在现在社会，协议起到的作用越来越大，协议具有法律效力，确立某种法律关系。写协议需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家收集的承包工程协议书5篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
承包工程协议书 篇1
发包人：(以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
为进一步挖掘企业潜力，解决当地群工纠纷，控制成本，提高效益，经甲方研究决定，对甲方承接的部分工程项目实行内部承包制度。现甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的实际情况，就工程部分内部承包事项协商一致，订立本合同，共同遵照履行。
一、内部承包内容：甲方将所承接的 工程项目承包给乙方。
(1) 工程项目概况：
1、 工程项目名称：_____ 2、建设单位：__________ 3、设计单位：__________ 4、监理单位：_____
(2) 甲方承包合同概况：
1、工程内容：__________ 2、合同工期：_____天 3、合同价款：_______________ 4、结算方式： 工程全部完工后甲方支付乙方所做工程总量的60%，剩余40%到工程总体验收合格后一次性支付给乙方。
5、质量标准： 合格 (工程质量符合国家及相关职能部门现行建设工程质量标准，达到设计文件和合同要求)
二、内部承包方式：
(1)本工程由乙方进行内部承包，自主经营、独立核算、自负盈亏、自担风险。本工程所需资金由乙方负责筹集;如需要垫资，也由乙方自行解决。
(2)本工程因乙方自主经营，发生亏损由乙方自行承担。
三、内部承包工程范围：
(1)乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以本工程施工图纸、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知为准。
(2)乙方承包工程范围如有增减，建设单位、设计单位以书面形式具体明确。乙方不能因为承包工程范围变更而增加合同工期，建设单位书面同意延长工期除外。
四、承包管理：
(1)施工管理：
1、本工程项目所需要的施工管理人员、技术人员及工人等，由乙方自行聘用、组织。乙方必须保证在施工过程中严格按照国家相关规定和施工规范，建设单位提供的设计图纸及相关资料，合同约定内容事项，认真组织施工，确保工程的施工安全、施工质量及施工进度。若有施工改动，必须经建设单位、设计单位及监理单位签字认可后，方可实施。
2、乙方必须遵从建设单位和监理单位对施工现场总平面布置的控制，进行相应的施工平面布置，搭设外防护架。
3、根据工程进度的需要，必须提前插入环境绿化工程施工时，建设单位和监理单位有权指定乙方在规定时间内拆除相应部份临设或让出场地，乙方应积极配合，并配合保护好环境绿化工程的施工成品。
4、乙方不得违返工程施工规范和质量验收标准施工。如发生质量事故，产生的法律责任和一切费用均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的，应当赔偿甲方损失。
(二)财务管理：
1、工程款管理：
所有工程款必须进入甲方指定账户后，再由乙方指定的授权委托财会人员到甲方处
签字拨付。工程款只能用于本工程所需，任何一方不得挪用，否则视为违约。
2、工程材料管理：
工程材料(主材和辅材等)的采购、运输、入库、存放、领用必须严格按照规章制度管理，并每月盘点，作好登记，用报表形式交甲方备案，确保工程成本的真实性。
3、工资成本管理：
乙方以及项目部全体员工(包括管理人员、技术人员及工人)的工资以及各项社会保险、工伤保险费用、治安费等由乙方自行办理，自行承担全部费用，并计入工程成本费用。
(四)安全管理：
1、工程项目的施工安全管理人员由乙方自行组织、聘用。乙方在施工中必须按规章制度建立健全项目安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，配备专职安全员现场管理，确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施，消除事故隐患，完全满足安全生产的需要。
2、特种作业人员(电工、起重工、架子工、焊工等)必须持证上岗，严格执行国家 有关安全技术操
作规程，确保安全施工。乙方确保施工现场使用的施工机械、机具和电气设 备状况良好，能安全运行。
3、施工现场应设置安全宣传标语牌外，危险地点必须悬挂安全标志、警示标牌等， 确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全。
4、乙方不得违反操作规程施工，严禁违章作业，严禁野蛮施工。如发生安全事故， 产生的法律责任和发生的一切费用，均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的，应当赔偿 甲方损失。
(五)文明施工管理：
乙方严格按照国家及相关职能部门相关的文明施工规定、规范进行施工。
(六)经营管理：
1、乙方内部承包工程的经营管理由乙方全面负责，即乙方对承包项目自筹资金、自 主经营、独立核算、自负盈亏，并承担所承包工程发生的全部施工质量、施工安全、经济等 法律责任。
2、如乙方没有违规和违约行为，甲方原则上不参与乙方的经营管理;如乙方发生违 规或违约行为，甲方有权予以制止、纠正或解除本合同，并责令乙方退出施工场地，乙方无 条件配合。所产生的法律责任和经济责任由乙方全权承担。
3、未经甲方书面同意，乙方全体员工(管理人员、技术人员及工人)不得到政府部 门、建设单位及施工现场聚众闹事;否则每发生一次，赔偿甲方名誉损失壹万元。乙方对聚 众闹事产生的一切法律责任和经济责任全权承担。
七、承包工程款的支付：
(二)工程结算经建设单位签字盖章确认后，由建设单位和甲方办理财会结算，
(四)乙方必须保证人工费和材料费的按时(实)支付，因乙方没有履行自身责任不 按时(实)支付人工费和材料费所产生的一切后果，均由乙方自行承担法律责任和经济责任。
八、工程质量：
(一)质量目标：合格工程。
(二)分部分项验收必须是乙方自检合格，才能向监理单位报验，监理单位验收合格 由监理单位向建设单位和质监单位报验。
(三)工程竣工验收经建设单位组织设计、质监、地勘、施工、监理等有关单位依据 《建筑工程施工质量验收标准》及有关的施工验收规范，对工程整体施工质量进行竣工检查、 验收、评定，施工质量必须评定为合格以上。
(四)乙方应无条件配合建设单位进行各项专项验收(规划、防雷、电梯、环保、消 防等)工作。
(五)乙方在施工及竣工验收过程中的质量问题、事故所产生的一切法律责任和经济 责任，不论大小均由乙方自行承担。
九、工程工期：
(一)工期以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定工期为准。
(二)乙方不能以停水、停电、下雨等因素拖延工期，建设单位书面同意延长工期 除外。
十、工程移交：
(一)工程竣工验收后，建设单位、质监单位、监理单位、设计单位等相关单位提出
需整改的项目已整改完毕，经检查整改的项目已合格和未发现新的施工质量问题后方可视为工程竣工验收合格。
(二)乙方完成的工程内容经竣工验收合格后，三日内交付建设单位，不得以任何理 由和借口拖延交付。交付前工程的照管成品保护所产生的费用均由乙方负责。
十一、工程质量保修：
(一)乙方在质量保修期内，按照有关法律法规、规章的管理规定，承担本工程质量 保修责任，其费用由乙方承担。
(二)乙方承诺依照建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的质量保修 期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付给建设单位之日起计算。
(三)质量保修责任：
1、属于保修范围、内容的项目，乙方应在接到保修通知之日起5日内组织保修。乙 方未在约定期限内组织保修的，建设单位可以指派他人维修，产生的费用在质量保修金中扣 除。
2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。 3、质量保修完成后，由建设单位和相关单位组织验收。
(四)保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，因乙方原因造成的质量问题，乙 方不得收取任何费用。
十二、违约责任：
(一)乙方收到建设单位开工通知后三天内未开工和未出示开工报告视为乙方自动终 止合同;并赔偿延误工期的损失，按合同价款的 2 %作为违约金缴纳给甲方，同时无条件退出施工现场。
(二)工程质量未达到合同规定的标准，乙方自行承担返修经济损失，并负责逾期工
程竣工验收交付的经济损失赔偿给甲方(按建设单位与甲方签订《建筑工程施工合同》中约定余款计算)。
(三)因乙方经济实力和技术力量不能胜任本工程继续施工和不能满足施工进度，甲 方有权终止本合同，乙方必须无条件先退场，再办理已施工部分的工程量结算。结算已施工 的工程量时，乙方只收取定额基价直接费，不收取其它任何费用。
十三、其它约定：
(一)本合同中没有约定的乙方的其它权利、义务按照建设单位与甲方签订的《建筑 工程施工合同》及相关《补充协议》中约定的施工单位(即本合同中甲方)的权利义务执行。
(二)甲乙双方约定，因本工程项目产生的一切对外债权由乙方享有，对外所负的一 切债务由乙方负责清偿。
(三)乙方必须保证人工工资的按时(实)支付到位。
(五)在执行本合同过程中，双方签字、盖章确认的会议纪要、补充协议都成为本合 同的补充条款，是合同组成部分，双方签字、盖章之日起生效，具有本合同的同等法律效力。
(六)在履行本合同过程中如发生争议，由双方协商解决;协商不成由甲方所在地人 民法院诉讼解决。
(七)本合同双方签字后生效;本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人： 身份证号码：
电话： 住址：
电话： 住址：
年 月 日 年 月 日
承包工程协议书 篇2
发包人： (简称甲方)
承包人： (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称： ;
2、工程地点： ;
3、工程范围：
4、承包方式： 。
二、合同工期
开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);
三、质量标准
工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ 。
五，付款方式
付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。 工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。
六、施工准备
1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;
七、安全责任
1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。
2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。
九、现场代表
发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决：
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。 合同订立时间：___年___月___日
合同订立地点：____________________
本合同共_ 页
发包人：(盖章)
法定代表人/委托代理人：(签字)
承包人：(签字) 联系方式：
开户银行：
银行账号：
承包工程协议书 篇3
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
根据合同法、建筑法的有关法律规定。甲乙双方以平等、自愿、公平和诚实信用原则，为确保工程质量，工程进度，为明确双方权利和义务，双方共同签订本合同。
一、工程名称
濮阳万利财富广场二期工程外墙抹灰、保温。
二、承包内容
万利财富广场第六层至楼顶所有外墙抹灰及保温。
三、质量要求
在施工过程中所有施工质量标准必须符合外墙保温构造说明和国家验收规范、规定标准和建设方、监理及甲方要求。
四、工程量计算与价格
外墙抹灰按实际面积、保温实做面积计算工程量，抹灰每平方米定价为 元，保温每平方米定价为 元。
五、施工责任
在施工过程中乙方如不能保证质量、进度和安全操作过程，甲方有权责令乙方整顿，否则造成的'经济损失由乙方负责，施工中必须做到成品保护，安全用电的管理工作，做到文明施工的要求。
六、违约责任
当发生下列情况下，乙方承担违约责任：
1、以上合同内容经签订生效后，任何不遵守或违背合同内容的都视为违约。乙方如自身原因在施工过程中不能履约或被建设单位、监理、甲方勒令退场及其它任何不能正常履约的。乙方无条件退场或施工过程中自动放弃，甲方不支付任何费用（即施工工程量视为零）。乙方行为或结果对甲方造成损失的，乙方必须全部承担甲方所有的损失。
七、付款方式
乙方人员入场施工部分工程量后开始支付生活费，工程施工分项完成50%后，支付合同价款的40%，工程施工全部完成后付合同价款的80%，剩余20%待建设单位、质监站、监理、甲方验收合格后，等外墙腻子刮完后付清。
八、安全事故
施工过程中出现的安全事故、红伤事故全部由乙方自行承担。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字后生效，望双方共同遵守。
甲方签字： 乙方签字：
年 月 日
承包工程协议书 篇4
甲方(发包方):
乙方(承包方):
经甲、乙双方平等、自愿协商就zz高速公路绿化第六合同段绿化工程的相关事宜达成一致:
1、乙方承包项目地点及名称:zz高速公路绿化第六合同段绿化工程项目。
2、承包费用及结算:
(1)、承包费为每个框35元;
(2)、结算方式为:
工程结束后经甲方验收合格之后一次性全额结算。
3、工期为:自签订本协议之时一个月之内完成。
4、甲方的责任与义务:
(1)、甲方负责提供工程中的用土问题。
(2)、甲方有监督工程进度及工程质量的权利。
(3)、甲方负责提供工程中工人使用的安全设施及工具。
(4)、甲方有指导乙方工程安装摆放的权利。
5、乙方的权利与义务:
(1)、乙方工人由乙方自行组织安排以保证工程能够顺利进行。
(2)、乙方负责安排其工人将土按照甲方的要求和规格进行装袋并将装好的土袋安放于甲方指定的位置。
(3)、乙方负责监督其工人的工作进度及工作的安全教育工作。
(4)、乙方需严格要求工人的施工安全问题,工人若在工作过程中发生意外或工伤由乙方自行承担及处理。
(5)、乙方在施工过程中不得无故拖延工期,需按照计划积极完成工程。
(6)、乙方不得在施工中途停止或者中断工程,若存在工程进行中乙方撤走工作人员导致甲方受到的损失由乙方负责赔偿相关损失,与此同时结算方式为甲方只结算乙方已经完成的工作量的50%
6、特别约定:
(1)、若乙方在工程施工过程中资金需要周转,可以按照每个工人每个星期预支人民币100元的方式预支,该预支款项在工程结束之后结算总款项中予以扣除。
(2)、乙方必须保证该工程在一个月之内完成。
7、违约责任:
甲、乙双方需严格按照本协议约定内容严格执行,若任何一方存在违约,违约方须向守约方支付本工程量总额款项的30%作为违约金。
8、本协议自甲乙双方签字之后即行生效。
9、本协议一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方:乙方:
时间:时间:
承包工程协议书 篇5
甲方：xxx消防设备安装有限公司
乙方：
工程地址：xxx纺织机械公司
签订时间：20xx年10月10号
甲乙双方经过友好协商，就甲方所承包的咸阳经纬纺织机械公司，位于咸阳市玉泉西路的钢结构厂房，防火涂料涂装工程中承包一事达成以下协议。
第一条：工程范围
乙方的工作量为全部工程的钢结构防火涂料涂刷。
第二条：安全责任
乙方负责涂刷过程中全部安全责任，任何意外，事故，人身伤害都与甲方无关，乙方负责由此产生的一切后果，乙方人员应服从甲方管理人员的管理，严格按照安全操作规范办事。
第三条：承包价格
双方约定劳务费为每平方肆元五角（4.5元）不含正规发票，不含任何税务。实际面积以建设方。甲方。乙方实际涂刷测量面积为准，实际结算面积为涂刷面积乘以4.5元为准。此价格为最终结算价格没有隐含其他费用，
第四条：涂刷变数及面积计算
钢结构防火涂料整体涂刷2遍，按照钢结构实际展开面积计算，中途建设方要求换涂料颜色，按照涂刷面积计算及另计面积。
第五条：付款方式
第一次：乙方进场作业，三天内付，甲方支付乙方xx万元（xxx元）。
第二次：乙方进场作业，进程达到工作量的三分之一。甲方支付乙方x万元（xxx元）（10天内）
第三次：乙方进场作业，进程达到工作量的二分之一。甲方支付乙方x万元（xxx元）（20天内）
第四次：乙方进场作业，进程达到工作量的90%。甲方支付乙方x万元（xxx元）（40天内）
第五条：工程全部完工甲方验收完工，甲方支付乙方x万元（xxx元）（50天内）
第六条：消防部门验收通过，按实际结算面积计算，结清剩余款项的95%，剩余5%的质保金6个月内无质量问题，再付清质保金。
第六条：双方责任
甲方责任
甲方提供涂料及附属材料，承担施工现场的水和电。负责与土建方，监理方，总包方等协调关系，预计工期50天，如遇不可抗拒因素工期推迟，中途建设方要求换涂料颜色，甲方承担乙方所涂刷的面积，另行结算。
乙方责任
坚持质量第一，保证工期，乙方负责工人吃。住。交通。工具。劳动防护等自理，乙方应对主材料节约使用，如发现浪费，从乙方工程款中扣除，合理安排施工工序及劳动使用，出现窝工由乙方负责，因乙方自身原因工期延误，施工质量存在问题，达不到质量要求建设方反应配合态度不好，影响公司信誉，按照相关规定处罚。
甲方：xxx消防设备安装有限公司乙方：
代表人：代表人：
【承包工程协议书】相关文章：
承包工程协议书02-20
合伙承包工程协议书03-31
承包工程安全协议书02-19
建筑承包工程协议书03-31
内部承包工程协议书03-24
私人承包工程协议书03-31
合伙承包工程协议书06-09
内部承包工程协议书范文03-18
内部承包工程热门协议书02-09
精选承包工程协议书三篇07-11