承租或承包单位应按罚款额赔偿出租或发包单位,当月单项结算,并承担其它相关责任。

  (三)应保障《安全生产法》赋予从业人员的权利,不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业以及在紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或侵害从业人员的合法权益;依法为从业人员办理工伤社会保险事宜;保障《安全生产法》赋予工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督的权利。

  (四)主要负责人对本单位安全生产工作应当履行《安全生产法》第十七条规定的六条职责:

  1、建立、健全本单位安全生产责任制;

  2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;

  3、保证本单位安全生产投入的有效实施;

  4、督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;

  5、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

  6、及时、如实地报告生产安全事故。

  (五)应当具备的安全生产条件所必需的资金投入,包括用于建设项目安全设施、消除隐患、治理有害作业环境、配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费等,应予以保证,并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

  (六)应当按照《安全生产法》规定设置安全生产管理机构或者配备专(兼)职安全生产管理人员,主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。从事特种经营的,主要负责人和安全生产管理人员,依照规定由政府主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

  (七)应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。

  (八)应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、事故应急措施,工作过程可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和相关待遇。

  (九)特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。

  (十)应遵守《安全生产法》以及其它法律、法规的有关规定。

  六、约束条件

  (一)为有效保证本协议的实施,经双方平等协商,承租或承包单位应向企业每年缴纳安全生产风险保证金 元。

  (二)安全生产风险保证金,由企业安技部根据监督管理情况,按照《承包单位安全生产监督管理的考核规定》的规定进行年度考核,并返还承租或承包单位缴纳的安全生产风险保证金。

  七、双方约定的其他条款

  乙方在甲方从事建筑施工和危险物品的生产、经营、储存业务的,双方应当按照《安全生产法》、《建筑法》、《消防法》、《危险化学品安全管理条例》等有关法律、法规,协商约定以下条款:

  八、仲裁

  如若甲乙双方对本协议的执行发生异议,先由双方协商解决,如若协商无法解决,由本协议签订地人民法院诉讼解决。

  九、本协议书经甲方和乙方法人代表签字后生效。本协议书1式6份,甲方4份,乙方2份。

  甲方: 乙方:

  代表人:代表人:

  年 月 日

承包管理协议书8

  甲方:

  乙方:

  为顺利实现______年美术馆建成开馆的目标,提高工程建设管理水平,有效保证工程进度、质量、安全和投资效益,规范建筑市场秩序,根据国家建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》大力推进项目管理的要求,在深入调研分析政府投资公益性项目各种组织实施模式的基础上,结合本项目特点,就本工程项目采用项目管理模式问题浙江美术馆工程建设招标领导小组通过邀请议标并报省委省政府主要领导批示同意,省美术馆建设协调小组专题会议研究,决定中国____________公司为浙江美术馆建设项目(以下称本项目)项目管理承包实施单位。为明确浙江省____________厅(以下简称甲方)和中国____________公司(以下简称乙方)双方的权利义务关系,本着平等互利,公平公正,诚实守信的原则,经双方充分协商,签订本合同,以资共同遵守。

  一、本项目概况

  项目名称:浙江美术馆

  项目地点:位于玉皇山北麓、南山路的东段、万松岭隧道的西北部。

  项目规模

  用地面积:____________

  建筑面积:____________,其中地下部分建筑面积____________平方米,地上部分建筑面积____________平方米。

  绿化率:____________%

  二、项目管理范围及要求

  工作模式

  本项目采用委托管理的方式实施,甲方将整体工程的项目管理工作一次性委托乙方进行,乙方按合同约定成立专业的项目管理组(名单见附件一),承担项目报批、招标代理、设计管理、采购管理、施工管理、设备及系统试运行管理、组织竣工验收等服务,代表业主对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等的管理和控制,承担相应的管理责任。

  本项目所涉及的施工、采购等招投标决策事宜包括重大合同的审定以及重大变更事项,由浙江美术馆工程建设招标领导小组研究决定,特别重大的事项由招标领导小组提请省美术馆建设协调小组审定。

  工程范围

  本项目工程范围:项目建设用地范围内除二次装修及布展以外的所有建设工

  程(以最后审定的设计图纸为准)。

  工作内容

  施工前期及施工中除项目立项、用地手续以外所有审批手续的办理。

  设计管理,组织初步设计、和施工图设计的管理及外部审查、修改、会审、批准等管理工作。设计的详细内容详见附件二《建设工程设计合同》。

  施工全过程的管理,协调设计、施工等有关单位之间的关系,并对施工质量、进度、安全、成本控制和竣工验收等工作负责。

  负责施工、采购的招投标组织实施工作。

  在项目实施过程中,编制工程资金使用计划,按工程的进度依据相关合同进行资金支付管理。

  其他与本项目工程有关的管理工作。

  工作要求

  工程进度控制:本项目工程自甲方移交立项、规划用地手续、完成拆迁及四通一平之日起至竣工验收合格日止,期限为_____个月,即:______个日历天,______年______月竣工验收。具体进度安排见附件三。

  质量要求:按照现行《建筑工程施工质量验收统一标准》和国家、地方验收标准有关规定,确保所有分项工程质量验收一次性验收合格,确保钱江杯、争创鲁班奖。

  安全要求:严格遵守国家和地方有关的安全规定,按照安全规范作业,对整个工程安全负责,确保安全文明施工,杜绝发生重大安全事故,杜绝重大机械设备损坏事故及负主要职责的重大交通事故,杜绝重大火灾事故。

  投资控制:要从优化设计。招标采购及加强施工管理等各方面着手,严格将本项目总投资控制在投资预算范围内。

  人员配备要求:乙方必须根据工程需要派出精干力量进行管理工作,乙方承诺将充分调动公司综合力量,利用公司资源,创出浙江省政府投资项目管理品牌。具体人员名单需经甲方认可,工期内未经甲方同意不得撤换,各阶段配备的人员必须及时到位,因工程需要增加管理人员时,乙方必须保证。

  三、双方的权利和义务

  甲方的权利和义务

  权利

  (1)决策权:甲方对工程规模、设计标准、采购(含招投标)、工程款项支付以及建设过程中的重大事项享有决策权及调整决策权。

  (2)监督权:甲方享有美术馆建设过程的监督权,可随时派员检查工程质量、进度、安全、物资数量和费用使用等项目有关的所有情况并有权对乙方提出改进意

  见。

  义务

  (1)指派现场代表作为联络协调人,按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准。

  (2)按合同和工程实施的进度要求组织资金到位。

  (3)协助乙方协调外部关系,为项目顺利实施提供条件。

  (4)甲方应当按合同规定就乙方书面提交应由甲方决定的本项目一切事宜作出书面决定。

  (5)甲方应当在合同约定的时间内参加工程验收、办理移交手续。

  (6)向乙方提供2-3间现场办公用房和三路电话。

  (7)甲方所有工程指令,必须通过乙方发布。

  乙方的权利和义务

  权利

  乙方在甲方委托的工程范围内,代表甲方进行工程管理,享有以下权利:

  (1)选择工程分包人的建议权;

  (2)对本项目建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计和使用功能要求,向甲方的建议权;

  (3)按照甲方的授权以及国家的规定,完成施工、安装、材料、设备采购的招标工作及合同谈判,与分包方签订合同,并对合同进行管理。

  (4)核查工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向施工方提出建议,并向甲方提出书面报告。

  (5)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向甲方报告。

  (6)乙方有权按规定发布开工令、停工令,复工令。

  (7)有权要求施工单位将安全施工专项费用单列用监督管理该专项费用的使用情况,在分包单位未使用时予以没收;根据施工单位安全管理及与其合同的约定处置履约保证金。

  (8)工程上使用材料和施工质量的检验权。

  (9)工程施工进度的检查、监督权。

  (10)按规定审批工程变更。

  义务

  (1)除本合同另有约定以外,办理本项目所有报批手续,需要甲方提供相关资料或工作支持的,需提前向甲方提出。

  (2)对施工全过程进行管理,全面实现本合同规定的工作要求目标。具体管理任务见甲方审定修改后的《项目管理方案》,包括开工前准备工作、施工过程管理以及竣工验收组织管理等。需要甲方出面的事宜,需提前3天以书面形式提出。

  (3)第一时间向甲方通报项目及与项目有关的重要信息;按月向甲方提交工程进度报告、项目成本报告、质量记录及安全情况反映。

  (4)组织对分包队伍和供货商的招标工作,负责推荐可供选择的分包队伍和供货商供甲方决策。

  (5)承担乙方本身现场办公的电话费、水电费等。

  (6)负责本项目的监理工作。

  (7)督促分包单位严格履行分包合同义务。

  (8)接受甲方对项目管理的监督。

  (9)本工程竣工验收后,乙方向甲方移交符合规定的本项目工程竣工图纸、文件、合同和其他资料等项目工程档案材料并移交审计后的项目财务资料。

  四、合同价款及支付

  费用组成

  本次工程管理承包采用成本+项目管理费+质量进度考核奖励的取费形式,具体定义如下:

  成本:指在本合同项目管理范围内发生的与工程相关的所有支出。

  本合同签订生效前,本项目中已发生的费用不计入上述成本。

  项目管理费:指乙方实施项目管理的酬金。

  质量进度考核奖励:指双方根据商定的质量进度考核目标,根据最终结果予以奖惩。

  价款

  根据本工程建设内容、规模、投资以及项目管理工作内容,本次工程管理承包费用总价暂定为人民币贰亿元整。各项费用按以下办法确定:

  成本

  (1)成本本着按实结算的原则,以实际发生的费用总和作为最终成本。

  (2)所有政府规费外部评审费用等非合同开支,乙方必须事先编制预算,报甲方审批后实施。

  项目管理费

  经充分协商,双方确定项目管理费按项目成本的3%计取,暂定人民币______万元整。

  奖罚

  工期奖罚金

  (1)如乙方通过科学管理,合同工程提前通过竣工验收,则每提前一天奖励人民币贰仟元。

  (2)如因乙方原因导致工期延误,则每延误一天处以人民币贰仟元的罚金。

  质量考核奖励

  如果乙方经过科学管理,合同工程获得钱江杯,则甲方给予乙方创杯奖人民币贰拾万元。如获得鲁班奖,甲方给予乙方奖励人民币伍拾万元。

  价款支付

  成本费用:成本费用支付方式由甲、乙双方本着有利于工程实施、提高管理水平的目的,按相关设计合同、采购合同、施工合同规定及项目进度要求,报财政直接支付给相关单位,并接受财政主管部门对项目财务活动的管理监督。

  根

  据《省级基本建设资金财政直接拨付管理试点办法》的规定,乙方将根据分包合同及项目实际进度,提出资金使用计划,经甲方确认后,报省财政厅直接拨款至分包单位。各分包单位开具以乙方为台头的发票,乙方汇总所有发票并复印加盖财务章后供省财政厅和甲方备案。工程竣工验收后三天内,乙方开具上述相应发票至甲方。

  项目管理费:

  (1)合同签订并报财政厅批准后甲方即支付乙方项目管理费______%定金,计¥____________(人民币____________万元整)。

  (2)地下室土建工程完工并报财政厅批准后甲方即支付乙方项目管理费______%进度款,计¥____________(人民币____________万元整)。

  (3)大楼结顶并报财政厅批准后甲方即支付乙方项目管理费______%进度款,计¥____________(人民币____________万元整)。

  (4)工程竣工且工程结算报告经甲方核实并报财政厅批准后甲方即支付乙方项目管理费______%,计¥____________(人民币___万元整)。

  (5)乙方获得工程钱江杯并报财政厅批准后,甲方即支付乙方余款。

  奖罚金:

  (1)工期奖罚金在工程竣工后七日内结算;

  (2)质量奖金在获奖通知甲方并报财政厅批准后七日内支付。

  五、工作周期

  为保证工程顺利实施,双方约定工作周期如下:

  乙方提交的书面申请,甲方应在收到申请后______小时内予以审批或提出书面意见(遇节假日或特殊情况除外,重大事情特事特办)。

  甲方应在合同签订后______日内向乙方移交项目立项、用地审批手续、用地红线等基础资料。

  甲方应在开工前______日完成用地范围内的拆迁、场地平整等施工准备工作。

  六、违约责任、索赔

  由于甲方的原因致使工期延误,则项目建设时间顺延。由于乙方管理不到位,致使工期延误,则乙方支付工期罚金。

  由于甲方未按合同约定支付工程进度款,导致工程延期的,乙方不承担延误责任。工程款已到位,而工程进度滞后致使工期延误的,则乙方支付工期罚金。

  工程质量达不到合同约定质量标准,乙方负责修复完善达标,并须经有关部门鉴定合格,同时承担因此引起的

  工期延误违约责任。

  工程建设中发生的安全事故,由乙方负责处理并承担相应的责任。

  七、合同变更

  本合同重大变更问题由招标领导小组研究决定,特别重大的事项由招标领导小组提请省美术馆建设协调小组审定。一般项目变更问题,由乙方项目部与甲方美术馆筹建办研究决定。施工中涉及的具体技术问题由项目部决定。

  八、合同解除

  甲方未能按合同规定支付相应进度款项,停止施工超过______天,仍不支付进度款的',乙方有权解除合同。

  乙方违反合同规定,致使合同无法履行或造成重大管理失误的,甲方有权解除合同或另行委托第三方进行管理,由此造成的损失由乙方承担。

  九、争议解决

  因履行本合同发生争议时,双方应友好协商解决,协商不成的可提请项目所在地人民法院司法解决。

  十、合同生效

  本合同一式八份,正本两份,双方各持一份。副本六份,双方各持三份。本合同自各方签字且盖章之日起生效。

  本合同未尽事宜由双方协商解决或签订本合同补充协议。本协议的附件、图纸、变更协议等均为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  甲方单位名称:浙江省____________厅

  法定代表人:______________________

  委托代理人:______________________

  单位地址:杭州市________路______号

  电话:____________________________

  传真:____________________________

  邮政编码:________________________

  开户银行:________________________

  银行帐号:________________________

  乙方单位名称:中国____________公司

  法定代表人:______________________

  委托代理人:______________________

  单位地址:杭州市________路______号

  电话:____________________________

  传真:____________________________

  邮政编码:_____________

  __________

  开户银行:________________________

  银行帐号:________________________

承包管理协议书9

  甲方:_______

  乙方:_______

  经甲、乙双方协商一致,现对“_______”小区_______号楼地下自行车库的车辆看管达成如下协议:

  一、甲方的权利与义务

  1、甲方有权制定相应地下车库的管理办法并要求乙方遵守。

  2、甲方有权对乙方的看管工作进行监督,如发现管理不善或违规操作,有权要求乙方限期整改。

  3、甲方在车库入口处为乙方提供值班室一间。(不是休息室)

  二、乙方的权利与义务

  1、乙方负责看管该车库内停放的摩托车、自行车、电动自行车等,按_______市物价部门规定的收费标准收费。

  2、乙方必须遵守本协议,严格执行各类车牌的发放手续(存车牌由乙方制作)。

  3、乙方必须保证所有停放车辆的安全完好,若发生车辆在车库内有损坏、丢失现象,业主可凭存车牌依相关标准索赔,一切损失由乙方承担,与甲方无关。

  4、乙方必须保证车库内24小时有人值班,并做到车辆随到随停。

  5、乙方对甲方车库内的各种设施设备负有维护、看管责任(包括负责库内泵房雨天向外排水的操作)。乙方必须确保照明设施的正常使用并及时进行更换维修,费用由乙方自行承担。如出现乙方无法解决的故障,应及时向物业服务中心报修。

  6、乙方看管期间水电费自理,需单独开户。

  7、乙方负责地下车库内及入口处的卫生清洁工作,保证车库环境整洁,并注意防火防盗。车库除停放业主车辆外,不得改为他用。

  8、本协议有效期内,乙方向停放在车库内的摩托车、自行车等车的车主承担丢失、损坏等相关的一切法律责任。

  9、乙方在看管车库期间,其个人人身和财产等安全由其自行负责,与甲方无关。但乙方在车库不得从事扰民的行为和法律、法规禁止的行为以及《物业管理条例》禁止的行为,如有违反,甲方有权单方面终止合同,并追究乙方相应的责任。

  三、乙方应于本协议签订之日向甲方缴纳押金_______元、车库管理费____元,车库管理费按年缴纳,押金在协议期内不计付利息。

  四、违约责任

  1、如果乙方违反本协议约定,甲方有权单方面提前解除合同,并不退还已收取的押金或本年车库管理费,同时要求乙方承担本合同总价款的_______%的违约金。

  2、本协议到期,乙方有优先续约权,如不续约,甲方将不计息退还押金。

  3、乙方如要终止协议,必须提前_______个月向甲方提出书面申请,并与甲方交接清楚,等衔接人员到位,车库及值班室内所有设施一切完好,确保与业主无纠纷,_______个月后甲方将押金不计息退还乙方。

  五、本协议自签字之日起生效,有效期时间为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,协议到期前_______个月双方若续约需另行签订协议,否则视为本合同终止。

  六、乙方在与业主接触交往中,应注意言行和维护甲方的声誉,如乙方严重影响_______物业声誉及引起业主普遍反感,甲方有权单方面解除合同。

  七、本协议一式贰份,双方各执行一份。双方盖章签字后有效。

  八、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决,必要时另行签订补充协议或协议附件,均具有同等法律效力。

  九、协议附件

  附件一:_______市物价局相关收费规定。

  甲方:______________公司

  乙方:_______

  乙方代表:_______

  负责人:_______

  电话:_______

  电话:_______

  身份证号码:_______

承包管理协议书10

  甲方:

  乙方:

  为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

  一、甲方的权利、责任和义务:

  1、为乙方提供安全可靠的施工作业环境;对乙方所有施工人员进行安全教育。

  2、负责对乙方施工方案及安全防护措施进行审查,从施工安全管理上对乙方进行指导。

  3、依据《外来施工队伍安全管理规定》及其它安全规定、制度对乙方施工过程及人员进行安全管理和监督检查。

  4、有权制止乙方人员违反安全规定、制度的行为,并依据《外来施工队伍安全管理规定》中的有关条款进行处理。

  二、乙方的权利、责任和义务:

  1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电安全、施工现场安全负全面管理责任。

  2、服从甲方安全生产管理。

  3、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方全部承担事故责任和经济责任,并承担因事故造成的甲方的一切损失。

  4、乙方施工过程中要制定切实的施工方案,确保施工过程中的人员、设施及地下设备设施的安全,因违章操作而造成上述的人员伤害及设备损失由乙方承担全部责任。

  三、发生事故的处理

  1、在施工作业中发生事故,由乙方负责组织调查、处理,并将事故情况抄送甲方备案。

  2、乙方在施工作业中,由于违反甲方有关安全规定、制度,而发生事故或自身伤害,甲方不负任何责任,但若造成甲方人员伤亡或财产损失,要承担责任并赔偿全部损失。

  四、本协议一式二份,甲乙双方各一份,甲方由办公室负责管理

  甲 方: 乙 方(章):

  负责人(或代表):(签字) 负责人:(签字)

  年 月 日 年 月 日

承包管理协议书11

  协议书是社会生活中,协作的双方或数方,为保障各自的合法权益,经双方或数方共同协商达成一致意见后,签订的书面材料。以下是“承包经营管理协议书”希望能够帮助的到您!

  发包人: (下称甲方)

  承包人: (下称乙方)

  保证人: (下称丙方)

  经甲乙双方充分协商,就乙方承包经营甲方的xx洗浴的中心事宜达成如下协议,双方应共同遵守。

  一、合同标的

  甲方将座落于 的xx洗浴的中心承包给乙方经营。乙方对甲方所有的xx休闲中心的现状已有充分了解,愿意承包经营甲方的上述休闲中心,并保证合法经营。

  二、经营方式

  乙方承包经营期间,实行独立核算、自负盈亏、自主经营。

  三、承包期限

  1、承包经营期限为 年,即从 年 月 日起至 年 月 日止。

  2、根据法律规定或本协议书约定,提前解除或终止协议书履行的,不受上述期限的限制。

  四、承包金及缴纳方式

  乙方承包洗浴的中心经营的承包金为______元/年,采取先缴纳后使用原则;乙方应按下列方式向甲方缴纳承包金:

  ___________________;

  _______________________;

  五、甲方的权利与义务

  1、甲方有权按协议约定的方式收取承包金,

  2、甲方于本协议签字之日将xx洗浴的中心经营所需的各种证照交给乙方。

  3、本协议签订后甲方应及时将xx洗浴的中心移交给乙方使用。

  4、甲方对移交给乙方承包经营管理的设施、设备等资产享有法定所有权,并享有监督权。

  六、乙方的权利与义务

  1、乙方应按约定及时足额缴纳承包金。

  2、乙方应当在工商管理部门和甲方的授权范围开展各项经营活动。

  3、乙方经营期间的水电费用、证照的年检相关费用及其他有关部门收取的费用均由乙方自行承担。

  4、合同期内,乙方对甲方提供的资产设施、设备享有使用权并必须保持设备完好。如因使用期限已满自然损坏的设施,应由乙方及时上报甲方审定后报废,乙方不得擅自处理。

  5、乙方在经营中不得违反国家的政策和法律,否则后果与经济责任自负。

  6、未经甲方同意,不得擅自使用甲方财产对外提供担保,不得擅自处置甲方财产。

  7、乙方不得在经营过程中将xx洗浴的中心转让给第三方经营,一经发现甲方有权随时终止合同并追究乙方的违约责任。

  8、乙方不得以洗浴的中心名义对外进行担保或从事与经营范围无关的经营活动。

  9、乙方对于洗浴中的心消防设备设施应定期检查、维护、保养,对于因消防设施不达标而引起的灾难由乙方自行负责。

  10、乙方应在本协议书解除或终止之日将有效证照全部移交给甲方。

  七、担保或保证金

  丙方自愿为乙方在本协议框架类的全部义务向甲方提供连带责任担保,丙方提供担保的期间为二年。

  乙方向甲方缴纳保证金_____元,乙方违约的,保证金归甲方所有,乙方不得主张退还。乙方无违约行为的,甲方应在协议解除或终止后及时退还保证金。

  八、 违约责任

  甲乙双方应当全面履行本协议书的约定,任何一方违约的,守约方有权提前解除协议或终止本协议书的履行。违约方应向守约方承担违约金______元;违约金不足以弥补守约方损失的,还应当赔偿守约方的损失。

  九、 其它

  1、协议期满后,甲方如重新对外发包经营的,在同等条件下,乙方有优先承包经营权。

  2、协议期满或解除后,原有设备及设施归甲方所有,乙方添置的设备设施归乙方所有,甲方可折价取得该部分设备设施。

  3、协议中如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商作出补充规定。补充条款具有与本协议同等的效力。

  十、 本协议经双方签字后生效。

  十一、 本协议一式叁份,甲乙双方及担保人各执一份。

  甲方: 乙方:

  担保方:

  年 月 日 年 月 日

承包管理协议书12

  甲方:南宁大地建筑工程公司工程项目部

  乙方:

  为了更好贯彻“安全第一,预防为主”的方针。搞好本工程安全管理,落实安全管理责任制,减少事故发生,甲乙双方达成如下承包协议,条款如下:

  第一项:工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  第二项:安全目标

  本工程不发生重大伤亡事故,轻伤事故不得超过0.2‰.

  第三项:承包方式

  乙方进场后须向甲交纳风险押金伍佰元,退场时实现目标其押金退还,并奖励伍佰元;若乙方在退场前未达到本协议的安全目标要求,则押金不退还。

  第四项:承包期限

  乙方进入施工场至退场止。

  第五项:甲方的责任和义务

  1、加强对建筑安全生产的管理,执行安全生产责任制度,采取有效措施,防止伤亡和其它安全生产事故的发生。

  2、建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对工人安全生产的教育培训,对进场工必须进行“三级安全教育”,并进行安全技术交底,办好交底签字手续后,工人才能上岗。

  3、禁止违章指挥,向作业人员提供安全生产所必需的防护用品及作为条件(安全帽及特殊工种的劳保用品统一发放,其余工种劳保用品费用计入劳务费中)。

  第六项:乙方的责任和义务

  1、自觉接受安全教育,掌握本工种的安全操作规程有关方面的安全意识,遵守安全生的各项制度。

  2、严格遵守岗位责任制,严禁无证进行特殊工种作业。

  3、服从指挥,做到不违章冒险作业。

  4、对影响和危害人体健康的作环境和工作条件有权提出改进意见并有权获得安全生产所需的防护用品(需自行解决的劳保用品除外)。对危及生命和人身体健康的行为有权拒绝作业,并对违章指挥人员提出批评,检举和控告。

  5、如乙方违章作业引发的安全事故,一切责任由乙方负责,并赔偿由此造成的一切损失。

  第七项:本承包协议经双方签字后生效,双方共同遵守。未尽事宜经双方协商后另签订补充协议解决。补充协议与本承包协议具有同等效力。

  甲方:南宁大地建筑工程公司 项目部 乙方:

  项目经理:

  乙方代表:

  签字日期: 年 月 日

承包管理协议书13

  甲方: 湖南锦江实业投资有限公司

  乙方:

  甲方将 号楼工程项目约 平方以包工包料的形式承包给乙方施工,经甲、乙双方协商,达成如下意向协议。

  一、工程承包内容

  1、该工程项目 号楼的基础、主体、屋面、室内外粉刷、明沟散水及水、电都在乙方施工承包合同范围内,待设计施工图审图盖章后再签正式施工合同。

  2、三通一平、消防、电梯、外墙装饰、门窗、网络通信等弱电工程由甲方另外发包。

  3、道路、绿化、亮化等附属工程由甲方另外发包。

  二、承包工程价格

  1、甲乙双方按照设计图纸所标明的工程内容,工程拟采用包干形式承包或预算定额式承包,在签订正式合同时甲乙双方再确定。

  2、桩基工程单独核算。具体内容与造价由甲乙双方协商后确定并单独签订桩基承包合同。

  3、土石方工程在正式合同内约定。

  三、工程质量标准为合格工程。本工程严格按照国家规定的《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定

  标准》及相关配套文件进行施工和验收,质量标准合格。

  四、工程保证金交纳及退还方式

  1、工程保证金交纳

  乙方在签订意向协议之日起 3 个工作日内向甲方交纳工程保证金壹佰万元,逾期该协议自动失效。

  2、工程保证金初步约定分三次退还:第一次基础完成±0退还25%;第二次主体完成退还25%;第三次竣工验收合格后退还50%。

  五、工程付款方法

  1、以保证工程款能直接用于本工程,本工程在整个过程中,工程款的拨付,甲方直接拨付给乙方委托人(即施工主要负责人),凭乙方单位委托人(即施工主要负责人)开具收据办理付款手续即可,结算时凭其工程正式建安发票(含税)办理总决算。建筑税、建安税、所得税由甲方代扣代缴。

  2、与税收相关的税费由甲方代扣代缴。

  3、归乙方负责的报建费用、计生保障费等由乙方承担。

  4、工程劳动保证金、安全文明措施费等在正式合同中约定。

  六、工程进度款的支付及结算

  1、商业6#(三层)及Z5住宅(11层):

  施工期间按已完成工程量进度付款:完成基础±0时并桩基验收合格后,付桩基工程工程款的95%;完成二层即三层楼面,付一层的工程施工总造价的50%;完成三层即四层楼面,付二层的工程施工总造价的50%;完成四层即五层楼面,付三层的工程施工总造价的50%;住宅按每完成四层付完成工程施工总造价的50%;屋面封顶,待屋面盖好小青瓦,付完成的工

  程施工总造价的50%。主体验收合格后,付足工程施工总造价的65%(含已付进度款)。装修粉刷完成一半时付工程施工总造价的5%;全部装修粉刷完成付5%;工程竣工验收合格付工程施工总造价的10%;余款15%在办理结算后30天内付工程施工总造价的10%,同时甲乙双方将工程竣工验收所有资料交由乙方统一汇总后给甲方归档,否则甲方不予乙方结算;工程结算总价的5%留作质保金,如无任何质量问题,质量保证金两年期满全部退还。

  2、商业S2#/S3#:

  施工期间按已完成工程量进度付款:完成基础±0时并桩基验收合格后,付桩基工程工程款的95%;完成二层即三层楼面,付一层的工程施工造价的50%;完成三层即四层楼面,付二层的工程施工造价的50%;完成屋面主体工程,付三层的工程施工造价的50%;完成屋面盖好小青瓦,付四层的工程施工造价的50%;主体验收合格后,付足工程施工总造价的65%(含已付进度款)。装修粉刷完成一半时付工程施工总造价的5%;全部装修粉刷完成付5%;工程竣工验收合格付工程施工总造价的10%;余款15%在办理结算后30天内付工程施工总造价的10%,同时甲乙双方将工程竣工验收所有资料交由乙方统一汇总后给甲方归档,否则甲方不予乙方结算;工程结算总价的5%留作质保金,如无任何质量问题,质量保证金两年期满全部退还。

  七、违约条款

  1、甲、乙双方签订意向性协议与正式合同具有同等法律效益,自双方签订意向协议生效之日起,甲方不能再将该工程承包给其他工程队或公司,否则,可视为甲方违约应退还工程保

  证金,并承担月息二分的违约赔偿金。乙方不得分包或以其他方式转包给其他工程队或公司,否则甲方将不退还乙方工程保证金并终止协议。

  2、如果乙方在签定正式施工合同前自愿放弃该工程项目,甲方退还乙方的工程保证金,并不计算利息。

  3、乙方不得向社会非法融资,如因此造成的经济赔偿及法律责任由乙方全部承担。

  4、乙方不得拖欠工人工资,如有类似情况发生,甲方有权单方面从工程款或保证金中扣除直接发放给工人。

  八、本协议为意向协议,以甲、乙双方签定正式合同为准。甲、乙双方正式合同签订后本意向协议终止。

  发包方:(盖章) 承包方:(盖章)

  法定代表人(盖章): 法定代表人(盖章):

  年 月 日 年 月 日

【承包管理协议书】相关文章:

项目管理承包协议书10-11

泵站承包管理协议书04-02

内部承包管理协议书03-31

电站承包管理协议书01-11

电站承包管理协议书09-09

承包商安全管理的协议书07-14

工程承包安全管理协议书范本02-08

工程项目管理施工承包的协议书07-09

工程管理承包简单版的协议书(精选5篇)09-30